环境保护整改回复单

环境保护整改回复单（通用14篇）

篇1：环境保护整改回复单

环境保护整改回复单

致：凤县双石铺镇人民政府

我单位承建的“凤县中医院、妇幼保健院整体迁建PPP项目”在2018年7月6日接到贵单位检查，对提出的问题，我方现整改到位，现将整改结果上报贵单位。

1、存在问题：车辆冲洗设施与工地出入口连接处未硬化。

整改情况：车辆冲洗设施与工地出入口连接处已进行硬化。

2、存在问题：绿化不到位的问题。

整改情况：现场按照扬尘治理“六个百分率”实施，对现场进行覆盖、散水等措施。

宝鸡建安集团股份有限公司

2018年7月10日

篇2：环境保护整改回复单

工程名称 重庆市轨道交通五号线一期工程土建 5103 标 施工合同编号 ZTCZ-合-SGCB（五）-2014-03 验收名称 人和站～幸福广场站暗挖区间（开挖、锚杆、钢筋网、型钢拱架）

里 程 或区段 ZDK18+096～ZDK18+098

致（监理单位）

铁四院监理公司 · 重庆育才监理公司联合体 ：

2015 年 1 月 27 日由监理单位主持召开土建 5103 标人和站～幸福广场站暗挖区间（开挖、锚杆、钢筋网、型钢拱架）（ZDK18+096～ZDK18+098）首次（工程或项目名称）工程验收会议并已通过验收，但存在以下问题：

1、开挖光面爆破效果较差，局部存在超欠挖现象，现场应根据围岩情况优化爆破参数，提高光爆效果，严格控制循环进尺及超欠挖，保证初支背后密实。

2、要求加强锚杆施工质量的控制，个别锚垫板未密贴岩面。同时要求加强锚杆抗拔力的检测工作。

3、拱脚处存在积水，抽排不到位。

4、二衬施工前要完成渗水点处置，对大面渗水区段，要分析原因，采取有效措施进行止水。

现我部已按要求整改完成，申请进入下道工序施工。

附件：整改情况。

施工单位自检意见：

技术负责人：

****年**月**日 监理单位意见：

监理工程师：

篇3：环境保护整改回复单

昨日的“民族大世界”内上演着一番激烈的“狂甩”景象, 不少顾客前来进行“最后一轮”淘宝。北京商报记者了解到, 很多商户在闭店前最后一日都更换了新价签。某摊位上出售的皮带10元一条, 此前每条皮带售价79元。其不远的化妆品摊位上, 平时10元一张的美即面膜, 现在10元能买7张。临近“民族大世界”闭店前1小时, 一些商户又再次降价。一位摊主将“T恤35元”改成30元, 卖手表的商户也把价格从29元一下降到20元。

据了解, 从2007年起, 北京市文物局先后六次对“民族大世界”做出整改要求, 但商场内多数商户不愿离去, 违建问题也始终没有彻底解决。今年3月20日, 商场再次启动了文物修缮计划, 不同以往, 这一次“民族大世界”的改造颇为坚决。根据西城区此前的规划, 5月19日“民族大世界”所有商户腾退完毕后商场将全部封闭, 交由相关文物修缮保护专家团队, 完全拆除非文物建筑, 还原文物原貌。

对于租赁问题, “民族大世界”曾贴出通告称, “民族大世界商场与承租商户签订的《租赁合同》自2013年5月20日起解除, 相关《租赁合同解除通知书》将送达承租商户。至2013年5月19日24时止, 承租商户与其他转租商户的租赁期限一律视为届满。

不过有商户反映, 其与“民族大世界”的合同为每两年签一次, 租金一年一交。“我们现在已经把到明年4月的钱交完了。”该商户同时透露, 他们与“民族大世界”下面的承包商北京真阳展览展示有限公司签订合同。

为顺利腾退商户, “民族大世界”方面表示, 商场将对自行退场的商户给予一系列优惠措施。

事实上, “民族大世界”之所以备受关注与它颇为丰富的“前世今生”不无关系。

西单民族大世界商场建于1988年, 它的前身便是西单大街街面上的古建筑群——曾经的国立蒙藏学校。

据史料记载, 明朝初年, 国立蒙藏学校旧址曾是常州会馆, 明朝末年变成了崇祯朝大学士周延儒的住宅, 清朝初年又改为建宁公主府。雍正二年, 这里又成为了皇室贵族子弟学校。乾隆后期该宅被赐给乾隆帝长子定亲王永璜之子镇国公绵德, 后绵德在乾隆四十九年晋为贝子, 保存至今的府邸即为清朝贝子府的规制。这里也成为本市现存最完整的贝子府。清朝末年, 该府由毓祥继承, 因此又被称为“祥公府”。

