水电工班组劳务合同

2022-08-24

第一篇：水电工班组劳务合同

水电工班组施工合同

甲方：

乙方：身份证号码：

依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方的水电装饰装修工程的有关事宜达成如下协议：

第一条工程概况

1 工程地点：__________________________________________

2工程内容及做法：详见设计图、施工纲要

3工程承包方式：乙方包轻工。

4工程期限

开工日期：___年___月 ____日竣工日期：___年___月 ____日共

5 手工费：

A本合同工程水电手工费：

B工程结束，按室内面积结算水电手工费。

第二条甲方义务

1 开工前一天，为乙方入场施工创造条件，以不影响施工为原则;乙方不对余留陈设负责。2 提供施工期间的水源、电源，并承担其费用。否则由此造成的工期拖延由甲方承担。

3 物管部门收取工人出入证费用由甲方支付。

第三条乙方义务

1严格按甲方签字认可的图纸施工。

2施工中严格执行施工规范和质量标准，保质按期完成工程施工。

3 施工中严格执行安全施工规范。施工中出现工伤事故，由乙方内部自行承担，与甲方无关

4施工中严格执行施工防火要求。因施工造成火灾事故，由乙方承担，给甲方造成损失，负赔偿责任。 5保证施工现场的整齐有序。

6 因乙方在施工中违反物业管理规定而引起的罚款及赔偿责任由乙方负责承担;

7工程竣工后负责清扫施工现场。(不包括专业保洁)

8 负责做好成品保护工作(甲方委托他人进行其他施工项目造成交叉施工除外)。

第四条工期延误

1 对以下原因造成竣工日期延误，工期相应顺延：

a、工程量变化或设计变更;

b、不可抗力;

c、甲方同意工期顺延的其他情况;

d因甲方未按合同约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延;因甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由甲方承担，工期顺延。

e甲方未按期支付手工费，合同工期相应顺延。

f因乙方责任不能按期完工，工期不顺延;因乙方原因造成工程质量存在问题的，返工费用由乙方承担，工期不顺延。

2 本合同工程甲方与业主签定天完工，其合同规定，工期每延误一天罚款元。

A乙方必须按本合同约定日期完工，每超一天，罚款元

B乙方不得以任何借口拖延工期，超期5天后，甲方自行组织人员施工，其所余手工费不予支付，充做罚金，乙方并返还己支付手工费用50%

第五条质量标准

双方约定本工程施工质量****。

第六条工程款支付方式

11.1合同生效后，甲方按下表中的双方约定直接向乙方支付水电手工费：

第一次：

第二次：

第三次：

第四次：

11.2工程验收后，乙方应同时结清工程尾款。

第七条工程保修

12.4 工程保修期内，甲方通知乙方维修时乙方须在24小时内到达现场查项，并在双方约定时间内维修。

第八条有关施工项目

13.8 乙方负责施工所有水电工程项目，

乙方负贵安装除吊灯外所有灯具、换气扇。开关插座面板，卫浴设备(厂家免费安装的除外)

第九条合同争议的解决方式

本合同在履行过程中发生的争议，按下列第______种方式解决：

依法向人民法院提起诉讼。

第十条附则

16.1 本合同经双方签字(盖章)后生效，合同履行完毕后终止。

16.2本合同一式_______份，双方各执______份。

16.3 本合同附件包括施工图纸、报价单为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

甲方：乙方：

电话：电话：

年月日年月日

签约地点：

第二篇：水电班组分包合同

阜阳俊业建筑劳务有限公司内部专业班组承包协议

水电班组承包协议

一、工程概况：

1.1 工程名称：盈创再生聚酯切片项目研发中心及办公楼工程 (以下简称“本工程”)。

1.2 工程地点：北京市顺义区天竺空港开发区A区

1.3发包人：阜阳俊业建筑劳务有限公司

1.4班组长：身份证号码：

一.专业班组承包合同文件

2.1 本专业班组承包合同的语言为中文

2.2 专业班组承包合同文件的构成和解释顺序

专业班组承包合同由以下内容构成，且互为说明，但在出现含糊和/或歧义时，如果发包人认为有必要对这样的含糊和/或歧义向专业班组颁发任何指示加以解释和校正时，则发包人有权发布此类指示。在此情况下，应按以下先后次序解释。

