施工配合费协议

施工配合费协议（共11篇）

篇1：施工配合费协议

土建安装配合费协议

甲方：土建方国文（以下简称甲方）乙方：安装朱雷（以下简称乙方）

经甲乙双方友好协商，就建设工程合作事项协商一致，特订立本协议如下：

一、报建费、广东二建工资、水电费、保险费、按总造价比例双方分摊。

二、管理费交甲方2%（不包含第一条），甲方提供乙方现场预留木盒所用材料（小模板）、短钢筋、水泥、黄砂（包括垂直运输）且必须合理使用，经甲方同意方可使用。

三、工程质量、安全、文明施工、外部协调、包括工程资料等所有责任由乙方自行负责。

四、以上费用在月进度款按比例扣取。

五、现场临时用水、管道安装所用人工，乙方无偿提供配合。

六、乙方工程进度必须满足甲方总体计划进行施工。

甲方代表：乙方代表：

日期：日期：

篇2：施工配合费协议

第一条 总包单位的工作：

一、总包单位在各分项工程施工前须与分包单位联系,与分包单 位核对清楚各分包工程图纸与总包图纸间相关联的尺寸、标高等数据，否则由此造成的损失由总包单位负责；

二、在分包工程施工前，按分包单位的要求完成有关 的土建项目施工，提供具备各分包工程施工的条件；

三、总包单位负责向分包单位提供所有必要的施工条件和设施（包括但不仅限于以下所列项目）：

1、生活用水用电供应，水电费由分包单位负责；

2、提供工地的塔吊、垂直运输电梯、脚手架供分包单位无偿使用；

3、总包单位应对本工程（包括指定分包工程）的质量、进度、安全 及文明施工、成品保护、现场安全保卫负责。

4、在交叉施工过程中，采取措施保护分包工程成品，分包工程的成 品遭到破坏（除当场抓住破坏者外），由分包单位与总包单位对所造 成的损失承担连带责任；

5、总包单位负责与分包单位施工的弱电工程有关的堵补、配合工作。如：A、墙面二次管路预埋后留下的槽缝。

B、石膏板吊顶安装设备后留下的缝隙。

C、为相关设备利于日后检修在周围预留必要的检查口。

D、相关设备安装需要在特殊装修材料上开孔、洞的工作。1

等类似与弱电施工相关的工作。

6、总包单位须对工程整体进度负责，熟悉分包工程的具体要求，尤 其是对影响土建施工进度计划，进行汇总分析，并对施工程序中矛盾 的地方进行协调并找出解决办法。

7、分包单位进场后，总包单位负责对其现场安全和文明施工进行管 理；

8、总包单位负责组织和主持与分包单位有关的协调会议，并在会议 后三天内向甲方、监理提交会议纪要。

9、提供通道与场地（如现场已铺设的脚手架等），负责安排作业面 及作业时间；负责分配分包单位的施工、办公、仓储等用途的场地，分包单位自行解决办公设施和仓储设施。

10、分包单位负责将自己施工范围内的垃圾运到总包单位在现场指 定的垃圾堆放点，总包单位负责清运，总包单位设立专门作业队进行 每天完工后的垃圾清运工作。

11、总包单位负责提供分包单位施工/照明用电、施工用水，并供应 其调试所需负荷，每两层须设置一个配电箱，不再另行计费；提供分 包单位的施工用电，为确保施工用电安全和各线路的负荷平衡，总包 单位负责在各指定分包单位使用电源之前，收集指定分包单位的 要求，并统筹安排，从配电箱引出的分电箱由分包自行解决。

12、分包工程竣工后，由分包单位向甲方办理移交手续，总包单位 负责该分包工程的成品保护工作，由于保护不周造成损坏的由总包单 位负责；

13、分包单位工程的报建、验收手续由总包单位负责，分包单位。

14、其他方便分包单位工程施工的工作。

15、分包单位工程如在总包单位开工前已完成，或在总包单位工程 竣工后进场后施工的，分包单位不向总包单位支付任何费用。

第二条 分包单位的工作：

一、服从总包单位关于安全文明施工的统一安排；

二、遵守总包单位规章制度；

三、配合总包单位做好工地防火、防盗等工作。

第三条 配合费取费标准：按照分包单位中标通知书中设备总价的3%收取。本协议项下工程中丁方给丙方支付元（大写：元）人民币的配合费。

在丁方进行弱电工程施工的全过程中，除该项配合费外，丁方无须再给丙方支付其他任何形式的费用，否则，本协议自动失效。

第四条 付款条件和方式：在甲方收到丁方给甲方书面提交的后，甲方方可在本应拨付给丁方的最后一笔工程款中扣留元（大写：元）人民币的配合费转付给丙方。

第五条 纠纷解决办法：如丙方不按本协议约定的内容向分包单位提供配合或配合不及时、不到位的，分包单位向监理单位及甲方书面提出质疑三次后而且无结果时，分包单位有权根据〈合同法〉的规定单方面解除此协议的效力。

第六条 本协议自甲乙丙丁四方签字盖章后生效。

第七条 本协议一式八份，甲乙丙丁四方各持两份。

（此后无正文，为签字页）

建设单位：

授权代表：

监理单位：

授权代表：

总包单位：

授权代表：

分包单位：

授权代表：

篇3：婚前协议与分手费

这种新闻,更让年轻女子想嫁入豪门,能安度晚年百般好,不能的话,至少能坐在宝马里哭;或者嫁潜力股也成,与他一同胼手胝足,共苦后但求同甘,求不到,但总不至于双手空空,只能望月兴叹。