清朝被推翻后, 1913年中华民国政府蒙藏院在此开办蒙藏学校。

1988年, 国立蒙藏学校旧址四合院老宅内建起服装市场, 也就是即将成为历史的西单“民族大世界”。

篇4：计算机字库单字体保护探讨

【关键词】 字库单字体；实用艺术品；实用功能性 '

本文讨论的问题是计算机字体应该给予专有权利的保护吗 ， 亦或是计算机字体的设计应该是不是处于公用领域的资源 ， 任何人可以免费使用 ？

借助于方正公司诉保洁公司“飘柔”字体侵权纠纷，计算机字体的保护问题摆在了我们面前。目前，计算机字体的保护涉及了计算机非字库单字、计算机字库软件以及计算机字库单字的商业性使用三方面的问题【1】，而对前两个方面的保护已经有了较为统一的认识。计算机非字库单字其实质就是字形的设计，完全适用著作权的保护。我国著作权法明确保护美术作品，书法艺术作品作为传统悠久的艺术表达形式被列为美术作品中重要的一类作品，计算机非字库单字的设计与传统的书法作品艺术表达没有实质的区别，只是创作工具的选择与使用不同，从毛笔或钢笔等传统创作工具转变为使用计算机这一技术，创造出的作品符合著作权法所保护的具有独创性、包含思想观念的表达。

计算机字库是否应该受到保护，如果保护采用何种方式，这个问题稍微复杂一些。 一套计算机字库的产生主要包含了两种专业人员的劳动，字形设计师和计算机程序员。字形设计师使用工具设计出607个汉字，囊括几乎所有偏旁部首和笔画间架结构，依据此程序员完成所有汉字的设计，开发出字体软件。如果字库得不到有效的保护，导致的是竭泽而渔的后果，字库创建者的劳动和资金投入就会没有任何回报，此类字库设计公司难以维持生计，淡然退出市场。这与鼓励实现各个领域的文化繁荣这一总体社会目标不符，损害了社会群体利益。 目前，较为可行的方法是比照已经受著作权法所保护的数据库来看待字库。著作权归属于字库开发者，具体的字形设计者和程序员所完成的是职务作品，只享有劳动报酬，由字库的开发者享有整体的全部的著作权。他人整体未经许可的使用字库，包括复制发行，构成了盗版字库，未经许可在网络上传播，则构成了对字库权利人的信息网络传播权的侵害。这样，杜绝了他人对字库设计公司劳动成果的不劳而获，同时，通过销售，一套售价不菲的字库最终实现财产收益，回报了字形设计者和字库开发者的投入。

当我国著作权法的保护环境较为成熟的时候，以上两种保护方式能够有效地保护字体设计者和字库开发者的利益。 引起争议较多的情况则是，仅仅商业性使用了计算机字库中的单字的，这一问题较为复杂。字库中的单字享有著作权吗，是书法作品吗，答案不应该是简单的肯定与否定，还要考虑汉字自身特殊的工具性质。

字库中的部分单字最初是出自设计者之手，创作伊始，作为书法作品享有著作权，而整体字库中的单个字体，则是被固定了风格，用技术参数规范并固定后一成不变的标准化字型，是虽然具备美感但是与艺术创作中追逐个性与唯一的理念完全背道而驰的批量化产品，这种产品化后字库中的单字，从性质上来件类似于实用艺术品。我国著作权法中明确规定，实用艺术品作为美术作品中的一类当然受到著作权法的保护，只要满足艺术性与实用功能相分离的要件。因为，可分离性才意味着著作权的保护不会延伸到对实用功能的垄断。那么字库中的单字呢，它的艺术性和实用功能性是可以完全分离的，剥离了艺术性的单字就是普通的文子，是任何人可以正常使用的汉字。从这个角度看待给予著作权的保护有一定的理论基础。

