防火涂料工程承包施工合同

防火涂料工程承包施工合同（精选8篇）

篇1：防火涂料工程承包施工合同

防火涂料分包协议

防火涂料工程承包施工合同

发包方(以下简称甲方): 江苏兴港建设集团有限公司第六分司

承包方(以下简称乙方): 江苏省省钟星消防工程有限公司

甲方在承建的油研液压工业（张家港）有限公司一期厂房工程过程中,将钢结构防火涂料分项发包给乙方.为了明确工程内容及双方责任,本着互相协助及分工负责等原则,根据本工程的情况,特商定如下条款,共同遵守执行.一、工程内容:

工程内容：油研液压工业（张家港）有限公司一期限厂房工程的所有钢结构需刷防火涂料部分；[钢梁、钢柱、钢支撑、钢檩条、钢行车梁及需要刷防火涂料的钢构件]

其他内容包括：乙方承包钢结构防火涂料分项部分的制作、试验以及国家规定的检测和竣工资料的编写归档。施工做到工完场清，即出料口的整理及道路的清理清扫。

二、承包造价：

合同总价：钢梁、钢柱、钢支撑、钢檩条、钢行车梁及需要刷防火涂料的钢构件，共计人民币合同总价110000元,大写：（壹拾壹万元整），价格一次性包干（报价内容见附报价单），乙方所施工的防火涂料项目乙方同意包验收包通过项目，其一切责任由乙主负责。（备注：甲方同意乙方钢檩条、钢行车梁及需要刷防火涂料的钢构不刷防火涂料，但必须能通过消防验收，如不能通过消防验收，其发生责任与经济费用等一切由乙方承担）。

三、组织领导：

1）甲、乙双方必须指定专职管理人员，负责安排施工、生产、人员调动、技术安全、工程质量、生活以及计生等工作。

2）乙方必须确保进场人员的政治素质及身体、技术素质，严禁使用童工、女工。特殊工种必须持有上岗证、操作证。经批准进场的工人须持有效证件。进场时，每人交一寸免冠照片三张，并附花名册一式二份。在合同期内，未经甲方允许，乙方不得随意更换施工人员，以保证本组技术实力和队伍的稳定性。

3）乙方应服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理、遵守甲方现场的各项管理制度，如质量、安全、进度文明施工制度。

4）合同期内，未经双方商妥并正式办理解除合同手续，乙方不得单方撤离施工队伍，否则，因此而导致施工现场生产停顿、延误工期等造成的一切经济损失均由乙方单方负责，同时，甲方有权单方面冻结乙方的承包工程款。

四、双方责任：

1、甲方责任：

负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料及各项规章制度的指挥、监督与管理。

`保证设计变更及时通知乙方。

2、乙方责任：

1）严格按照施工图纸与设计变更通知施工，遵守执行国家现行《施工技术验收规范》及《钢结构施工及验收规范》。尊重和服从建设、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥。

2）严格自身的安全生产教育。每个工人入场时，都必须认真学习、遵守执行项目经理部制订的《安全管理暂行规定》等三级教育制度，提高工人的安全生产意识，保证不违反安全操作规程，避免发生安全事故，并承担凡是违反安全操作规程和安全制度的大小安全事故的责任。

3）提倡文明施工，工完场清并遵守甲方现场的各项文明施工管理制度，搞好与建设、监理单位、甲方及其他协作班组间的关系。必须要求每一个工人遵守纪律，不打架，不滋惹是非，若违反，乙方要承担责任。

4）绝对服从甲方的工程进度安排。班组长必须在操作作业现场，未经项目经理同意不准离开工地。应保证足够的施工力量，否则，因此而造成的一切后果均由乙方承担。负责组织工人进退场，其费用由乙方负责。

5）严格按照图纸要求的规格、型号进行配料制作、并做到工完场清，文明施工。

6）爱惜甲方的一切机械设备和工具，承担本组一切机构设备和工具的维护与保管。机械要固定专人负责操作，避免人为的机械操作损伤。违章操作致使机械设备和工具损坏的，其维修费用及由此而引起的损失由乙方负责赔偿。严格履行材物领（借）用手续，工完退回。

7）乙方必须严格遵守、执行以上各项规定和要求，否则，甲方有权逐项予以罚款处理，所罚款项在结算款中一次扣除，情节严重者则予清除离场。

五、工程质量及验收标准：

工程质量必须达到国家现行施工及验收规范以及建设、监理单位和甲方的合理要求。由于乙方盲目蛮干、图速度、不按规范规定操作所造成的返工，其返工费用由乙方负责，所造成的材料浪费及经济损失全部由乙方负责赔偿。

