电缆抢修施工合同

电缆抢修施工合同（精选7篇）

篇1：电缆抢修施工合同

安装工程施工合同

一、工程施工合同订立单位： 建设单位：（以下简称甲方）施工单位：（以下简称乙方）根据工程需要，甲方将警犬基地电缆事故处理工程委托乙方施工，为明确责任，相互配合，确保工程履约，经双方协商，达成如下合同条款：

二、工程名称及地点： 工程名称： 电缆事故处理 工程地点：

三、工程施工范围及承包方式： 工程施工范围：按照甲方指定的施工范围 承包方式：包工包料（一次性包死）

四、工程质量要求：

1、乙方要严格执行相关国家颁布的施工及验收规范及工程质量标准。

2、工程施工完毕验收通过，达到合格标准。

五、工程造价： 工程总价款为人民币：贰拾贰万捌仟捌佰零捌元零角捌分（228808.08元），含税金。

六、工期： 工程若遇不可抗力等其它因素影响，工期合理顺延。

七、付款方式： 合同生效后，乙方应立即组织施工抢修；工程验收合格并停电接火后七日内一次性付清。

八、甲乙双方的职责：

1、甲方负责协调周边关系，确保工程顺利实施。

2、乙方负责工程施工，并按照有关规定做好安全防护工作，对施工中出现的一切安全、质量事故负责，甲方不承担任何安全责任。

九、合同纠纷： 在合同执行期间，如出现纠纷时，应本着公平合理的原则协商予以解决。

十、其它； 本合同一式四份，甲方执三份，乙方执一份，具有同等法律效力。本合同自签字盖章时生效，工程验收合格，工程款付清，本合同自然失效。甲方： 乙方： 代表人（签字）： 代表人（签字）： 日 期：

篇2：电缆抢修施工合同

2：南变值班员电话联系南郊（瓦胡同）变电站，询问故障停电原因。如果原因是变电站故障（大范围跳闸，主变故障，专线间隔故障）请求对方立即检修。如果故障为专线供电线路跳闸，重合闸失败，说明专线供电线路及水厂内部存在故障点。

3：南变值班员电话通知相关领导，中控室和相关科室。

4：若故障为专线供电线路跳闸，运行车间对南变高压柜，变压器，电缆，丝具进行自检，查看设备是否完好。若出现设备故障，设备科组织相关技术人员对设备进行修复，一切正常后恢复供电。

5：若厂内设备一切正常，设备科，维修车间组织相关人员对故障停电线路途经区域进行巡视，观察是否存在施工单位挖断电缆线或者架空线路损坏的情况。

6：设备科组织人员去南郊（瓦胡同）变电站办理停电手续（停电，验电，挂接地线）。

7：停电后，维修车间对故障电缆进行分段绝缘检测，确认故障类型。

8：若判断为电缆故障，并经检查未发现故障点。立即联系供电局专业协作单位，请对方技术人员携电缆路径仪、故障测试仪等相应设备到现场。故障点一经确定，立即通知厂领导及总公司设备部。

9：设备科在故障点确定后，组织人员去建设局办理道路开挖手续。

10：联系供电局专业协作单位，对故障点电缆进行修复。

11：故障点修复完毕后，设备科组织相关人员与抢修人员进入南郊（瓦胡同）变电站进行电缆交工验收试验，以判断故障线路是否恢复正常。当电缆试验合格后，通报厂领导，拆除接地线，清理工作现场，人员撤离。

12：办理供电手续，在南郊（瓦胡同）变电站内将修复完成的电缆线路合闸。

13：通知南变值班员检查进线电压是否正常，故障电缆相序是否一致。正常后向厂领导及总公司设备部汇报，向中控室通报供电情况，检查厂内变配电系统运行情况，检查因停电对设备造成的影响。

篇3：电缆抢修施工合同

本刊讯8月18日, 绵阳铁通维护中心接到江油客站经营部通知, 江油中心机房至火车客站的600对主干电缆被高铁施工挖断, 急需抢险。

维护中心接到电话后立即组织人员准备抢险材料和工具, 驱车从绵阳直奔江油。到达江油11时, 时至中午, 室外36度高温, 而抢险地点又在铁路边, 晒的发烫的铁轨和石渣像烤炉一样, 抢险人员站在铁路边的电缆沟里, 汗水顺着脸颊不停的往下流, 他们没有休息, 也忘记了吃午饭, 终于在下午3点多恢复了线路, 确保了通信线路畅通。

篇4：试析电缆敷设及接线施工工艺

[关键词]电缆敷设；接线施工；施工准备；施工流程；质量控制

一、电缆施工准备工作

与电缆安装施工有关的设计施工图包括：设计说明、电气系统图、施工平面图、施工断面图、电气互连接线图和电缆清册。从设计说明中，可以了解工程的输配电过程、输配电线路及敷设方式的概况，对看懂全阅电缆施工图具有指导性作用。

电气系统图。与电缆施工有关的电气系统图包括高压变配电系统图、低压配电系统图、动力配电系统图和照明配电系统图。在系统图上，一般都标注有电缆的末端位置；电缆型号、规格和敷设方式；电缆回路编号。

施工平面图。在施工平面图上，指明了电缆敷设的具体路径，包括室外电缆施工平面图和室内电缆施工平面图。施工中，应严格按设计施工图中规定的路线施工。

施工断面图。施工断面图也叫施工详图。常见的详图有：直埋地沟电缆敷设详图，地沟支架及电缆敷设详图，竖井内电气详图等。

电气互连接线图。电气互连接线图是反映电气设备（或部件、元件等）与电气设备（或部件、元件）之间的电线或电缆连接关系及接线的电气图纸。在互连接线图上，表述了设备之间联系电缆的型号、规格、敷设方式及回路编号，是电缆敷设（尤其适于控制电缆）的指导性图纸，其作用相当于电气系统图和电气接线图。

