政府回复函范本（精选13篇）
篇1：政府回复函范本
山东xx市人民政府：
xx市地下热水站负责人王泽清同志来信反映在地热管理中存在的问题，我部现作如下答复。
地热资源属矿产资源，分类上属于能源矿产。地热能是地壳内岩石(固相)、和流体(液、气相)中能被人类经济、合理地开发出来的热量。地下热水中的水仅是传递地热能的一种媒介、载体，它只能带出地热能的20%，因此，地下热水应属矿产资源。这一结论在x年8月国务院法制局与地矿部联合召开的专家论证会上得到了与会专家和绝大多数部门代表的肯定。
地下热水之所以有较高价值，就在于它的温度和有益元素，这是区别于普通地下水的关键。对于地下热水这一宝贵的矿产资源，应按《矿产资源法》对某进行合理地开发利用和保护，使其发挥最大的经济效益。
综上所述，地下热水的开采活动必须纳入《矿交资源法》的法制轨道。我部希望xx市人民政府尽快对场头地下热水管理站的问题依法予以解决。
地质矿产部
xx年xx月xx日
篇2：政府回复函范本
致_________有限公司：
关于贵司提出的_____________，我司深表歉意，现就贵司提出的问题回复如下：
一、二、为了更好解决贵司管辖小区出现的问题，保障小区用户的生命财产安全，我司建议贵司尽快更换______，具体信息如下：
为尽快解决贵司提出的问题，共建安全居住小区，请贵司于收函后5个工作日内回复。
特此公函，顺颂商祺！
篇3：政府回复函范本
一项研究显示，在向政府提出个人诉求时，掌握一定技巧，可以大大提高被政府关注和回应的可能性。这项研究以人民网 “地方领导留言板”2006 年至 2014 年的 21 万多条网友留言作为分析对象，提出最新攻略：向书记发问比向省长诉求更有效，得到回复的可能性平均增加 10%；注册后实名发帖比匿名发问得到的回应更容易，概率平均提高 20%。
同时，表达负面情绪的帖子更容易被党政领导关注和回应，而歌功颂德的正面情绪则不易得到回应。当然，如果不嫌麻烦，字数越多越好，因为每增加一个单位的字符数，获得回应的概率可以提高 37%。
人民网 2006 年开通“地方领导留言板”，推动省市县党政“一把手”回应网友留言。2015年，平台留言达 19 万多条，回复近 14 万条，回复率超七成。在大量数据基础上，研究者利用自编网络爬虫程序，对数据分类、编码，记录包括留言情感倾向在内的所有留言特征。
研究显示，面对排山倒海的网络诉求，政府部门精力有限，只能有选择性地回应。哪些诉求最容易得到回应？数据告诉我们，拥有以下特征的帖子更容易获得回应：
政府的回应集中在哪些领域？城市建设、医疗卫生、交通、企业问题、贪污腐败、社会治安等领域的诉求往往得到高度关注，而环境保护、征地拆迁、就业等领域的帖子则可能备受冷落。研究者估计，议题得到回应的概率同它们的自身复杂程度有很大关系。
政府什么时候更在意网络诉求？相比早些年，最近几年网友发帖的回复率较高。研究者分析，这同越来越完善的回应机制建设有关，说明政府的响应力在不断提高。
书记首长哪家强？向书记发问比向省长诉求得到的回应率更高。研究者认为，书记是 “一把手”，且人民网是 “党的喉舌”，因此书记可能更倾向于配合。
长篇大论还是言简意赅？花费较长篇幅的帖子能够说清楚事情的来龙去脉，更容易得到政府关注。帖子的篇幅越短，可能无法说明问题，不利于政府回应。
匿名马甲还是实名注册？实名发帖有助于得到政府关注，而匿名发帖被忽视的概率较高。由此可见，在不存在被打击报复的前提下，实名发帖应受到鼓励。