a). 工程图纸;

b). 技术说明;

c). 其它往来信函、工程洽商变更等构成专业班组承包合同一部分的任何其它文件。

2.3 发包人向专业班组提供工程图纸套数： 1套，该图纸未经发包人同意不得复印，专业班组在承包工程完工后，将工程图纸交回发包人。

三. 工程范围、承包方式及专业班组承包合同价款

3.1 工程名称：盈创再生聚酯切片项目研发中心及办公楼水电安装工程

3.2工程承包范围：本工程包含图纸内给、排水、建筑电气、消防工程的预留预埋工程及发

包方承包的所有安装工程具体见以下图纸编号()

3.3 承包方式：本专业班组承包合同采用固定单价合同，本合同所指固定单价应按照以下含义理解：

a)合同价格反映现行市场价格;

b)采用的单价为包死的固定价格，一切为专业班组承包合同履行所需(除发包人责任及发包人提供资源外)所有费用均含在分项报价单价内，此单价且认为已作了充分考虑。单价中包含了(但不限于)人工费、自身安全文明施工、管理费、利润、风险、三天以内的窝工、

自身原因造成的返工等一切费用。

c)合同履行期间价格固定不变。

3.4 专业班组承包合同的价款，按北京市建筑安装工程2001年预算定额计算，单价为34元/工日(其中含小型机具费)具体价款按实际完成工程量为准。

四. 发包人的义务：

4.1 发包人提供的材料

发包人按照本承包工程图纸理论量的需求，考虑一定的合理损耗，向专业班组提供以下

材料。在此理论量的理解应为，根据工程图纸的净尺寸，计算出的分项工程所需材料的实际需用量，除设计变更及发包人错误外不予调整，超出部分由专业班组承担，相应从承包工程款中扣除。

a) 线材的损耗率为2%，管材的损耗率按3%，超出部分专业班组按当月北京市建筑市

场信息价赔偿。

b) 灯具的损耗率为%，洁具的损耗率为%，超出部分专业班组按市场信息价双倍赔偿。

所有材料，由发包方保管，专业班组领取使用后如损坏、丢失超出上述规定的损耗，超

过部分按原价赔偿。

一旦上述材料移交给专业班组，专业班组应负责材料的保管、储存，坚持厉行节约、严

格管理、限额领料的原则，并承担除发包人原因造成的施工中材料损耗增加的全部费用和保管不善造成材料损失、破坏或丢失的费用与索赔。

4.2发包人提供的机械设备、设施、材料专业班组负责保护、保养，并由发包人协调使用。

五. 测量、定位、放线

发包人负责提供建筑物(构筑物)的主轴线、控制点、控制线、高程，但上述发包人的

工作并不免除专业班组对测量、定位、放线工作的检验和校核，并校正工程的位置、标高、尺寸或准线出现的任何差错的责任。一旦班组接受了上述测量工作，则被认为已对其准确性做出了确认，并承担任何由于测量、定位、放线的误差而导致的损害和损失。

六. 工期

6.1 本承包工程暂定开工日期2006年7月20日;2006年12月26日竣工。(具体工期时间

以发包人与总承包单位合同约定执行)

专业班组应严格遵守发包人的施工进度

6.2 工期延误

专业班组如不能按照发包人批准的施工进度计划的要求完成整个承包工程或其中任一

区段的工作，则每一区段工作的延误都将被视为工期延误。工期延误违约金在补充条款中约定。

七. 工程质量

7.1本承包工程质量应达到设计图纸的要求及国家和北京市施工验收规范标准及发包人ISO9000 质量管理体系的规定和要求。如果图纸和发包人的要求与国家和北京市施工验收规范标准之间有任何不一致或差异的地方，专业班组应按照质量要求较高者进行施工，由此引起的费用均由专业班组承担。