电缆清册。电缆清册也称电缆表，它以表格型式反映了建筑区内全部电力电缆和控制电缆；在清册中表明每根电缆的编号、型号、截面、起讫点及长度，用于与其它电缆施工图核对，指导电缆工程施工；同时，电缆清册也可作为施工图预算和施工及用料订购计划的参照或依据。

二、电缆敷设及接线施工流程

1、交底放线

项目经理要对工人进行技术交底，再由工人师傅根据设计要求放线，开槽宽度50mm。放线要精确到位，无缺漏。

2、拆除原有电线及开关插座

将原有线管、电线、开关插座全部换为品牌产品。原有电线的质量不能保证，导电性差，甚至可能有发生漏电、火灾的危险。新旧电线不能混用，因其电阻不同，易出现线路故障。

3、开槽钻孔

根据施工现场实际的放线位置进行开槽，开槽时应注意开槽深度。因为上面必须灌入水泥沙浆，所以深度必须高于管径。

顶面不能开槽，如顶面无吊顶，又需要走线（如飘窗），应在顶面浅浅地凿开线槽，电线用薄线管包好，再在槽内固定。过墙和过梁的地方需要钻孔，钻孔时的孔径、孔距一般为100mm；电线和水管不能走一个孔。虽然3.15标准是横平竖直，三个弯头一个过路盒，但是这样施工会增加好多空面板，影响美观而且增加了费用。该公司根据多年经验及实践，按斜排直线的方式进行排管，这样排既没有弯头又没有过路盒，施工方便且便于维修。

4、布管

根据在施工现场开设的沟槽进行布排管，在有水房间进行布排管时电管应布设在墙上、顶上。强弱电线不允许走厨房、卫生间阳台的地面。墙面管道的布置应平顺竖直，尽量不要有弯折的地方。如有弯折，转弯处不应有明显的折痕。强弱电的间距必须大于等于150mm，以防止电缆信号不清晰。煤气管和电管的距离不能小于150mm。成排安装的开关高度应一致，高低差不大于2mm。暗盒之间的间距为10mm，插座离地面的高度一般至少300mm，开关的位置一般离地1300mm。

5、电缆接线

挑选接线工艺好的接线工负责工程的接线施工，施工前对接线工进行区域分工和技术交底，使全站的接线施工在工艺风格上一致。特别注意控制楼盘柜内的电缆接线工艺，安排技术一流的接线工负责该部分接线工作。电缆线芯连接牢固，并预留有足够备用长度，线芯弯曲弧度整齐一直，电缆备用芯统一预留至端子最高处。电缆芯引上部分成排布置，绑扎带整齐均匀。电缆线芯胶套头编号用电脑式号码筒专用打印机打制，长度和套入方向一致。电缆接地线统一引接，编织成辫子状，压接接线鼻子连接在接地铜条上。

三、电缆敷设及接线施工的质量控制

1、严格控制建材及设备的质量，做好材料检验工作

建材质量及设备机具都是保证工程质量的前提条件，若设备选型不当、建材质量差则会影响工程质量，甚至会造成一些事故。工程上相对重要的设备和装置，必须通过正规渠道进行采购，最好是选择通过国家鉴定过的技术设备，需经过多次筛选，多个厂家中进行选择，货比三家，设备性能、经济性、稳定性等综合考虑后选择质量最好性价比最高的一家。建材和设备要严格验收，并严格执行建材检测的见证取样送检制度。

2、加强施工中的质量管理

施工企业在组建项目班子时，必须设专职质量检查员，不得兼职。质检员必须持证上岗，而且应具备相关工种的专业知识。质检员应按照建筑工程建设项目拟定的工程质量等级，在施工的各个环节过程监督检查，各专业工种要实行质量交接制度，建立“三检”制。上道工序不达标准，不能进行下道工序。建立起行之有效的质量监控系统，以保证分部分项工程的质量达到预定标准。严格工序间交接检查，否则不准进行下道工序施工。

四、结束语

綜上所述，伴随着我国社会经济规模的持续增长以及社会产业结构的渐次优化，各个地区居民用电的需求量与消耗量迅猛增加，电能系统的负荷量和输送压力也与日俱增，已经无法满足人们生产生活系统的需求。以此快速有效地改进既存的电力施工技术格局，合理全面地布局现阶段各个地区的中压配电、输电网系统的电力线路，推进智能配电、输电网的进一步应用普及，实现区域电力施工方法模式系统彻底的更新改造，从而助推城乡地区社会经济稳定、协调、长久发展。

参考文献

[1]滕金玲，李兰.谈电力电缆的连接与二次回路接线敷设技术[J]. 黑龙江科技信息，2013（23）

[2]付晓轩.试析线路施工中电缆线路敷设安装技术措施[J].科技与企业，2014（04）

篇5：电线电缆施工合同

防护栏杆工程施工合同

甲方：宁夏巨峰房地产开发有限公司乙方：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平、合理和诚实信用的原则，经甲乙双方协商一致，就友爱安置区一期单体楼号防护栏杆施工事项达成如下协议：

一、工程概况

1、工程名称：兴庆区康居友爱安置区一期17#、18#、19#、20#、21#、2、工程内容：阳台、空调板防护栏杆及一层窗防盗栏工程（主要包括：下料、焊接、焊缝打磨、油漆、安装等）。

二、工程价款

1、单价：阳台防护栏杆 60 元/个；空调板栏杆 25 元/个；窗防盗栏 元/个。

2、合同总价:结算时以实际施工具体楼号的实际数量据实结算。

三、工期：2009年 5月 8日— 2009年 6月30日。

四、承包方式：包工不包料（甲方只提供方管，辅材全部由乙方自理）。

五、付款方式

1、工程款以进度款的形式支付，乙方完成所有工程量的50%后甲方支付实际完成工程总价款的25%；完成所有工程量经验收合格，资料齐全后一月内，甲方支付到工程总价款的90%，其余10%的工程款在小区整体工程交工后半年内付清。

