装饰装修工程一案反诉答辩状

装饰装修工程一案反诉答辩状（共8篇）

篇1：装饰装修工程一案反诉答辩状

答辩状

答辩人(反诉被告)：南宁A装饰工程有限公司

法定代表人：XX，总经理。

针对南宁市B策划广告有限责任公司(以下简称B公司)反诉南宁XXXX装饰工程有限公司(以下简称A公司)的诉讼请求及事实和理由，A公司特作以下答辩：

一、B公司要求A公司支付逾期违约金24466.62元，赔偿租金损失9900元没有根据。

A公司和B公司签订的《XXXX装饰装修工程施工合同》虽然约定工程期限为42天，即自1月18日开工，202月28日竣工，但是，由于B公司是年1月27日在施工图纸上盖章“同意按此图施工”，并且，B公司也不是在约定的开工前三日支付首期工程款123000元，而是2005年1月28日才支付了首期工程款123000元，更为重要的是，B公司2005年3月31日与A公司皆盖章的《XX广告工地更改部分项目》约定“以上增加工程连同整体工程完工时间定于2005年4月15日全面验收完工” ，更值得注意的是，之后由于B公司要求A公司购买、安装节能灯并对部分施工项目进行增加和更改，这有B公司派驻工地代表韦XX2005年4月20日、22日、24日签字的《XXXX客户口材料代购单》、《项目增减变化表》为据，因此装修工程的完工时间也必须向后顺延。装修工程的施工要以施工图纸为依据，也要以B公司及时支付工程进度款作为前提，增加和更改施工项目也得有充分的时间作保障，A公司最终于2005年4月底完工，这是合情、合理、合约定的。B公司迫不及待地于2005年5月1日“五一国际劳动节”举行开业庆典、入住使用，A公司的法定代表人XX为此还送了花篮以示祝贺，所以，B公司要求A公司支付逾期违约金没有理由。

B公司称其租赁、续租广西XX联社房产XX大厦开展经营活动，其所谓的租赁合同、续租报告的内容A公司从未知晓，双方也从未对所谓的租金损失的赔偿进行过约定，这一所谓的租金损失也不是A公司在装修其办公室时造成房屋损坏之损失，况且，租赁合同与续租报告中的另一方即所谓的南宁市XXXX装饰工程有限责任公司并非房屋的`所有权人，其根本无权出租房屋，并且，收取租金的收款收据也不是由B公司保管，而是由所谓的出租人南宁市XXXX工程有限责任公司保管，故B公司所谓的租赁合同、租金数额皆不足相信，其要求赔偿租金损失没有理由。

二、B公司要求A公司履行保修义务，无偿整改、维修，没有根据。

本装修工程并不存在质量问题。根据合同第十条约定，B公司未经验收入住使用，视为其验收合格。A公司在入住使用后提出质量问题，没有道理，况且，有无质量问题，得由相关部门作出鉴定，没有鉴定结论，不能证明有质量问题。另外，由于B公司入使用其办公室已有很长时间，即使搞质量鉴定，鉴定结论也不能反映客观真实。B公司未经验收入住使用后提出的整改，只是其不愿意进行结算结清工程款的一种拖延时间的做法。由于装修工程已视同验收合格，B公司要求A公司履行保修义务、无偿整改、维修没有理由。

三、B公司要求A公司返还多支付的工程款17538.89元，没有根据。

B公司前后分四次向A公司支付了221000元装修工程款，加上可以从工程款中扣除的设计订金元，共计为223000元，其至今尚未付清A公司装修工程款，其要求A公司返还多支付的工程款17538.89元没有理由。

请人民法院驳回B公司的反诉请求。

此致

南宁XX区人民法院

答辩人(反诉被告)：南宁A装饰工程有限公司

1月28日

篇2：装饰装修工程一案反诉答辩状

一、合同已经成立并生效，意向金转为定金。

xxx年10月15日，因反诉人有买房需求，被反诉人业务员发现合适房源，通知反诉人来看房，当天下午共看了两次房，第一次是她姐姐，第二次是其本人，看房过程中业务员向其介绍了该物业(即本案诉争物业)的基本情况、基础设施、价格等等，反诉人当场表示愿意购买，并于当晚签订了编号为xxxxxxxxxxx的《房地产买卖中介合同》(以下简称三方合同)，支付了购房意向金15000元，之后业务员按照合同约定找到业主签字并且将意向金交付给业主，意向金转变为业主定金了。

