钻井施工合同范本

钻井施工合同范本（通用6篇）

篇1：钻井施工合同范本

发包人(甲方)：

承包人(乙方)：

为了明确发包人、承包人双方的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》和其它有关法律、行政法规、双方本着平等自愿、公平公正的原则，在友好协商的基础上，结合本工程实际情况签订此协议，以资双方共同遵守。

第一条、工程概况

1、工程名称：山西省农村小水网灌溉机井工程

2、工程总造价：工程总量大约为20_口井，总投入为：约八亿元人民币

3、工程地点：由甲方指定地点

第二条、工程内容及质量要求

1、工程内容：承包人在发包人指定地点打井。凿孔及井管、水泵安装、封井、洗井、抽水试验。

2、施工技术及质量要求： (以每口井勘察设计文件为准)

(1)、井 径：开孔直径∮ 462 mm，终孔直径∮ 219 mm，中间孔径的变化的位置、大小要根据地层情况并与管径的大小相适应。

(2)、井斜≤1?/100m,逥次进尺2～3m;记录塌孔、掉块、和漏水情况及漏水量，事故处理情况等;

(3)、井管安装应垂直无弯曲现象。必须保证井管正中位置，以保证封闭止水效果。

(4)、封闭止水：每口机井下井管后要立即加压注浆封闭止水。水泥砂浆按1:1配比，确保彻底封闭止水，以防煤系地层水混入下部熔岩水，保证水质清洁，可以饮用。

(5)、洗井及抽水试验：洗井达水清无岩粉的混浊现象为止，洗井台班不小于12个。抽水试验台班不小于12小时，准确测取S值、稳定时间、水井实际抽水量。

(6)、成果要求：成井综合柱状图、抽水成果曲线、成井报告。如达不到合格质量要求要求，发包人不予支付工程款，承包人必须进行修改直至达到验收标准，其中所发生的费用及造成的相关损失由承包人自行承担。

(7)、按甲方提供设计技术资料为准

第三条、合同单价及结算方式、结算原则

1、总造价：综合单价为 元/米，每口井设计深度450-550米 。 该综合单价包含：钻孔、机井配套、封闭止水、水管的安装人工费、机械费;泥浆坑开挖;洗井、抽水试验及所有安全防护用具等材料;施工机械进出场费用、措施费用、管理费、安全文明费、税费、其它配合费用、各种风险因素等一切费用。

2、付款方式：(以每单口井为基准计算支付)设备到场开钻后七日内支付20%工程款，打至一半米支付工程款50%。抽水试验完毕，且成井质量、出水水质等达到验收标准后，待建设单位验收合格后一个月内支付至该口井总造价的95%，剩余5%款项作为质量保证金，待水井正式交付使用满12个月后一次性付清。

3、结算原则：经验收实际打井深度乘以综合单价，打井数量及深度以发包人最终验收确认合格数量为准。

4、工程合同最终按实际发生数量结算。

第四条、工期

每口井工期定为 天。具体开工日期由发包人书面确定。承包人必须在规定工期内完成全部工作。交工后，人员和其它设施。否则承包人必须承担由此产生的一切经济损失和法律责任。

