履约保函反担保合同

履约保函反担保合同（共13篇）

篇1：履约保函反担保合同

保函用

反 担 保 保 证 书

致：中建担保有限公司

现：我方委托贵公司办理了以深圳证券交易所 为“受益人”的、深圳市英龙建安(集团)有限公司 为投标人或施工单位的、交易所办公大楼工程的、保函期限为、中建担保有限公司或中国建设银行股份有限公司深圳振华支行（专业担保公司或者银行）出具的投标或者履约保函。保函金额为人民币（大写）叁万元万元整（￥30,000.00）。

在此，我方现出具以贵公司为唯一受益人的无条件的、不可撤消的、连带责任的保证书。本保证人做出如下保证：

一、担保范围包括：贵公司向银行申请所办理的该笔保函所担保的本金、利息、罚金、违约赔偿金，其它有关费用，以及贵公司实现债权的费用等。

二、本保证人保证对上述要求贵公司代为办理的保函的本金、利息及有关费用负有法律上和经济上代为清偿的义务和责任。若贵公司履行保证责任时，本保证人保证在收到贵公司通知书后七个工作日内无条件地代为清偿贵公司所担保的本金、利息、罚金、违约赔偿金、其它费用等欠款，并放弃一切抗辩，不得提出任何异议。

三、本保证人一次性支付贵公司保费，金额为人民币元整（￥：元），并向贵方承诺、、事项：

（壹）并向贵公司缴存币种为人民币、金额为（大写）________________元整（￥：元）的保证金，作为反担保函项下的专项支付资金。自缴存之日起至乙方保证责任消灭之日止，本保证人无权使用该保证金，贵方有权拒绝从该保证金中支付与保函无关的款项，并有权以该保证金优先受偿。该保证金所生孳息归贵方所有。

（贰）本保证人知晓并同意，贵方在本保证人退回保函原件后的五个工作日内，将保证金退还甲方。

（叁）退保函期限在年月日之前，如逾期不退还给乙方，乙方则每天按保函全额的 千分之

一、金额为（大写）____________元整（￥：元）收取滞纳金（可在保证金中扣除），甲方不得拒绝支付保函手续费或追回已支付的保函手续费。

四、只要不增加担保金额，本担保书不因任何协议和合同的任何修改、补充、删除，而受到影响或失效。

五、担保人在此确认并保证。

1． 本保证人的财务状况足以保证本保证人有能力履行此项担保；

保函用

2． 本保证人愿以拥有的全部资产（包括家庭财产）承担保证责任；

3． 本保证人同意向贵公司提供全部资产清单（资产清单附后），如贵公司认为有必要，可对清单中所列财产进行评估，评估费用由本保证人承担；

4． 本保证人保证对清单中所列财产拥有完全的所有权。从本合同签订之日起，本保证人非征得贵公司同意，不再自行处分以上财产（包括设定抵押、质押，转让等。）如贵公司认为有必要，可对其中部分财产进行保险、设定抵押、质押，本保证人保证协助办理登记手续（如设定抵押、质押，则另行签订的抵押、质押，本担保书具有同等法律效力）；

5． 如以上全部资产尚不足以承担贵公司的担保费用，则本保证人对不足部分继续承担清偿责任，直到本保证书第一条所述费用全部还清为止。本担保保证期间为投标保函所述担保期间届满再另加两年。

六、本担保书下的担保是本保证人的连续性义务和责任，其连续性不受任何争议、索赔和法律程序的影响，也不因担保申请人是否分立、合并、破产、无力清偿、丧失企业资格、更改组织章程，以及发生任何本质上的变更而有任何改变。本担保书更不受担保申请人与其他方签订的任何合同、协议、文件的制约，本担保书始终有效。

七、本保证人若违反上述保证，愿承担法律责任。贵公司有权依据本担保书在全国的报纸、广播、电视及互联网上对本保证人及担保申请人违反合同、违背保证的行为予以公示，本保证人无条件接受该公示。

八、本担保书适用中华人民共和国法律和地方有关法规，若因本担保书引起纠纷，应向深圳市人民法院提起诉讼。

九、本担保书为本保证人的真实意思表达，自愿合法，本担保书自本保证人签字或盖章之日生效，本反担保保证期间为该笔保函所述担保期间届满再另加两年。

担 保 人（公章）： 负责人或授权代理人(签字)： 地址：电话：日期：年月日

篇2：履约保函反担保合同

编号：______________________

致________________________：

鉴于贵方与____________________（以下简称“申请人”）就__________________________旅游项目于_______年_____月______日签订的编号为__________的___________________________________合同协议书（以下简称主合同），受申请方委托，我方（“保证方”）愿就履行主合同约定的返回我国境内的时间以保证的方式向贵方提供如下担保：

一、保证的范围及保证金额

我方的保证范围是申请人未按照主合同的约定的时间履行返回国境义务。我方保证的金额为人民币：50000元（大写：伍万圆整）。

二、保证的方式和保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的日期结束后_____个工作日内。贵方与申请人协议变更合作期限的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的日期作相应调整。

我方确认，本担保合同在主合同约定的时间到达之前不得撤销。

三、代偿的安排

贵方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及申请人未履行主合同约定的返回我国境内时间的证明材料。

我方收到贵方书面索赔通知及相应证明材料后，在______个工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的解除

