第一篇:文明施工措施费协议书
安全文明施工措施费支付协议书
金海.林涧美墅19#楼
安全文明施工补充协议书
甲方:自贡市奇龙房地产开发有限责任公司 乙方:汇宇控股集团着渐渐在营造有限公司
根据《中华人民共和国安全生产法》、《关于执行建设工程安全文明施工强制性标准有关费用计取和使用的通知》的规定,甲乙双方于2011年10月18日签订的主合同,特制定本补充协议如下:
一、安全文明施工措施费的计取
本工程暂定价位5036万元(大写:贰仟伍佰万元),其中应计取安全文明措施费用为423万元。该费用为专项费用,全部投入到施工工程的安全生产管理中。
二、甲方的责任、权利和义务
1、加强对安全生产工作的指导、支持、监督,督促施工单位依法履行安全生产的管理职责。
2、对乙方安全文明生产情况进行监督检查,并作好现场记录。
3、督促乙方对生产中存在的安全隐患进行整改,及时协调解决各工地之间、工地与周边群众之间的矛盾。
4、由甲方负责人组织三方责任主体(建设、监理、施工)每月末按标准对乙方进行考核。
5、每周召开一次有乙方项目负责人,安全专职人员参加的安全文明生产会议,通报情况,交流经验,纠正施工中存在的安全隐患问题。
6、甲方发现安全隐患,有权责令乙方停工整改,直至排除隐患。
三、乙方的责任、权利和义务
1、乙方应当具备《安全生产法》和有关法律、行政法规和国家标准规定的安全生产条件,不具备安全条件的不得进行施工作业。
2、严格执行国家规定的成都市安全生产、文明施工相关规定,并接受建设主管行政部门检查。
3、乙方主要负责人的职责
①建立、健全本单位安全生产责任制,健全组织机构,对现场安全生产负总责,制定安全生产规章制度和操作规程,落实专职安全人员,确保本单位安全文明生产费用发挥有效作用。
②督促、检查本单位的安全生产工作,及时消除安全事故隐患。 ③制定安全事故应急救援预案,若遇险情,及时启动。 ④及时如实向上级管理部门和有关职能部门报告安全事故。
4、保证对具备安全生产条件所必需资金的投入,并对由于安全生产所必须的资金投入不足导致的后果承担责任。
5、按照国家规定乙方应配备专职安全管理人员,或者委托具有国家规定的相关专业技术资格的工程技术人员提供安全生产管理服务,但保证安全生产的责任仍由本单位负责。
6、乙方主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的工作相适应的安全生产知识和管理能力,并由职能部门考核合格后方可任职。
7、根据《安全生产法》的规定,乙方应对从业人员进行安全教育和培训,保证从业人员具备安全生产知识,熟悉安全生产规章制度和安
全操作规程,掌握本岗位的安全操作技能,未经安全生产教育培训合格的人员不得上岗作业。
8、对有较大危险因素的作业场所和有关设施、设备要设置明显的安全警示标志。
9、安全生产监督检查人员进行安全监督检查时,乙方要主动接受检查,并积极配合,不得拒绝,阻挠和拖延,并在检查记录上签字。
10、渣土、建渣运输过程中,车辆应遵守有关法律法规的规定,保证车辆、行人、市政设施、专业管线及沿途的建筑物、构筑物的安全,防止污染城市,对造成的损害承担全部责任。
11、每周至少召开一次安全文明生产会议,自查自纠不安全因素及隐患,保证工程顺利进行。
12、对整个工程中检查出的违法、违规、违章行为,安全生产、文明施工措施不落实造成事故的,按有关规定追究责任。
四、安全文明施工措施费支付办法及使用要求
1、合同签订后,甲方预付乙方安全、文明施工措施费总费用总额的50%,用于开工前的场容、场貌、临电、临设的施工,达到开工审查条件的要求。
2、剩余费用随每月施工进度比例按80%支付,预付款按当月产值比例扣回每月工程进度款中。
3、乙方应当确保安全防护、文明施工措施费专款专用,在财务管理中应以工程项目为单位。单独列出安全防护、文明施工措施费收入和支出清单备查。
五、违约责任
按主合同执行
六、本补偿协议一式陆份,甲乙双方签字生效,工程竣工验收后自动失效。