但至少在中国,想想就算了,法律、习俗与人心,都不支持这种分手费。理论上,婚姻中的财产要平分,但我所知道的男人,一旦起意离婚,莫不会大动手脚,到最后,留一套房子给女人,号称净身出户——当大家都是傻子呀,谁信千万以上的富翁只有一套房子?但,没有证据,有罪推定是不成立的。下堂妻们的生活,完全取决于这个男人的良心。

为了抵御离婚风险,中国式婚姻的对抗策略就是加高结婚门槛:传统的男出房子,女出装修或车子,已经不时兴了,房子是升值品,车子是贬值品,至于装修——离婚了你能扒下来吗?我所听过的几例结婚谈判都是这样:男方全款买房,女方完全不管,带几件床品就算大仁大义;女方的嫁妆是另一套小房子,租金算女孩子的零花钱。要两套房子有什么用?总比离婚时,女孩子一无所有飘零街头来得好吧。

婚前协议已不仅仅是传说,而成为一种可以大大方方提出来的事务。我记得,若干年前侯佩岑在活动上被人问及婚前协议,甜笑着说:“没想到过,但我不排斥……我觉得只要两个人住在一起,心里面就有爱的契约。”说了跟没说一样,协议说的一定就是钱钱钱,跟爱没什么关系。

中国人一向说得好:先小人后君子。谈钱固然伤感情,但你侬我侬之际,山盟海誓容易,感情一消失,就伤钱了。签婚前协议,大家公事公办,至多有些尴尬;但离婚分财产上法庭各自开记者招待会,那才真叫恶形恶状,各自抖隐私,我们作为看客,看得高兴,同时也实在替他们不值。

问题再往深处上溯,大概就必须问:一场婚姻,到底谁的牺牲更大?女性会认为答案毫无疑问:十月怀胎、一朝分娩、三载哺育,为此,职业生涯终结、身材与外形走样——也就令再婚的可能性极大下降,更不用说家务、以女性为主的孝顺老人。但男人们的反驳也一样毫不客气:中国法律把生育权归给女方,女方有不经男方同意便中断妊娠的权利,那么,毫无疑问,生孩子这件事是你自愿的。你做饭我还上班呢,即使你也上班,高收入女性毕竟少得很,说起来还是我养你……

这种互不相让,以及法律的貌似公允事实上极其偏向男性,使得中国女性在婚姻中处于劣势位置。如果把婚姻视为职业,一桩拿不到退休金、没有遣散协议的职业,你能多希望员工爱岗如家?还不得没事儿多攒私房多看下家呀。

婚前协议与分手费,听起来就意头不祥“,没结婚就想着离婚吗?”这观念,真是老土得令人耻笑。那人寿保险呢,还活得好好的就想到了死亡;失业保险呢,上着班就要为失业做准备。而这两者的相关性——往往提示我们,离婚至少不像死亡那么无可回避,至少也像失业一样司空见惯。

中国的离婚率逐年攀升。当然是跟世界大潮接轨的。而在欧美等国家,中产阶级大部分婚姻稳定,这显然跟他们离婚成本巨大有关,你再嫌弃家里的黄脸婆,考虑到甩掉她要损失的巨额财产,就得三思了。但在中国,发达男的离婚轻而易举。而中流阶层应该是社会的根基,连他们都风雨飘摇,整个社会还怎么能保持一种安定状态?

只是,还有没有人,在结婚的时候,就已经认定对方是自己一生伴侣?决定与对方厮守,直到死亡将他们分开?不用考虑到钱,因为你的就是我的,我的就是你的,我将与你融为一体。应该还有这样的人吧。

篇4：婚前协议与分手费

商品社会，一切都有标签，家务有价、性爱有价、养儿育女有价，那么，集这一切于一身的婚姻——还包括了每晚的喁喁细谈、病中的嘘寒问暖、软弱时的支撑、老去后的陪伴——有没有价格？

英国《每日邮报》曾报道：俄罗斯一名富翁与妻子离婚，为此支付的分手费折合人民币280亿元。这种新闻，更让年轻女子想嫁入豪门，能安度晚年百般好，不能的话，至少可以坐在宝马车里哭；或者嫁潜力股也成，与他一同胼手砥足，共苦后但求同甘，求不到，总不至于双手空空。

但至少在中国，想想就算了，法律、习俗与人心，都并不支持这种分手费。理论上，婚姻中的财产要平分，但我所知道的男人，一旦起意离婚，莫不会大动手脚，到最后，留一套房子给女人，号称净身出户——当大家都是傻子呀，谁信千万以上的富翁只有一套房子？但，没有证据，有罪推定是不成立的。下堂妻们的生活，完全取决于这个男人的良心。而良心，是世上最靠不住的事物之一。

为了抵御离婚风险，中国式婚姻的对抗策略就是加高结婚门槛：传统的男出房子女出装修或车子，已经不时兴了，房子是升值品，车子是贬值品，至于装修——离婚了你能扒下来吗？我所听过的几例结婚谈判都是这样：男方全款买房，女方完全不管，带几件床品就算大仁大义；女方的嫁妆是另一套小房子，租金算女孩子的零花钱。要两套房子有什么用？总比离婚时，女孩子一无所有飘零街头来得好吧。

婚前协议已不仅仅是传说，而成为一种可以大大方方提出来的事务。中国人一向说得好：先小人后君子。谈钱固然伤感情，但你侬我侬之际，山盟海誓容易，感情一消失，就伤钱了。签婚前协议，大家公事公办，至多有些尴尬；但离婚分产上法庭各自开记者招待会，那才真叫恶形恶状，各自抖隐私，我们作为看客，看得高兴，同时也实在替他们不值。