1、在本保函承诺的保证期内，贵方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

2、申请人按主合同约定履行了返回我国境内义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

3、我方按照本保函向贵方履行保证责任所支付的金额达到本保函金额时，自我方向贵方全部兑付之日起，保证责任即解除。

4、按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。

我方解除保证责任后，贵方应自我方保证责任解除之日起____个工作日内，将本保函原件返还我方。

五、免责条款

1、因贵方违约致使申请人不能按照约定时间返回我国境内的，我方不承担保证责任。

2、贵方与申请人协议变更主合同的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担保证责任。

3、因不可抗力造成的相关履约方不能履行义务的，我方不承担担保责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由贵我两方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为保证人所在地法院。

七、保函的生效

本保函自我方法定代表人（或授权代理人）签字或加盖公章并交付贵方之日起生效。本保函一式三份，正本一份，副本两份。

保证人：

法定代表人（或授权代理人）：

篇3：履约保函反担保合同

【关键词】 CSTC合同；上海格式合同；NEWBUILDCON合同；造船合同；还款保函；担保范围

1 预付款还款保函的担保范围

众所周知，预付款还款保函（以下简称还款保函）在新造船舶融资中起着举足轻重的作用，被称为造船项目的基石。还款保函不仅是船舶建造方从买方处获取建造进度款的先决条件，也是买方从银行或其他金融机构获得融资的重要条件。如果建造方不能在合同规定的时间内提供符合要求的还款保函，买方将不支付任何预付款，买方的银行也不愿意提供融资服务。近年来，随着全球金融危机的爆发和航运市场的低迷，国内许多造船项目因船舶所有人资金不足而未能最终交船。一旦船舶所有人选择解除造船合同，则将要求建造方/卖方返还已支付的预付款，由还款保函下的担保银行还款。因此，还款保函的担保范围直接关系到买方能否收回预付款，也是建造方、买方和担保银行共同关注的问题。

根据《中华人民共和国担保法》，银行在还款保函下承担的还款责任应根据保函的担保范围和付款条件来确定，银行作为担保人仅在还款保函约定的担保范围内承担责任。目前，国际上常用的标准造船合同所附的还款保函格式中通常都规定，只有在买方根据造船合同的明确约定解除合同时，银行才应当承担担保责任，返还买方预付的建造进度款。在这样的约定下，如果买方解除造船合同的理由并非根据造船合同中明确约定的解约权，而是依据合同约定之外的法定解约权而解除合同时，银行就有权拒绝承担还款保函下的还款责任。这构成了银行的抗辩权，也是还款保函担保范围的一种限制。在实务中，这种限制很容易被造船合同的各方当事人以及融资银行所忽视。本文结合实务中常见的3种造船合同文本的具体条款，比较和探讨在各合同文本的担保范围下银行的抗辩权。

2 造船合同的解除

近几年的造船合同纠纷案件，大多是因为船舶所有人作为买方在船舶超过弃船期仍未能交船或船舶未能达到合同约定的性能指标而主张解除合同，其依据是造船合同中所约定的买方解约权条款。但是，一些船舶所有人因资金出现问题而在船舶交船期或弃船期届满之前提出解除合同的，其解约理由往往是船厂因建造进度缓慢，在交船期或弃船期之前无法完成交船，因此构成预期根本违约，此时船舶所有人主张的解约权在法律上被称作法定解约权。

无论是国内法还是英国法，都明确规定了合同当事人的法定解约权。《中华人民共和国合同法》第94条规定，有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（1）因不可抗力致使不能实现合同目的；（2）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（3）当事人一方延迟履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（4）当事人一方延迟履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（5）法律规定的其他情形。如果造船合同适用国内法，船舶所有人可以举证证明船厂的行为构成以上情形之一时，有权解除合同，而不必等到合同约定的弃船期届满。

国际上大多数造船合同的约定都适用英国法。在英国法下，一旦造船合同中卖方的行为构成毁约时，买方即有权解除合同；如果买方可以举证证明卖方行为已构成毁约，其有权在合同约定的交船期之前解除合同。在实务中，除符合合同约定的解除权条件以外，船舶所有人要举证证明船厂在交船期之前或弃船期之前已预期违约，甚至构成毁约。在构成毁约的情形下，如果买方根据普通法解除合同，尽管其解除合同具有合法性，但可能面临无法从还款保函中受偿的风险。

3 3种常见造船合同中还款保函担保范围规定的比较

3.1 中国船舶工业贸易公司（CSTC）出口船舶项目合同版本（简称CSTC造船合同）

在CSTC造船合同中，还款保函格式明确规定，银行向买方承诺“退还总额不超过_____美元的款项。即根据本合同你方在交船前支付的本船合同价的第一期付款_____美元整，本合同价的第二期付款_____美元整，本合同价的第三期付款_____美元以及本合同价的第四期付款_____美元。若上述款项或其一部分根据本合同条款（第10条或第12条2（2））应由卖方偿付而卖方未付，且你方是因可允许延迟和船舶全损而解除合同，我方将支付卖方应付金额，但无利息；若你方根据本合同第8条第3款规定的延期交船总计达[____]天或第3条1（3）、2（3）、3（3）或4（3）所述情况解除合同，我方将支付你方款项及利息，年利率为____%，其他情况下年利率为____%，在收到你方要求退款的有关书面要求后30个营业日之内，我方即支付上述款项。”