第五条、双方责任

发包人责任：

1、负责施工现场的“三通一平”(路通、水通、电通)，并负担其费用。

2、按本合同约定的要求及时向承包人支付工程款。

3、负责协调涉外关系。

4、发包人提供潜水泵、井管及水管设施，必须及时到井位，影响工期，由发包人负责。

5、指派 同志为甲方代表，负责解决施工过程临时发生的配合问题。

承包人责任

1、乙方指定 同志为乙方代表，负责处理施工现场事宜，并且负责教育乙方人员遵守甲方现场管理及安全制度。

2、施工中，乙方应为施工人员办理劳动保险及人身意外伤害保险，若乙方人员因打井及施工过程发生伤亡事故，由乙方负一切法律责任及经济责任。

3、管井投入使用后如发现质量及技术问题，甲方通知后12小时内到场，乙方负责免费维修解决。

4、按照发包人指定的位置安排有关设备按时进场，积极安装设备，组织施工。

5、严格做好安全文明施工管理。接受发包人的检查和监督，发包人提出的问题及时纠正。

6、封井材料由乙方自购，井壁周围封闭止水应密实，不能出现渗漏现象，保证出水水质。

7、如乙方所使用钻机采用柴油作燃料，钻机钻孔使用燃油由乙方自购，费用包含在综合单价中。

第六条、违约责任

1、承包人未按协议规定工期、质量要求完成施工任务，发包人可以决定是否解除合同。发包人决定解除合同的不予支付承包人已完合同价款。

2、二〇一一年 月 日设备必须进场，否则以每拖延1天，赔偿甲方单口井造价的3%。

3、承包人应遵守国家及政府有关部门关于文明施工和安全施工规定，承包人在打井施工过程中若造成人员伤亡事故，承包人应承担一切经济责任和法律责任。

第七条、本合同一式三份，甲方二份乙方一份。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

最新钻井施工合同模板

篇2：钻井施工合同范本

甲方：

乙方：

甲方因开采地下水资源，委托乙方承担钻井施工任务，经协商达成一致，签订以下合同条款，共同遵照履行。

一、承包方法：包工包料，不负责税款及水电费用。

二、施工任务与技术要求：

1、裸眼钻探，扩孔成井，安装井管，填料固井，封井洗井。

2、数量1眼，井深暂定130米，具体成井深度乙方可根据实际地质情况与甲方协商确定。

3、井孔埋径上部φ门600mm，下部至终孔φ273mm。

4、井管采用螺旋φ325mm×5护壁，具体安装深度乙方按实际地质情况而定（整体基岩不下管）。

5、水量8-10/m3为合格井，达到8/m3为合格井，达不到8/m3双方可协商处理。如协商不成，甲方应承担总工程款的30%，乙方承担总工程款的70%。

三、工期：暂定45天，遇天气原因，停电、停机、人力不可抗拒因素，工期顺延。

四、工程造价与付款方法：

1、包工包料每米元。工程总造价元（根据实际进尺米数结算）。

2、设备进场向乙方付款元。用于设备维护，职工生活，生产保证资金。井孔完成下管前付总工程款的%元。水井出水后10日内，如没有质量问题，付清剩余工程款。若不按合格约定付款，每天按总款的5%赔偿给乙方违约金。

五、双方的责任及义务

甲方：

1、负责电测深勘探及确定井位；

2、设备进场前，保证水、电、路三通至施工现场提供足够的电容量。

3、场地平整及泥浆池开挖。

4、派专人负责，及时协商施工中需解决和干扰施工的因素。

5、及时组织验收，水井出水10日内无异议为称交甲方使用，出现非质量问题，乙方不承担责任。

乙方：

1、及时组织施工人员及设备，进入场地，开展施工。

2、按照技术要求及操作规范，保证质量，按时完成任务。

3、在施工期间安全事故由乙方负责。

4、及时向甲方汇报生产进度及生产技术指标。

六、：

1、本合同未尽事宜，双方另行协商解决。

2、如发生争议时由上级主管部门调解，调解不成，可向当地人民法院起诉。

3、该合同一式两份，甲乙双方各执一份。自双方签字之日起生效，双方各自履行完责任和义务后自行失效。

甲方：乙方：

负责人：负责人：

电话：电话：

篇3：钻井施工合同范本

国际标准钻井合同的主要条款涵盖了许多内容, 这里我们结合日常工作中常见问题, 重点关注A I P N和L O G I C两个合同版本中对业主和承包商的权利、义务和责任、免责、保证、保险和间接损失等条款的表述, 并进行了较为深入的比较与分析。

1.1业主的权利、义务和责任

(1) AIPN和LOGIC两个合同的通用条款中均包含了业主的权利和义务, 其中A I P N条款中专门设有“业主的权利和义务”条款, 但LOGIC条款中没有特别列出, 相关内容分别在其他条款中体现。

(2) 上述两个合同, 业主的主要义务在于及时向承包商发出书面作业指令, 并保证承包商设备、工具及人员的安全和及时办理付款。业主的主要权利是按照合同规定要求承包商提供合格的服务。而承包商的主要义务包括为业主提供合同规定的设备、工具、人员及相关服务, 同时服从业主指令, 并有义务对在作业过程中获取的业主方有关技术资料进行保密。承包商最重要的权利是要求业主在合同规定的时限内及时付款。