2、甲方付款时，乙方不出具由工程所在地税务部门开具的全额工程发票，甲方不扣税金。

六、甲乙双方责任

（一）甲方责任

1、对工程质量、进度、安全进行监督，协调施工现场各方关系。

2、负责提供施工用电电源。

3、组织竣工验收并办理各项工程验收接收手续。

（二）乙方责任

1、提供详细的施工方案一式三份，报甲方审核，经审核合格后交乙方严格按施工方案及图纸施工。乙方开工前，提交开工报告，由甲方工程负责人签证后开工。

2、严格按照图纸和国家及地方的各项技术要求、规范、规定进行工程施工，确保工程质量合格。

3、自行从总电源接通施工用电，并承担接通费用和用电电费。

4、严格按协议工期安排进度，保证工程按期完工。

5、在施工过程中，每道工序完工后首先进行自检，自检合格后通知甲方验收，并提供完整报验资料及验收报告，甲方技术人员依据国家有关验收规范进行验收。验收合格，甲方技术人员在验收记录上签字或盖章，乙方继续施工。验收不合格，乙方在甲方限定的期限内返工后重新验收。

6、乙方编制工程质量控制资料、安全资料和功能检验资料等所有工程技术资料。

7、乙方负责保护已完工成品，如有损坏，由乙方负责修复。

8、乙方负责因施工造成的返工或维修。

9、乙方必须积极配合土建施工，接受甲方和土建施工单位的统一管理。乙方如不服从甲方或土建施工单位的统一管理，甲方有权单方解除协议。

七、违约

1、乙方超过协议约定的开工日期三日还不开工者，甲方有权单方终止协议。乙方工期每逾期一天承担协议总价5‰的违约金，乙方连续延误三天工期，甲方有权单方解除协议。因甲方原因影响工期，开工、完工工期顺延。

2、乙方安装施工工程质量达不到合格标准，甲方有权单方解除协议，并由乙方承担协议总价20%的赔偿金。

3、乙方施工时，每道工序必须按规范要求进行报验，并提供完整的施工技术资料一式四份，不报验或资料不全，乙方自动放弃工程款结算权利。

4、在工程施工过程中，因乙方人员、设备缺乏、技术力量薄弱造成工程进度缓慢，明显在协议工期内无法完成承包工程建设任务或工程质量缺陷较多的，甲方有权单方解除协议，另行安排施工单位施工，并要求乙方赔偿由其造成的损失，已完工分项工程款不予结算。

八、安全及文明施工

1、乙方组织好安全施工，对施工过程中造成的一切安全事故均由乙方承担全部责任及费用，甲方不承担任何责任及费用。

2、乙方随时负责清（整）理现场材料，保持物料码放整齐，现场整洁。

3、每检查出一次乙方安全文明施工不符合规范要求，每次扣减工程款500元。

九、其他

1、本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。

2、本协议未尽事宜双方协商解决，可另行达成协议。

3、发生争议，双方友好协商解决，协商不成，可到工程所在地法院提起诉讼。

4、本协议一式2份，甲乙双方各持1份。

甲方：乙方：

年 月 日 年 月 日篇二：电线电缆采购及安装合同

电缆电线采购安装合同 合同编号：

甲方（采购方）：（以下简称甲方）乙方（供应方）：（以下简称乙方）

甲方由于工程项目建设的需要，现需从乙方处采购电缆材料并进行安装。根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公开和诚实信用的原则，经甲乙双方协商一致，订立本合同。

第一条 电缆规格型号价格及安装费用

1、电缆规格型号及价格

备注：以上数量为概算，实际安装米数请乙方具体清算。结算以现场实际收方为准（未接头之前开始收方）。

2、安装及人工费用：50㎡以下（不含50㎡）电缆为14.50元（壹拾肆元伍角整）/米；50㎡以上（含50㎡）电缆为15.00元（壹拾伍元整）/米。（安装费用包含铜鼻子、热缩套及辅材）

注：以上报价含发票。

第二条 供货时间及安装完成时间 第三条 质量要求

由乙方提供产品国家标准合格证、检测报告等证明材料，证明材料提供给甲方存档使用，乙方供给甲方同样质量的国家标准产品。乙方必须保证原材料为合格产品，并且符合标准及规范要求。

gb 50168-2006电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范 gb/t 12706.1-2008挤包绝缘电力电缆及附件 gb/t19666-2005耐火电缆执行标准 gb 50303-2002建筑电气工程施工质量验收规范

并按规定经相关质量监督部门复检合格，每种规格电缆均按本合同约定的要求分盘包装，每盘电缆中间均不能出现断头，电缆每米长度偏差不得大于-0.5%。若不能满足以上要求，采购方可采取拒收、退货等处理方法，并追究其违约责任。第四条 运输、交货及收货

1、交货方式：所有货物由乙方送往双方共同约定的交货地点，并由乙方负责卸车，所产生的费用由乙方承担。

2、交货地点：

3、货物交与甲方之前，由乙方妥善保管。在进行验收时，如发现缺少、损坏等，甲方有权拒收，因此造成的损失，由乙方自行承担。达到收货要求的，甲方应及时对货物进行签收。第五条 结算方式及期限

结算方式及期限：合同签订后先付合同总价￥（元整）的30%订金￥（整）电缆进场后7日内，甲方付该批电缆总价的55%，金额为￥（）所有电缆供应并安装完成通电验收合格后7日内，甲方应支付剩余电缆总价款的12%为 ￥（整）。留3%作为电缆质保金（质保期半年），质保期满后七日内一次性付清。安装人工费待安装完成并通电验收后一次性结算并附上发票。