问题再往深处上溯，大概就必须问：一场婚姻，到底谁的牺牲更大？女性会认为答案毫无疑问：十月怀胎、一朝分娩、三载哺育，为此，职业生涯终结、身材与外形走样——也就令再婚的可能性极大下降，更不用说家务、以女性为主的孝顺老人。但男人们的反驳也一样毫不客气：中国法律把生育权归给女方，女方有不经男方同意便中断妊娠的权力，那么，毫无疑问，生孩子这件事是你自愿的；你做饭我还上班呢，即使你也上班，高收入女性毕竟少得很，说起来还是我养你……

这种互不相让，以及很多现实因素，使得中国女性在婚姻中处于劣势位置。如果把婚姻视为职业，一桩拿不到退休金、没有遣散协议的职业，你能希望员工爱岗如家？还不得没事儿多攒私房钱多看下家呀。

婚前协议与分手费，听起来就意头不祥，“没结婚就想着离婚吗？”这观念，真是老土得令人嗤笑。那人寿保险呢，还活得好好的就想到了死亡；失业保险呢，上着班就要为失业做准备？而这两者的相关性往往提示我们，离婚至少不像死亡那么无可回避，至少也像失业一样司空见惯。

在欧美等发达国家，中产阶级大部分婚姻稳定，这显然跟他们离婚成本巨大有关，你再嫌弃家里的黄脸婆，考虑到甩掉她要损失的巨额财产，就得三思了。只是，还有没有人，在结婚的时候，就已经认定对方是自己一生伴侣？决定与对方厮守，直到死亡将他们分开？不用考虑到钱，因为你的就是我的，我的就是你的，我将与你融为一体。应该还有这样的人吧？

到底，该鼓励冷静、理性、有节制的私己主义，还是仍然歌唱那付出一切、舍弃一切的爱情？到底，哪一种更容易得到幸福？我真的不知道。

曾经，有人说：爱你的邻居，但不要拆掉篱笆。到现在，这句话要变成：爱你的夫妻，但不要拆掉床中间的篱笆。

（摘自《渤海早报》2016年9月12日）

篇5：安全文明施工措施费支付协议书

安全文明施工补充协议书

甲方：自贡市奇龙房地产开发有限责任公司 乙方：汇宇控股集团着渐渐在营造有限公司

根据《中华人民共和国安全生产法》、《关于执行建设工程安全文明施工强制性标准有关费用计取和使用的通知》的规定，甲乙双方于2011年10月18日签订的主合同，特制定本补充协议如下：

一、安全文明施工措施费的计取

本工程暂定价位5036万元（大写：贰仟伍佰万元），其中应计取安全文明措施费用为423万元。该费用为专项费用，全部投入到施工工程的安全生产管理中。

二、甲方的责任、权利和义务

1、加强对安全生产工作的指导、支持、监督，督促施工单位依法履行安全生产的管理职责。

2、对乙方安全文明生产情况进行监督检查，并作好现场记录。

3、督促乙方对生产中存在的安全隐患进行整改，及时协调解决各工地之间、工地与周边群众之间的矛盾。

4、由甲方负责人组织三方责任主体（建设、监理、施工）每月末按标准对乙方进行考核。

5、每周召开一次有乙方项目负责人，安全专职人员参加的安全文明生产会议，通报情况，交流经验，纠正施工中存在的安全隐患问题。

6、甲方发现安全隐患，有权责令乙方停工整改，直至排除隐患。

三、乙方的责任、权利和义务

1、乙方应当具备《安全生产法》和有关法律、行政法规和国家标准规定的安全生产条件，不具备安全条件的不得进行施工作业。

2、严格执行国家规定的成都市安全生产、文明施工相关规定，并接受建设主管行政部门检查。

3、乙方主要负责人的职责

①建立、健全本单位安全生产责任制，健全组织机构，对现场安全生产负总责，制定安全生产规章制度和操作规程，落实专职安全人员，确保本单位安全文明生产费用发挥有效作用。

②督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除安全事故隐患。③制定安全事故应急救援预案，若遇险情，及时启动。④及时如实向上级管理部门和有关职能部门报告安全事故。

4、保证对具备安全生产条件所必需资金的投入，并对由于安全生产所必须的资金投入不足导致的后果承担责任。

5、按照国家规定乙方应配备专职安全管理人员，或者委托具有国家规定的相关专业技术资格的工程技术人员提供安全生产管理服务，但保证安全生产的责任仍由本单位负责。

6、乙方主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的工作相适应的安全生产知识和管理能力，并由职能部门考核合格后方可任职。

7、根据《安全生产法》的规定，乙方应对从业人员进行安全教育和培训，保证从业人员具备安全生产知识，熟悉安全生产规章制度和安

全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，未经安全生产教育培训合格的人员不得上岗作业。

8、对有较大危险因素的作业场所和有关设施、设备要设置明显的安全警示标志。

9、安全生产监督检查人员进行安全监督检查时，乙方要主动接受检查，并积极配合，不得拒绝，阻挠和拖延，并在检查记录上签字。

10、渣土、建渣运输过程中，车辆应遵守有关法律法规的规定，保证车辆、行人、市政设施、专业管线及沿途的建筑物、构筑物的安全，防止污染城市，对造成的损害承担全部责任。