被反诉人业务员按照中介业务的要求履行相关义务，积极促成反诉人与业主签订三方合同，合同系当事人三方的真实意思表示，并未违反法律强制规定，是合法有效地合同，按照合同补充协议第二项第2条约定，甲方签订三方合同则乙方同意将意向金作为定金，由丙方转付给甲方。该项事实有三方合同、业主收定金的收据予以证明。

二、反诉人违约在先，应当承担违约责任。

三方合同签订后，被反诉人的业务员一直督促反诉人继续履行合同义务，办理进件贷款预审等手续，可是反诉人因自身办不了贷款资金不足等原因，迟迟不予配合履行，经再三沟通，明确表示放弃购买该套物业。这违反了三方合同第九条的规定，应当承担相应的违约责任，赔偿相应的损失。该项事实有录音以及派出所的询问笔录予以证明。

综上所述，答辩人对反诉人的反诉请求不予认可，没有相关的事实和法律依据，请求贵院依法驳回反诉人的诉讼请求。

此致

xx市秦淮区人民法院

答辩人：xx某某房地产中介有限公司

篇3：经典反诉答辩状

被答辩人(本诉被告、反诉原告)：某某，女，汉族，xxx年12月26日出生，身份证号码：，现住xx市。

答辩人因培训费用纠纷将被答辩人起诉至贵院的惠城法民一初字第多少号案件，被答辩人提起反诉。答辩人现就被答辩人的反诉，提出以下答辩意见。

一、被答辩人要求支付违约金6000元人民币没有事实和法律依据。

答辩人与被答辩人在xxx年7月31日签订了《承包协议书》，协议书签订后，答辩人依《承包协议书》完全正确履行了协议书的第二项约定，详见答辩人提交的证据1、学员名单，2、约考回执，3、学员的证人证言，4、收据，5，教学日志。被答辩人在签订《承包协议书》时，已是完全民事行为能力人，应当知道自己的行为有法律效力，更知道善用自己的民事行为能力。

二、被答辩人要求答辩人支付车辆使用费、折扣费等共10000元，无事实与法律依据。

《承包协议书》第二条约定的非常明确，答辩人自负盈亏(只是包括油费、修理费、交通事故产生的维修费用及赔偿);况且依据合同约定，答辩人即是自负盈亏，同时也是被答辩人的教练，负责培训被答辩人的学员，顺利拿到这人驾驶证。

三、被答辩人要求支付所欠4名学员学费，无事实与法律依据。

因为该四名学生，未到韶关考试，因此并不存在交学费事实。

综上所述，被答辩人单方面违约，且想不支付答辩人的培训费及保证金是事实，被答辩人提出的`反诉请求无事实与法律依据，因此法院应当依法驳回被答辩人的反诉请求，依法保护答辩人的本诉，以维护答辩人的合法权益不受侵犯。

此致

xx市惠城区人民法院

答辩人：

篇4：民事反诉答辩状

答辩状是被告、被上诉人等针对起诉状、上诉状的内容进行回答和辩驳的一种文书。在不断进步的时代，法庭起到的作用越来越大，大家开庭前一般都会提前做好答辩状，下面是小编帮大家整理的民事反诉答辩状，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

民事反诉答辩状1

答辩人兼反诉人(被告)：xx市XXX实业有限公司

地址：(略)

法定代表人：(略)

被答辩人兼反诉被告(原告)：XXX(xx)有限公司

地址：(略)

法定代表人：略

答辩人暨反诉人xx市XXX实业有限公司收到你院转来的本诉，现提出答辩意见与反诉如下：

一、关于本诉部分之答辩主张

被答辩人诉讼请求存在缺乏法律与事实依据的部分，望法院查明事实后驳回其不合法的诉讼请求。

1、被答辩人要求答辩人支付本单位工人工资没有法律依据

被答辩人与答辩人在《XXX收购合同》，被答辩人委托答辩人收集并清理其指定的废料，该合同显然属于承揽合同;合同中又约定废料作价出售给答辩人，该合同又属于买卖合同。无论是承揽合同还是买卖合同，被答辩人都没有义务向答辩人支付人工费，该人工是直接为被答辩人清理废料所支付，且该员工属于被答辩人单位职工，显然应该由被答辩人支付工资，要求答辩人承担没有事实和法律依据。