第六条 违约责任

（一）乙方应负的责任

1、产品品种、规格、质量不符合本合同规定时，甲方可以拒收、退货，乙方应负责包退、包换。由于上述原因延误交货时间，每逾期一日，乙方应按逾期交货部分货款总值的万分之三计算向甲方偿付逾期交货的违约金。

2、乙方供应甲方使用的电缆材料必须保证质量，承担因电缆质量问题引起的一切法律责任，以及赔偿甲方所有的损失。

（二）甲方应负的责任

1、乙方供货无误的前提下，如甲方中途退货或使用其它同类产品，甲方应赔偿本合同总金额 5% 给乙方作为违约金。

2、对已到达约定交货地点的货物，如发生非乙方原因的甲方拒绝接货或退货，甲方应承担因此而造成的损失和运输费用及罚金。3给乙方，作为延期罚金。第七条 合同的调整

1、产品价格如须调整，必须经双方协商后方能变更。

2、如甲方须变更产品品种、规格、质量、包装等时，应提前天与乙方协商解决。

3、本合同所订一切条款，任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝履行，由此造成的一切损失由单独变更、修改合同的一方承担。第八条 不可抗力

任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行、部分履行合同的理由。在取得对方同意后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予承担违约责任。第九条 争议解决方式

本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，如协商不成，供需双方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第十条 合同生效与终止

本合同自双方签章之日起生效，到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误，并按本合同规定将货款结算以后终止。第十一条 其他约定事项。

第十二条 本合同一式肆 份，由甲、乙双方各执 贰 份。本合同未尽事宜，由甲乙双方协商处理。甲 方：开发有限公司 乙 方： 有限公司（盖章）（盖章）负 责 人： 负 责 人：电 话： 电 话：日 期： 日 期：篇三：电线电缆购销合同-范本 电线电缆购销合同 需方：签订地点： 签订时间： 年 月日 依照《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，遵守平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就的电线电缆购销事项协商一致，订立本合同。第一条 合同概况

1、工程名称：

电缆盘由供方及时回收，若有丢失需方概不负责。

第六条 随机的必备品、配件、工具数量及供应办法：无。第七条 合理损耗标准及计算方法：无。

第八条 交（提）货方式、地点及时间：按需方的要求按时运至工地现场，并且将货物卸至需方指定的地点。交货时间为合同签订后天（如有变化，以需方指定材料员的书面通知为准）。第九条 运输方式及到达站（港）和费用负担：汽车运输，运输过程中所有费用由供方承担。第十条 检验标准、验收方法

1、供方产品进场时必须由需方签字确认后，方可作为结算的依据。

2、按电线电缆现行的国家标准、行业标准及供方提供的经需方确认的样品验收。外观质量可当场检验,内在质量,需送有资质检测机构检测,以检测结果为验收依据。第十一条 成套设备的安装与调试：无。第十二条 付款方式

1、合同签订后，天内需方支付合同金额的%（即人民币： 元）作为定金；货物运至工地现场，经验收合格后20天内付清所有货物价款。

2、供方供应的货物按需方指定的地点进场并对外观质量验收合格后付至合同价款的85﹪，供方在收到货款后5天内开具等额合法的税务发票给需方，否则需方有权拒绝支付任何款项，且供方承担违约责任并按未开发票货款的10%支付违约金。

3、供方供应的货物须经当地有资质的检测机构检测合格后20天内付清所有货物价款。第十三条 本合同解除的条件：供方的供货质量、时间未符合合同约定，需方有权解除合同,并追究供方的违约责任。第十四条 违约责任

1、供方未按合同约定供货，需方因此发生的损失由供方承担；超过5天不能交货的，需方有权解除合同。

2、需方未按合同约定付款，供方有权停止供货。

第十五条 合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决，若双方无法协商一致，可向合同签订地人民法院提起诉讼。

1、电缆进场后按国家相关标准进行检测，检测费用由供方承担。并免费负责指导电缆安装、敷设、试验等技术服务工作。

2、供货数量为暂定量，具体量以需方在施工过程中的要求为准，最终按实结算。

3、供方提供的电缆是全新的。电缆的封端应严密，不允许有接头。多芯电缆要求分色，其分色符合国家标准。

4、供方必须遵守需方质量/环境/职业健康安全管理体系的相关规定，供方人员进入施工现场必须遵守需方现场的各种规章制度，因供方原因或产品质量问题造成的事故由供方自行承担，并承担由此给需方造成的一切损失。

篇6：高压电缆工程施工合同

甲方:上海××××房地产开发有限公司 乙方:上海××机电安装有限公司

依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方协商一致,订立本合同,共同遵守履行。

1、项目概况

1.1、项目名称:上海××田园高压电缆工程。1.2、项目地点:上海市浦东新区××镇××田园工地 1.3、总建筑面积:约18万平方米。1.4、建筑功能:住宅及配套设施。

2、承包范围

2.1、工程范围:高压电缆工程(含低压线路架设及有线电视光缆移设)施工、报竣、验收并送电,详细施工内容见本合同所附图纸。

2.2、工程所在地:上海市浦东新区××镇××田园工地施工现场内。

2.3、承包方式:包工、包料、包工期、包送电、包质量、包安全。

3、工程造价

3.1、本工程总造价暂定为￥×××万元(人民币大写:×××万元整),详见合同所附之工程预算。3.2、以上总造价指按合同所附图纸之工程内容施工完毕,并报上海市供电局验收合格直至送电的价格以及东方有线电视公司验收合格直至送信号的价格,本合同为固定单价合同,包括设备费、材料费、运输费、装卸费、安装费、电业局技术服务费、电业局报验报竣费用、保险费、税费、损耗等乙方履行本合同全部义务所需要的一切费用,除此之外,甲方无需再支付其他任何费用,不因包括材料价格涨降等任何因素的变化而调整。