六、工期：

合同工期：根据项目部所排的进度计划要求工期结束。

并根据项目经理部现场所安排的月、周施工计划的时间、期限，保证按期或提前完成所有本项目的施工任务。具体施工进度由项目经理与乙方联系，项目经理：吴晓军，小灵通 56822891、付款方法：

经双方商定①、工程款按所完成的工程量造价50%支付,工程结束经验收合格后,付至总造价的80%，留10%保修款在保修期一年满后付清。

八、其它：

1）乙方必须安操作规程和工地有关规定施工，如发生所造成的伤害，其一切费用全部由乙方负责。

2）以后增加工程按后附双方约定价格结算。

九、本合同未尽事宜，双方另行协商解决。

十、甲方对以上各条款负有解释权。

十一、本合同一式四份，甲方执三份，乙方执一份，均具有同等效力，并自签订之日起生效，至合同期完付清所有承包款时失效。

发包方：承包方（乙方）：

江苏兴港建设集团有限公司第六分公司江苏省钟星消防工程有限公司

代表：代表：

签约时间：签约时间：

篇2：防火涂料工程承包施工合同

1、乙方对其雇佣的施工人员进行资格审核并有责任保证其人身安全。

2、雇佣人员的身体素质和技术能够满足工作需要，工人最小不得小于18周岁，最大不得超过55周岁。

3、乙方承诺严格按照油漆工工艺操作，保证施工质量。

4、在质保期间内，如属于乙方质量问题需要维修，乙方负责免费维修服务。如因人为破坏或者其它一切非正常损坏原因需要维修，甲乙双方共同协商。

第七条：双方违约责任

1、合同生效后，擅自撤出合同的一方，应按合同总金额的10%作为违约金付给乙方。

2、无正当理由，甲方在应付款日期不付款，乙方催讨时应不付款，乙方有权停止施工，由此所造成的后果由甲方承担。

3、甲方未按合同规定付款，或甲方原因而造成延误完工，每逾期一天，按本合同工程款的1%支付给乙方。

4、乙方不能按合同期竣工或施工质量达不到国家规范要求，乙方必须返工修理，因返工造成的工期延误，每逾期一天则支付甲方本合同款的1%。

第八条：附则

1、本合同一经签订便具有法律效力，单方无权终止合同。

2、本合同在执行过程中，发生纠纷与矛盾时由双方协商解决，在协调无果的情况下可依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3、本合同一式四份，甲方三份，乙方一份，四份合同具有同等法律效力。未尽事宜可经双方协商后列入补充条款，之补充条款与正文具有同等效力。

甲方：盖章：年 月 日

乙方： 盖章：年 月 日

涂料施工承包合同范文三

甲方：

乙方：

为了顺利完成商定的建筑工程，明确发包方和承包方的相互权利、义务关系，根据有关法律法规，结合本工程的实际情况，经甲乙双方多次协商，达成以下合同条款：

一、工程名称及地点：

工程地点： 陕西省榆林市马扎梁榆横电厂

工程名称：#2 主厂房

二、工程劳务承包内容及范围：

承包内容：清理基层、内墙涂料、脚手架搭拆、清理现场等。

三、承包方式及工程结算：包工包料

结算价格：乙方包工包料(不包面漆)，内墙涂料 27 元/平方米，搭拆钢管架每平方米扣除4元，不包含脚手架。

四、工期要求：

乙方必须严格按照甲方合理的工程进度要求组织施工。

五、工程质量：

1、使所承包的工程符合施工规范、建筑安装工程质量评定标准合格要求，每道工序搭接必须通过甲方技术人员或项目经理验收合格后方可进入下道工序施工，施工后出现起皮、空鼓等现象应立即主动无条件返工、处理。

2、施工工序要求：

(1)基层腻子必须最少不得少于二遍，腻子层必须平整、坚实、牢固、不起皮;腻子干燥后应打磨平整。

(2)墙面在涂刷面漆前必须涂刷一遍底漆。

(3)涂料面层必须按甲方提出的正规施工工序进行施工;涂料的涂刷必须均匀、粘结牢固，不得漏涂、透底、起皮和掉粉;颜色必须均匀一致。涂刷面漆时，等第一道面干燥后，方可施工第二道面漆。