基于此点，现实中的字库公司，很多采取“放水养鱼”的方式【2】，试图谋求更多的利益。具体做法是通过互联网免费提供字库，让消费者下载使用，但没有明确告知“收费”模式，沒有禁止商业性使用的告知，一旦消费者将其中的个别但是作为商标、商业标记使用（淘宝店铺的商业使用很普遍）【3】，他们就通过诉讼途径追究侵权责任，试图收取商业性使用字体后几万甚至几十万每年的字体使用费。

由于目前缺乏法律对字库中单字是否受著作权法保护的明确规定，不同法院对此纠纷的认定的结果也大不相同【4】。如何解决这些问题，法律提供的专有性保护的界限在哪里，保护为什么有的法院没有将字库单个字体作为实用艺术品进行保护呢？

单个字体与一般实用艺术品的最大的区别就是汉字的实用功能性，汉字是具有完全不可替代性的实用工具，其他的实用艺术品则没有这种属性，目前受保护的实用艺术品主要局限在装饰艺术品和家居小摆设类，从这一点上讲，适用于一般实用艺术品的保护不应延伸至汉字。【5】

文字是最常使用的交流工具，其功能性任何时候都处于第一位，受制于其实用功能性，文字的艺术设计空间极其有限，会导致大量利用了设计创意而出现的类似字体会层出不穷，类似性不可避免。一旦字库公司明确了对单字享有专有权利并且有偿使用，现在导致大量纠纷的商业化使用，如作为商标等会大大减少。实际情况是商业使用人会转而利用字体的创意，自己创作新的书法艺术作品进行商业使用，规避侵权的可能性。 著作权法保护作品的独创性，但并不要求作品的新颖性，借助创意出现的近似字体的使用并不会必然导致侵权。而且鉴于文字使用的日常性，也不易设置较高的门槛阻碍其使用。在这种背景下，给予单字著作权保护的必要性不存在。

还要考虑出现以下极端的情况， 在我国练习书法具有悠久的历史，长久以来，模仿特定书法字体学习是正常的学习方法。假如有一种字形设计深受大家的喜爱，很多人将它作为字帖练习，久而久之，这种字形会成为很多人日常使用的书写字体，法律很难禁止这种使用文字方式，无论是非商业还是商业性使用，故而，设置专有保护的门槛毫无意义。

注释：

[1]《“计算机字体侵权”到底懂了谁的奶酪？》知识产权日报 2015年6月24日 陈明涛 白伟.

[2]《淘宝店主当心了，计算机字体要付费不然会栽跟头》互联网 时间：11-10 15：37：42 佚名 http：//www.jb51.net/dianshang/244237.html.

[3]【 《淘宝店主当心了，计算机字体要付费不然会栽跟头》互联网 时间：11-10 15：37：42 佚名 http：//www.jb51.net/dianshang/244237.html.

[4]南京中院认定昆山笑巴喜和上海笑巴喜未经原告许可，在其注册商标中使用？“笑”“巴”二字的行为，共同侵犯了原告的美术作品复制权、获得报酬权，应共同承担相应的侵权法律责任。而北大方正电子有限公司也以广州宝洁生产的飘柔系列产品，使用了其方正倩体系列用于外包装、产品标识、产品商标、产品广告宣传品等在北京向对方提起过诉讼，北京市海淀区人民法院、北京市第一中级人民法院一审、二审均驳回了原告的侵权认定请求.

篇5：整改回复单

监督注册号：K20090056

编号：

致：昆山经济技术开发区建设工程质量安全监督站

接你站2009年12 月23日通知要求，已将隆祺丽景国际工程项目监理组存在的问题整改完毕。

整改情况简述：

感谢本站对我公司监理工作的批评指导，根据整改通知单的要求我公司组织相关人员进行认真总结并采取措施予以整改如下；

1、按12月23日整改通知单要求，针对目前施工现场的安全状况，项目监

理组及时召开了安全专题会议，会上结合12月9日区质量安全监督站检查开具的整改单内容和12月23日复查指出的问题及监理现场检查的问题，做了整改工作安排，并要求施工单位严格执行质监站对ABC栋的停工整改，会后由监理组织、总包、业主单位参加对施工现场存在的安全问题，逐项逐项落实“定措施、定时间、定人员”进行整改，并督促施工单位加大整改力度，确保整改内容符合要求。

2、公司针对项目监理组开具的整改通知单，施工单位未回复、未整改，强

行施工，监理未开具停工令和向上级主管部门汇报，公司给予了相关人员严厉批评，要求在后续的施工中必须严格按照相关法律、法规及相关规定要求履行监理职责，并加强施工现场安全监管力度。