7.2 本承包工程质量双方约定为

承包单位元工程质量等级达到：合格

检验批一次交验合格率达到：100%;

质量问题整改率：100%。

7.3 为保证工程质量，专业班组必须

7.4 违约责任

如果专业班组不能达到7.2条款规定的质量要求，专业班组将承担如下违约责任：承包

工程验收等级如低于专业班组承包合同规定的质量等级，将根据实际情况按以下规定罚款。

发包人根据项目经理部统计资料为准，每月统计核实质量情况一次，以上各项质量指标，

如低于7.2条款规定的质量标准，则从工程款中处以以下金额的罚款：

检验批一次交验合格率，每降低一个百分点，处以 500元的罚款;

质量问题整改率，每降低一个百分点，处以 500 元的罚款。

为达到总包方对本工程的质量要求，发包人有充足的权利采取任何发包人认为必要的措

施，直至解除本专业班组承包合同。

八. 承包款的支付

承包款按现场实际人数，每人400元/月的标准向班组支付，工程完工撤场付到工程总承

包款的80%，其余部分待工程验收合格后一次付清。

九. 质量、安全文明施工

9.1对质量和工期的控制

合同价格确定以后，一旦因专业承包班组施工质量达不到合同约定的特殊要求，合同单

价向下浮动1%予以处罚。

9.2安全、文明施工

本工程安全文明施工要求达到北京市安全文明工地标准。专业班组应作到安全、文明施

工，满足国家和行业有关法律、法规、标准、规范的要求及现场发包人现场文明施工的措施和要求;免除发包人因此可能遭受的任何形式的损失，发包人不受理任何与此有关的索赔。非发包人原因政府相关部门对工程的罚款全部由专业班组承担，同时视为专业班组违约，违约金等同于政府相关部门的罚款。

十. 材料、工程设备、工艺和检查、验收

10.1 预检工序

专业班组应按照总包工程总进度计划编制的专业分项工程预检工序计划，交发包人审

核，并根据双方联签审定后的计划实施承包工作。

10.2偷工减料行为的处罚

对于任何专业班组偷工减料、不按正常标准工序施工的工作，一经发现，将处以每次3 次的工作队、组，发包人将勒令其退出现场，并在专业班组应付工程款中再次处以合同总价 0.05 %的罚款作为严惩，且专业班组还应承担一切相应的损失、损害费用。

十一.保险

专业班组自费，办理所属班组工人的人身意外险等相关保险。且发包人建议专业班组办

理其它必要的保险。如需发包人代为办理的，由专业承包班组承担此相应费用(每人按50元/年的标准执行)。

十二.纠纷的处理双方发生争议时，可以通过协商或调解解决纠纷，协商不成或调解不成的，可向北京仲裁委员会申请仲裁。

十三.补充条款

有权将该工程中的部分任务单独拿出自行完成或交给其它班组完成，此部分工程价款由专业班组承担，并不得因此提出要求变更所中标部分的单价或提出索赔要求。

负责修复并赔偿给发包人造成的损失。

审核后的进度计划，根据施工需要和发包人要求无条件追加人员、材料、机械，且不要求增

加任何费用。

原因造成的安全事故，专业班组承担全部责任和损失。现场施工按照北京市安全文明工地标准执行。

力人数向发包人支付20元/人.天的违约金。

面通知三日内无条件退场，并不进行任何索赔;

②专业班组负责其危险工种重点防护部③发包人聘请专人进行现场保安工作，专业班组服从发包人管理并设专人负责本工程范围内发包人已移交材料物资的保管工作，此类物资如有损失，由专业班组承担。