(4)施工主要工序应满足以下程序。

基层处理、找平——墙面、顶棚刮腻子——打磨平整、保养——涂刷封闭底漆——第一遍罩面涂料——第二遍罩面涂料。按打下的样板施工，按样板交工。

六、工程价款支付：

甲方按月进度支付乙方已完工程量70%的进度款，工程竣工验收合格一个月内，支付合同总结算款的余款。

七、双方义务：

(一)甲方负责：

1、施工所需的水电引入施工现场。

2、负责现场技术交底及质量跟踪检查，考试合格后持证上岗。

(二)乙方负责：

1、新进场人员必须按受三级安全教育，考试合格后持证上岗。

2、按甲方的质量要求、工期要求、技术要求施工。

3、按甲方的安全要求，文明施工。因乙方原因发生人为的质量、安全事故所发生的费用由乙方承担，甲方概不负责。

4、服从甲方领导和指挥，遵守甲方的有关规定制度。

八、违约责任：

1、若不按项目部施工进度计划时间完成，每延期一天按合同总价款的3‰进行罚款。

2、乙方若地场地内打架、偷盗、赌博，以上根据情节轻重，有其一者罚款50-200元。

3、未经甲方同意，乙方将工程转包他人，甲方有权终止合同，并追究其民事责任。若因甲方原因造成的责任由甲方负责。

4、甲方已施工完毕的成品或半成品的保护，若因乙方人为原因造成的损坏，将视情节给予一定的罚款(100-10000元)。

5、若甲方无故损坏乙方的材料或成品，照价赔偿。

6、本工程完工后交验达不到合格标准，乙方必须无条件返工并承担返工损失。

九、安全责任：

1、乙方在施工期间做好现场防火、防盗以及人身安全工作。乙方必须在进场前将施工队人员名单提供给项目部备案，施工期间，乙方应遵守操作规程，做好安全保护，操作层外架必须铺脚手板，施工人员在施工期间必须佩带安全带，安全带的正确使用符合相关规定。进入工地，必须带好安全帽，不得穿拖鞋进入施工现场，不得酒后施工，施工用水用电必须遵守工地规章制度，严格遵守土建方工地的各项规定、规范。不按上述要求遵守的，由此导致的一切事故责任由乙方自行承担。

2、乙方随时接受甲方及厂内安全检查人员的监督检查，服从甲方领导安排，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。

3、乙方必须在现场设专职安全员负责现场的施工安全，不得发生任何安全事故，如因乙方违反安全操作规程或自己麻痹、疏忽而造成的安全事故，由乙方自己负责。

十、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，未尽事宜，经甲乙双方共同协商解决。竣工验收清算后，本合同失效。

甲方(盖章)： 乙方(签字)：

经办人(签字)： (签字)：

篇3：建筑工程施工现场的防火措施

1 建筑工程施工现场的火灾隐患

1) 消防管理制度混乱, 安全漏洞较多。建筑工程施工现场存在着不重视消防安全的状况。有的建设单位的领导认为对工程实行承包后, 施工安全随工程转包而转借到施工单位, 安全工作就不管了。监理单位疏于监理职责, 施工单位由于片面追求施工进度, 消防管理有时流于形式, 施工现场的消防出现失控。施工单位把办公室、宿舍设在建筑施工现场, 存在严重火灾隐患。一些施工单位施工现场的消防安全管理制度不健全, 没有施工现场的灭火和疏散应急预案, 没有定期对施工人员进行正规的消防安全教育和消防安全培训, 有的施工人员在出现火灾时不能及时报警, 不能有效进行自救。2) 工地违章用火、用电现象多。一些施工现场还存在违章用电现象, 形成了一些引发火灾的隐患。如:不按电气安装使用规定, 在各线路乱拉乱接电线, 线路错综复杂, 在电线接头、插座等方面如果处理不当, 容易引起电线短路;电线用铁钉、铁丝捆扎固定电线, 容易引起电线短路起火;电线联结点不包扎压紧或电线直接插人插座, 有的用透明胶代替绝缘胶布, 造成接点松动, 接触电阻过大而造成发热起火;不按用电设备功率大小选择电线规格, 任意增加用电设备, 由于电线负荷过载导致发热起火。气焊、割等临时工程用火, 焊割作业具有较大的火灾危险性, 主要表现在:在焊割作业中, 炽热的金属火星飞溅容易引起火灾, 焊割作业时的热传导, 也可能引起火灾;焊割前没有对进行焊割作业的现场进行检查清理;有的虽进行了检查, 都忽视了现场的周边的情况, 也可能引起火灾或爆炸事故;作业结束后, 遗留的火种有的没有熄灭, 会阴燃起火。在员工的集体宿舍内违章使用电炉、烧水器等临时生活用电, 有的使用液化石油气烧饭等, 这些临时用火稍有不慎, 就会引起火灾。3) 施工现场内的可燃材料、易燃易爆危险品多。施工现场需要大量使用易燃、可燃材料, 如木龙骨、胶合板、聚氯乙烯材料等, 到处乱堆乱放。可燃材料上, 很可能引起火灾。还有许多易燃易爆危险化学品, 如油漆、汽油、香蕉水等, 这些易燃易爆危险化学品有的没有专用仓库, 随用随放, 没有采取防火、防爆等安全措施。4) 施工人员消防整体素质较差, 消防安全意识淡薄。平时烟头到处乱扔, 稍有不慎就可能酿成火灾。有的管理人员只顾赶进度, 把消防安全抛于脑后, 一些电、焊操作人员无证上岗, 用电不按有关规定办理审批手续。发生火灾, 由于人员缺乏防灭火常识, 缺乏消防自救能力, 不知道怎样扑救初起火灾。5) 缺乏消防设备设施。因有的施工队伍重速度, 轻视安全, 一些施工现场未配备消防器材。有的工地即使配备了消防器材, 到了用时也不好用, 灭火器材失效的失效、过期的过期。一些建筑工地没有落实临时水源, 一些市政消火栓离建筑工地距离有几百米远, 一旦出现火灾, 不能及时取水扑救。消防水源、疏散通道被占用或堵塞的状况时有发生。