此外，CSTC造船合同第2条第7款规定，在买方根据造船合同有权解除合同时和船舶发生全损（包括实际全损或者推定全损）而买卖双方未能就合同价款的变更和新的交船期达成协议时，卖方有义务偿还买方已支付的进度款（包括本金和利息）。

在CSTC造船合同中，有关买方解约权以及上述还款保函中的约定，作为担保人的银行仅在买方因以下事由解除合同时才对卖方的还款义务承担担保责任：第一，买方因交船期延迟超过合同约定的弃船期时而解除合同；第二，买方因船舶未达到合同中规定的性能指标，且该等不达标超过合同约定的范围（如船速不足、油耗过多、载重量不足）时而解除合同；第三，因船舶全损买方解除合同。如果买方根据上述情形之外的理由解除合同，从而使买方在还款保函下的索赔超出担保人的担保范围时，担保人有权抗辩，买方将面临无法从还款保函中获得赔偿的风险。

3.2 中国海事仲裁委员会标准新造船合同（简称上海格式合同）

在上海格式合同中，还款保函担保范围的规定与CSTC造船合同有所不同。根据上海格式合同第5条第7款的规定：“买方在本船交船前支付的所有款项都具有预付款性质。如买方解除或取消合同时，符合合同规定的和法律规定的解除及取消合同的条款，建造方则须按买方指定的账户退还买方按本合同付给建造方的全部进度款项……”从该规定来看，虽然特别规定在买方依据法律规定解除合同时卖方应有还款义务，但从该合同“附件A”中的还款保函格式规定来看，担保人承担付款责任的条件中未包含买方根据法律规定解除合同时向卖方要求还款的情形。

该还款保函格式对具体付款条件的规定：“如上述款项或其一部分根据本合同有关条款应由卖方偿付而卖方未付，且你方是因交船期允许延迟而解除合同，我方将支付卖方应付金额，但无利息。如延迟交船总计[_____]天，你方根据本合同有关条款所述情况解除合同，我方将支付你方款项及利息，年利率为____%，其他情况下年利率为 ____%。在收到你方要求退款的有关书面要求后30个营业日之内，我方即支付上述款项。”（“…Should the Seller fails to repay to you such any or all installments due as provided by the articles under the Contract，and you suspend to terminate the Contract due to the extension of the delivery date，we will make such payment to you without interest. In the event that the delivery date is delayed for [____] days and you terminate the Contract in accordance with the clause 3 of Article 8 or clause 1（3），2（3），3（3），or 4（3）of Article 3 of the Contract，we will pay to you the aforesaid amount of installments together with interest at the rate of [____] percent per annum or [____] percent per annum in other circumstances…”）该条款中英文内容不一致，根据上海格式合同第30条第6款的规定，在中英文不一致时，应以中文为准。

根据上述条款的约定，银行作为担保人仅在交船期延迟而买方解除合同时才承担付款责任，这是对担保人的责任限制。对于英文规定中“其他情况下”的表述，是指买方根据造船合同的条款因交船期延迟之外的理由解除合同的情况还是买方根据法律规定解除造船合同的情况？对此，难以从条款本身得到答案。一旦产生争议，有待于法院或仲裁庭根据合同解释的基本原则对保函的担保范围进行解释。但是，笔者认为，由于还款保函条款未明确规定买方因交船期延迟之外的其他理由解除合同时银行应承担担保责任，这在司法实践中很难作出对买方有利的解释。因此，在使用上海格式合同签订文本的项目中可能出现买方根据造船合同有权解除合同，一旦合同解除，买方有权要求卖方返还预付款；但如果该解除合同并非由于交船期延迟而作出，作为担保人的银行有权根据还款保函中规定的担保范围的限制而免除其担保责任。

3.3 波罗的海国际海事公会标准新造船合同 （简称NEWBUILDCON合同）

根据NEWBUILDCON合同的还款保函格式对银行付款条件的规定“…We irrevocably and unconditionally guarantee（but as primary obligor and not by way of secondary liability only）that if the Builder becomes liable under the Contract to repay any part of any installment，we shall，upon receipt by us form you of a Demand for the same（together with a copy of a demand made by you against the Builder or repayment），pay to you or to your order upon the expiry of thirty （30） days from receipt of such Demand the sum demanded by you by way of the repayment of any installment together with Contractual Interest and Award Interest （if any） provided that our total liability shall not exceed the Maximum Liability.”“如果建造方在合同中有义务返还任何分期款的任何部分”时，银行应有义务承担还款责任。笔者认为，该规定中的银行付款责任的范围较CSTC造船合同以及上海格式广，包含了造船合同中规定的所有建造方有义务向买方还款的情形。

篇4：履约担保(履约保函文本)000

编号：(工 字)第ly—09—0000号

（业主）：

鉴于贵方与（以下简称“承包商”）就项目签订的《建设工程施工合同》（以下简称主合同），应承包商申请，我方愿就承包商履行主合同约定的义务以保证的方式向贵方提供如下担保：

一、保证的范围及保证金额

我方的保证范围是承包商由于自身原因未按照主合同的约定履行义务，给贵方造成的实际损失。

我方保证的金额是主合同约定的合同总价款%，数额最高不超过人民币（元整）。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程竣工日期30日内。