11、每周至少召开一次安全文明生产会议，自查自纠不安全因素及隐患，保证工程顺利进行。

12、对整个工程中检查出的违法、违规、违章行为，安全生产、文明施工措施不落实造成事故的，按有关规定追究责任。

四、安全文明施工措施费支付办法及使用要求

1、合同签订后，甲方预付乙方安全、文明施工措施费总费用总额的50%，用于开工前的场容、场貌、临电、临设的施工，达到开工审查条件的要求。

2、剩余费用随每月施工进度比例按80%支付，预付款按当月产值比例扣回每月工程进度款中。

3、乙方应当确保安全防护、文明施工措施费专款专用，在财务管理中应以工程项目为单位。单独列出安全防护、文明施工措施费收入和支出清单备查。

五、违约责任

按主合同执行

六、本补偿协议一式陆份，甲乙双方签字生效，工程竣工验收后自动失效。

未尽事宜，双方协商解决。

甲 方：自贡市奇龙房地产开发有限责任公司

法定代表人（签章）：

乙 方：汇宇控股集团浙江建筑营造有限公司

法定代表人（签章）：

篇6：施工配合费协议

安全文明施工措施费补充协议书

甲方： 乙方：

根据《中华人民共和国安全生产法》、《关于执行建设工程安全文明施工强制性标准有关费用计取和使用的通知》的规定，甲乙双方于2011年10月28日签订的主合同，特制定本补充协议如下：

一、安全文明施工措施费的计取

本工程合同包干价位300万元（大写：叁佰万元整），其中应计取安全文明措施费用为15.3万元。该费用为专项费用，全部投入到施工工程的安全生产管理中。

二、甲方的责任、权利和义务

1、加强对安全生产工作的指导、支持、监督，督促施工单位依法履行安全生产的管理职责。

2、对乙方安全文明生产情况进行监督检查，并作好现场记录。

3、督促乙方对生产中存在的安全隐患进行整改，及时协调解决各工地之间、工地与周边群众之间的矛盾。

4、由甲方负责人组织三方责任主体（建设、监理、施工）每月末按标准对乙方进行考核。

5、每周召开一次有乙方项目负责人，安全专职人员参加的安全文明生产会议，通报情况，交流经验，纠正施工中存在的安全隐患问题。

6、甲方发现安全隐患，有权责令乙方停工整改，直至排除隐患。

三、乙方的责任、权利和义务

1、乙方应当具备《安全生产法》和有关法律、行政法规和国家标准规定的安全生产条件，不具备安全条件的不得进行施工作业。

2、严格执行国家规定的成都市安全生产、文明施工相关规定，并接受建设主管行政部门检查。

3、乙方主要负责人的职责

①建立、建全本工程安全生产责任制，建全安全生产组织机构，对现场安全生产负总责，制定安全生产规章制度和操作规程，落实专职安全人员，确保本工程项目安全文明生产费用发挥有效作用。②督促、检查本工程的安全生产工作，及时消除安全事故隐患。③制定安全事故应急救援预案，若遇险情，及时启动。④及时如实向上级管理部门和有关职能部门报告安全事故。

4、保证对具备安全生产条件所必需资金的投入，并对由于安全生产所必须的资金投入不足导致的后果承担责任。

5、按照国家规定乙方应配备专职安全管理人员，或者委托具有国家规定的相关专业技术资格的工程技术人员提供安全生产管理服务，但保证安全生产的责任由本工程项目负责。

6、乙方主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本工程所从事的工作相应的安全生产知识和管理能力，并由职能部门考核合格后方可任职。

7、根据《安全生产法》的规定，乙方应对从业人员进行安全教育和培训，保证从业人员具备安全生产知识，熟悉安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，未经安全生产教育培训合格的人员不得上岗作业。

8、对有较大危险因素的作业场所和有关设施、设备要设置明显的安全警示标志。

9、安全生产监督检查人员进行安全监督检查时，乙方要主动接受检查，并积极配合，不得拒绝，阻挠和拖延，并在检查记录上签字。

10、渣土、建渣运输过程中，车辆应遵守有关法律法规的规定，保证车辆、行人、市政设施、专业管线及沿途的建筑物、构筑物的安全，防止污染城市，对造成的损害承担全部责任。

11、每周至少召开一次安全文明生产会议，自查自纠不安全因素及隐患，保证工程顺利进行。

12、对整个工程中检查出的违法、违规、违章行为，安全生产、文明施工措施不落实造成事故的，按有关规定追究责任。

四、安全文明施工措施费支付方式及使用要求

1、合同签订后，甲方预付乙方安全文明施工措施费总费用总额的70%，即10.71万元（大写：壹拾万零柒仟壹佰元整），用于开工前的场容、场貌、临电、临设的施工，达到开工审查条件的要求。