AIPN合同中业主的权利和义务的相关规定比LOGIC合同更为详细、明了。

1.2承包商的权利、义务和责任

(1) LOGIC合同第4条约定了“承包商的一般义务”, 但合同中没有“承包商权利”的专门条款。除该条约定外, 承包商的其他义务散见于其他条款中。AIPN合同第8条约定“承包方的权利和责任”, 其中对承包商通常的权利与义务进行了集中约定;另外, 在合同附件1第2部分“双方的责任”中, 以详细清单的方式提供了可选择约定为承包商或业主义务的30个项目。

(2) 从承包商与业主的相互独立性来看, AIPN合同第8条明确约定业主与承包商之间在管理、控制及法律责任上的相互独立性, 旨在避免业主对承包商在履约过程中的法律风险承担连带责任。但是, LOGIC合同第4条对此没有约定。

(3) 从承包商的义务来看, L O G I C合同第4条对承包商规定的一般义务主要包括:提供合格设备、人员、勤勉审慎履约、安全作业、遵守业主指令、按时提出作业需求、与其他承包商合作、事故通知等义务。

1.3免责条款

(1) AIPN和LOGIC两个合同通用条款中均包含了“相互免责” (k n o c k f o r knock) 条款, 即:除一方严重过失或故意行为外, 业主和承包商各自承担人员和财产损失责任且不向对方索赔。但对于钻井过程中井的损失和污染风险基本由业主承担, 承包商需承担的主要风险是其提供的钻井船及相关设备、人员的损失以及因操作失误引起的有限责任。

(2) 因免责条款已将大部分的作业风险划归业主承担, 因此, 在合同执行过程中, 为了降低、控制或转移作业风险, 业主除需要为其自身人员和财产购买相应的保险外, 还需购买井控险、井下工具险、综合责任险等险种;同时, 应在合同中规定承包商必须尽到勤勉和审慎履约, 如因承包商过失和重大疏忽造成损失, 承包商需承担相应的责任, 为便于操作, 可以规定承包商的责任限额。

(3) 在合同执行过程中, 对于承包商的过失和重大疏忽 (Default&Gross Negligence) 行为比较难界定的, 双方容易产生争议, 这是免责条款在合同执行的难点所在。

1.4保证条款

对比两个合同的warranty内容, AIPN合同中有专门的Warranty条款, LOGIC合同中虽没有专门的条款, 但是对于保证的相关内容分散于合同的liability和设施设备条款中。从保证条款在两个合同中的结构和陈述来看, 可以总结出如下几个共性的特点:

(1) 承包商对施工或者服务内容的保证。一是承包商提供的服务内容要符合合同要求, 二是承包商保证施工的过程要符合技术规格或者相关行业标准。

(2) 承包商对产品的保证义务。此处约定的产品义务应该视为对产品质量的陈述和保证, 例如要求符合合同相关附件中关于产品的技术规格或者质量标准。业主对于承包商的保证义务集中在提供作业地点的实际通行。

(3) 保证条款的目的是为了保证合同双方能够履行合同主要义务而对双方保证内容的陈述和保证, 它不能具有惩罚性质, 只能对于产品或者服务质量进行保证。一旦发生了不符合保证条款约定的情形, 也只能是违约方尽力去采取措施补救其应承担的保证义务。

(4) 对比两个合同文本对于保证条款的规定, 均对合同执行提出了很高的要求, 尤其是对承包商如何在项目执行过程中保证提供的服务或者产品能够符合合同的要求, 以及在项目控制过程中承包商如何保证下属的分包商、分业主均能够按照合同要求施工或提供服务。

1.5不可抗力条款

LOGIC和AIPN两个合同版本对不可抗力的定义基本相同, 即超过一方合理控制能力的、阻止和阻碍合同执行的事件, 包括:

(1) 战争、恐怖活动、暴乱、外国入侵、罢工等社会事件;

(2) 洪水、地震、火灾等自然灾害;

(3) 修改法令、颁布新法规等政府行为。LOGIC的合同版本中还包括核燃料/核废物引起的核辐射以及飞机等航空器引起的压力波两项内容。

对于不可抗力下的免责条款, 两个合同版本都规定任何一方遭受不可抗力时, 免除履行合同的责任;并且都写明附件中所规定的业主的偿付义务除外, 亦即在不可抗力发生时业主仍需向承包商支付附件中所规定的补偿费。