贵方与承包商协议变更工程竣工日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整。当保证期间结束时,未接到贵方要求延长工程竣工日期的通知,视为本保函自动失效。

三、承担保证责任的形式

我方按照贵方的要求以下列方式之一承担保证责任：

（1）由我方提供资金及技术援助，使承包商继续履行主合同义务，支付金额不超过本保函第一条规定的保证金额。

（2）由我方在本保函第一条规定的保证金额内赔偿贵方的损失。

四、代偿的安排

贵方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及承包商未履行主合同约定义务的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号，并附有说明承包商违反主合同造成贵方损失情况的证明材料。

贵方以工程质量不符合主合同约定标准为由，向我方提出违约索赔的，还需同时提供符合相应条件要求的工程质量检测部门出具的质量说明材料。

我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后，在办理完毕相关手续后的7个工作日内进行核定并按照本保函的承诺承担保证责任。

五、保证责任的解除

1、在本保函承诺的保证期间内，贵方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

2、承包商按主合同约定履行了义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

3、我方按照本保函向贵方履行保证责任所支付的金额达到本保函金额时，自我方向贵方支付（支付款项从我方帐户划出）之日起，保证责任即解除。

4、按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。

我方解除保证责任后，贵方应自我方保证责任解除之日起 5 个工作日内，将本保函原件返还我方。

六、免责条款

1、因贵方违约致使承包商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2、依照法律法规的规定或贵方与承包商的另行约定，免除承包商部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。

3、贵方与承包商协议变更主合同的，如加重承包商责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任。

4、因不可抗力造成承包商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

七、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由贵我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决。

八、保函的生效

本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字或盖章及加盖公章并交付贵方之日起生效。

保证人：

法定代表人（或授权代理人）：

篇5：工程履约担保函

保函编号：

公司：

鉴于工程施工合同（下称合同），工期自2014年8月15日至2014年10月14日。我方接受被保证人的委托，在此向（受益人）提供工程质量保证：

一、本保证担保的范围:担保方的保证范围是被担保方未按照主合同约定的时间履行主合同义务。

二、担保方的担保期间为：自本保函生效之日至主合同约定的被担保方履约

日期届满之日起_____个工作日内。

三、担保的方式为：连带责任保证。

四、担保责任的承担

被担保方未按主合同约定履行主合同约定的义务，担保方在担保期限内承担

担保责任。

贵公司要求担保方承担担保责任应提前十五日知会担保方，否则担保方有权

拒绝承担担保责任。

五、贵公司与被担保人协议变更主合同履约期限的，经担保方书面同意后，担保期间按照变更后的日期作相应调整。

六、本保证担保以文本为准，不得涂改，涂改无效。

保证人（担保人）：

法定代表人或授权委托代理人：

单位地址：

邮政编码：

电话 ；传真：

篇6：返还履约担保保函申请书

申 请 书

十天线安康西管理处：

我项目经理部承担十天高速公路 A-T01标段施工任务，开工预付款已于 2010 年 12 月（第二期）支付报表中返还。在签订合同之前，我单位递交了一份担保金额为（大写）壹佰贰拾伍万陆仟玖佰肆拾贰元整（￥1256942元）的开工预付款银行保函。根据施工《合同文件》有关规定和《公路工程国内招标文件范本（2003年版）》第60.5、60.6款的规定，现申请退还开工预付款银行保函，请予批准。

申请单位（盖章）：陕西高速交通工贸有限公司

十天高速A-T01合同段项目经理部

年 月 日

驻地办意见：

年 月 日

项目组意见：

年 月 日

总监办意见：

年 月 日

1、附件：交工证书复印件；

篇7：4_合同履约保函_履约保函

1.履约保函格式

履约保函

致：______________（买方）

鉴于(卖方名称，以下简称卖方)与贵方于___年___月___日签订了买方合同编号为___的_____采购合同(以下简称采购合同)，卖方将根据采购合同向买方供应合同货物。

鉴于贵方在采购合同中要求卖方提供金额为合同价格的10%，即人民币＿＿＿＿（大写）＿＿＿＿（小写）的履约保证金，作为卖方履行采购合同的担保。

为此，根据卖方的申请，本银行，(银行名称及法定地址)，特向贵方出具上述金额的履约保函，并在此声明：

1、本履约保函为无条件的不可撤销的银行保函；

2、如果由于卖方在履行采购合同过程中的作为或不作为、故意、疏忽或过失、过错等原因，使贵方遭受或可能遭受任何损失时，贵方即可向本行发出要求支付的书面通知。本行在收到该通知后将立即按该书面通知所要求的支付金额和时间进行支付。贵方在发出此类通知时无需随附任何证据或证据性材料，也无需说明任何理由；

3、本履约保函项下的任何支付均为免税和净值，对于现有或将来的税收、关税、收费、费用扣减或预提税款，不论这些款项是何种性质和由谁征收，都不从本履约保函项下的支付中扣除；

4、本行特此放弃所有因贵方与卖方之间发生争议或相互索赔而享有的任何抗辩权；

5、本行进一步同意，如果采购合同发生任何情况的修改、修订、补充或其他变化，本行在本履约保函中的责任将不会发生任何变化，采购合同的前述变化也无须通知本行；

6、本履约保函在年月日起至年月

日止的两年期间内有效。

银行名称:(盖章)