3.3、乙方负责办理本合同项下的高压电工程所需电业局等主管部门的审批、验收及送电的手续,费用已综合包含在前述价款中,不再另行计算、支付。

3.4、乙方负责办理本合同项下的有线电视工程所需有线电视公司等部门的审批、验收及送信号的手续,费用已综合包含在前述价款中,不再另行计算、支付

3.5、本工程暂定工程量(见预算),最终按发包方确认的竣工图纸及工程签证单所示承包方实际施工工程量为准。

4、工程结算

本工程竣工结算以甲方确认的工程量签证单及工程竣工图纸所示工程量及合同约定单价为依据按实结算。

5、工期: 5.1、本工程总工期:自甲方通知施工之日起10个日历日内(包括法定节假日、现场测试、交叉施工、配合施工的等待时间)。

5.2、考虑到工程的特殊性,如果在早六点至晚八点出现雨雪天气,经甲方书面同意后,工期按雨雪时间顺延。

5.3、不影响关键线路的设计变更或工程量增加,不予顺延工期。虽影响关键线路但需延长工期累计未超过两日的设计变更或工程量增加不顺延工期,但超过两日的,自第三日起开始计算天数顺延工期。当出现设计变更或工程量增加可能延误工期的,乙方应当采取相应的赶工措施确保工期和质量,相应的赶工费用经甲方批准由甲方承担。但如该可能的延误是由于乙方原因造成的,赶工费用由乙方承担。

5.4、除双方明确约定可以顺延工期的情况外,其它情况一律不予顺延工期。非约定原因造成工程不能按合同工期履行或竣工的,乙方承担违约责任。

6、甲方工作

6.1、协助乙方准备办理电业局手续所需要的资料。乙方应在本合同签订的同时向甲方提交办理相关手续所需资料明细,经甲方确认后,由甲方负责提供。除甲方确认的所需提供资料外,办理审批手续所需资料全部由乙方自行解决,乙方不得以甲方提供资料的原因作为延长工期或调高造价、增加费用的理由。

6.2、有权对乙方不称职人员提出撤换,乙方应当在甲方要求之日起二日内撤换。

7、乙方工作

7.1、在合同签订前已仔细视察了现场及其邻近地区、现场施工队伍、可能发生的交叉施工及了解任何影响其设计、施工及造价的因素,充分了解了工地位臵、周边情况、道路、储存空间、作业空间狭窄、起卸限制及任何其它足以影响工期、承包价款之情况,已充分认识到各种不利因素。凡合同签订时乙方未明确要求的因素或影响,不再作为变更设计、延长工期或调高造价、增加费用的依据。

7.2、乙方应在开工两天前提前向甲方和监理师提供施工组织设计(施工方案)和进度计划,并应当征得甲方的认可,如甲方提出异议的,乙方应当限期按甲方要求修改,但甲方的认可或异议并不因此而对该施工组织设计(施工方案)和进度计划承担责任,仍由乙方承担责任。

7.3、派驻工地的项目经理、工程技术人员未经甲方同意不得随便更换。乙方应当自本合同签订之日起三日内向甲方提交乙方派驻工地的项目经理、现场负责人或乙方工地代表、技术人员、安全人员、施工队长(经理)名单,并附相应的证书。如发生变动,乙方应当提前两日向甲方提交书面报告。乙方必须由其内部职工组成的项目管理人员及技术人员自行完成本工程。甲方发现现场乙方上述人员与乙方所报不符,视为乙方违约分包。乙方违法或违约分包的,甲方有权解除合同,乙方并应当承担本合同暂定总价款20%的违约赔偿金。

7.4、在同甲方交接前对已完工程做好成品保护,不另行计取成品保护所需费用。其他施工单位已施工完毕并交于乙方施工的部位、乙方承包范围内的在建工程及已竣工工程,未交付甲方之前,均由乙方承担成品保护责任,如发生损坏的,乙方负责修复并赔偿甲方的损失,乙方自行向造成损坏方索赔。但乙方不得以成品保护为由而拒绝或阻止其他施工单位的施工。

7.5、甲方提供并经乙方签收的相关管理制度,作为本合同的附件,双方共同遵守,如有违反,乙方除按相关制度规定承担责任外,还应按本合同约定承担违约责任。

7.6、施工现场的安全保护、防火防盗、消防等工作均由乙方负责。乙方须采取措施使工程免受损坏或受恶劣天气的影响。乙方应当配臵足够的消防器材和采取有效的防范措施,避免工地发生火灾。

7.7、隐蔽工程在隐蔽前,必须报经甲方代表、监理方检查验收,否则不得施工,甲方并有权要求重新检查验收,因此而造成的损失由乙方承担,工期不予延长。7.8、乙方呈报的一切技术联系单及施工方案,由乙方承担责任,甲方、监理的批准,不会减轻或免除乙方的责任。乙方必须严格按甲方的指令及有关管理制度要求、技术条款执行,并严格按施工规范和经甲方审批的施工方案组织施工,保证工程质量,保证安全,保证工程进度。

7.9、乙方必须每天将垃圾集中在甲方在工地的指定地点,保持施工现场的清洁,并每三天清除一次。乙方在撤场时,应当清理好工地至甲方满意为止。否则,甲方有权委托他人清理,所发生费用由乙方承担,甲方可在应付乙方的工程(进度)款中扣除。

7.10、乙方应当积极与其他的现场施工单位配合,包括提供场地、临时设施移交等一切方便条件。甲方给予协助。因乙方原因或施工单位原因造成的乙方或施工单位损失及工期的延误等,由乙方或施工单位向直接责任人索赔,甲方不承担非甲方直接行为的责任。