9、冬雨季施工措施按照发包人或发包人批准的方案执行，费用已包含在合同价款中，

专业班组不得再提出任何费用增加;

10、专业班组应服从发包人现场管理人员及专职安全员的工作指令(专业班组认为发包

人现场管理人员指令将造成安全隐患，可暂不执行，但必须在2小时内提请发包人安全员审批后执行)。专业班组如对合同范围有疑义，可书面向发包人提出报告，由发包人商务部门澄清，商务澄清不影响专业班组无条件执行发包人现场管理人员指令;

11、材料在使用过程中应注重节约，对于施工中存在的浪费现象，如被发包人发现一次

按500元的处罚标准执行。小钢模在使用过程中严禁用电焊开眼或焊接，如被发包人发现一次按500元的处罚标准执行。

12、如专业班组因劳动力或其他原因不能完成上述全部或部分工程时，专业班组应在工

程正式实施前7天及时通知发包人，以便于发包人及时调整施工部署。

13、如非专业承包人原因造成连续3天以上的停工，发包人同意按照每人15元/天的标准予以补偿。

14、工程款的领取由专业班组派专人领取并签字认可本分包合同，并委派现场代表协助管理本工程的一切事宜。

十四、本合同一式六份，正本二份，双方各执一份，副本四份，双方各执二份

发包人：专业班组：

法人代表或班组现场代表或其委托代理人：其委托代理人：

电话：电话：

日期：年月日日期：年月日

第三篇：水电工班组劳务分包协议书

甲方：重庆双全建筑劳务公司

乙方：

经甲乙双方达成共同协议，将邦凯·鑫禾印象住宅小区C栋、B栋工程承包给乙方施工作业。

一、工程概况：

1、工程名称：邦凯·鑫禾印象住宅小区

2、工程地点：邵阳县莲花街东侧、富康路南侧

3、结构形式：C栋为砖混结构、B栋为剪力墙薄框架结构

4、建筑面积：C栋约为3572㎡、B栋约为12237㎡

二、工程分包项目：

1、按图纸设计要求(含设计变更通知单、技术变更核定单)和监理部及甲方有关安全技术交底要求进行邦凯·鑫禾印象住宅小区一期工程所有水电安装含所有避雷联接工程，所有临时用电及空开配电箱和机械用电的安拆、维护。

2、由甲乙双方约定本工程为水电到户的方式进行分包，给水在水井间接至每户厨房1.5米处且每户1管(即是说每户直接入一根给水水管)，所有排水管含混凝土管接至主楼外2米处，室内所有线管、线盒的安装、强电在电井间接至每户空开箱内，并安装空开，楼层所需电缆及双电源箱安装，楼道公共部分照明，弱电箱及可视管、电线管预埋到每户，消防安装工程(一次预埋)，每户的空调孔预留、厕

所、厨房孔洞及柱、梁、剪力墙、现浇板内线管线盒的预留预埋。

3、水电工自己所用机械、焊机、焊条、安全帽、安全带和所需辅助材料工具等，由乙方自行负责。

三、合同价格

1、工程量按设计图纸要求，含承包范围工作内容，所有临时用电及空开和机械用电的安拆与维护，以实际建筑面积C栋元/m

2、B栋元/m2结算。

2、本协议书中所列费用为包干综合价，已包含施工管理费。施工管理费包括施工过程中的全部管理费外，还包括乙方在施工过程中所发生的停水、停电、雨班、因违章作业所造成的伤、残、亡事故、工具用具(除甲方已安装的塔吊外)、劳保用品、医疗卫生等费用。

四、质量及工期

1、按国家相关建筑规范要求，工程质量达到合格，根据该工程的总体进度安排，必须服从现场管理员的合理安排，结合进度要求，合理安排施工作业人员，并组织施工作业人员无条件加班。工期按建设单位及项目部的要求，每延后一天元，提前一天奖励元。如遇不可抗拒因素，工期顺延。