负责人:

篇8：反担保函

因 (以下简称“保函申请人”)与贵行已签订或即将签订《出具保函协议书》(编号： )，约定由贵行为其提供以 为受益人，币种为人民币、金额为 的 ，我单位接受保函申请人的请求，愿意就贵行为保函申请人在《出具保函协议书》项下债务向贵行提供如下连带责任保证担保：

1.本保证担保的范围为上述《出具保函协议书》项下，币种为人民币、金额为 的债务本金及相应的利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金和贵行实现债权的费用。

2.本保证担保的方式为连带责任保证担保。在本保证期间内当贵行之保函受益人向贵行主张担保债权，并由贵行依据保函赔付后，贵行即可直接要求我单位履行代偿责任，我单位将自贵行要求之日起 十 个工作日内无条件一次性向贵行支付本反担保函保证范围内贵行要求代偿的金额。

我单位确认，当保函申请人不履行其债务时，无论贵行对《出具保函协议书》项下的债权是否拥有其他担保(包括但不限于保证、抵押、质押、保函、备用信用证等担保方式)，贵行均有权直接要求我单位在保证范围内承担保证责任。

3.本保证期间为本反担保函签发之日至《出具保函协议书》项下保函申请人债务履行期届满后24个月，但若截止到贵行开立的银行保函有效期届满后第十个工作日，我单位未收到《出具保函协议书》约定的保函受益人索赔通知复印件的，本《反担保函》保证责任自动解除;若在贵行开立的银行保函有效期届满后，保函受益人向贵行提出索赔请求且生效法律文书(包括但不限于仲裁裁定、法院裁判)亦裁决银行应承担保函项下保证责任的，我单位自法律文书生效之日起2年内承担《反担保函》项下的保证责任。

4.本反担保函是我单位的连续性义务，不受任何争议，索赔和法律程序的影响。

5.我单位的保证责任是独立的连带责任责任担保，我单位的保证责任不因《出具保函协议书》或其项下保函的无效、被撤销或解除而免除，且即使《出具保函协议书》项下存在其他担保(含类似担保的其他安排)，我单位也仍然就本反担保函约定的担保范围内的债务向贵行直接承担第一顺序的连带保证责任，我单位的责任范围不因其他担保的存在、增减、撤销或有效与否而减免，也不因贵行放弃或变更其他担保项下的权利或顺位而减免;我单位履行本反担保函下保证责任并不以贵行对保函申请人、其他担保人或/及担保物提出权利主张、提起诉讼/仲裁或者申请/进行强制执行为前提。

6.本《反担保函》为贵行与我单位签订的`编号为 的《保函业务合作协议书》的组成部分，我单位在本保证期间将严格按《保函业务合作协议书》的约定履行各项承诺、保证、义务和责任。

7.其他约定事项：贵行与保函申请人签订的《出具保函协议书》项下的保函到期日为 。

8.因本反担保函发生争议协商解决不成时，由深圳市有管辖权的人民法院管辖。

9.本反担保函自反担保人签字盖章之日起生效。本反担保函一式两份，贵行一份，反担保人留存一份，具同等法律效力。

反担保人(签章)：

法定代表人或授权代理人(签章)：

篇9：反担保函

反担保函是一种法律文书，用通俗的方法去理解就是，当事人向银行贷款，另外一个公司为贷款人向银行担保，贷款人再给这个公司作个反担保，这样的文书叫反担保函。

反担保函的种类

（1）由其他银行或非银行金融机构出具的反担保函或者是可转让给担保银行的反担保函；

（2）由大型企业或省级或部分市级外贸公司、工贸公司出具的书面反担保函；

（3）其他有经济偿还能力的经济实体出具的书面反担保函；

反担保函的注意事项

（1）反担保函中的金额，币别应与银行对外出具保函的金额、币别相一致，以防止可能出现的汇率风险。

（2）一般不接受由政府部门单独出具的反担保。

（3）反担保的有效期应略长于银行对外开出保函的最终有效期，以免因受益人在银行保函规定的有效期末提出索赔而银行来不及要求反担保人进行补偿的情况发生。同时，反担保人应申明，若银行对外垫付的款项没有得到补偿前，反担保继续有效。

（4）反担保中的责任条款应与银行对外承担的责任保持一致，以防止银行对外开出的是“见索即偿”的保函，而反担保条款中却“一旦申请人未履约，反担保人才予赔付”等类似的条款，以避免在银行被无理索赔时处于被动地位，或被卷入难以扯清的合同纠纷中去。

范文二：反担保函

_________银行：

_________公司于_________年_________月_________日在_________与_________国_________公司签订一份商务合同（合同号：_________）。根据该合同第_________条的规定，该公司须向对方提供_________银行出具的担保函。担保金额为_________，外方受益人为_________。为此，我单位愿为该公司承担对外付款责任并担保下列各项：

一、本反担保函为无条件不可撤销的保函。在本保函有效期内，如受益人按保函及合同有关规定要求你行履行保函义务，而_________公司无力履行对外付款责任时，你行不必事先征得我单位同意即可委托我单位开户行从我单位的外汇帐户或外汇额度帐户及人民币帐户中扣收全部对外赔付的金额和费用。