卖萌卖乖还是义正词严？研究者分析了帖子的情感倾向，发现负面情绪的诉求更易得到回应。当政府担心诉求人的行动升级时，就会有动力去满足要求，以避免群体性事件波及社会稳定。
通过数据分析，这项研究告诉一般民众，在向政府提出诉求时，需要学习、掌握一些必要的技巧和策略。事实上，以相关数据为基础，还可以开展许多更有趣的研究。例如，向哪个层级的政府发问更容易被关注？哪些政府官员更愿意回应？刚刚上任的政府官员是不是比在位很久的更有响应力？……
这项研究是大数据技术在社会科学研究应用的有趣实例。许多人质疑中国数据的真实性，认为中国的研究数据极度匮乏。如果指的是官方统计数据，实际情况大体如此；如果指的是真实世界发生的数据，那么中国可以说是数据玩家的乐园，遍地黄金、俯拾皆是。发现和挖掘这些数据的价值，需要慧眼识珠，练就一双“火眼金睛”。与此同时，它也需要你掌握必要的“金刚钻”，比如大数据分析技术。（马亮 来源/微信公众号 政见）
篇4：民事管辖协商函及回复函
×××人民法院:
××××年××月××日，××××人民法院受理的(××××)……民初……号……(写明当事人及案由)一案，××××年××月××日××××人民法院受理的(××××)……民初……号……(写明当事人及案由)一案，两地人民法院之间对管辖权发生争议，协商未果。××××年××月××日，××××人民法院报请我院协商解决。
本院经审查认为，……(写明事实和理由)。该案依法应当由××××人民法院管辖。
依照《中华人民共和国民事诉讼法》第三十七条第二款、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第四十条规定，现函告你院协商解决管辖争议。请你院在收到本函后××日内函复我院。
联系人:……(写明姓名、部门、职务)
联系电话:……
联系地址:……
此致
××××年××月××日
(院印)
【说明】
1.本样式根据《中华人民共和国民事诉讼法》第三十七条第二款以及《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第四十条制定，供高级人民法院对本辖区的下级人民法院和其他辖区的人民法院之间因管辖权发生争议协商未果，商请其他高级人民法院协商解决管辖用。
2.民事管辖协商案件只能产生于高级人民法院之间。管辖权争议发生后，争议人民法院之间也可以进行协商，但此项协商不属于民事管辖协商案件范畴。
3.对同一管辖权争议，参与协商的各高级人民法院均编立民事管辖协商案件，案号类型代字为“民辖”。
4.发生管辖权争议的两个人民法院因协商不成报请它们的共同上级人民法院指定管辖时，双方为同属一个地、市辖区的基层人民法院的，由该地、市的中级人民法院及时指定管辖;同属一个省、自治区、直辖市的两个人民法院的，由该省、自治区、直辖市的高级人民法院及时指定管辖;双方为跨省、自治区、直辖市的人民法院，高级人民法院协商不成的，由最高人民法院及时指定管辖。报请上级人民法院指定管辖时，应当逐级进行。
民事管辖协商回函(民事管辖协商案件回复用)
篇5：回复函
衡阳城建投房地产开发有限公司：
贵司“衡阳城建投房地产开发有限公司”（简称甲方）以律师函的形式向我司“湖南湘江工程建设有限公司”（简称乙方）发函乙方已于2018年8月17日收悉，并认真阅读和审核律师所提出的问题，乙方认为律师函的内容与客观事实不符：
原因一：博雅名园共分为4个 标段，投资总额合同价为3.6亿余元，乙方二期按合同价为9982.24万元，工程从开工至今，甲方从头到尾没有一个施工方案，没有一个施工节点的要求，更没有确保施工质量和进度的奖惩措施，只是现在开几个调度会，特别是配套工程进场晚，到目前施工尚未完成，这是造成施工延误的直接原因，乙方有心加快施工进度，但无力解决施工进度中遇到的问题。