2、剩余费用随每月施工进度比例按80%支付。

3、工程实施完成后，本工程安全生产文明施工评价合格后，即支付剩余20%余款，如本工程安全文明施工评价达到优良，甲方将按安全文明措施总费用的5%对乙方予以奖励。

4、乙方应当确保安全防护、文明施工措施费专款专用，在财务管理中应以工程项目为单位。单独列出安全防护、文明施工措施费收入和支出清单备查。

五、违约责任

按主合同执行

六、本补偿协议一式陆份，甲乙双方签字生效，工程竣工验收后自动失效。

未尽事宜，双方协商解决。

甲 方：

法定代表人（签章）：

乙 方：

法定代表人（签章）：

篇7：电梯施工配合协议

甲方：

乙方：

甲方为

单位，该项目的电梯安装工程由业主直接分包给乙方施工，为明确各方责任，确保工程保质保量按期完成，经双方友好协商，签署以下协议：

一、工程名称：

二、承包范围：详见乙方与业主所签电梯安装合同范围。

三、配合费： 计人民币伍万元整（￥50000.00）；此费用由乙方直接支付给甲方。

四、双方责任：

甲方责任：

1、负责现场的配合和协调。

2、提供工地现场垂直运输。

3、提供乙方施工现场必要的材料堆放和临时设施场地，库房和办公用房场地并提供施工人员住宿。提供基准线，标高线（以书面交接）。

4、教育甲方职工。加强对乙方产品保护意识，因甲方职工损坏乙方成品，应按价赔偿。（乙方应抓住当事人，否则甲方不负责）

5、提供给乙方施工用电、用水。

6、负责乙方电梯门框边框封堵，机房，底坑等土建回填工作。

7、乙方交档案时，如有需要甲方为乙方文件签字盖章，甲方应给予配合。乙方责任：

1、服从甲方现场的安全管理，认真做好单位的安全工作。

2、全面负责乙方的施工项目的工程质量、安全、进度、总工期、竣工验收等各项工作。

3、配合土建施工进度做好作业计划，并报甲方一份，与甲方全力配合，确保工程的总工期，质量达到合格标准。

4、遵守甲方施工现场有关规章制度，服从甲方统一管理，进入施工现场配戴好防护用品，否则甲方有权拒绝进场。

5、按安全操作规程施工，甲方设置的原有安全防护设施，未经甲方负责人批准，不得随意拆除和挪动，确保自身安全和第三者安全，利用甲方脚手架及机械时，乙方必须事先检查是否符合安全规定，如乙方违章操作发生安全事故，由乙方承担一切责任，与甲方无关。

6、不得将家属和儿童带进施工现场，如发生事故与甲方无关。

7、进入施工现场的机械设备，施工工具，一律要经工地保安人员检查登记后，方可进入施工场地。

8、需把机械设备、施工工具及各种材物运出工地时，应书面报告办公室。并写明带出的原因，名称数量，经同意后方可带走。运出工地时经保安检查无误后方可运出工地。

9、按时间甲方缴纳配合费用，进场十天内向甲方交齐配合费。

10、教育乙方职工，加强对甲方产品保护意识，因乙方职工损坏甲方成品，按价赔偿。（甲方应抓住当事人，否则乙方不负责）

五、其他

本协议未尽事宜，双方协商解决。本协议一式两份，双方各执一份，具有同等效力。本协议由双方签字盖章之日起生效，工程竣工后，配合费结算付清后自行失效。

甲方：

代表：

联系电话：

乙方：

代表：

联系电话：

篇8：施工配合费协议

建筑工程安全防护文明施工措施费

四 方 监 管 协 议 书

工程项目名称：

工程地点：

甲方（建设单位）：

法定代表人（委托代理人）：

地址：

乙方（施工单位）：

法定代表人（委托代理人）:

地址：

丙方（安全文明费专用帐户银行）：

法定代表人（委托代理人）：

地址：

丁方（建设工程安全生产监督机构）：

湖南省住房和城乡建设厅 监制 根据《关于进一步加强我省建筑工程安全防护文明施工措施费使用管理的通知》（湘建建〔2010〕111号）规定，（以下简称“甲方”）、（以下简称“乙方”）、（以下简称“丙方”）、（以下简称“丁方”）四方在协商一致的基础上，就

工程安全防护文明施工措施费（以下简称“安全文明费”）支付事宜订立本协议，并严格遵照执行。

第一条

乙方必须在建设工程办理安全受监手续时，在丙方开设建筑工程安全文明费专用帐户（以下简称“专用帐户”），该帐户内专项资金只能用于建筑工程施工现场安全防护及文明施工。

第二条

乙方在丙方开设专用帐户时应如实提供以下资料：

（一）营业执照（正本）、机构代码证（正本）、资质证书、税务登记证等；

（二）存款人的基本存款帐户开户登记证以及相应的证明文件，包括项目中标通知书、已备案的施工合同、主管部门批文、、等；

（三）法定代表人的身份证或委托代理人的身份证及委托书。第三条

甲方必须按文件要求及施工合同约定，分阶段提前一个月足额存入安全文明费，并将情况及时向丁方报告。

第四条

乙方在从专用帐户支取安全文明费时，必须先向丁方提出支取申请，由丁方根据施工现场施工安全质量标准化适时评价情况签署支取意见后，再向丙方申请支取。

第五条

丙方应根据丁方的支取意见，通过专用帐户，将安全文明费划到乙方的基本帐户或其项目帐户。第六条

甲方如未及时向乙方专用帐户存入安全文明费，乙方应书面通知甲方，并报告丁方。甲方接到乙方的书面通知后，应及时组织资金足额存入乙方的专用帐户。若甲方未按期足额存入资金的，乙方有权采取停止施工等措施，且所造成的后果由甲方承担。