7.11、乙方不得以甲方未按时签证而停工或延误工期,否则视为乙方擅自停工。乙方须按本合同约定承担违约责任。

8、机械、材料设备

8.1、任何进入施工现场材料、设施设备,包括乙方自有的施工设施设备,未报经甲方同意,不得外运,否则由此造成的一切损失乙方自负。

8.2、乙方所使用的设备必须为乙方所有,或征得甲方许可后租赁,乙方应当在开工前向甲方提供其所计划使用的自有设备明细和所有权证明、租赁证明。

8.3、所有材料设备由乙方负责采购、供应。乙方应当在材料设备运进现场前向甲方及监理方提供相应的产品合格证等品质合格证明、入网许可、安装使用技术资料,并应当按国家规定、地方规定或甲方或监理方的要求进行必要的试验、测试、复检,并在使用材料设备前向甲方及监理方提供相应的试验、检测、复检报告。否则,相关的材料、设备不得使用,甲方或监理方发现使用的,有权要求乙方更换,无论该材料、设备是否质量合格,因此所发生的费用由乙方承担,工期不予顺延。

前述甲方或监理方的核实、接受相关文件、报告,并不免除乙方对于材料、设备质量的保证责任,材料设备的缺陷责任仍由乙方承担。

8.4、本工程施工用材料、设备由乙方负责运至仓储场地卸车并保管保护。运输、装卸、保管保护等费用,均由乙方承担。

9、工地代表及有关人员

9.1、乙方项目经理及主要技术负责人未经甲方同意较长时间离开工地或乙方违反工地管理规定等,甲方有权要求乙方承担违约金。甲方对不称职的乙方项目经理或人员的撤换有建议权。

9.2、双方各自确定的文件签收人

甲方为:×××、×××及甲方法定代表人。乙方为:×××及乙方法定代表人。任何一方如需变更签收人的,应当以书面形式通知对方,自通知到达对方时生效。

10、工程档案及技术文件

工程档案由乙方负责按上海市供电局报送要求进行编制,必须做到工程档案与工程建设同步。乙方最终交付甲方的档案的份数为二份,必须满足上海市供电局的要求,并按甲方及上海市供电局要求的时间提交。

11、工程款支付

本工程不设预付款,具体付款方式如下: 11.1、全部工程施工完毕、向市供电局报竣验收并经甲方及市供电局验收合格并移交甲方或有关主管部门且正式送电后,乙方向甲方提交竣工报告、完整技术档案资料及结算报告,经甲方及监理验收合格并移交工程后,双方进行工程结算,工程结算值经双方及甲方审计公司审核确认后六个月内,甲方支付至工程结算总值的95%;11.2、其余5%为保修金,保修期满后无质量问题或需乙方承担的费用的,七日内无息支付。

11.3、因任何原因需增加的工程款、费用,均在双方竣工决算后支付。甲方在支付时,可扣除应当由乙方承担的违约金或其他费用后支付工程款,乙方应当在甲方支付同时提交相应的有效的工程款发票。但甲方的任何未扣除,并不视为甲方放弃以后要求乙方支付的权利。

12、竣工验收

12.1、工程完工具备竣工验收条件,乙方按国家及地方工程竣工验收有关规定及本合同要求,对工程质量自检合格并符合本合同要求,向甲方和上海市供电局报竣验收。

12.2、乙方未按规定执行的,甲方有权拒绝验收,因此而造成逾期竣工的,乙方应当承担逾期竣工的责任。甲方如同意验收,并不免除乙方提交相关报告、文件、资料的义务。

12.3、工程经竣工验收合格符合本合同要求、乙方清理好场地可办理场场地移交的,甲方应当签发竣工验收合格证,乙方应当在甲方签发之日起五日内移交全部工程,乙方按期移交全部工程的,甲方签发竣工验收合格证之日为竣工日,否则,自乙方实际移交全部工程之日为竣工日。

13、质量保证

本工程保修期为两年。具体质量保证保修内容见附件一:《建筑工程质量保修责任制度》。

14、不可抗力及处理方式

14.1、在执行合同期限内,任何一方因不可抗力事件所至不能履行合同,则合同履行期可延长,其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2、不可抗力事件发生后,应立即通知对方,并于事件发生后两周内寄送有关权威机构出具的证明。

14.3、不可抗力事件延续三十天以上,双方应通过友好协商,确定是否继续履行合同。

14.4、不可抗力系指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。如战争、**、七级以上地震、海啸、空中飞行物坠落等对本合同履行产生的客观影响。

15、保险

乙方负责施工人员的人身财产安全和负责投保人身意外伤害保险,工程的一切保险及第三者责任险,并承担其费用。

16、违约责任

16.1、乙方逾期开工或完工,应向甲方支付违约金,延期违约金为每天1000元。逾期达五日的,甲方有权解除合同,乙方并应当承担相当于本合同总价款20%的违约金。

16.2、甲方逾期付款达十五日以上的,应自第十六日起至实际付款日计算并向乙方承担违约金,违约金为应付而应付款项每日万分之二点一,但最高不超过合同总价的10%。

16.3、乙方未经甲方许可停工达三日以上的,甲方有权解除合同,乙方并应当无条件于七日内退场,乙方并应当承担合同总价20%的违约金。双方于乙方退场后结算,并预留5%的保修金(保修期仍为整个工程竣工验收合格后二年)。

16.4、在施工过程中,对于工程质量达不到约定标准的部分,乙方应当根据甲方或监理方的指令或要求修理、拆除、返工、改建,直到符合约定标准。但如该承包方违反国家强制性规定,或承包方未按指令或要求整改逾期达三日仍未符合约定标准,或同一部位经两次指令仍未符合约定标准的,发包方有权解除合同,承包方并应当承担本条第1款约定的合同解除责任。

16.5、因甲方原因合同解除,甲方只承担因此造成的直接损失,不赔偿预期可得利益。因乙方原因导致解除合同,甲方为完成剩余工作委托其他施工企业继续施工而需比原合同价格多发生的工程费用,皆由乙方赔偿给甲方,甲方在支付其余工程款时予以扣除。