未尽事宜,双方协商解决。
甲 方:自贡市奇龙房地产开发有限责任公司
法定代表人(签章):
乙 方:汇宇控股集团浙江建筑营造有限公司
法定代表人(签章):
2011年10月18日
第二篇:安全文明施工措施费支付协议书
甲方:四川鑫通、乐华、众恒房地产开发有限公司 乙方:四川省犍为乐华建筑有限公司
安全是人类最基本的需求,是人类社会文明进步的标志,也是体现一个单位的人文素质和综合管理水平。为确保人民群众的生命财产安全,保证工程顺利进行,根据《中华人民共和国安全生产法》、《关于执行建设工程安全文明施工强制性标准有关费用计取和使用的通知》的规定,甲乙双方协商一致,特制定本协议书。
一、安全文明施工措施费的计取
根据鹭岛国际社区一期5#、6#楼规定安全文明施工措施费中(定额费用,按时计算费用已在招投标时计取,进入标底),专项费用标准按合同约定记取,即为该工程总造价的5%。
二、甲方的责任、权利和义务
1、加强对安全生产工作的指导、支持、监督,督促施工单位依法履行安全生产的管理职责。
2、对乙方安全文明生产情况进行监督检查,并作好现场记录。
3、督促乙方对生产中存在的安全隐患进行整改,及时协调解决各工地之间、工地与周边群众之间的矛盾。
4、每季度末按标准和对乙方进行考核,作为工程竣工验收安全文明施工合格与不合格的依据,严禁借考核吃拿卡要。
5、每月召开一次有乙方项目负责人,安全专职人员参加的安全文明生产会议,通报情况,交流经验,纠正施工中存在的安全隐患问题。
6、甲方发现安全隐患,有权责令乙方停工整改,直至排除隐患。
7、根据现场的检查记录,确定该标段安全生产、文明施工是否合格。根据有关规定,不合格者,不计取安全文明施工措施费。
三、乙方的责任、权利和义务
1、乙方应当具备《安全生产法》和有关法律、行政法规和国家标准规定的安全生产条件,不具备安全条件的不得进行施工作业。
2、严格执行乐山市、犍为县工程项目安全生产、文明施工有关规定,并接受甲方和县建设管理部门的检查考核。
3、乙方主要负责人的职责
①建立、健全本单位安全生产责任制,对现场安全生产负总责,制定安全生产规章制度和操作规程,落实专职安全人员,确保本单位安全文明生产费用发挥有效作用。
②督促、检查本单位的安全生产工作,及时消除安全事故隐患。
③制定安全事故应急救援预案,若遇险情,及时启动。 ④及时如实向项目经理部和有关职能部门报告安全事故。
4、保证对具备安全生产条件所必需资金的投入,并对由于安全生产所必须的资金投入不足导致的后果承担责任。
5、按照国家规定(从业人员300人以下)乙方应配备专职或兼职的安全管理人员,或者委托具有国家规定的相关专业技术资格的工
程技术人员提供安全生产管理服务,但保证安全生产的责任仍由本单位负责。
6、乙方主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的工作相适应的安全生产知识和管理能力,并由职能部门考核合格后方可任职。
7、根据《安全生产法》的规定,乙方应对从业人员进行安全教育和培训,保证从业人员具备安全生产知识,熟悉安全生产规章制度和安全操作规程,掌握本岗位的安全操作技能,未经安全生产教育培训合格的人员不得上岗作业。
8、对有较大危险因素的作业场所和有关设施、设备要设臵明显的安全警示标志。
9、项目经理部和安全生产监督检查人员进行安全监督检查时,乙方要主动接受检查,并积极配合,不得拒绝,阻挠和拖延,并在检查记录上签字。
10、运输过程中,遵守有关法律法规的规定,保证车辆、行人、市政设施、专业管线及沿途的建筑物、构筑物的安全,防止污染城市,对造成的损害承担全部责任。
11、每月至少召开一次安全文明生产会议,自查自纠不安全因素及隐患,保证工程顺利进行,会议记录上报项目经理部备案。
12、控制噪声,防止扰民。
13、用电必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》的要求。