原因二：乙方从该项目开始施工到目前为止，从未停工，而是克服种种困难的情况下，艰难进行施工，早在今年三月份，乙方多次向甲方提出地下室地面施工、大堂装修、地下室车道的雨棚如何施工都能等等，到目前为止，甲方还没有将大堂装修图，地下室车道雨棚施工图交乙方施工，地下室地面甲方明示现在不施工，等待甲方的通知后再行施工，所以律师函所指项目现场基本处于停工状态与施工现场情况不符。
原因三：关于工程款支付问题，目前乙方完成全部工程量的98%，春季前，甲方在未与乙方沟通的情况下，单方面认为乙方延误工程进度，强行扣除乙方工程进度款。2018年至今，甲方从未拨付任何进度款，期间造成拖欠农民工工资，以及各施工队施工设备，周转材等的延期赔付，乙方出大量资金，支付民工工资和材料周转材延期赔付，以平复民工闹事情绪。
原因四：由于甲方指定品牌及供应商（消防门，入户门等），乙方于2017年11月20日开始进行消防门以及入户门招投标程序，由于甲方指定品牌单位不予配合招投标程序，造成三次招投标流标，再走发改委批复程序，因此造成施工工期延后8个多月，并且，甲方指定品牌单位不听从乙方现场施工安排以及调配，乙方多次发出施工联系单，并与甲方、监理反映汇报此事，甲方从未给出回复以及制止施工延后的措施。
原因五：根据甲乙双方合同约定“工程变更等造价计入当月进度按60%支付进度款”，甲方至今未对本项目完善工程变更程序，乙方垫付大量变更款项。
综上，乙方在博雅名园二期施工过程中，均是严格按照甲乙双方约定进行施工，没有违约行为，更谈不上构成严重违约。
此致
篇6：邀请回复函格式
根椐xxxxxxxxx，现有关事项作如下回复：
1.xxx
2.xxx
3.xxx
4.xxx
5.xxx
篇7：回复函
江川县建设工程质量安全监督管理站：
我方接到你单位于2011年11月14日下发的整改通知后，已完成了以下几项工作，现报上，请予以审核：
一、A幢1-11轴5.00米标高模板过早，地下地室水池壁拆模过早：
在板受力最大的地方加设顶杆支撑，以防板下沉。地下室自进行沉降观测、变形观测。
二、混凝土柱根部砼漏浆，蜂窝、麻面
1、蜂窝：对于较浅的区域，剃除松散层并冲洗后，采用高标号水泥砂浆填补找平，并洒水养护；对于较深的，将松动的石子凿除，冲洗后，用比原标号高一级的细石混凝土填补，使其强度达到设计要求。待清除和进行鉴定后，再做整改方案。
2、麻面：将出现麻面的混凝土表面用钢丝刷，用1：1或1：2水泥砂浆抹面、压光。修补完后适时浇水养护。
三、1、我单位一定按照相关法律、法规要求将项目组织机构完善起来，人员资质证书及其他相关证件正在收集整理中。
2、施工组织设计按照相关法律、法规和现场实际情况重新编审。
3、材料、设备进场要认真做好记录并检查合格证和出厂检测报告，并联系见证取样，进行送检。（设备要开箱检查）。对于不质量不合格，缺少合格证和试验报告的产品，一律不准进场使用。
四、施工临时用电
1、加设三级配电箱，并加装二级漏电保护器，每台用电设备已加设各自专用的开关箱，实行“一机一闸保护”。
2、将电缆干线埋地或架空敷设。
3、橡皮电缆架空敷设，沿墙壁或电杆设置，并用绝缘子固定。
五、A幢1-10轴8.00米标高的地方正在安装柱、梁、板模板，待模板安装完毕后搭设安全网进行安全防护。
厦门中联建设工程有限公司云南分公司
江川农贸市场改造项目部
2011年11月15日
监理意见：
篇8：结算审计回复函