监理单位：

（公章）

2009年月日

质安站签收人：

年月日

附：有关资料（份）张

致： 公司监理部

公司监理部于年 组进行了检查，项目监理组已按检查整改通知单内容整改完毕。整改情况简述：

1、安全监理方案无总工审批（已补办），安全监理细则无书面交

底资料（已补交底资料）。

2、2010年3月17日安全监理日记对监理签发文件、指令未反应，对整改问题未进行封闭（已补充完成）。

3、工程塔机安拆单位部分操作证已到期未报新证，（分包单位已

报有效期内操作人员上岗证）。

4、施工日记个别监理检查工作后无结论，（已补充完整）。

项目监理组针对以上问题，及时召开了内部监理会议，对存在的问题一一指出，并要求项目监理人员在后续工作中必须严格按照监理规范规定要求执行。

昆山隆祺丽景国际工程项目监理组2010、4、21致： 公司监理部

公司监理部于年月 监理组进行了检查，项目监理组已按检查整改通知单内容整改完毕。

整改情况简述：

1、危险性较大工程安全资料未独立整理成册，（已独立整理成册）。

2、安全巡查记录（危险性较大工程）记录不够完整，（已使用危险性较大工

程检查记录单）。

3、部分特种作业人员证书时效已过，（已督促施工单位对时效已过人员证书

及时复审，架子工复审证书已报审）。

4、悬挑钢平台未独立编制安全监理细则，（已编制完成）。

5、监理师对施工组织设计未签认意见就签认同意，（已按要求重新签认）。

6、消防分包单位方案无总包内审，（因消防工程业主直接分包，正在三方协

调解决）。

7、现场存在的安全隐患已督促施工单位整改到位。

项目监理组针对以上问题，及时召开了内部监理会议，对存在的问题一一指出，并要求项目监理人员在后续工作中必须严格按照监理规范规定要求执行。

昆山隆祺丽景国际工程项目监理组2010、7、30

证明

尊敬的开发区质量安全监督站各位领导

首先昆山隆祺置业有限公司向长期对隆祺丽景国际工程项目关心、支持的开发区质安监督站各位领导深表感谢！现将隆祺丽景国际项目外墙保温工程给各位领导作个汇报。

隆祺丽景国际工程位于昆山市黄浦江路与前进路交汇处，本工程总建筑面积179830㎡，地下建筑面积39000㎡，地下整体二层、地上由一幢27层五星级大酒店和一幢3层多功能裙楼、二幢27层商务办公楼、二幢28层公寓式酒店组成。A栋外墙采用岩棉保温装饰一体化成品板，C、D 栋东北西面外墙采用岩棉保温装饰一体化成品板，亚士成品岩棉复合保温板设计为35㎜厚、燃烧性能A级、导热系数<0.049。

C、D 栋南面外墙采用无机保温砂浆和御彩石喷涂，E、F栋内外墙采用无机保温砂浆和亚士陶彩砖涂料，亚士无机保温浆料组合保温系统设计为（35㎜外保温十10㎜厚内保温）、燃烧性能A级、导热系数<0.060。

由于前期（2008年）深基坑工程施工时遇到连雨天气，土方无法外运，造成整个工期推后6个月左右，目前开发区领导要求本工程2012年3月份前全面完工，工程工期相当紧迫，建设单位要求保温施工队伍今年年底前必须完成，鉴于此情况，保温施工队伍对 A、C、D、E、F栋外墙岩棉保温装饰一体化成品板与无机保温砂浆“五栋”外保温同时施工，保温材料同一厂家（岩棉板和保温砂浆均是亚士漆（上海）有限公司）生产、使用同一品种规格产品、而且采用同一施工工艺和技术流程作业。