16.6、工程质量问题在未解决前,甲方有权拒绝支付任何款项,包括已逾期支付的款项。

17、合同解除

17.1、甲方、乙方协商一致,可以解除合同。17.2、有下列情形之一的,甲方可以解除合同:(1)因不可抗力致使合同无法履行,在此情形下,各方的损失各自承担,互不承担违约责任;(2)工程完成前未能有序的进行本工程,或发生或存在质量问题经整改仍未能解决的,甲方有权解除合同,乙方并应当承担相当于本合同总价款20%的违约赔偿金。

17.3、合同提前解除时,乙方已安装调试并经验收合格的工程,按本合同单价计价,乙方已开始但尚未完成的工程,因乙方原因合同解除的,该部分工程甲方不再计算、不再支付费用;因甲方原因合同解除的,按该工程已完工程量及单价之比相应计算已完工程款。

17.4、合同解除后,乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作,按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。

17.5、合同解除后,不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

18、其他事项

18.1、工程施工签证单必须由甲方代表签字并加盖甲方公章或签证章,否则无效。

18.2、如涉及工程价款的确认,相关的确认必须经甲方代表、甲方预算部门确认并加盖甲方公章后为有效,其他人(除法定代表人)签字或缺少前述任一确认、或非加盖甲方公章(例如加盖了签证章等),甲方均不予认可。

19、争议

双方在执行合同中所发生的一切争议,应通过协商解决。如协商不成,则应提交工程所在地人民法院诉讼解决。

20、合同生效及其他

20.1、合同经双方签字并加盖公章后生效。

20.2、合同正本八份,甲方六份,乙方两份;具有同等法律效力。

甲方(盖章): 地址: 法人代表或授权委托人(签字): 开户银行: 帐号: 乙方(盖章): 地址: 法人代表或授权委托人(签字): 开户银行: 帐号:

签约日期:

年

篇7：电力抢修合同书

甲方：西宁邯海汽车销售有限公司 乙方：青海多原机电设备安装有限公司 根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合 同条例》，西宁邯海汽车销售有限公司将后院停车场电力抢修工程承包给青海多原机电设备安装有限公司施工，为保证该工程按期、保质完成，明确双方职责，经协商，双方达成如下协议。

第一条 施工项目、地点

一、地点：西宁邯海汽车销售有限公司后院停车场

二、施工项目：后院停车场2根电线杆的更换；变压器、变电箱、高压线路的拆卸安装及损坏部分的维修更换；广告牌下压商品车的挪移。第二条 甲方工作

一、施工场地具备开工条件和完成时间要求，甲方负责 在开工前做好安全监护、安全交底等相关工作。

二、负责对工程进行竣工验收，对质量不合格工程，有 权责令乙方返工，直至合格为止。第三条 乙方工作

一、按照国家电力工程质量验评标准，担负施工任务。

二、与甲方签定工程施工协议，并接受甲方管理人员对

所有施工工程的质量检查监督。

三、在工程施工前，必须向甲方出具施工资质相关证件，经甲方同意后，方可进行工程施工。工程竣工后，向甲方提出竣工申请，配合甲方做好工程竣工验收工作。

四、对甲方检查中发现的不合格工程，乙方必须无条件返工，确保工程质量达到合同约定的验收标准。

五、做好施工现场地下管线、邻近建筑物、库存商品车的保护工作。

六、保证施工现场清洁符合有关规定，交工前清理现场符合要求，承担违反有关规定的损失和罚款。

第四条 工程质量等级

工程质量等级按电力行业优质工程执行。乙方如达不到约定条件的部分，甲方代表一经发现，可要求乙方返工，乙方应按甲方代表要求的时间返工，直至符合约定条件，因乙方原因达不到约定条件的，由乙方承担返工费用，工期不予顺延。返工后仍不能达到约定条件的，乙方承担违约责任。

第五条 验收和重新检验

一、甲方根据乙方的申请，对施工项目进行验收。对不合格的工程甲方通知乙方处理，乙方承担因自身原因导致返工、修改等费用，处理合格后甲方重新组织人员验收，直至符合质量要求。

二、检查和返工。乙方应认真按照标准、规范和设计的要求以及甲方代表发出的施工指令，随时接受甲方代表及其委派人员的检查检验，为检查检验提供便利条件，并按甲方代表及其委派人员的要求返工、修改，并承担由此发生的相关费用，甲方实施检查检验不得影响乙方正常的施工进行。

第六条 工程施工竣工时间

工程施工竣工时间为：2010年3月19日19:00至2010年3月20日10:00。第七条 工程款支付

一、工程款支付方式： 转账

二、工程款支付金额和时间：工程施工费用为（￥14000）壹万肆仟元人民币，工程竣工验收合格后，付乙方93%（￥13000）壹万叁仟元施工费用，7%（￥1000）壹仟元作为质保金。保修期内无施工不合格、返工等情况将质保金付给乙方。第八条 保修条款

一、保修内容、范围：乙方施工的项目及乙方提供的相关材料的质量。

二、保修期限： 6个月，自工程验收合格并交付使用之日起计算。在保修期内，乙方应在接到修理通知之起1天内派人修理，否则，甲方可委托他人修理，因乙方原因造成返修的费用，从质保金中扣除，不足部分均由乙方承担。第九条 争议

因执行本协议发生争议，由争议双方协商解决，协商不成，由当地法院仲裁。第十条 安全施工

在工程施工中，乙方确保工程施工科学、安全，因乙方原因造成的工程质量、财产损失和人身伤害，由乙方承担责任，甲方概不负责；由于乙方施工原因造成他人财产、人身损害的由乙方承担赔偿责任；由于乙方原因造成的工期延误，每延期一天，乙方向甲方支付工程决算款千分之一的违约金。由于乙方施工原因造成线路、变电所停电等事故，所发生的损失，也均由乙方承担责任并担负全部经济损失。第十一条 合同的生效和份数