答辩人与被答辩人签署的《XXX收购合同》显然上述条款显失公平，根据《中华人民共和国合同法》第五十四条的规定，请求法院予以撤销。

2、被答辩人要求XXXX元没有事实依据

答辩人与被答辩人从xxx年1月11日到xxx年4月2日，长期存在收集并清理废料、收购废料的复式合同。xxx答辩人支付了被答辩人员工工资XXX元，xxx年至xxx支付了被答辩人员工工资XXX元，xxx年7月XXX元货款已经付给被答辩人，因此合计XXXX元应当予以扣减，即被答辩人只能要求XXXX元欠款。

二、关于反诉部分之诉讼请求与事实和理由

反诉之请求

1、请求法院判令被反诉人开具xxx年1月11日以来XXXX元的增值税发票，并承担XXXX元的增值税抵扣损失。

2、本案诉讼费用由被反诉人承担。

反诉之事实和理由

xxx年1月11日起，反诉人开始为被反诉人收集、清理并收购被反诉人指定的废料，双方通过电子邮件、微信文件、传真文件、银行转账等形式确认并结算。从xxx年1月11日到xxx年3月2日，反诉人先后向被反诉人支付XXXX元的废品款，但被反诉人长期拒绝开具增值税发票。《中华人民共和国增值税暂行条例》(以下简称《增值税条例》)第二十一条规定“纳税人销售货物或者应税劳务，应当向索取增值税专用发票的购买方开具增值税专用发票，并在增值税专用发票上分别注明销售额和销项税额”。这说明在买卖交易中，开具增值税发票本质上系出卖方必须履行的一项税法义务。《增值税条例》第四条规定“除本条例第十一条规定外，纳税人销售货物或者提供应税劳务(以下简称销售货物或者应税劳务)，应纳税额为当期销项税额抵扣当期进项税额后的余额。应纳税额计算公式：应纳税额=当期销项税额-当期进项税额。当期销项税额小于当期进项税额不足抵扣时，其不足部分可以结转下期继续抵扣”。鉴于被反诉人长期拒绝开具增值税发票，导致反诉人不能依法进行税额扣抵，蒙受了不要必要的损失。显然，被反诉人有义务向反诉人开具该增值税发票，以弥补反诉人XXX元的增值税抵扣损失。

正因为被反诉人长期拒绝开具增值税发票，反诉人才不得不从xxx年3月2日起拒付废品货款。显然被反诉人过错在先，应当依法承担不利后果。

此致

xx市XX区人民法院

答辩人暨反诉人：xx市XXX实业有限公司

xxx年六月二十日

民事反诉答辩状2

答辩人(本诉原告、反诉被告)：冼xx，男，汉族，xxx年10月2日出生，现住在佛山市xx区xx镇xx村xx街xx巷xx号，电话xxxxxxxxx。

被答辩人(本诉被告、反诉原告)：广州市某某装饰工程有限公司xx分公司

地址：xx市河南岸xx路xxx新村xx大厦首层xx号。

负责人：黎某某电话0xxxxxxxxxxxx。

答辩人因装修合同纠纷将被答辩人起诉至贵院的(xxx)惠城法民一初字第xx号案件，被答辩人提起反诉。答辩人现就被答辩人的反诉，提出以下答辩意见。

一、被答辩人要求答辩人支付工程欠款67254元及违约金122402.28元没有事实和法律依据。

1、被答辩人单方面增加工程项目，违反合同约定。

在答辩人与被答辩人签署的《装饰工程合同书》第一项第3条规定工程安装内容、施工费用、增减项目都需要经双方签认后生效。但是，被答辩人将双方约定的工程总造价7.1万元增加到13.9006万元(折后价12.5982万元)，没有答辩人的签字确认，因此该增加的所谓工程项目和工程款违背了合同约定，超出了答辩人的委托范围，本身是对答辩人权利的侵害，不仅无权要求答辩人支付增加的款项，而且需要承担侵权责任。