第七条

丁方应定期对专用帐户安全文明费存拨情况进行检查，丙方应予配合。

第八条

丙方要对专用帐户资金的支出进行严格监督，发现乙方有挪用或其他不法行为的，应立即停止划转款项，并及时向丁方报告。

第九条

甲、乙、丙三方不得以任何形式串通，动用专用帐户资金用于其他开支。

第十条

丁方应严格监督甲、乙、丙三方按本协议履行各自义务。第十一条

乙方不得利用专用帐户规避其它法律责任。第十二条

丙方有下列情形之一的，由丁方及时告知，情节严重的，丁方可撤消乙方在丙方开立的专用帐户，并会同当地人民银行、银监局等部门依法进行处理：

（一）不及时划拨安全文明费的；

（二）不按协议约定履行相关义务的；

（三）监督不力，致使专用帐户资金挪为他用的；

（四）与甲、乙方合谋违反本协议约定的；

（五）其他违反本协议约定内容的。

第十三条

丙方遇到法院冻结、划拨专用帐户资金时，应告知法院办案工作人员该帐户的性质，并及时通知丁方，必要时由丁方会同相关人民法院协调处理。

第十四条

四方约定的其他内容：

四方约定签订《建筑工程安全防护文明施工措施费四方监管协议书》补充协议，进一步明确《建筑工程安全防护文明施工措施费四方监管协议书》中所确定的监管内容及操作细则。

第十五条

乙方已经完成施工合同约定的工程任务，经甲方书面同意并经丁方确认后，可结清专用帐户余额，做好专用帐户销户，本协议关系终止。

第十六条

本协议自四方签字并盖章后生效。

甲方（盖章）法定代表人（签章）

日期：

年

乙方（盖章）法定代表人（签章）

日期：

年

丙方（盖章）法定代表人（签章）

日期：

年

丁方（盖章）法定代表人（签章）

日期：

年4

日

月

日 月

日 月

日

篇9：施工总包、分包配合协议

施工总承包方：********************************（简称甲方）施工专业分包方：***************************（简称乙方）根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建筑工程安全生产管理条例》及《安全生产许可证条例》等有关法律、法规，按照“建设单位***********就本项目的招标文件精神，明确本工程施工总承包、施工专业分包方各自施工管理范围内配合工作的权利和义务，确保实现本项目施工质量、安全及进度控制管理目标。甲乙双方就总分包管理事项协商达成一致，签订本协议，双方必须严格执行。

一、工程项目概况

1、工程名称：***************************

2、工程地点：***************************

3、专业分包项目： 本工程的4、结构层次：框架结构4层，局部5层。

5、建筑面积：47209.240㎡m2。

二、工程项目期限

自2012年**月**日起开工至 2012年**月**日交工（以实际业主要求竣工时间为准）。

三、施工配合费约定

根据建设单位**********提供的招标文件（项目编号2012-5008）项目名称：********************************。乙方需支付总包现场配合费与管理费（配合费为乙方中标总价的2%）。

施工配合费总价=*******程造价*2%）。

支付方式：甲方提供正式有效发票（总包配合费*******万元）给乙方，以公对公银行转账的形式支付，乙方进场即支付总包配合费的50%（￥*********** 万元整）。余款在乙方收到建设单位的第一批工程款时一次性付清。

四、甲方责任

1、贯彻执行国家有关安全生产、劳动保护、消防安全、环境保护等法律、法规。及时传达上级安全生产、劳动保护、消防安全、环境保护文件和会议精神。

2、提供垂直运输塔吊、施工电梯、外脚手架、施工作业面、施工场地、专业/

5承包人的材料及设备的堆放场地、工具房和临时生活用房的场地、靠近工作场地临时施工用水用电的接入点等。

3、负责专业承包人的工程质量安全管理、进度协调、以及与相关专业的衔接配合工作。

4、施工用电：甲方提供到二级配电箱，第三级单机箱及电缆均由乙方负责，如果需用太阳灯及电线均由乙方自备（太阳灯及电线应符合安全生产规范要求），注意施工用电安全。施工用水、电费用由乙方支付。

5、乙方在生产施工过程如有不安全行为，未按安全生产操作规程施工作业，甲方有权责令乙方停工整顿。并上报监理单位、代建单位或***********学翔安校区建设指挥部。

五、乙方责任：

1、进入施工现场必须严格遵守甲方工地的各项规章制度，严格遵守建筑工程施工规范及安全施工规范，文明施工。乙方根据招标文件要求配备专职安全员，进场时及时与总包安全员对接，积极配合总包安全员，管理好本专业施工人员的安全生产活动。

2、乙方必须自行负责处理与相关单位的协调工作，及时整理完善本专业部分有关技术、内业资料。

3、乙方必须按甲方制定的进度如期完成各自专业施工任务，并及时与相关单位协调验收。否则造成工期延误，乙方必须负完全责任。工期延误的按与建设单位签订的施工合同的相关约定条款执行。

4、乙方安装时应认真熟悉图纸，材料、品牌、规格等符合图纸要求，材料进场后应及时报验收，并经监理及业主同意后才能投入使用，否则因返工造成工期延误，乙方必须负完全责任。

5、乙方应做到材料落手清，未经同意不得随意搬运其它班组的材料或擅自开启其他班组施工机械，否则后果自负。乙方制作好的成品及未制好的半成品材料及废料应分堆放整齐，并明牌标注。板面布管后应及时地清理余留下来的边角料、垃圾，运至甲方指定地点放臵。

6、乙方在修补线管灰面，管道护墩及管内边补灰，屋面设备支架，风管穿墙、管道穿楼板补灰等如果自已没办法做好，一律交由泥水班组统一处理。水泥和砂石材料由甲方提供，工人工资乙方支付，具体价格与泥水班组协商，以上此条不可有异议，如不愿意者，甲方有关强制执行，令泥水班组做好后，再扣乙方的工

资。

9、乙方进场需将所有管理人员及施工人员名单报送给甲方，并申领工作牌，配证上岗。应积极组织工人做好安全活动及安全教育。并向甲方提供每次活动的内业资料，无提供资料者每次罚款100-200元。