2、乙方必须保证所承包的工程量达到合格标准。符合国家《施工验收规范》、《质量验评标准》的要求，在施工中如有不符合质量要求的一切返工损失由乙方全部负责，由于返工给甲方造成了材料损失则按甲方的实际成本计算，在乙方当月的劳务款中扣除;若乙方所做的产品质量不合格同，又拒绝返工，甲方有权单方向外高价点包，点包一切费用

由乙方承担，在乙方劳务款中扣出。

4、本协议签订后，乙方因自身原因造成的退场，其班组方单甲方结算60%给乙方，安全质量保证金不予退还，损失由乙方自负。若影响甲方施工进度和现场管理，乙方要承担相应的经济责任。

5、乙方如因工人素质等原因达不到质量、工期要求，以及有违法乱纪行为发生等，甲方有权终止本协议，其余工资不予结算，安全质量保证金不予退还。

6、垫付人工费和生活费至主体C栋三层、B栋六层完成后开始付第一次进度款，其后按月进度支付。(主体混凝土浇好后按元/㎡支付，水电安通后按元/㎡支付，余款在验收合格办清结算手续后在一个月内付清尾款。

7、现场不能发生打架、斗殴，如发生一次罚款5000元，所产生的一切后果及法律责任、医药费等均由乙方自行负责。

8、进入现场必须戴安全帽、危险作业拴好安全带，如每发现一次罚款50—200元，场地内不能随意大小便，如发现一次严惩。

五、在施工中乙方必须认真细致地抓好安全工作，严格按照《建筑工程安全技术操作规范》进行生产作业，自觉履行《安全生产承包协议书》。在施工中有违反操作规程进行野蛮施工，不按规矩佩带安全防护设施等所造成的一切大小工伤事故，概由乙方自行负责其经济损失，并承担法律责任。如因其它原因在施工过程中出现的伤、残、亡等安全事故或安全事件所产生的经济和法律责任在10000元以下的由乙方自行负责，10000元以上的费用由甲乙双方按7：3的比例分摊(甲方7

0%，乙方30%)责任由甲乙双方共同承担。

六、本协议未尽事宜，双方现场协商解决。

七、本协议一式二份，双方各执一份，签字盖手印生效，具有同等法律效力。

甲方：乙方：

身份证号码：

联系电话：

身份证号码：联系电话：2011年月日

第四篇：建筑工程分包合同水电班组

建筑工程分包合同

发包方：南铝限价商品房A块地项目部（以下简称甲方）承包方：水电班组（以下简称乙方）

因甲方承建福建省南铝限价商品房A块地工程施工需要，经研究决定将该工程的水电分部工程发包给乙方施工，为了明确双方在今后施工过程中的责、权、利关系，甲乙双方经友好协商，就工程有关事项达成一致，签订本合同。

一、工程概况：

（1）工程名称：福建省南铝限价商品房A块地

（2）工程地点：南铝生活二区

（3）结构质式：框剪、地下二层地上十八层

二、施工依据：建设单位提供的整套施工图及设计变更图纸，有关施工规范、操作规程等。

三、承包方式及要求：本工程所有图纸约定的水电分部工程的施

工进行包工（除施工井架和二级配电箱及焊条由甲方提供以外，其余施工用电机具由乙方负责提供到位）。

四、承包单价和计算面积：按定额建筑面积计算，每平方米按以下合价进行计算（1）承包单价19.5元/m2，（2）人身意外伤害保险费0.5元/m2，合计每平方米单价20元(贰拾元整),该单价费用包含造成返工等的费用。