二、如我单位因故未能及时按上述要求办理，请求你行垫付资金，你行可按一年期外汇贷款利率计收自你行付款日起至我单位归还该款日止的外汇利息及有关费用。如超过半年，愿按逾期加罚息50％。

三、本保函有效期自签发之日起生效，至你行解除担保责任时止失效。

保证人（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________

开户银行及帐号：_________

_________年____月____日

范文二：反担保函

中国经济技术投资担保有限公司上海分公司：

兹有（以下称债务人）于年月日向贵公司出具《委托担保承诺书》或签定《委托保证合同》，承贵公司为债务人以保证的方式提供担保，现我方就债务人的所有义务和责任以保证的方式向贵公司提供信用反担保，并出具无条件的不可撤销反担保函，承担反担保的保证责任。

一。我方同意上述《委托担保承诺书》或《委托保证合同》的全部条款，并保证债务人能够按期完全履行所有义务和承担所有责任。

二。我方对《委托担保承诺书》或《委托保证合同》中债务人的所有义务承担法律上的连带清偿和连带赔偿责任。如债务人未按期向贵公司支付由贵公司垫付的全部款项、违约金以及自付款之日起的利息（利息额计算至我方实际支付日）、损失及其他一切费用等（包括但不限于诉讼费、律师费、财产保全费、执行费等），我方保证将上述款项全部划入贵公司指定的帐户。

三。如我方未按前条约定履行上述义务，由此而造成贵公司的任何经济损失概由我方承担。

四。本反担保函的效力独立于银行《借款合同》和《保证合同》以及《委托担保承诺书》或《委托保证合同》，上述合同的无效并不影响本反担保函的效力，我方不因此而免除连带清偿和连带赔偿责任。

五。若债务人与贵公司变更《委托担保承诺书》或《委托保证合同》或者债务人与贷款人变更借款合同，本不可撤销反担保函仍然有效。我方保证按变更后的合同内容，承担连带反担保责任及履行相应的义务。

六。在本反担保函规定的义务全部履行完毕之前，我方不行使代位求偿权。

七。我方将按照贵公司的要求按期提供财务报表等文件资料，如我方需实施可能影响贵公司作为保证人利益的决策时，保证提前三十天通知贵公司并征得贵公司的书面同意。

八。本反担保函自我方盖章之日起生效，直至贵公司书面通知解除全部责任为止。

九。该不可撤销反担保函完全是我公司在规定权限范围内自愿作出的，我公司对此承担一切后果。

十。本反担保函一式四份，贵公司和我方各执两份。

反担保人

名称：（公章）

住所：

开户银行：

帐号：

电话：

邮编：

承办人（或联络人）：

篇10：反担保函

(1)由其他银行或非银行金融机构出具的反担保函或者是可转让给担保银行的反担保函;

(2)由大型企业或省级或部分市级外贸公司、工贸公司出具的书面反担保函;

(3)其他有经济偿还能力的经济实体出具的书面反担保函;

篇11：买卖类合同履约保函示本

履约保函

致：

鉴于（以下简称“卖方”）与贵公司于年月日签订了（以下简称“合同”，合同编号：）。根据该“合同”约定，卖方向贵公司提供，为此，我方愿意出具此保函为卖方履行该合同提供连带责任保证担保，担保金额为人民币元，现就相关事宜承诺如下：

1、担保范围包括但不限于合同主债权、利息、违约金、赔偿金、实现债权的费用及卖方基于合同向贵公司承担的一切付款义务；

2、我方在接到贵公司提出的因卖方违反合同约定而要求卖方承担违约责任，得到上述金额违约金的书面通知后天内，按贵公司要求的付款方式向贵公司无条件支付，且无须贵公司出具任何证明或陈述任何理由。

3、本保函项下的任何支付应为免税和净值，为我方不可撤销的连带责任保证，且我方向贵公司履行支付义务后没有权利基于任何理由要求贵公司返还。

4、我方放弃要求贵公司先向“卖方”索赔，然后再向我方提出要求支付的权利，书面索款系我方履行担保责任的唯一条件。

5、我方声明今后贵公司与“卖方”之间达成任何有关“合同”的修改、变更、补充等协议，均对我方的保证责任不产生任何影响，但是我方仅以本保函项下金额和期限为限承担保证责任。

6、本保函至有效，书面索赔通知必须在上述期限内送达我方。

7、本保函效力独立于被担保的“合同”。被担保合同无效并不影响本保函的效力。

本保函不得转让。

本保函以及与本保函相关的一切事项均受中华人民共和国法律管辖，有关本保函产生的争议应提交原告所在地人民法院裁判。

担保单位：（全称并盖章）

地址：

法定代表人或委托代理人（签字）：

联系电话：

（附：担保单位营业执照复印件）

篇12：反担保保证书(履约)