10、乙方应遵守政府颁布的各项劳务规章制度，注意有高血压、心脏病等体弱多病的工人不能纳用。

11、乙方进场的工人必须持有本人的身份证、婚育节育证（婚检证）、劳务证、暂住证、上岗证，否则一经有关单位查处后乙方应自行负责。

12、工地卫生：乙方制作场卫生必须按总包单位要求进行清理、保洁，施工现场严禁随意大小便，如有乙方人员发现一次处罚500元，并由乙方负责清理整个施工场地全部污染物。

13、乙方在施工过程中，必须严格服从工地总管或施工负责人的现场管理及施工员的质量监督，服从现场管理人员的指挥及任务安排，不得以任何借口加以拒绝，否则，将视情节的轻重加以处罚。

14、乙方的制作场或施工现场照明原则上均要采用节能灯具，并按安全生产相应要求配臵保护套。

乙方不得在宿舍自行接设电源，不得使用火炉、电炉、煤油炉等，不得穿拖鞋或赤脚上班，正确佩戴好安全帽。

15、密切配合好兄弟班组的施工，以免担误工期。

六、工程监督：甲方现场主持工作的管理人员，有监督乙方相关施工现场事宜的权力。如发现乙方材料质量低劣、工人技术差、制作安装产品质量差，为了确保工程质量和进度，甲方有权上报监理单位、代建单位或**************翔安校区建设指挥部，并根据《中华人民共和国建筑法》保留追究乙方相关的法律责任。

七、材料设备：进入施工现场的材料、机具设备，乙方须按照甲方指示妥善堆放整齐并使用。对于甲方的材料、成品半成品乙方不得随意损坏、浪费，如有污染、遗失、损坏或不按规定使用造成的损失，乙方应照价赔偿。施工期间，乙方应做好遗漏在现场材料的回收工作，减少没有必要的浪费，否则应承担相应的损失责任。

八、各阶段工程完工后剩余材料由乙方负责于当日内分类整理、清洁完毕，并将垃圾臵于甲方指定地点，保持场地清洁，否则甲方将另行雇工清理，雇工工

资以每工日200元计算，该款项在乙方支付。

九、安全文明生产：

1、施工期间乙方人员应做好相关人员的安全教育，并遵守市安全文明施工生产条例、工厂及施工现场的各项规章制度，如因违反操作规程而导致发生意外事件，均由乙方负全部责任。如有涉及经济损失同样均由乙方承担。

2、本工地工人外出闹事甲方概不负责。

3、未经同意不能留宿非本工地人员。

4、不能在工地聚众赌博，酗酒闹事，打架斗殴。

5、不能随意拆除或挪动工地安全设施，否则将给予严厉的经济处罚追究责任。

6、甲方每次组织安全教育或会议，乙方必须组织所有的工人参加，否则后果由乙方自负。

7、乙方自备安全帽，甲方不给提供。无戴安全帽者工人每人每次罚款20.00元，组长或带班每人每次罚款50.00元。

8、乙方必须严格按照甲方消防管理规定组织施工，明确消防负责人，自觉接受上级及甲方的消防安全检查，乙方承担由于消防管理缺陷和自身消防措施不力造成的火灾事故责任和经济损失。

严格执行动火作业审批制度：施工现场需用明火（焊接、气割等作业），要事先持有效上岗证，办好用火审批手续，务必做到每日一批向项目经理部申请，审批表需明确施工部位、操作人员、使用设备【每一台焊机（氩弧焊、气割设备）需配备2个4KG的干粉灭火器】、旁站监护人，专职安全员到岗到位巡查。

施工时需先清理作业面，清除易燃物，如不能清除时，应采取浇湿、遮隔等安全可靠措施加以保护，指定看火人，携带灭火器具；在施工楼内或高空作业还应准备接火斗，堵住作业面下的孔洞，用火后须清除余火，确认不再复燃方可防开现场。

违规处罚规定：明火作业是未经项目部审批一次处罚500元；无旁站监护人一次处罚200元；每一台焊机未配备2个4KG的干粉灭火器一次处罚500元；发生灾情一次处罚2000元；抢救不力的处罚5000元，并承担相应的经济损失及法律责任。

9、乙方要配备专兼职治安、消防、交通安全管理人员，并按总包施工认可的20%人员配备建立义务消防队，成立治保委员会和安全生产领导小组，做到人员、组织、任务层层落实，并将人员组织名单报甲方备案。

10、因乙方工人恶意违章操作而引起的安全责任事故，责任由乙方全部负责，乙方负责赔偿由此引起的所有经济损失。影响到甲方生产经营活动的，甲方保留法律追诉权利。

十、其他

1、在施工中执行《建筑工程质量责任保证书》安全条款时，本协议具有优先权。

2、本协议书在工程开工前签订，一式两份，具有同等效力，甲乙双方各执一份。

3、本协议自签订之日起生效，工程竣工交工后终止。

补充协议条款：无。

（本合同书正文共计肆页，以下无正文）

合同签约各方：

甲方（施工总承包）：（签章）乙方（专业分包）：（签章）

项目负责人：项目负责人：

地址：地址：

篇10：营业线施工安全配合协议书

甲方：西安铁路局绥德供电段

乙方：中铁十二局集团电气化工程有限公司包西铁路指挥部

为确保施工期间行车安全及人身安全和施工的正常进行，明确甲乙双方各自的责任、权力和义务，按照部局有关文件精神，经甲乙双方共同协商，签订安全协议如下：

一、施工安全承诺

乙方承诺：严格执行铁道部《铁路营业线施工及安全管理办法》（铁办[2008]190号）、《铁路营业线施工安全管理补充办法》（铁运[2010] 51号）、《铁路营业线施工安全管理补充办法》（铁运[2011]63号）、《西安铁路局营业线施工及安全管理实施细则》（西铁安[2009]16号）、《西安铁路局营业线施工安全管理实施细则补充规定》（西铁安[2010]27号）等有关安全规章制度。因施工造成行车事故或干扰运输时，按部局有关规定进行赔偿和处罚。