致：竹山县交通运输局：
贵局下发的《竹山县交通管理局关于龙背湾交通复建工程结算审计再次督办的通知》已收悉。现将有关问题回复如下：
我公司承建的竹山县龙背湾交通复建工程鲍双线1标段于2011年2月11日作为竹山县龙背湾交通复建工程第一个进场的施工单位开始施工，同年4月初,因贵局原因鲍双线1-3标线路优化设计改线，老母谭大桥桥位变更至上游150米（正处于龙潭湾导流洞口）处。我公司暂停施工。桥位的变更图纸于2011年6月30号下发。根据变更图纸及现场实际情况重新制定了经监理工程师和业主认可的新的施工方案。同时，贵局与我公司签订变更后的《合同补充协议》。我公司立即组织施工，在施工过程中我公司克服施工条件恶劣、材料涨价、计量款支付不及时等困难于2013年10月完工并通车交付使用。是竹山县龙背湾交通复建工程第一个完工并撤场的施工单位。
今收到贵局下发的《竹山县交通管理局关于龙背湾交通复建工程结算审计再次督办的通知》，我单位表示无奈，工程于2013年10月完工通车交付使用至今达近5年之久，我单位曾数次派专人到贵局及审计单位要求办理审计结算事宜。派出人员多则半个月，少则两三天，结算审计迟迟不能完成不是我单位单方面原因造成的，主要存在以下分歧；一是钻孔灌注桩单价问题不能达成一致，二是筑岛水毁费用问题不能达成一致。
对于贵局下发的通知我单位领导高度重视，但结算工作至今未果，已经严重伤害了我公司的利益。我公司一如既往的积极配合审计单位进行结算审计，同时请贵局对于上述争议的问题请贵局尊重合同，尊重事实，于2018年10月1日前妥善解决，否则我公司将考虑通过法律途径解决，以维护我公司的合法权益。
大庆建筑安装集团有限责任公司
篇9：无意见回复函
xxx：
我单位已认真研读《xxx》，对我单位所涉及的内容没有修改意见。
特此说明。
单位：xxx
201x年x月x日
篇10：工作联系函回复
贵州建工集团有限公司关于腾冲玛御谷温泉投资有限公司提出的关于我司承建的腾冲玛御谷温泉国际旅游度假区养生园三期项目和悦椿酒店一期项目工作存在问题的复函。
现将有关事宜复函如下：对于我公司在施工过程中存在各种影响工期的问题分析以及对出现问题的补救措施。
1、前期由于各家参建单位作业面交叉施工，（重点是综合管沟和道路硬化单位）现场道路狭窄，加上雨水量大，道路湿滑且现场弯道多坡度大，施工车辆长时间无法通过或是无法靠近施工作业区，有些工作面只能延后等待施工，给施工带来严重干扰，有些材料进场甚至只能卸在场外等待路面畅通时才二次周转进施工现场作业区，导致材料不能及时合理利用，严重影响施工进度。
2、工程主体所需的混凝土在整个施工过程中影响极大，不能正常供应，商混站的混凝土在当地市场是供不应求，现金购买或是加价购买都不能及时有效的得到保证。
所有商混站离施工现场较远又必须穿过市内（正常为50分钟车程），施工现场道路在5月底之前通过率又相当低，本工程混凝土体量又不大，导致商混站发料优先考虑离站近的好施工、体量大的单位。在长期的供应问题影响下贵单位也曾多次协调均不能解决。
3、施工过程中图纸变动大，不可预见性因素太多，如桩位偏移、桩位过低接桩、图纸改版、栋号户型深化变更、高程变更等形成边施工边出图，有些等待出图、或是施工后出图返工的现象时有发生。施工最为突出的就是旋挖桩位移，从施工的第一栋开始到最后每一栋都有一个测量桩位移、反应数据、设计出图、放样施工的一个过程，这个过程少则一个星期多则半月以上，给施工带来的负面影响及工时的耽误可想而知。