特此证明

昆山隆祺置业有限公司

二0一一年七月二十日

改 完 成 报 告 书

监督注册号：k2008027

1编号： 昆山经济技术开发区建设工程质量安全监督站：

接你站2011年02月23日通知要求，已将隆祺丽景国际B栋屋面网架工程存在的问题整改完毕。

1.网架工程相关报建及备案手续办理完毕。

2.因本项目钢网架工程总造价为50万元以下，按规定网架深化施工图纸可以免审。

3.网架工程螺栓球、杆件、锥头、封板、高强螺栓、钢板、地脚螺栓等质量控制资料已补齐全。

4.网架工程主要材料、构件进行了见证取样送检复试。

5.现场网架结构相关报验、验收记录已补完整。

建设（监理）单位：施工单位：

（公章）（公章）

篇6：工程整改回复单

针对20131021-1公司检查存在问题我们项目部进行整改如下：

1.5#4#车库临边防护已经整改到位。

2．4#搅拌机保险挂钩已经安装到位。

3.3#车库顶积水已经排除垃圾已经清理。

4.2#3#车库外脚手架安全网已经整改完毕。

5.3#后浇带渗水已经处理。

6.12#卸料平台已经验收合格。

7.12#屋面施工部位已经采取防护措施。

8.13.15#安全网脏乱已经清理完毕。

912#圆盘锯已采取防护措施。

10.17#安全网已张挂到位，工人佩戴安全带

11．16#已使用卸料平台下料。

12.3#塔吊已经进行安全隐患排除和整改。

13.17#北脚手架已经按照方案进行有效防护，杜绝安全隐患。

篇7：安监局整改回复单

致：安监局

该项目部于2013年12月24日接到商建安检字（2013）年（101）号文件，针对该文件所提出的整改内容，我项目部所存在的安全隐患问题已整改完成，具体整改内容如下：

1、基坑施工专项施工方案已编制完成；

2、塔吊已检测合格，备案手续、安装单位的资质、安拆方案、特种作业人员证件等均已完善；

3、主体施工梯边、洞口、电梯井防护现已按照国家规范搭设完毕；电梯井口已加设各层保护；

4、搅拌机防护棚现已搭设；要求所有施工人员正确佩戴安全帽，并对所有施工人员进行现场安全教育；

5、重大危险源已按要求进行备案，并公示在公示牌上；

6、施工用电严格安照TN-S系统标准架设，已做好三级用电两级保护、一箱一闸一漏保，并彻底整改了私拉乱扯现象；

7、企业对项目的安全检查记录已完善，项目经理、安全员均已在施工现场；

8、施工现场材料的堆放已归类、堆放整齐。消防器材均已配备；

9、现场安全资料已整理齐全。

项目监理签字：有限公司项目部

篇8：质检整改通知回复单

平顶山市质检站

就贵站2010-3-5日

提出我方承建的民生商贸城2#楼93~115轴工程主体结构存在的资料问题，我方已经整改，现回复如下：

1.技术交底签字已齐全；

2.三层以上焊接报告均合格；

3.水泥28天报告合格；

4.商混30%送检齐全；

5.主体试块报告未出；

6.拉拔实验等砌墙前再作；

7.验槽记录已签字齐全；

篇9：工程竣工验收整改回复单

长治县建设工程质量安全监督站：

阳光花园1#、2#工程竣工验收提出的问题整改如下： 1、1#楼楼梯已按照图纸重新进行了安装，经过自检符合图纸和规范要求。

2、1#、2#护窗栏杆已全部安装完毕，雨水管道及排水对存在的问题也进行了整改，经自检符合设计和规范要求。3、1#屋顶通风道已补做了安全防护，女儿墙泛水防水进行了补贴，经自检高度和细部做法符合规范要求。4、1#、2#室内防火门已安装，管道井内的管道已保温，电梯安全提示牌已贴。