五、工作内容：

1、水电(管线)预埋安装,设备安装,按图施工，除电业局、供排水公司工作内容外。

2、水电材料的整理堆放及场内搬运。

六、质量要求：乙方在施工中应严格按照设计图纸（含设计变更）要求进行施工，并要达到有关规范规定及检查验收评定要求，质量未能验收通过的，乙方必须无条件返工处理，直至验收合格为止，由此造成工期延误的，乙方必须按有关条款执行赔偿和处罚。造成甲方其它损失的，由甲方提供票据后，双方进行确认，并由乙方负责该项费用或损失的补偿和赔付。

七、安全要求、文明施工：乙方应遵守工程建设安全生产管理的有关规定，严格按有关安全制度要求执行，并随时接受安全管理人员

1的监督检查，乙方必须为本班组作业人员办理有关人身意外伤害保险，甲方已在确定合同价款中明确了安全费用支付金额，乙方应认真按要求执行，本工程杜绝安全事故发生，如发生安全事故，非甲方原因造成的，所有损失由乙方自行解决，甲方不承担任何费用支出。

乙方必须为每个作业工人提供必要的安全防护用品，如安全帽，安全带等，凡进入现场作业人员未戴安全帽及安全帽佩戴不符合安全要求的，一经安全管理人员发现，将对乙方进行必要的处罚。

乙方要对本班组所有进场作业人员进行安全防护措施落实进行实质性的交底，要求作业人员必须在进场前戴好安全帽（必须是合格的塑料制的帽子，不得使用竹质的安全帽），以及作业人员不得赤膊、穿拖鞋等进入现场，有违反的则每人次罚款20~100元不等，凡是有帽不佩戴者，一经发现每人次罚款10~30元不等，以上罚款视认错态度的好坏按不同档次进行处罚。

文明施工：（1）现场作业人员必须做到工完料清，场地堆放整齐有序; （2）作业人员不得在工地现场随地大小便、倒污水；（3）木料堆放场地及易燃处严禁烟火产生，必须认真做好防火安全。（4）凡进入现场作业人员不得在工作期间以及现场范围内嬉戏、打架、斗殴和其它违法违纪行为，作业期间必须听从工地管理人员的正确指挥，凡有违反造成工地损失的，所有损失由乙方负责赔偿，如出现打架、斗殴、酒后作业等违规行为，每人次及班组罚款1000元至5000元不等，罚款力度视班组的认错态度界定。

八、工期要求：乙方应按甲方确定的施工进度要求安排劳动力，甲方经与乙方认真商议，两栋同时施工确定如下工期要求：（1）基础地梁以下工期确定为2天，按实际钢筋验收完成时同时完成；（2）标准层楼层安装确定为2天，按实际钢筋验收完成时同时完成；（3）主体砌砖墙时按实际进度跟上，每层在砌砖完成后三天内完成；（4）后期电气设备线路的安装在初验前必须完成，凡下大雨连续时间在四小时以内的计算工期，超过四小时以上的不计算工期，乙方如不能按期保质保量完成的，每延长壹天甲方有权要求乙方赔偿损失伍佰元。

九、付款方式：

1、砌砖墙完成后的墙内预埋完成时付总工作量的30%付给乙方。

2、竣工验收前按工作量70%付给乙方。

3、预留维修保证金总价5%，从竣工验收的会签日期开始计算，如一年内未出现问题，将全额退给乙方。有出现问题甲方委托乙方负责处理，发生费用从乙方的维修保证金内扣除。

十、违约承诺：甲乙双方应共同遵守本合同的所有条款，不得随意抵触有关条款，或者不按合同要求执行，凡是造成违约使合同无法执行的，不管哪方违约，违约一方必须向另一方支付违约金壹万元整。