2 加强建筑工和施工现场的消防安全管理

篇4：暖通工程防火设计与施工要点分析

关键词：暖通工程；防火设计；施工要点

引言：暖通工程其系统主要包括采暖、通风、空调等，其工程实施过程中具有一定的复杂性，所以，若想做好暖通工程的施工需要根据实际的情况制定相应的计划。在现代化建筑物中，各种空调、通风管道纵横交错，而这些在火灾发生的时候成了其蔓延的主要途径之一。所以，在暖通工程实施的过程中，一定要做好工程的防火设计，以防火灾的发生与蔓延，为居住户提供更加安全可靠的住房条件。而本文就暖通工程当中的施工需要注意的问题进行了简单的分析，以期提高居住户的住房的建筑质量。

一、暖通工程防火设计的基本原则

暖通工程的设计对室内的舒适度以及宜居度都产生着直接的影响，我国又由于地区气候的不同，在暖通工程防火的设计方面需要注意的问题也大不相同，所以在设计时需要注意的问题比较多，笔者具体分成了如下几个部分：（1）若房间的空气中含有容易起火、爆咋的危险则在该房间都需要具备良好的痛风或者是独立的机械通风设备，并且其通风设备必须符合防火防爆的要求；在使用空气的时候切忌不能循环使用。（2）合理的布置系统。在通风、空气、管道的系统调节中，应将所有系统都安置在正确的位置。例如，竖向风管应设置在管井内等。（3）在管道上下布置时，表面温度比较低的应该布置在下面，而温度较高的则应布置在上面，并对其采取相应的隔热、阻火、保持安全间距等措施。（4）在对绝热、加湿、风管、消声、粘结剂等材料的选择上，要进行合理的选择和控制，其选择的要求应看其燃烧性能、耐火性能等。

二、暖通工程的设计要点分析

（1）通风系统的设计要点。就目前的建筑配电设备而言，其安置的地点多是建筑的地下层，通风条件相较而言比较差，再加上其工作时会产生大量的热量，就还需要通风系统具备通风、排热、防火同时具备的作用。在暖通工程的设计中其通风系统的设计直接影响着室内的空气质量，所以，在通风系统的设计中应保证排风量以及进风量的平衡。（2）空调系统的设计要点。就目前的建筑而言，空调在建筑方面是必不可少的，其能提供相应的制冷、制热功能。但是，在对空调系统进行设计时，应该把握好冷热源选择的合理性，在选择的同时遵循实用节能这一原则。空调系统其水管在安设中，一般会安设在建筑的伸缩缝中，所以，在空调安设中应考虑到建筑的热胀冷缩的状态，只有这样才能避免管道的漏水和变形[1]。（3）采暖系统的设计要点。就目前而言，采暖的形式主要分为暖气片散热以及地板辐射散热。所以，在采暖的选择上应根据实际情况对采暖进行选择。就暖气片散热而言，其优点具有致热性快、即开即用、对地板材料无要求等，但其缺点就是占据的空间较大、舒适性较差。而地板辐射散热器优点是节约空间、舒适度高、舒适卫生、运行成本低等，同样的其也有缺点，其缺点就是安装成本较高、维修较为困难。所以，在采暖系统的选择上应注意根据自身的实际情况进行合适的挑选和设计。

三、暖通工程的施工要点分析

（1）暖通工程中孔洞的预留、预埋。在暖通工程的实施中需要很多预留孔洞和预埋件，在一般的建筑中其预留设施数目就高达几百上千个。所以，在预留孔洞位置都明确的情况下，施工人员需要做好对预留孔洞的保护，防止被其它专业占用或者封堵。（2）保温施工。暖通工程中保温施工是其中的重要组成部分，若保温施工不达标不仅会出现滴漏、冷凝水，还会造成运行成本的增加、资源的浪费等问题，造成整个施工系统都达不到预想的满意。然而，要保证保温施工的质量，首要保证的就是所用材料其质量是合格的，然后才能控制施工的进度。（3）风口安装。暖通工程施工中，风口的安装时保证其内部空调系统正常运行的基础。所以，在安装风口之前，需要仔细的将设计进行核对，对于复杂的内部建筑做好风口与建筑内部的协调安排。在对其进行风口安装时，要关闭风口，在施工确定后再打开风口。在施工的过程中严禁为了美观而私自更改风口，那会对造成暖通系统的不正常运行。