14、对整个工程中检查出的违法、违规、违章行为,安全生产、文明施工措施不落实造成事故的,按有关规定追究责任。
四、违约责任
1、甲方未按本协议履行,将按有关行政法律法规处理。
2、竣工验收,经县建设行政主管部门按单位工程安全生产文明施工状况综合评定。评定不合格者,不计算安全文明施工措施费,其支付的该项费用的安全文明施工专项费用,在工程结算中扣除。
3、乙方未按本协议履行职责,按协议向甲方交纳违约金。
五、本协议一式叁份,双方签字生效,工程竣工验收后失效。 未尽事宜,双方协商解决。
甲 方: 乙 方:
法定代表人: 法定代表人:
年 月 日 年 月 日
第三篇:工程安全文明施工措施费计取协议书
发包人 (全称):xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
承包人(全称):xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
发包人、承包人就xxxxxxxxxxxxxxx工程,为达到安全文明施工的要求。经
双方协商,现达成如下协议:
一、承包人必须按政府相关安全、文明施工的规定及要求组织施工,若施工
过程中出现安全责任事故、不文明施工行为,所有责任和损失均由承包人自行负
责,发包人概不承担任何责任。
二、安全文明施工措施费及其支付方式
1、安全文明施工措施费包括安全施工费、文明施工措施费和临时设施费,
安全文明施工措施费基本费暂按¥元(大写:)计
取,该费用已包含在施工合同价款中。
2、在合同签订后支付给承包方暂定基本费的40%,计
元(大写:),其余暂定基本费在第二次进
度款中一起支付。
3、建设工程项目在施工期间发生一次四级(含四级)以上安全质量事故的,
不计取安全文明施工措施费中的安全施工费(摘自《关于我市建设工程安全文明
施工措施费计取的实施意见》)成建委发[2006]701号文件)。
4、安全文明施工措施费的现场评价费在工程竣工验收合格后,按照2009《四
川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件的有关规定办理竣工结算。
三、违约责任
1、承包人对安全文明施工措施费必须专款专用,落实专职安全文明施工负
责人,若承包人组织管理不善,安全文明施工措施不到位,发包人或监理有权责
令其整改,若整改仍不合格,发包人有权扣除相应安全文明措施费,并收取相等
金额的违约金,此费用在月进度支付时扣除。
2、施工中因承包人原因造成人身安全事故或因安全文明施工措施费不到位
受到相关行政部门处罚,承包人除承担全部经济损失外,发包人有权对其另收取
相等金额的违约金。
四、本协议经双方法定代表人或其授权代理人签署,并加盖公章后生效。
发包人(公章):xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx承包人(公章):xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
法定代表人(签字或盖章):法定代表人(签字或盖章):
或授权代理人(签字):或授权代理人(签字):
2012年月日2012年月日
第四篇:(南通)安全文明施工措施费支付使用协议G
安全施工措施费用支付使用协议书
工程名称:南京医科大学康达学院迁建项Ⅵ标段
建设单位:江苏润科投资发展有限公司
施工单位:江苏南通建工集团股份有限公司
根据《江苏省建设工程现场安全文明施工措施费计价管理办法》规定,甲、乙双方应依法履行各自的责任和义务,合理投入现场安全文明施工措施费用,共同做好本建设工程施工现场安全生产、文明施工管理工作,切实保护人民生命和财产安全。
1、本工程为南京医科大学康达学院迁建项目Ⅵ标段,合同造价为2428万元,其中安全文明施工措施费基本费29万元。