十一、其它约定：

1、乙方作业人员应自行负责食宿，不得进住工地。

2、浇捣砼时，乙方必须指派专人看护预埋管件，确保完好。

3、进场作业人员，除戴好安全帽外，不准酒后作业，及携带家属小孩进入现场，如有违反者，每人次罚款200元，所有罚款金额均从当月申领进度款中扣除。

4、乙方必须配合甲方做好工地现场的安全生产，以及计生等工作，凡有计划外生育的人员不得在工地施工，否则造成工地损失的乙方必须赔付。

十二、本合同未尽事宜，双方互相协商解决，另行增加补充条款。

以上合同条款双方必须共同遵守执行。本合同壹式贰份，甲、乙双方各执壹份为据，本合同自签订之日起生效，待款项付清后失效。

甲方：乙方：

电话：电话：

年月日年月日

第五篇：水电工班组

日常规范

1、工人进入施工现场前必须戴安全帽，不允许穿拖鞋、高跟鞋上班，喝酒不允许上班，遵守规章制度，遵守操作规程，不违章作业，禁止酒后作业。在没有可靠安全防护设施的高处(2米以上含2米)和陡坡施工时，必须系好合格的安全带，安全带要系挂牢固，高挂低用，同时高处作业不得穿硬底和带钉易滑的鞋，穿防滑胶鞋;

2、新进场的作业人员，必须首先参加入场安全教育培训，经考试合格后方可上岗，未经教育培训或考试不合格者，不得上岗作业;从事特种作业的人员，必须持证上岗，严禁无证操作，禁止操作与自己无关的机械设备，施工现场的各种安全防护设施、安全标志等，未经施工负责人及安全员批准严禁随意拆除和挪动。

3、工人进场前必须由代班代队做每个工人的安全技术交底工作和三级安全教育，班组长每天作业前要求工人作班前安全活动记录，并上交每个工人的身份证复印件一张给项目部资料室。不配合的没有证件的工人不允许上工地上班，项目部将否认是工地上的工人。不满18周岁的未成年人(童工)不允许到工地上班。

4、工人上工地施工作业必须戴安全帽，高空作业须采取措施戴安全带和系安全绳正确使用挂勾和保险。在场地上作业尽可能避开危险区域、和高空危险区域，不允许与其它班组及工人垂直交叉施工作业，临边、洞口、电梯井内及外墙作业要采取安全措施防范如系挂安全带安全绳、搭内架和双排脚手架等，注意自身安全和他人的安全。工人不允许碰触配电箱和乱搭乱接电源，有事请叫工地现场电工。

5、班组工人不允许私自拉匣断电(不管任何原因)，造成因断电造成塔吊和施工电梯及其它特种设备及人员安全事故，后果自负。当事人承担全部责任和经济损失。

6、工人在高空作业时，不允许向低空和地面抛工具和丢材料和其它物体，以免造成高空坠物安全事故，请各班组工人配合。在楼层临边作业要小心作业不要把材料和其它物体弄落下下方地面以免造成高空坠物安全事故，造事者承担全部责任和经济损失。

7、各班组工人不允许操作施工电梯，施工电梯有专人操作，否则后果自负。塔吊吊运材料用塔吊专用的提料斗来吊运材料。木方、木板、钢管吊料时，用塔吊专用的钢丝绳和御扣吊料，钢丝绳作两个吊点提料，同时长料捆长料、短料捆短料进行捆绑吊料，不允许长短混在一起捆绑，不允许木方和钢管混在一起捆绑必须分开单独吊，顶托不允许插在钢管端头吊。另外，水泥、标砖、砂石、扣件、顶托、螺杆、小料匝筋、钢筋垫块、木匠用的混凝土内撑和其它零星零散物必须用塔吊专用的提料斗来吊料，违者重罚，现场听从塔吊指挥的安排，现场指挥吊运材料。

8、工人要有自我安全意识，不在危险的地方作业，要采取相应的安全措施，不违章作业，不乱指挥，在深基础和深基槽和临边、岩石悬壁下作业要有较强的自我安全意识，防范自身安全，防止高空坠物、临边坠物、高处岩壁松石、泥土塌方等高危安全隐患的地方，注意安全，防范事故。对自已认为有安全隐患问题的地方有权拒绝施工作业，明知有安全隐患的地方仍有人强行安排施工，工人可以不施工停止作业，谁安排诉负责。