结语：综上所述，暖通工程作为现代建筑工程中的重要组成部分，其施工的水平和技术对暖通工程的质量起着关键性的作用，也对影响着用户对住房舒适的体验。所以，企业在进行暖通工程的实施中需要提高自身的施工技术，在选取材料时也应根据实际情况进行合理的选择，只有这样才能确保暖通工程实施的质量。

参考文献：

篇5：外墙涂料施工承包合同

1、指派,负责合同履行,对涂装工程质量、进度进行监督检查,办理验收,变更登记手续。在工程管理过程中,对乙方提出问题和所遇到的难题及时协调解决。

2、开工前,向乙方提供经确认的施工图纸或确认的施工方案,并向乙方进行现场交底。

3、 甲方负责组织建设单位、监理单位进行各类验收工作。负责提供工地人员住宿用房及生活、施工用水电。

4、 施工期间，甲方负责做好施工现场的保卫及消防等项工作，及时提供本工程满足施工要求的施工场地作业面给乙方施工。

5、甲方负责检验所提供的作业面要符合现行的有关建筑施工验收规范标准，如未达到施工规范要求，应由甲方整改至达标;如由乙方负责整改，则乙方收取由此而增加的费用。

6、甲方须为乙方施工提供满足施工要求的脚手架(脚手架须为乙方施工提供操作面)直到乙方完成涂料施工的相关工序。

7、乙方指派 为乙方代表,负责合同履行,严格按照国家有关质量标准、施工规程以及甲方设计要求组织施工，解决由乙方负责的各项事宜。

8、乙方严格执行有关施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线不受损坏，不得扰民和污染环境。

9、乙方工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的设施和工程成品进行保护。

十一、争议解决：

凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，合同各方面应通过友好协商解决;如果协商不能解决，任何一方均可向人民法院起诉。

十二、其他：

1、按施工规范、施工方案、技术交底、质量验收标准执行。

2、本合同自双方签字、盖章之日起生效，结清余款后自行终止。

3、双方认可的来往工程纪录、会议纪要、均为合同的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

4、本合同一式四份，甲乙双方各执二份，每份均具同等法律效力。

甲 方： 乙 方：

法定代表人： 法定代表人：

签约代表： 签约代表：

联 系 人： 联 系 人：

联系电话： 联系电话：

传 真： 传 真：

签约时间： 年 月 日

外墙涂料施工承包合同范文篇三

甲方：

乙方：

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全法》、《建筑工程质量管理条例》、《建筑工程安全管理条例》及有关法律、法规和公司文件相关规定，遵行平等、自愿、公平、诚信的原则，明确双方在施工过程中的权利和义务，经双方协商一致签订本施工合同。

第一条 工程概况

1.1 工程名称：甘泉县下寺湾镇惠民家园及梦泽园小区

1#—6#楼

1.2 工程地点：甘泉县下寺湾镇

1.3 结构形式：砖混结构

第二条 工程承包范围和承包方式

2.1 工程承包范围：外墙保温涂料

2.2 承包方式：包工包料。

第三条 承包工程造价

3.1 外墙保温;涂料二项按实做面积含税结算，外墙保温按实做 元每平米，外墙涂料按实做面积 元每平米。

3.2 乙方负责工程材料的检验，备案等，材料检验备案费用乙方自理。

第四条 工程质量标准

4.1 乙方必须按照施工图纸设计文件和国家现行行业标准、行业规范、材料标准、工艺标准、验评规范、规范强制性条文以及甲方项目部有关人员的技术交底等进行施工。

4.2 乙方在质量管理中按标准自检配合甲方检查验收，如质量达不到要求，所有停工、返工、材料损失均由乙方自行承担。

4.3 因质量达不到标准和项目部的要求，甲方有权强行使其：①返工;②停工;③清场退出。

4.4 乙方必须做好工人的安全、质量、进度交底。班前教育及班前检查工作，做好安全质量自检工作，发现问题及时报告处理。

第五条 施工工期

根据公司和项目部对该工程进度的安排，乙方承包工程于___年__月__日完工。因开工条件及不可抗力因素工期相应顺延。

第六条 安全文明施工

6.1 甲乙双方必须贯彻执行国家和政府行业主管部门颁布的有关安全生产的法律、法规及各项规定。乙方要严格按甲方要求施工，杜绝死亡、重伤事故，如发生伤亡事故全部由责任乙方自行承担。