注:合同工期在一年以内的,发包人预付安全文明施工措施费用不得低于基本费的60%;合同工期在一年以上的(含一年),预付安全文明施工措施费用不得低于基本费的40%,其余费用应当按照施工进度依据合同约定支付。
2、建设安全监督管理机构现场评价实行动态管理,并依据检查评价情况确定最终评价结果,评价结果分为优良、合格、不合格三个等级。工程竣工结算前,必须出具经监理单位签字盖章的《安全文明施工措施评价及费率测定表》。
3、未经现场评价或不能出具《安全文明施工措施评价及费率测定表》的,承包人不得收取安全文明施工措施费。
安全文明施工措施费=基本费+现场评价费
①评价结果为优良者(80分及以上),计取现场评价费。
现场评价费费率=基本费费率×40%+基本费费率×(评价得分-80)×3%
②评价结果为合格者,得分为70~80分,安全文明施工措施费按基本费
计取,不计取现场评价费。
③评价结果为不合格者,应进行整改,以整改后的评价结果作为测定和计取安全文明施工措施费的依据。整改后评价仍不合格者,不计取安全文明施工措施费。
4、工地地面应做硬化处理而未做的,其安全文明施工措施费中的文明施工费按应计费率的60%计取。
5、施工期间承包人发生四级以上(含四级)质量安全事故的,不计取安全文明施工措施费中的安全施工费。
6、建设单位申请领取施工许可证时,应将本协议提交建设主管部门备案。
7、建设单位与施工单位应在本协议中明确安全文明施工措施费用的预付计划、支付计划、调整方式等条款。
8、施工单位应当确保安全文明施工措施费专款专用。实行工程总承包的,总包单位应当按照(计划[2006]51号)规定及合同约定及时向分包单位支付安全文明施工措施费。
9、工程监理单位应对发包人、承包人落实安全文明施工措施情况进行现场监理。监理单位发现发包人未按本办法规定或合同约定支付安全文明施工措施费的,应及时提请发包人支付,拒不支付的,有责任向工程所在地建筑安全监督管理机构报告;发现承包人未落实安全文明施工措施费的,有权责令其整改,对承包人拒不整改的,工程监理单位应当及时向发包人和建设主管部门报告,必要时依法责令暂停施工。
甲方在现场安全文明施工措施费支付管理方面应做到:按照规定及时向乙方支付安全文明施工措施费,开工前预付不少于基本费的60%,其余基本费在工程竣工前分阶段付清。
基本费支付计划:开工前预付60 %,合计 17.8万元;
施工至 主体封顶 阶段,支付 20 %,合计 5.94 万元;
施工至 主体验收 阶段,支付 20 %,合计 5.94 万元;
对安全防护、文明施工有特殊要求和危险性较大的工程,需增加现场
安全文明施工措施及方案论证、审查等费用的,由乙方在措施费中单独计取。
监督乙方安全文明施工措施费使用情况。
乙方在安全文明施工措施费的使用管理方面应做到:
(1)保证安全文明施工措施费专款专用,在工程财务管理中单独列出安全文明施工措施项目费用清单备查。
(2)保证安全文明施工措施费用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善等,不得挪作他用。
(3)乙方依法将建筑工程分包给其他单位的,在分包合同中应明确安全文明施工措施费用以及费用支付计划、使用要求、调整方式等条款,并由乙方(总包方)统一管理。
(4)依法履行安全生产责任,落实工程项目施工的各项安全生产、文明施工措施。
(5)工程竣工后,乙方持《江苏省建筑工程承发包计价手册》、《现场安全文明施工措施费测定表》、施工合同、工程竣工安全评定证明、文明工地获奖证明等材料到当地造价管理机构办理核定手续。
本合同一式五份,甲、乙方各执一份、监理单位一份,安监站、定额站备案各一份。
甲方(盖章)乙方(盖章)
甲方负责人(签字)乙方负责人(签字)
年月日
第五篇:6建筑工程安全防护文明施工措施费四方监管协议书
编号:
建筑工程安全防护文明施工措施费
四 方 监 管 协 议 书
工程项目名称:
工程地点:
甲方(建设单位):
法定代表人(委托代理人):
地址:
乙方(施工单位):