2、被答辩人所谓答辩人接受工程量和工程款变化，没有任何证据。

被答辩人以答辩人在施工图纸中“配电系统图”中签字确认“开工，以实践数为准”，就武断认为被答辩人所从事的一切工程施工都得到答辩人认可，显然是荒唐的。一方面双方在《装饰工程合同书》第七项第1条规定施工图须答辩人签字认可后被答辩人方可施工，另一方面第七款第3条规定答辩人变更设计或增减项目须书面通知被答辩人并列明原因、部位、时间、材料等，这就说明任何未经答辩人签字确认的施工一律属于被答辩人违约，任何未经答辩人书面详细通知被答辩人的变更行为一律视为未变更。被答辩人拿出答辩人在配电系统图中的签字确认，就认为答辩人认可一切施工变更，明显违背了合同约定。即使答辩人同意了施工变更，也只是同意配电系统图的变更，答辩人并没有在其他图纸上签字确认。

二、被答辩人拒绝支付第三期所谓工程款符合法律规定。

在答辩人与被答辩人签署的《装饰工程合同书》第四项地1条规定工程总价款为7.1万元，第一期工程款、第二期工程款分别为总价款的50%和35%，即答辩人已经支付了总价款的85%，履行了主要合同义务。可是，被答辩人经答辩人确认完成的工程量却尚未达到总量一半，答辩人不是认真按照合同约定完成装修项目，而是一再单方面增加装修项目以牟取合同约定之外的非法利益，因此答辩人有权行使同时履行抗辩权，要求被答辩人提供的合法工程量与答辩人所支付的工程款相适应。

答辩人已经支付了合同约定总价款85%的工程款，在被答辩人未能完成合同约定85%的`工程量之前，答辩人拒绝支付第三期所谓工程款，符合相关法律规定。被答辩人只有完成了相应的工程量，才有权要求答辩人支付余下的工程款。

三、被答辩人单方面停工，需承担违约责任。

根据答辩人与被答辩人签署的《装饰工程合同书》第七项第1条的规定，施工图须在答辩人签字确认后被答辩人方可以施工，xxx年11月4日答辩人在被答辩人提供的施工图上签字，因此被答辩人最早开工时间应该是xxx年11月4日。到xxx年11月30日，被答辩人开工不超过26天，答辩人已经支付合同约定85%的工程款。按照《装饰工程合同书》规定两个月的工期进度，被答辩人尚未完成总工程量半数，就要求答辩人支付95%的总价款，并在xxx年12月22日单方面停工，明显侵害了答辩人合法权益。

此外，该《装饰工程合同书》没有约定合法停工的事由，因此被答辩人即使自身权益受到损害，也只享有法律所规定对完成的工作成果行使留置权或通过合法途径要求答辩人付清工程款，而无权采取停工这种激化矛盾的粗暴方式损害答辩人利益。因此，被答辩人单方面停工既没有法定依据也没有约定依据，属于严重违约行为，需承担违约责任。

综上所述，被答辩人单方面增加装修工程量，在收取绝大部分合同约定工程款后未完成相应工程量的情况下，又单方面停工，严重损害了答辩人合法权益。因此，被答辩人要求答辩人支付未经答辩人签字认可的新增工程款，显然没有事实和法律依据。被答辩人单方面停工造成答辩人严重损失，被答辩人需承担违约责任并按照合同约定完整履行合同义务。

此致

xx市xx区人民法院

答辩人：冼xx

篇5：答辩状和反诉状

反诉状，简单点说，甲把乙告了，甲需要写起诉书，写明诉讼请求事实理由交与法院，而乙正好也想告甲，这时，乙不需要写起诉状，写份反诉状交与同一法院就行。

答辩状，就是乙并不打算告甲，只是对甲的诉讼请求不服，觉得甲的诉讼请求不应支持，这时，写份答辩状，写明事实理由。

答辩状是作为被告对原告主张的事实予以反驳，而反诉状，是被告反诉原告，从而由被告角色成为原告角色的转换

篇6：答辩状兼反诉状

被答辩人(反诉被告)贾，男，57岁，土家族，住张家界市永定区官黎坪办事处杆子坪村。

答辩人针对被答辩人提出的侵害生命权、健康权纠纷一案，提出答辩如下：

(一)、答辩部分

一、本案纠纷完全是由被答辩人的过错引起的。

答辩人和被答辩人是亲属关系，居住在同村。

20**年2月9日，答辩人上午上山看杉树苗子的时候，看见答辩人修的拦羊的栅栏坏了。

当时，答辩人也没有作声，就走了。

到下午的时候，答辩人买回杉树苗子进屋后，就到处问，是谁把栅栏搞烂了，被答辩人的二哥讲“是被答辩人扯的扔了”。

我就上山去补苗子了，走到山场的时候，看见被答辩人在我的栅栏上方，也在我的上方，我就问他“福大哥，我的栅栏是否你把扯的扔的”，被答辩人回答“是我干的，场子是我的，我喜欢怎么干就怎么干”，并骂答辩人，答辩人就讲骂娘要打嘴巴的，我也没有骂你的屋的人。