4、本地区雨水量大、降雨周期长，基础施工就已经进入雨季，施工难度大，施工严重受阻，施工过程常年雨水不断，长时间下雨导致工人工时大福度缩短，工人自身利益得不到最基本的保证，造成大量工人流失，缺少施工人员，后期人员填补困难，难以满足施工进度要求。
5、主体施工期间应甲方要求移交给我单位的工作面满盘全面施工，钢管、层板、木方大量投入造成材料全面铺开得不到合理利用，造成巨大成本开支，中途资金链出问题严重影响工程的进展。
总结:工程进度的滞后是多方面因素导致的，是贵公司也是我公司不想看到的结果，后期我公司将在各级领导的监督与指导下合理安排调整施工节奏，从新部署施工计划，加人加班，尽最大的努力完成贵司下派的任务。
长期以来非常感谢腾冲玛御谷温泉投资有限公司所有领导提供的帮助与关心，我们愿与贵公司一道顺顺利利的完成玛御谷温泉小镇的建设。
特此复函！
贵州建工集团有限公司
篇11：回复函
贵政府来函已经受到，本公司对该函所述事情，已经引起我司领导重视，并要求尽快落实复工事宜！对给贵政府带来的不变深感抱歉。
我公司已经积极联系上了刘军本人，也和贵政府甲方代表曾永国副乡长进行了电话沟通。具公司所了解情况也希望能够得到贵政府的大力配合和支持，并且督促刘军尽快完成对新桥乡人民政府综合楼工程的建设任务。我公司也请贵政府积极协助完成贵政府应该给予我公司的设计变更和工程量增报工作。以变对综合楼工程尽快竣工提供一个完善的条件。所述内容如下
1． 我公司至2009年10月进场，按照中标图纸进行施工时发现，图纸所标注尺寸与现场不符合，并报
请了贵政府。贵政府也积极配合并且通过设计方，监理方，三方在现场确定。该中标图纸整体变更。
接到贵政府通知后，我公司施工人员撤离回到了成都，并且在2010年3月18日收到贵政府通过邮
政快件所发出图纸，20103月21日我司施工人员到场，在开挖基础发现，基础尺寸与设计图纸不符
合，并且上报了贵政府和设计方和监理方，增加了开挖深度并且也由监理方，设计方签字确认。我司施工人员刘军多次报请贵政府给予新桥乡综合楼建设工程整体变更的变更文件，直到综合楼主体
竣工验收后也没有收到。所以我司在这里再次报请贵政府给予我司（新桥乡综合楼建设工程整体变
更文件）
2． 我司施工人员刘军，在该工程2010年11月20日正常停工后，积极联系贵政府所请的监理单位，因
贵监理公司频频更换监理及你们给予我们监理合同所认可的总监理，在2010年11月到2012年2月
均不能够得到现有的监理公司的签字盖章确认，也报请贵政府给予配合积极签字确认》
敬礼
成都市九鑫建设工程有限公司
篇12：申请回复函格式
(承办单位全称，不需要文号)
对市××届人大×次会议
第×××号代表书面意见的答复
办理结果:×××× ×××(等)代表:
您(你们)提出的关于“××××××××”的书面意见收悉，经研究，现将办理情况答复如下:
×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。
(承办单位公章)
年 月 日
篇13：工作联络回复函
致：xx公司
贵司于x年x月x日所发工作函现已收阅，秉着相互体谅、客观公平的宗旨，现就贵司所函问题作出如下回复。
贵司在函告中宣称我方未按照x年x月x所签订《xx租赁合同》（简称“合同”）第②③④条规定，认为我方既违反合同约定、又违反法律规定。对此，我方认为贵司完全是违悖常理、规避事实，纯粹是藐视合约和法律的无理取闹之举。理由有如下几点：