二、施工内容

绥德调度台（主站），延安北（含）至黄陵南（不含）段包含3座配电所、12座箱式变电站电力远动调试以及调试前测试通道是否畅通。

三、施工地段及影响范围：

绥德调度所，延安北站（含）至黄陵南站（不含）：482km+018m～622km+063m（包西线）。

四、施工期限：

2012年10月20日～2012年12月31日

五、安全防护内容：

1、安全防护及现场作业、路料管理等必须严格按西安铁路局《牵

引变电所安全作业规程》、等文件规定执行；施工机具、材料管理必须严格执行既有线施工相关规定。

2、乙方施工前必须与甲方取得联系，在甲方同意后，由甲方派出施工安全检查员现场全程监督检查。甲方安全检查员未到现场，不得擅自施工。

3、乙方进入既有线作业人员必须统一着防护服，来车提前停止作业、人员机具撤出限界，按规定列队迎车。

六、双方责任和任务

1、乙方必须严格按照营业线施工安全管理的有关规定组织施工，保证施工期间的行车安全和施工的正常进行。

2、乙方必须加强对营业线施工的组织领导，按照有关规定明确施工负责人和相应级别的领导、干部到现场指挥。

3、乙方必须加强对营业线施工的组织领导，按有关规定确定相应级别的领导、干部到现场指挥；乙方要严格按照铁道部《铁路营业线施工及安全管理办法》组织施工。

4、乙方对施工范围内的行车、设备、人身安全全面负责，甲方负责监督乙方对既有运用中设备的影响，凡发现乙方在施工质量不合格及危及行车安全时，有权停止基作业，并向上级报告。如乙方不听劝阻，继续施工造成事故，由乙方负全部责任。甲方因未履行本协议造成行车事故，由甲方负主要责任。

5、乙方施工中如造成既有线行车设备损伤时，应及时通知设备管理单位，并及时抢修和维护，造成损失的要按照规定和责任划分进行赔偿。若乙方请求甲方帮助时，甲方应积极予以支持、配合，确保行车安全。

6、施工期间，甲方派出经培训合格的专职安全检查员进行全过程监督检查，发现施工安全隐患，危及行车安全时，有权发停工通知书

责令立即停工整改，乙方不得拒绝，整改合格双方确认签字后方可复工。对甲方施工安全检查员检查发现的问题，乙方应积极予以配合整改，否则造成事故应由乙方负责。

7、乙方必须做好施工期间的防洪准备工作，甲方管内出现险情需征调乙方施工队伍抢险时，乙方必须全力支持，并服从甲方安排做好抢险工作，抢险完毕由甲方按相关规定向乙方支付抢险费用。

七、乙方应负责任和义务

1.乙方应严格执行《西安铁路局营业线施工及安全管理实施细则》、《电力安全工作规程》要求，并组织有关人员学习、考试，确保行车安全。

2.乙方进配电所施工需提前经供电段培训获得《出入证》后方能进所施工，进所需出示出入证，进入所内施工应严格遵守所内的安全施工规定，并在所内监护人员在场的情况下方能施工,不得擅自施工。

3.乙方对施工安全负全面负责，要严格按照审定的方案、范围和批准的时间组织施工，施工中要认真落实各项安全措施，并制定确保行车安全的应急措施。

4.乙方须在施工前三天将具体施工情况通知甲方。

5.因乙方责任造成营业线设备损坏和影响行车安全，构成行车事故的，由乙方负全部责任。

6.乙方施工必须在甲方停电安全措施做好后方可开工作业（需要停电的作业），应提前准备充足，充分利用天窗时间，不得影响甲方按规定时间消令。

八、甲方应负责和义务：

1.甲方承担施工期间供电设备安全的监督，设专人担任安全监督员做为现场施工负责人。

2.甲方接到乙方的停电配合申请后，负责提报停电计划，安排人

员做好停电配合。

3.甲方对乙方施工行车安全负全面监督责任，在施工期间，甲方发现乙方有影响行车安全隐患，要通知乙方立即改正。危及行车安全时，有权责令乙方停止施工。

九、未尽事宜由双方另行商定，一并执行。

本协议一式八份，审批（审查）部门各一份，施工及配合单位各两份。

甲方代表（签字）：乙方代表（签字）：

甲方公章乙方公章

甲方联系人：乙方联系人：范嗣林

联系电话：联系电话：***

篇11：退费协议书

XXX有限公司：

我公司于2010 年 12月11 日注册了XXX账户，并同意完全按

XXXXXXXXXX，以下简称合同）条款的约束。现我公司因自身业务经营需要，于 XXX年XXX 月XXX 日终止了服务。现经我公司核实，我公司账户剩余推广费共计人民币xxx元（大写：xxx），请贵公司收到本退费申请书后将上述款项按以下银行账户退还我公司。我公司对贵公司提供的服务履约情况无异议，特此申请。

xxxx年xxxx月xxx日

收款银行账户信息：

账户名称：

开户行：