合同号：明华夏信字第（）号

主合同号：明华夏保字第（）号

三明市华夏融资担保有限公司

申请单位：

法人代表：

申请日期： 反 担 保 保 证 书

反担保保证书

致：三明市华夏融资担保有限公司

鉴于贵公司与________（以下简称“委托人”）签署的编号为___ 号的《委托担保合同》，贵公司为委托人以保证方式向（以下简称“受益

人”）就工程项目提供金额为人民币万元（大写：元

整）的履约担保，上述履约担保的担保期限以贵公司向受益人签发的保函之约定

为准。

本公司（以下简称“反担保人”）自愿以公司所有的资产为贵公

司的担保提供无限连带责任保证反担保，现出具以贵公司为唯一受益人的、无条

件的、不可撤销的、连带责任的反担保保证书，并做出如下保证：

一、本反担保保证书所担保的债权种类为：依据委托人与贵公司签订的《委

托担保合同》中约定，由贵公司为委托人向受益人提供的金额为人民币万元（大写：元整）的履约担保而对委托人享有的债权（具体的内容以

委托人与受益人签订的合同、补充协议以及贵公司向受益人签发的保函之约定为

准）。

二、本反担保的保证范围：本反担保人对贵公司在《委托担保合同》项下的全部保证责任提供反担保，反担保的范围与贵公司对委托人债务的追偿权的范围

相同，包括但不限于：

1、贵公司在担保范围内代替委托人（债务人）向受益人（债权人）为债务清

偿之支出（如主债权、债务人应向债权人支付的违约金、损害赔偿金等）及其他

必要费用（如汇费等）；

2、上述支出款项之利息；

3、委托人（债务人）应向贵公司支付的违约金；

4、贵公司依据《委托保证合同》向委托人收取的担保费用及滞纳金；

5、贵公司实现追偿权的一切费用（如诉讼或仲裁费、财产保全或证据保全

费、强制执行费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费等）。

三、本反担保保证书第二条第1、2、3、5项下的债权保证期间为贵公司代偿

之日起贰年。第二条第4项的债权保证期间自委托担保合同约定的支付担保费用期限届满之次日起两年。

四、本反担保保证书的保证方式为连带责任保证。无论委托人因何种原因未

按约定履行义务致贵公司承担代偿责任的，本反担保人将无条件替委托人履行债

务或承担责任。反担保人保证在收到贵公司索偿通知书后十个工作日内无条件地代为清偿，不得有任何异议。

五、本反担保人特别保证：如贵公司还同时享有由委托人或其他任何第三人

提供的物的反担保或连带责任保证反担保，不论贵公司是否向上述物的反担保人

或其他连带责任保证反担保人提出承担反担保责任的请求，本反担保人自愿优先

承担对贵公司的连带保证反担保责任，无条件地承担第一位的反担保责任，并承诺放弃一切抗辩权。

六、本反担保人在此确认并保证：

1、反担保人具有独立的法人资格；

2、依照有关法律、公司章程及公司财务状况，反担保人有权作出并有能力履

行此项担保；

3、反担保人将按贵公司要求提供企业财务报表及其它有关文件，并保证提供的所有资料均是真实的，对其真实性负责有法律责任；

4、反担保人接受贵公司以任何方式进行的定期或随时的对经营状况或财务状

况检查、了解和监督；

5、未经贵公司同意，反担保人不得出售、转移、转让或以其它方式处分企业

资产清单上所列的全部或大部分财产；

6、如需变更企业名称、经营范围、注册资金、法定代表人、地址、电话等工

商登记事项或发生企业分立、合并以及其它重大经营决策的改变时，应提前30天书面通知贵公司并征得贵公司同意，并不得影响贵公司的利益。

七、独立保证

1、本反担保保证书所设立的反担保具有独立性，无论何种情况，本反担保保

证书将不因上述《委托担保合同》和贵公司所担保的主债务合同的无效而无效。

2、贵公司与委托人协议修改、补充上述《委托担保合同》的，无须征得本公

司同意，本反担保人均予以认可。

3、如委托人违反其与受益人（债权人）所签订的合同的约定，均不影响本反

担保人的保证责任，本反担保人不以此为由要求减轻或免除保证责任。

4、贵公司有权自主决定与债权人的代偿事项，包括代偿数额、期限等。本反

担保人不得以贵公司在代偿过程中的任何主张和结果为其主张免责或减轻责任的抗辩理由。

八、本反担保保证书下的反担保是反担保人的连续性义务和责任，其连续性

不受任何争议、索赔和法律程序的影响，也不因委托人是否分立、合并、重组、改制、破产、无力清偿、丧失企业资格、更改组织章程以及发生任何本质上的变更而有任何改变。本反担保保证书更不受委托人与其他方签订的任何合同、协