6.2 乙方进场前必须购买工伤保险，乙方组织的自己作人员学习、掌握并执行现行安全生产的法律、法规及各项规定以甲方的各项规章和管理制度，乙方必须执行“三级”安全教育制度，乙方负责人及特殊工种人员必须持证上岗，严禁出现“三违”现象，如出现任何事故后果全部由乙方自负。

6.3 乙方必须接受甲方及其上级主管部门的安全生产检查，乙方所用的施工机械设备除现场有的，其它自行解决。施工机械必须符合国家规定标准，且机械性能良好，安全防护装置齐全、灵敏、有效，且经有关部门检验合格，同时必须按规定为工作人员配发合格的安全劳务保护用品。

6.4 乙方发生人员伤亡时，必须按要求及时上报并保护好现场。不管其事故责任在何方，必须做好伤员的抢救和事故善后处理。

第七条 材料要求

1. 外墙保温为40厚B1级挤塑聚苯板(其他不同部位、不同厚度聚苯板除厚度不同，其它不变)。 保温网格布及膨胀螺丝、砂浆、滴水线条、外墙涂料、腻子等符合项目部指定标准。

2. 因乙方施工造成的废料，乙方必须清理干净。

第八条 工程付款的结算及保修期

8.1 工程付款：乙方垫资 万后，按工程进度付给

乙方工程量的 %，在公司和项目部验收合格后付给乙方 %，扣留乙方保修金为按工程总造价的5%，保修期为二年、保修时限从竣工之日算起。

8.2结算方式：按实做面积计算。

本合同一式三份双方签字后生效。甲乙双方各式一份，一份保存公司财务室。

甲方(签章)： 乙方(签章)：

联系电话：______ 联系电话：_ _

篇6：外墙涂料施工承包合同

甲方：______________ 乙方：______________ 甲方将_______________工程，发包给乙方施工。为了明确双方责任，保证施工顺利进行，经双方充分协商，按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的有关规定，双方达成一致意见，特签订本合同，双方共同遵守执行。第一条：

1、工程名称：_________________

2、工程地点：_________________ 第二条：合同单价（不含税）

1、平

涂：________元/m2

2、真石漆：_________元/m2

3、仿砖：________元/m2 第三条：工程结算方式

1、乙方进入现场，甲方应付工程总造价的5﹪生活费，开始施工后按每道工序完成量的？%支付乙方工程款，（双方协商付款）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方工程总造价的99%，预留1%保修金，保修期为一年，保修期满十五天内甲方一次性付清乙方。

2、工程总造价以现金结算，乙方包工，完工后按实际完成工作量展开计算并结合签证按实际工作量结算。

3、工程竣工验收合格后15天内，由乙方负责将工程造价结算书送交甲方审核办理结算手续。第四条：合同过期

1、甲方发出进场通知后，７天内乙方必须安排工人进场施工，有效工期为__________天。２、在施工过程中如遇以下任何一种情况，工期顺延。①遇到不可抗拒的灾害或事故（包括雨季停工）。②甲方要求变更设计图纸、工程内容或增加项目。第五条：工程质量等级