9、水电工剔槽打眼，锺头不得松动，铲子应无卷边，裂纹，作业人员必须戴好防护器，灵敏有效，靠梯不准碰压电源电线。管子穿线时，不得对口呼唤、吹气，防止带线弹力勾眼，穿导线时，应互相配合防止挤手，管子预埋位置必须准确，绑扎牢固;

10、安装照明线路不准直接在板条天棚或隔音板上通行或堆放材料，必须通行时，应在木枋上铺设脚手板。

11、人力弯管器弯管，应选好场地，防止滑倒和坠落，操作中面部要避开，管子加热时，管口前不得站人或通过。

12、线路上禁止带负荷接电或断电，并禁止带电操作，设备未做有效接地前，不准通电试机，不得拆除施工现场的安全防护设施，酒后禁止进入施工现场。

13、水电工在施工作业层施工作业，水电、线管材料不允许堆放在作业层外架上，做到工完料清。使用电焊机机具时，要使用三相四线制电缆或三相五线制电缆，符合临电安全使用规范要求，三级配电，两级保护，一箱一机一闸一漏，电焊机做重复接地线，配电箱、开关箱符合PN-S接地保护(PE线)，开关箱离电焊机机具的距离为3米。电缆线禁止拖放在作业层楼层钢筋板面上和挂在柱子钢筋上或用扎丝拴在钢筋上，必须架空处理。在临边作业时要采取安全措施戴安全带正确使用挂勾和保险。在雷雨天不允许在高空楼层施工作业层作业，防止被雷击。

14、利用塔吊吊电焊机时必须用塔吊专用的料斗或专制的吊笼吊电焊机，禁止用一根钢丝绳提吊电焊机，防止电焊机高空坠落伤人。

15、在楼层中水电工要注意自身的安全，注意楼层中未覆盖严实封闭不严或洞口盖板不坚实的施工预留洞口和收缩缝口，防止坠落。下楼层负层视线不好，必须自带灯具照明。在高空作业避免与其它班组人员及临工禁止垂直交叉作业。注意自身安全同时关心他人的安全，不要做伤害他人的事情，对现场经验不足的同班组的新员工要隋时提醒注意安全。

16、各班组人员禁止操作施工电梯，施工电梯有专人操作，违者重罚，造成施工电梯安全事故后果自负，电焊机操作人员必须持证上岗，有电焊工操作证。并把电焊机操作证和电工证复印件一张上交项目部资料室或安全主管人员。

17、严禁酒后作业，不准穿拖鞋、硬底鞋、高跟鞋、大脚裤等。

18、要正确使用施工电器，不准任意乱拉乱接电源，按规范、规程要求进行施工。

19、不准任意拆除施工现场的安全防护设施和脚手架拉结点。 20、不允许在结构上乱打洞及剔槽，配合土建施工预留预埋正确位置。

21、每天施工完成的部位应及时清理干净做好工完场清、文明施工观念。质量管理

1、严格按设计图纸及有关验评标准施工，质量以建设、监理、设计、质监等单位验收为准。

2、当施工员提出质量整改措施时，班组须及时、认真整改，如整改不及时或不到位造成损失，对班组采取赔偿、罚款直到退场等处理。

3、班组必须具备与所施工工程的技术水平和技术力量，杜绝盲目施工，由此造成的材料和其它损失由班组承担。

4、由班组负责的资料须及时准确按规范要求完成，并与施工日志相吻合。

1主体施工过程中，预留、预埋必须及时、准确

5、施工过程管理：○到位;管线走向合理，点位准确，管径不得随意更改，否则所造成的

2所有给水管隐蔽之前必须进损失由班组承担，并视情况给予处罚。○行第一次试压，二次配管后进行第二次试压，竣工验收之前进行第三次试压。排水管隐蔽前必须进行渗水试验，所有隐蔽工程必须由监理