法定代表人(委托代理人):
地址:
丙方(安全文明费专用帐户银行):
法定代表人(委托代理人):
地址:
丁方(建设工程安全生产监督机构):
湖南省住房和城乡建设厅 监制 根据《关于进一步加强我省建筑工程安全防护文明施工措施费使用管理的通知》(湘建建〔2010〕111号)规定,
(以下简称“甲方”)、
(以下简称“乙方”)、
(以下简称“丙方”)、
(以下简称“丁方”)四方在协商一致的基础上,就
工程安全防护文明施工措施费(以下简称“安全文明费”)支付事宜订立本协议,并严格遵照执行。
第一条
乙方必须在建设工程办理安全受监手续时,在丙方开设建筑工程安全文明费专用帐户(以下简称“专用帐户”),该帐户内专项资金只能用于建筑工程施工现场安全防护及文明施工。
第二条
乙方在丙方开设专用帐户时应如实提供以下资料:
(一)营业执照(正本)、机构代码证(正本)、资质证书、税务登记证等;
(二)存款人的基本存款帐户开户登记证以及相应的证明文件,包括项目中标通知书、已备案的施工合同、主管部门批文、
、
等;
(三)法定代表人的身份证或委托代理人的身份证及委托书。 第三条
甲方必须按文件要求及施工合同约定,分阶段提前一个月足额存入安全文明费,并将情况及时向丁方报告。
第四条
乙方在从专用帐户支取安全文明费时,必须先向丁方提出支取申请,由丁方根据施工现场施工安全质量标准化适时评价情况签署支取意见后,再向丙方申请支取。
第五条
丙方应根据丁方的支取意见,通过专用帐户,将安全文明费划到乙方的基本帐户或其项目帐户。
2 第六条
甲方如未及时向乙方专用帐户存入安全文明费,乙方应书面通知甲方,并报告丁方。甲方接到乙方的书面通知后,应及时组织资金足额存入乙方的专用帐户。若甲方未按期足额存入资金的,乙方有权采取停止施工等措施,且所造成的后果由甲方承担。
第七条
丁方应定期对专用帐户安全文明费存拨情况进行检查,丙方应予配合。
第八条
丙方要对专用帐户资金的支出进行严格监督,发现乙方有挪用或其他不法行为的,应立即停止划转款项,并及时向丁方报告。
第九条
甲、乙、丙三方不得以任何形式串通,动用专用帐户资金用于其他开支。
第十条
丁方应严格监督甲、乙、丙三方按本协议履行各自义务。 第十一条
乙方不得利用专用帐户规避其它法律责任。 第十二条
丙方有下列情形之一的,由丁方及时告知,情节严重的,丁方可撤消乙方在丙方开立的专用帐户,并会同当地人民银行、银监局等部门依法进行处理:
(一)不及时划拨安全文明费的;
(二)不按协议约定履行相关义务的;
(三)监督不力,致使专用帐户资金挪为他用的;
(四)与甲、乙方合谋违反本协议约定的;
(五)其他违反本协议约定内容的。
第十三条
丙方遇到法院冻结、划拨专用帐户资金时,应告知法院办案工作人员该帐户的性质,并及时通知丁方,必要时由丁方会同相关人民法院协调处理。
第十四条
四方约定的其他内容:
3 四方约定签订《建筑工程安全防护文明施工措施费四方监管协议书》补充协议,进一步明确《建筑工程安全防护文明施工措施费四方监管协议书》中所确定的监管内容及操作细则。
第十五条
乙方已经完成施工合同约定的工程任务,经甲方书面同意并经丁方确认后,可结清专用帐户余额,做好专用帐户销户,本协议关系终止。
第十六条
本协议自四方签字并盖章后生效。
甲方(盖章) 法定代表人(签章)
日期:
年
乙方(盖章) 法定代表人(签章)
日期:
年
丙方(盖章) 法定代表人(签章)
日期:
年
丁方(盖章) 法定代表人(签章)
日期:
年4
日
月
日 月
日 月
日
月
【文明施工措施费协议书】相关文章:
文明施工措施费05-13
文明措施费施工说明05-06
安全文明施工措施费08-02
文明施工措施费支付书03-14
文明施工措施费的规定03-15
安全文明施工措施费承诺书05-15
文明措施费使用计划08-28
施工措施费取费标准08-24
安全文明措施费退还申请05-17
安全文明措施费预付款10-05