1、“合同”规定，如乙方的装修方案可能对租赁物主体结构构成影响，则必须经甲方书面同意后方能进行施工。何为租赁物的主体结构呢？按照《建筑法》、《城市房地产开发经营管理条例》相关法律规定，租赁物的主体结构是指在房屋建筑中，由若干构件连接而成的能承受作用的平面或空间体系。主体结构要具备足够的强度、刚度、稳定性，用以承受建筑物上的各种负载。建筑物主体结构可以由一种或多种材料构成，建筑物的主体工程是建筑物工程的重要组成部分。请问我司在车站一些建筑物的附属物上隔几面墙、砌几面砖，算得上影响车站的主体工程吗？是不是危及到车站的倒塌安全呢？答案显现是不攻自破的，我们在xx上适当的改造和装修完全不存在影响租赁物的主体结构，因此也不存在经甲方书面同意后方能进行施工这一说法。既然我们的改造不需经甲方的书面同意、只是向甲方备案而已，那么向甲方备案的时间可前可后，何况我们在施工时就及时以“工作联络函”的形式向甲方予以了汇报。再就是我们的施工长大二个多月之久，请问甲方在得知我方施工的这段时间内为何不出面予以干涉和制止呢？而到如今来扯这些麻烦，给我方的感觉似乎有些牵强附会、无理找茬的味道。
2、上次我方在复函贵司时，就明确地指出贵司已严重违约。自合同签订日起，交付我司使用的建筑物是未合格验收的标的物，贵司交付我司使用的建筑物都未按法律规定合格验收，请问是不是违章建筑物呢？该物业本身就是未合格验收的违章建筑物，请问我方的适当装修和改造，又怎能称得上是违反合约而进行的违章建筑物呢？充其量也只能说是五十步笑一百步罢了。真的希望贵司能擦开双眼正视事实的本质，不要轻下言语和结论，既伤情面，又违背合同的本质约定。
3、贵司称我方擅自改建为物流中心工程，简直是睁眼说话不打草稿，请问贵司的所作所为违反了多少合约规定呢？既不按合约规定交付我司正常运营的“xx公司”，又不负责与xx镇政府积极沟通和协调。时至今日,xx现已开通的省内外客运专线究竟有几条线路呢？贵司信誓旦旦所约定的“确保所有途经洪梅、并在zz境内经营客运的车辆务必进入洪梅汽车客运站，由乙方统一管理”的诺言又实际兑现了几句呢？还是我司想方设法、求爷爷告姥姥才有了今日公交初步进站的局面。请问贵司按合同约定倒底为我方做了多些实事呢？请问贵司有没有按合约积极履行自已的义务和职责呢？贵司的消极作为和违约行为，简直是官逼民反、胁良为娼，我司几十号职员的生计都无法得到正常保证，在长期亏损、万般无奈之下，才开始启动物流中心这一项目。如果贵司还要言之凿凿、大言不惭地来予以指责的话，我司的行为也只能说是在贵司严重违约、消极作为的情况下，不得已而为之的一种自寻生计的无奈之举。贵司对此不但不清醒地承认自已的违约行为，反而强词夺理、倒把一耙，不得不令我方心寒啊！
4、贵司不但不正视自已的违约行为和错误，在函告中还动用镇政府的指示威逼我方。我方认为，目前中国还是个法制社会，还是讲王道、讲法律的国家。如果镇政府在得知贵司严重违约、我方经营维艰的情况下，一定会积极同情和支持我方，不会知法犯法而强行加以折除相关装修。否则，神圣的国家尊严和法律尊严将会受到无情的藐视和q####j，党和国家领导人一直所倡导的构建和谐社会、以法治国的理念就会受到严重的挑战和践踏。因此，我司还是相信政府相关部门和领导，一定会引起足够的重视和考虑，一定会以一流的行政服务功能，还我司一个公道，还我们一个安居乐业的生存空间和国家长治久安的稳定环境。
因此，根据上述几点，我司在xx物业上适当的装修和改造，既不影响租赁物的主体结构，又未违反合同约定。而口口声声称我方违反合约的贵司，反倒藐视法律、频频违约。在此，再次提醒贵司不要再行无稽之谈行为，而要好好反醒自已、认清事实、正视合约和法律。否则，当启用法律和法庭时，既伤和气又得不偿失。因此，请贵司能醒之思之谨之慎之。