5、门窗洞口上的斜缝已处理，楼梯间已贴指示标志。

6、爬梯已刷漆，屋顶防水空鼓部分已处理，屋顶电线已安装上套管。

7、坡道按照要求改成了防滑坡道。

8、住户内通水通电已试验完成，经自检符合要求。

9、2#楼外墙保温已施工完毕。10、1#楼北外墙涂料重新涂刷了一遍，消除了色差问题。

11、1#楼梯段侧面抹灰已补抹。

12、工程资料已补完善，基本齐全。

监理单位：（签章）

施工单位：（签章）

二O一一年八月五日 工程主体验收整改回复单

长治县建设工程质量监督站：

教育园区教学楼、1#宿舍楼、1#2#实验楼工程主体验收提出的问题整改如下：

1、质量安全监督注册书，施工许可证建设单位正在办理中。

2、针对不规范门窗洞口的墙体进行拆除，按规范重新砌筑。

3、对于未按规范回填的建筑垃圾，进行清理，按规定2：8灰土进行回填。

4、室内一层回填土先挖除，再按规范要求分8步2：8灰土回填。

5、墙体植筋进行拉拔试验。

监理单位：（签章）签字

建设单位：（签章）签字

施工单位：（签章）签字

篇10：安全监督期限整改回复单

延吉市建筑业管理处 ：

我单位吉林省华兴工程建设集团有限公司（单位名称）在建的延吉市国际空港经济开发区保税物流中心（B型）建设项目（一标段）(工程名称)，经抽查，自 2017年 8 月 4 日起，被责令限期（停工）整改。我单位依据《房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督(期限)整改通知书》第(2017082)号的要求进行了改正。经建设、施工、监理三方责任主体单位进行检查验收已达到继续施工条件，现向 延吉市建筑业管理处 申请复查后，(恢复)继续施工。

附件：

一、延吉市国际空港经济开发区保税物流中心（B型）建设项目（一标段）工程安全隐患整改报告。（整改报告须由建设、施工、监理单位项目负责人签字并加盖单位公章）

（单位盖章）年 月 日

目录

1、安全隐患整改完成报告书

建设项目（一标段）安全隐患整改报告书

3、配电箱存在一闸多用，照明箱配电漏电保护不匹配，未执行一机一闸，一漏

4、临边防护平网缺失，未跟上施工进度

5、脚手架悬挑个别悬空，相邻立杆对接在同步同跨内，四层主体支撑防护（底部）未编制方案

6、模板支撑体系斜撑不足

7、特种作业人员证书过期（架子工）

8、安全生产责任制五目标考核制度

9、项目经理带班制度不符合规范要求

10、施工组织设计，安全技术措施不全

11、未编制危险性较大工程分部分项清单

12、安措费使用无计划，台帐简单

13、对危大工程安全验收不全

14、危大工程无专人现场监督检测证明

2、延吉市国际空港经济开发区保税物流中心（B型）

延吉市国际空港经济开发区保税物流中心（B型）建设项目（一标段）工程安全隐患整改报告

延吉市建筑业管理处：

延吉市国际空港经济开发区保税物流中心（B型）建设项目（一标段），在2017年8月4日的检查中存在诸多问题，贵处向我单位下发了《安全监督限期整改通知书》第（2017082）号，接到通知书后，我单位立即进行了整改，现将整改情况回复如下：