1、甲方对工程质量的要求：以技术交底为准，在保质期内不脱皮，基本不褪色。

2、双方对工程质量有争议，提请建筑工程质量监督部门仲裁。第六条：甲方、乙方责任范围

一、甲方责任

１、甲方提供水、用电和工人住宿的位置和脚手架或吊篮，甲方承担由此费用。２、甲方按进度支付乙方工程款，并负责提供与施工相关的资料。

３、甲方帮助乙方解决应由甲方负责的问题，与乙方协商解决施工中出现的问题，及时办理乙

方送达的关于工程进度、现场签证工作。

4、负责组织工程竣工验收。

二、乙方责任

1、乙方对其雇佣的施工人员进行资格审核并有责任保证其人身安全。

2、雇佣人员的身体素质和技术能够满足工作需要，工人最小不得小于18周岁，最大不得超过55周岁。

3、严格按照油漆工工艺操作，保证施工质量。

4、在质保期间内，如属于乙方质量问题需要维修，乙方负责免费维修服务。如因人为破坏或者其它一切非正常损坏原因需要维修，甲方出资处理。第七条：双方违约责任

1、合同生效后，擅自撤出合同的一方，应按合同总金额的10%作为违约金付给乙方。

2、无正当理由，甲方在应付款日期不付款，乙方催讨时仍不付款，乙方有权停止施工，由此所造成的后果由甲方承担。

3、甲方未按合同规定付款，或甲方原因而造成延误完工，每逾期一天，按本合同工程款的1%支付给乙方。

4、乙方不能按合同期竣工或施工质量达不到国家规范要求，乙方必须返工修理，因返工造成的工期延误，每逾期一天则支付甲方本合同款的1%。第八条：附则

1、本合同一经签订便具有法律效力，单方无权终止合同。

2、本合同在执行过程中，发生纠纷与矛盾时由双方协商解决，在协调无果的情况下可依法向工程所在地人民法院提起诉讼。

3、本合同一式四份，甲方三份，乙方一份，四份合同具有同等法律效力。未尽事宜可经双方协商后列入补充条款，之补充条款与正文具有同等效力。甲方：

盖章：

****年**月**日

****年**月**日

盖章：

篇7：外墙涂料工程施工合同

新厂区包装车间

外墙涂料工程施工合同

甲方：江苏润东医药有限公司 合同编号：

乙方：江苏省第一建筑安装有限公司 签订日期：2010年6 月 17 日

按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就“江苏润东医药有限公司新厂区包装车间”工程外墙保温施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1、工程名称：江苏润东医药有限公司新厂区包装车间

2、工程地点：徐州市铜山新区北京路285号

二、承包范围及承包方式

1、工程内容：甲方提供工程图纸范围内及甲方现场指定的外墙涂料工程。

1.1材料要求：面漆采用白色弹性防水乳胶漆（不予加水稀释）

1.2具体做法：①涂料外表面做成平面型②涂刷封墙底漆一道，面漆两道③为保证漆膜有一定弹性，涂布涂料厚度不得小于150um。

2、承包方式：乙方承担所施工项目的人工、机械、材料费用及完成该工程所需的其他费用，并承担本工程的工期、质量、安全等全部责任风险。

3、未经甲方同意，乙方不得将工程分包给第三方。

三、合同金额及付款方式：

1、合同综合单价为： 33.5元/㎡，金额 144718.75元。（4320㎡）

综合单价为固定单价，无论何种原因今后不作调整。此单价包含材料、施工安装、成品保护、水电费、与总包单位的配合管理费等全部费用（注：乙方自行与总包单位协商总包配合管理费，以上价格中已包括此部分费用）。

2、合同总金额暂定： 144718.75 元（大写壹拾肆万肆仟柒佰壹拾捌圆柒角伍分整）

3、本工程采取综合单价不变，工程量按实结算的方式进行结算。

4、付款方式：

工程进度达到一半时付至合同总价的40%；施工完毕验收合格并经决算后一个月内付至结算总价的95%，余款5%作为质保金，质保期满后一个月内结清（不计利息）。

四、合同工期

本工程合同有效施工工期为：

1、本工程具体开工日期以甲方或监理通知开工日期为准；工程开工7天前，乙方应根据双方约定的工期等提出切实可行的总工期控制计划报总监理工程师、甲方现场代表审批后严格实施。

2、乙方应当按照甲方书面指定的开工日期开工。乙方不能按时开工，应当不迟于甲方通知的开工日期前3天，以书面形式向甲方代表提出延期开工的理由和要求。甲方代表应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复乙方。甲方代表不同意延期要求或乙方未在规定时间内开工，工期不顺延。

3、如因雨、雪等气候或非乙方原因等其他不可抗拒因素造成工程延误，情况发生后3天内，乙方就延误的内容，向甲方提交书面报告。经甲方确认，工期顺延。

4、非上述原因，乙方未按原定工期完成工程，乙方应向甲方支付违约金：每延误一天支付500元（最多不超过结算总价的10%），在结算款中扣除。此违约金的支付并不

能解除乙方应完成工程的责任或本合同规定的其他责任。

5、单体完成时间应服从甲方的总体要求，根据土建单位的实际施工进度完成拆除脚手架部位的工作量。

五、工程质量

1、根据甲方确定的外墙涂料颜色及质量标准施工。

2、乙方必须严格按照国家颁布的有关工程规范、规程和标准施工，并接受甲方的监督，确保一次验收合格。

3、每道工序施工完毕，经监理和甲方验收合格后进行下道工序施工。

六、验收

1、材料进场轴，应做质量检查和验收，其品种、规格、性能必须符合设计和有关标准的要求。每批原材料进场必须经甲方现场代表和监理单位验收确认符合要求后方可施工。甲方有权对进场材料随机进场抽查或委托相关部门进场检测。

2、工程完工由甲乙双方在竣工5天内，按第五条质量标准进行验收。

七、安全文明施工

1、材料进场后，必须服从总包单位的安全文明管理。

2、乙方在进场前要对施工人员做好交底，施工人员在施工中必须做到安全文明操作，如发生安全文明事故，一切经济损失由乙方承担，与甲方无关。

八、工程保修

1、质量保修期为从整体工程竣工验收并交付使用之日起一年。

2、在保修期内发现的质量问题，乙方应在24小时内派人到现场处理，负责保修保换，费用由乙方承担，如乙方在甲方指定期限内不能修复的，甲方可自行修复，有关费用从质保金中扣除。