这时，被答辩人就拿起石头打我，我也拿石头打他，但都没有打到。

因前几天我做梦不好，我就跑回家了，并到大队部找他媳妇讲一声，但没看见他媳妇。

大概下午5点钟的时候，我在屋前菜地种菜，被答辩人跑到我屋前，喊，来我们又逮。

我抬头一看，被答辩人手里拿的有刀、棒。

我当时想他不会冲上来的，我就没有理他，继续种菜，但我没有想到，被答辩人还是走到我塔子树脚下来了，我就站起来，这时，我媳妇从屋里走出来，把我的手捉到，叫被答辩人走，他不走，并冲过来把我打了一下，我也不知道是用刀还是用棒打的，这样，我们就扭打到一起，你推过来我推过去，推到屋前公路上的时候，我看见我头上、手上流血，我就把他的棒夺过来，用来挡他的刀，在把他的刀打掉后，我就捡起刀回家了。

可见，本案完全是因被答辩人无故挑起事端、辱骂、殴打答辩人的行为引起的，被答辩人应负完全责任。

二、被答辩人遭受人身损害，完全是因被答辩人行为引起的，由此造成的所有损失均应由被答辩人负担。

综上，本案发生纠纷，完全是被答辩人自已造成的，与答辩人无关。

为此，答辩人请求法院查明案件事实，找准案发原因，维护答辩人的`合法权益。

(二、)反诉部分

我因此次纠纷负伤医疗期间，依法应由原告负担的费用如下：

1、以现金交纳的医药费计1889.57元。

请你院查明事实，合并审理我的反诉请求，依法裁判。

此致

永定区人民法院

答辩及反诉人：贾 (胡绍刚)

篇7：常用的民事反诉答辩状

经营范围和方式 经营电子原配件、批发零售和加工 开户银行 ××市××区××工商银行账号×××××× 因我厂为××公司加工的装配玩具的电子原件而发生的合

同纠纷一案，提出答辩如下：

我厂为××公司加工的装配玩具的电子原件，因为对方的原因，未能按合同规定的时间交货，受到××公司向××人民法院的指控，提起了民事诉讼。但是造成此项交货误期的主要责任应由××公司来承担。按合同约定其中主要原件的材料由××公司提供，但××公司提供的原材料已超过合同规定的时间一周，且未能一次性全部提供，而是陆续送到的。因此，我厂交货的时问迟于合同规定的时间两周，至少应扣除材料晚到的一周时间。再者我厂规模较小，加工电子原件的机器的利用率必须充分发挥，由于××公司的材料未到，为不停机待产，减少损失，我厂只能改作其他单位的加工定货;而其他单位的定货上机之后，又不能中间停顿，待完成部分成品后，方能再上××公司的加工产品。因此，造成推迟向××公司交货，与××公司的材料未按时送到有直接关系。对此，××公司应负主要责任。

基于上述事实，我厂认为：××公司指控我厂延误交货并给其造成经济损失缺乏事实和法律根据，也是推卸自己责任的。望法庭查明事实真相，按照合同约定的双方权利义务，依法秉公处理。

此致

××市××区人民法院

附：本答辩状副本l份。

答辩人××电子原件厂

法定代表人王××

篇8：常用的民事反诉答辩状

××电子原件厂与××公司订立加工承揽合同，由××电子原件厂为××公司加工的装配玩具的电子原件，按合同约定其中主要原件的材料由××公司提供，但××公司提供的原材料已超过合同规定的时间一周，且未能一次性提供，而是陆续送到的。再加上××电子原件厂规模较小，加工电子原件的机器的利用率必须充分发挥，由于××公司的材料未到，为不停机，××电子原件厂只能改作其他单位的加工定货;而其他单位的定货上机之后，又不能中间停顿，待完成部分成品后，方能再上××公司的加工产品。因此，××电子原件厂交货的时间迟于合同规定的时间两周。现在××公司就×x电子原件厂交付迟延提起诉讼，要求追究其违约责任。××电子原件厂现欲提交答辩状。请你代为拟写答辩状。