1、配电箱存在一闸多用，照明箱配电漏电保护不匹配，未执行一机一闸，一漏

整改措施：组织人员对配电箱进行更改，严格按照施工现场临时用电规范进行施工

2、临边防护平网缺失，未跟上施工进度 整改措施：组织人员对临边进行防护

3、脚手架悬挑个别悬空，相邻立杆对接在同步同跨内，四层主体支撑防护（底部）未编制方案

整改措施：组织人员对脚手架进行整改，同时已编制方案

4、模板支撑体系斜撑不足 整改措施：组织人员进行增加斜撑

5、特种作业人员证书过期（架子工）

整改措施：已更换特征作业人员证书，并督促证件过期人员进行年检（换证）

6、安全生产责任制无目标考核制度 整改措施：组织编制考核制度

7、项目经理带班制度不符合规范要求 整改措施：组织按规范修改项目经理带班制度

8、施工组织设计，安全技术措施不全 整改措施：组织补齐安全措施

9、未编制危险性较大工程分部分项清单

整改措施：组织编制危险性较大工程分部分项清单

10、安措费使用无计划，台帐简单 整改措施：组织重新编制安措费

11、对危大工程安全验收不全 整改措施：组织补全危大工程安全验收

12、危大工程无专人现场监督检测证明 整改措施：已安排专人进行危大工程监督检测

建设单位：延边鸿运投资有限公司 项目负责人：

施工单位：吉林省华兴工程建设集团有限公司 项目负责人：

监理单位：吉利双利建设工程项目管理有限公司 项目负责人：

****年**月**日

1、配电箱存在一闸多用，照明箱配电漏电保护不匹配，整改方案：组织人员对配电箱进行更改，严格按照施工现场临时用电规范进行施工。整改后： 未执行一机，一闸，一漏

2、临边防护平网缺失，未跟上施工进度 整改方案：组织人员对临边进行防护 整改后：

3、脚手架悬挑个别悬空，相邻立杆对接在同步同跨内，四层主体支撑防护（底部）未编制方案

整改方案：组织人员对脚手架进行整改，同时已编制方案 整改后：

4、模板支撑体系斜撑不足 整改方案：组织人员进行增加斜撑 整改后：

5、特种作业人员证书过去（架子工）

整改方案：已更换特征作业人员证书，并督促证件过期人员进行年检（换证）整改后：

6、安全生产责任制无目标考核制度 整改方案：组织编制考核制度 整改后：

7、项目经理带班制度不符合规范要求 整改方案：组织按规范修改项目经理带班制度 整改后：

8、施工组织设计，安全技术措施不全 整改方案：组织补齐安全措施 整改后：

9、未编制危险性较大工程分部分项清单

整改方案：组织编制危险性较大工程分部分项清单 整改后：

10、安措费使用无计划，台帐简单 整改方案：组织重新编制安措费 整改后：

11、对危大工程安全验收不全 整改方案：组织补全危大工程安全验收 整改后：

12、危大工程无专人现场监督检测证明

篇11：建筑安全隐患整改通知回复单

致：寿县住房和城乡建设局

我方收到编号为【2013】1203 号 及0009号建筑安全隐患整改通知后，已按要求完成了我公司安全隐患整改工作，现报上，请予以复查。详细内容：

1.电梯井口、预留洞口、临边已做好平面、立面防护，已整改到位；脚手架作业层已责令工人铺设竹笆；

2.接料平台已与架体分离并重新加固；

3.塔吊正在履行备案手续；

4.项目经理、技术负责人、质检员、安全员已到岗；

5.临时用电已按施工规范要求重新连接，并加设套管，符合要求；

6.办公、生活住房已各配置两只灭火器。

施 工 单 位监 理 单 位建 设 单 位

年月日年月日年月日

工程名称：新桥生态酒店

篇12：施工现场灯光扰民整改回复单

闵行区安质监站：

针对我宏润建设集团股份有限公司，万源居住小区C街坊二标段工地，现场灯光影响平南三、四村居民夜间休息一事。我项目部经理接到贵站扰民通知后，立即组织机电人员，对灯光辐射角度进行了调整，并落实夜间值班人员负责，夜班结束后的灯光的关闭工作。

通过上述工作措施的落实，目前现场施工照明灯光已得到控制，不扰民！针对上述灯光扰民一事，我公司恳请贵站及居民谅解！谢谢！贵站领导的批评指正！

宏润建设集团股份有限公司 万源城C街坊二标段项目部

篇13：综合档案馆整改回复单

省建设厅安全巡查检查组：

2006年4月21日，经厅第二检查组检查，发现我单位所施工的长垣县综合档案馆项目存在问题，并下达整改通知书。我单位在接到整改通知书后，针对通知书里提出的问题逐项进行了认真的改正，现就整改后的内容作如下汇报：

1、安全管理资料的缺项内容已按安全管理资料整理的有关规定及要求补充完毕，专项施工方案的内容已做了调整，作到了针对性强、能有效指导施工，并对审批签字手续进行了补充；

2、施工现场的临时用电经过了整改，采用了TN—S配电系统，并做到了“三级配电、二级保护”、“一机一闸一箱一漏”；

3、施工机具全部采用了开关箱，并做到了接零保护；

4、外墙脚手架在立杆和大横杆交接的主接点均设置了小横杆，连墙件、剪刀撑按脚手架专项施工方案的要求设置满足规范和标准的规定，扫地杆已按要求连续设置，全部脚手架已满挂密目安全网，作业层脚手板已满铺；

5、原没有搭设防护栏杆的楼梯临边，均已设置防护栏杆，电梯井内已设置防护平网；

6、物料提升机防护架体与外脚手架已分离开独立设置，并设置剪刀撑。吊盘钢丝绳搭接处绳卡及固定方法已按规范规定设置，楼层停靠及超高限位装置已安装完毕，楼层卸料口已加设防护装置。

长垣县银河建设工程有限公司

篇14：塔式起重机隐患整改回复单

宁夏建筑工程质量监督检验站；

对于您站于2014年5月29号对我北门众一商贸城，10号楼的塔机进行检验，发现从在以下问题，1，2，3，4，5，基础排水未做，重复接地未做，小车防断丝保护未安装，起重量限位未接线，卷扬机无防脱装置。

对于上述问题我项目部已安排专业人员进行安装调试回复正常，请给于批复。

宁夏汇江材料设备有限公司

城建集团第二分公司商贸城项目部