九、违约责任与其他

1、协议履行中任何一方无正当理由而单方终止协议属单方违约，违约方向守约方支付合同总价10%的违约金，并承担因此造成对方全部经济损失的责任。

2、工程质量达不到约定的质量标准，乙方应无条件返工，直至达到标准为止，返工所涉及的费用由乙方承担。

3、甲方应按合同约定及时支付工程款，否则甲方承担同期银行贷款利息结算给乙方。

十、争议

1、双方约定，在履行合同过程中产生争议时，甲乙双方先协商解决，协商不成时，可向项目所在地人民法院起诉。

十一、合同生效与终止

本合同双方签字盖章后生效，乙方向甲方交付竣工工程，竣工结算价款支付完毕后终止。

十二、合同份数：一式四份，甲乙双方各执二份。

甲方：江苏润东医药有限公司

法定代表人：

电话：

传真：

签订日期：

篇8：建筑工程施工现场防火技术措施

1 总平面布局防火

总平面布局防火是在在建工程布局条件基础上, 充分考虑临时用房和临时设施在整个建筑施工现场的防火布局要求。防火、灭火及人员安全疏散是施工现场防火工作的主要内容。施工现场临时用房、临时设施的布置满足现场防火、灭火及人员安全疏散的要求是施工现场防火工作的基本条件。需要纳入施工现场总平面布局的临时用房和临时设施主要包括:第一, 施工现场的出入口、围墙、围挡。第二, 场内临时道路。第三, 给水管网或管路和配电线路敷设或架设的走向、高度。第四, 施工现场办公用房、宿舍、变配电房、库房等。

2 临时建筑防火

建筑火灾是发生在建筑物内的火灾, 建筑施工现场临时用房的防火问题是建筑施工消防安全的重要内容。由于施工现场建筑火灾频发, 为保护人员生命安全, 减少财产损失, 临时用房应根据其使用形式及火灾危险性进行防火安全设计, 应采取可靠的防火技术措施。

2.1 居住、办公用房防火

施工现场的宿舍和办公室等临时建筑一般设施简陋, 耐火等级低, 而工作和生产的人员较多, 因此降低建筑材料燃烧性能、控制楼层高度和房间面积, 保证安全疏散是重点防火设计内容。

第一, 宿舍、办公房宜单独建造, 不应与厨房操作间、锅炉房、变配电房等辅助用房组合建造。施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。

第二, 建筑构件的燃烧牲能等级应为A级。当采用金属夹芯板材时, 其芯材的燃烧性能等级应为A级。

第三, 建筑层数不应超过3层。每层建筑面积不应大于300m2。宿舍房间的建筑面积不应大于30m2, 其他房间的建筑面积不宜大于100m2。隔墙应从楼地面基层隔断至顶板基层底面。

2.2 辅助用房、库房防火

施工现场的发电机房、变配电房、厨房操作间、锅炉房等辅助用房以及易燃易爆危险品库房, 火源多, 可燃物多, 火灾危险性较大, 降低建筑材料燃烧性能, 控制规模, 合理分隔, 有利于火灾风险的控制。

3 在建工程防火

3.1 既有建筑改造的防火

施工现场引发火灾的危险因素较多, 在居住、营业、使用期间进行改建、扩建及改造施工时则具有更大的火灾风险, 一旦发生火灾, 容易造成群死群伤。因此应尽量避免在居住、营业、使用期间进行施工。当确实需要对既有建筑进行扩建、改建施工时, 必须明确划分施工区和非施工区。施工区不得营业、使用和居住;非施工区继续营业、使用和居住时, 必须采取多种防火技术和管理措施, 严防火灾发生。

3.2 脚手架、支模架与安全网防火

外脚手架是在建工程的外防护架和操作架, 而支模架是既支撑混凝土模板又支撑施工人员的操作平台, 保护施工人员免受火灾伤害。外脚手架、支模架的架体宜采用不燃或难燃材料搭设。

施工作业产生的火花、火星有引燃可燃安全网, 导致火灾事故发生的可能。建筑施工现场的安全网往往将在建建筑整体包裹或封闭其中, 安全网一旦燃烧, 火势蔓延迅速, 难以控制疏散通道, 并可能蔓延至室内, 危害特别大, 阻燃安全网是解决这一问题的有效途径。

参考文献

[1]沈纹.对国家标准《建设工程施工现场消防安全技术规范》的解析[J].工程建设标准化, 2012, (05) :130-131.