本合同自双方签字盖章之日起生效，本合同一式四份，具有同等法律效力，甲乙双方各执两份，由双方各自分送相关部门。

第十五条 附加条款合同条款中未尽事宜，双方协商解决。

甲方：西宁邯海汽车销售有限公司

负责人：

经 办 人：

年月日

乙方: 青海多原机电设备安装有限公司

法人代表：

经 办 人：

年月日篇二：电力抢修工程施工协议 云南电网怒江供电有限公司兰坪分公司 “今冬明春”灾害抢修工程

委 托 协 议

甲方：（全称）： 怒江供电有限公司兰坪分公司

乙方（全称）：

年 月日

配网工程抢修施工协议书

甲方：怒江供电有限公司兰坪分公司 乙方：

根据【兰坪分公司境内组织四家灾害应急抢修（险）队伍拟定会会议纪要】，为保证抢修工程按期、保质完成，明确双方职责，经协商，双方达成如下协议。第一条 施工项目、地点

一、地点：

二、抢修施工项目：

第二条 甲方工作

一、负责明确抢修内容、工程量及抢修地点和完成时间要求，甲方负责在抢修前做好安全监护、安全技术交底等相关工作。

二、负责对工程进行竣工验收，对质量不合格工程，有权责令乙方返工，直至合格为止。第三条 乙方工作

一、按照国家电力工程质量验评标准，担负抢修施工任务。

二、与甲方签定工程抢修协议，并接受甲方管理人员对所有施工工程的质量检查监督。

三、乙方必须具有相应资质，有国家建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包或送变电工程专业承包叁级以上企业资质和国家电监会派出机构颁发的相应级别的承装（修、试）电力设施许可证；委托人有法人授权委托书原件；加盖公章的营业执照复印件；安全生产许可证复印件；两种人及安全员资质（至少各2人）；在人员、设备、资金、管理等方面有相应的实力，有10kv及以下输配线路建设、检修维护的相关业绩。乙方在抢修时保证施工队人员充足，最低不得少于6人。

四、工程竣工后，向甲方提出竣工申请，提交相关的抢修图纸及材料汇总，配合甲方做好工程竣工验收工作。

五、对甲方检查中发现的不合格工程，乙方必须无条件返工，确保工程质量达到合同约定的验收标准。

六、做好施工现场地下管线、邻近建筑物、库存商品车的保护工作。

七、保证施工现场清洁符合有关规定，交工前清理现场符合要求，承担违反有关规定的损失和罚款。

第四条 工程质量等级

工程质量等级按电力行业优质工程执行。乙方如达不到约定条件的部分，甲方代表一经发现，可要求乙方返工，乙方应按甲方代表要求的时间返工，直至符合约定条件，因乙方原因达不到约定条件的，由乙方承担返工费用，工期不予顺延。返工后仍不能达到约定条件的，乙方承担违约责任。

第五条 验收和重新检验

一、甲方根据乙方的申请，对施工项目进行验收。对不合格的工程甲方通知乙方处理，乙方承担因自身原因导致返工、整改等费用，处理完毕后甲方重新组织人员验收，直至符合质量要求。

二、检查和返工：乙方应认真按照标准、规范和设计的要求进行施工，随时接受甲方代表及其委派人员的检查检验，为检查检验提供便利条件，并按甲方代表及其委派人员的要求返工、整改，并承担由此发生的相关费用，甲方实施检查检验不得影响乙方正常的施工。第六条 工程抢修施工及竣工时间

1、在具备安全的条件下，辖区应急施工队要第一时间赶赴受灾现场进行抢修，及时排除故障恢复供电。

2、县城当天内完成，乡镇所在地抢修期限2至3天，偏远用最多不能超过7天。第七条结算方式及结算依据 1）、结算方式：本工程属包工不包料工程，材料由怒江供电有限公司提供，（抢修期间材料未到位、空缺，可使用施工单位自备材料，先抢修恢复送电，施工单位材料与抢修费用共同结算。）2）、结算依据：《20kv及以下配电网工程建设预算定额》 第八条 保修条款

一、保修内容、范围：乙方施工的项目及乙方提供的相关材料的质量。

二、保修期限：6个月，自工程验收合格并交付使用之日起计算。在保修期内，乙方应在接到修理通知之起1天内派人修理，否则，甲方可委托他人修理，因乙方原因造成返修的费用，从质保金中扣除，不足部分均由乙方承担。第九条 争议

因执行本协议发生争议，由争议双方协商解决，协商不成，由当地法院仲裁。第十条 安全施工

一、在工程施工中，乙方确保工程施工科学、安全、文明，因乙方原因造成的工程质量、财产损失、人身伤害，由乙方承担责任，甲方概不负责；由于乙方原因造成的工期延误，每延期一天，乙方向甲方支付工程决算款千分之一的违约金。

二、乙方在抢险中加强自身安全管理，车辆在抢险中应加强车辆管理，严禁使用“三无”车辆。

第十一条 协议的生效和份数

本协议自双方签字盖章之日起生效，本协议一式四份，具有同等法律效力，甲乙双方各执两份，由双方各自分送相关部门。第十二条 附加条款

一、乙方服从甲方（各站所、部门）安排，若抢修任务繁重，甲方可对乙方进行跨区域的调配；乙方人员不足时，甲方可聘请当地具有资质的施工单位协助，分别进行结算。

二、本协议条款中未尽事宜，双方协商解决。篇三：电力设施应急抢修及临时运行维护联动协议

电力设施应急抢修及临时运行维护联动协议

协议编号：2013-应急抢修运维-01 甲方：广西电网公司临桂供电公司

乙方：桂林市临桂广泰电力建设有限公司

签订地点：广西电网公司临桂供电公司电力设施应急抢修及临时运行维护联动协议 甲方：广西电网公司临桂供电公司