议、文件的制约，本反担保保证书始终有效。

九、本反担保保证书的签署、效力、解释、履行及争议的解决均适用于中华

人民共和国法律，本反担保人与贵公司凡因本担保保证书所发生的一切争议、纠

纷，双方应协商解决。协商不成时，任何一方均可依法直接向贵公司所在地的人

民法院起诉。

十、本反担保人要求关于本反担保保证书的任何通知、付款要求，贵公司应以书面形式按下列地址或传真号码送达：

通讯地址：

传真号码：

如上述通讯地址或联系方式发生变化，本反担保人将立即书面通知贵公司，否则，因此造成的损失由本反担保人负责。

本反担保人承认，任何通知、付款要求或各种通讯联系只要按上述地址发送，即在下列日期视为送达：

1、快递，发出后三个工作日；

2、传真，传真发出之日；

3、专人送达，收件人签收之日。

十一、本反担保保证书自签发之日起生效。

附：

1、反担保人公司营业执照复印件

2、反担保人法定代表人（或授权委托人）身份证明

反担保人（本公司）（盖章）：电话：

法定代表人（或授权委托人）（签字）：

年月

篇13：履约保函反担保合同

（适用于银行分离履约、预付款、工资支付、保修保函版本）

编号：长保深建反[]2010

致长安保证担保有限公司深圳分公司：

鉴于：（以下简称发包人）与（以下简称承包人）拟就工程签订工程施工合同；发包人与承包人约定，为保证承包人履行上述施工合同约定的义务，承包人须向发包人提交上述工程的银行《保函》；你方已接受承包人的委托以你方作为申请人向中国建设银行股份有限公司深圳市分行（以下简称银行）申请开立《保函》, 你方为承包人向银行提供了编号为的《出具分离式保函协议》。我方愿为承包人向你方提供上述《出具分离式保函协议》的反担保，并向你方作出如下保证：

一、我方的保证方式为无条件的不可撤销的连带责任保证。《出具分离式保函协议》为本反担保保证书的主合同，主合同无效，本反担保保证书依旧有效。

二、我方的保证责任范围为：银行要求你方承担的《出具分离式保函协议》项下担保金额的本金人民币元整（￥元）、利息、罚息、补偿金、违约金、赔偿金以及你方为实现本反担保保证书所载明的权利而支付的全部费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费等）。

三、我方履行保证责任的方式：当你方凭本反担保保证书和银行要求你方承担保证责任或其他赔偿责任的索赔通知向我方提出索赔时，我方将在收到你方索赔通知之日起5个工作日内无条件地承担赔偿责任。若你方已先行承担保证责任或其他赔偿责任，我方无条件地立即承担对你方的赔偿责任。

四、若我方不能在第三条所述期间内履行保证责任和清偿义务，应向你方支付逾期违约金，每个日历天的违约金按照欠款金额的1‰计算，并赔偿由此给你方造成的损失。

五、本反担保保证书的有效期间自本反担保保证书签发之日起，至承包人履行完毕上述施工合同规定的义务从而解除了你方的保证责任和其他责任之日或你方因履行上述《出具分离式保函协议》项下的保证责任和其他责任而承担的全部赔偿金、违约金和其他损失得到清偿之日止。

六、我方保持本反担保保证书在第五条规定期间是独立和有效的，你方依据本反担保保证书主张权利当然构成对我方任何相关权利（若有）的有效抗辩。

七、我方提供上述反担保已经董事会/股东会决议通过，符合《公司法》和公司章程的规定。

八、本反担保保证书的附件包括我方提交的资料。我方保证所提交资料是真实、合法和有效的，并承担相应法律责任。

保证人（公章）：

法定代表人（签章）：

签发日期：年月日

工程款支付保函反担保保证书

（仅适用于银行分离工程款支付保函版本）

编号：编号：长保深 支 建反【】2010

致长安保证担保有限公司深圳分公司：

鉴于：（以下简称发包人）与（以下简称承包人）拟就工程签订工程施工合同；发包人与承包人约定，为保证发包人履行上述施工合同约定的工程款支付义务，发包人须向承包人提交上述工程的银行《工程款支付保函》；你方已接受发包人的委托以你方作为申请人向中国建设银行股份有限公司深圳市分行（以下简称银行）申请开立《工程款支付保函》, 你方为发包人向银行提供了编号为的《出具分离式保函协议》。

我方愿为发包人向你方提供上述《出具分离式保函协议》的反担保，并向你方作出如下

保证：

一、我方的保证方式为无条件的不可撤销的连带责任保证。《出具分离式保函协议》为

本反担保保证书的主合同，《出具分离式保函协议》无效，本反担保保证书依旧有效。

二、我方的保证责任范围为：银行要求你方承担的《出具分离式保函协议》项下担保金

额的本金人民币元整（￥元）、利息、罚息、补偿金、违约金、赔偿金以及你方为实现本反担保保证书所载明的权利而支付的全部费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费等）。

三、我方履行保证责任的方式：当你方凭本反担保保证书和银行要求你方承担保证责任

或其他赔偿责任的索赔通知向我方提出索赔时，我方将在收到你方索赔通知之日起5个工作日内无条件地承担赔偿责任。若你方已先行承担保证责任或其他赔偿责任，我方无条件地立即承担对你方的赔偿责任。

四、若我方不能在第三条所述期间内履行保证责任和清偿义务，应向你方支付逾期违约

金，每个日历天的违约金按照欠款金额的1‰计算，并赔偿由此给你方造成的损失。

五、本反担保保证书的有效期间自本反担保保证书签发之日起，至发包人履行完毕上述

施工合同规定的义务从而解除了你方的保证责任和其他责任之日或你方因履行上述《出具分离式保函协议》项下的保证责任和其他责任而承担的全部赔偿金、违约金和其他损失得到清偿之日止。

六、我方保持本反担保保证书在第五条规定期间是独立和有效的，你方依据本反担保保

证书主张权利当然构成对我方任何相关权利（若有）的有效抗辩。

七、我方提供上述反担保已经董事会/股东会决议通过，符合《公司法》和公司章程的规定。

八、本反担保保证书的附件包括我方提交的资料。我方保证所提交资料是真实、合法和

有效的，并承担相应法律责任。

保证人（公章）：

法定代表人（签章）：