关于不可抗力下的行动和措施, 两个合同版本都规定受不可抗力影响的一方应立即通知另一方, 并应采取一切措施尽可能减少不可抗力的影响, 以尽快恢复作业。

另外, A I P N的合同版本中还有不可抗力发生时的终止条款, 即当不可抗力连续超过多少天或在30天内累计超过多少天时, 任何一方可通知对方终止合同。

作为钻井作业的承包执行者, 承包商遭受不可抗力影响的可能性更大, 业主则主要是在所负责的物资材料供应上可能会受到影响。

双方在制定该条款时主要应关注以下两个方面, 一是不可抗力的定义范围, 即对不可抗力所包括的内容要给予清晰、明确、全面的定义;二是业主的补偿费率, 双方应通过协商制定一个合理的补偿费率。在合同的执行过程中如果发生不可抗力, 各方应有效使用合同中的有关免责条款, 切实维护自身利益, 并应按合同中有关规定, 努力减少不可抗力的影响, 维护项目利益。

1.6保险条款

(1) LOGIC合同中仅有承包商购买保险的内容, 而AIPN合同中则有承包商购买保险以及业主和承包商各自购买保险两个选项。

(2) 两个合同对最低保险内容的说明基本一致, 包括雇主责任险、工作人员赔偿金、一般第三方责任险、船舶和飞机保险、保护和赔偿保险等。两个合同都要求保证合同期限内保险的有效性, 并都要求选择有信誉的保险公司。AIPN合同中除最低保险外, 还有额外责任险这一项, 但没有具体的说明;APIN合同版本还规定任何一方可就本合同要求的保险范围进行自保。

(3) 两个合同都要求在保险批单中注明保险公司放弃追索权, 特别是对业主的代位求偿权;都规定应在放弃保险合同或对保险合同进行重大修改前30天通知业主。

(4) 双方在制定该条款时, 应结合项目的实际作业情况合理确定保险内容和范围, 特别要考虑作业所在国的强制保险要求, 以有效防范风险并兼顾项目的经济性;业主要特别注意在条款中写明免于被追偿等内容, 以有效规避风险。在合同执行过程中, 投保方要严格按合同要求选择资质好的保险公司并注意及时续保, 发生事故时要及时向保险公司索赔。

1.7间接损失条款

(1) 两个版本均约定了合同双方均需保证对方的间接损失不受己方的影响而发生损失。虽然对于间接损失的范围可以界定、并且能够约定放弃。但是合同双方都负有勤勉义务保证对方的间接损失不受损害。

(2) 对于间接损失条款, 是互负免除间接损失义务还是相互免除对方的间接损失义务要视合同双方地位、项目执行情况而定。如果合同双方中一方的工作直接影响到另一方工作的进度、采办和动复员的话, 再约定互相放弃间接损失的话就会对受另一方影响较大的一方不公平。

(3) 对于间接损失的除外情形, 需要合同双方进行具体约定, 一般来讲, 例如潜在机会的丧失、对业主承担的连带责任等都视双方约定是否作为间接损失的范围。另外, 即使约定了合同一方或者双方对于间接损失负责, 但是应在合同中约定清楚赔偿的上限, 以防止企业陷入无上限赔偿的泥潭。

2关于钻井服务合同的附属条款

国际标准钻井合同的附属条款主要是对主要条款的设备技术标准、员工数量及工作标准等做出详细的规定;附属条款也会对钻井作业过程中所需要材料的供应责任, 做出详细的规定;业主还会要求承包商提供生活服务并支付费用。

此外, 如果业主对作业有特殊要求, 需要承包商提供特殊的作业工具, 业主往往会在附属条款里列举工具清单、付款金额等。尽管附属条款只是主要条款的补充和说明, 但由于附属条款是主要条款价格支付部分的重要依据, 因此, 必须对附属条款加以重视。

3小结

通过对AIPN和LOGIC钻井服务合同在上述条款的对比, 我们发现:

(1) AIPN合同由于设定了多种情况的选择, 对谈判双方更具灵活性, 但同时也增加了不同情况的复杂性;

(2) AIPN合同的约定在条文结构上更具有逻辑性;

(3) AIPN合同在具体内容约定上更为详尽。从厘清业主与承包商权利、义务和责任的角度以及不同情况下的操作性来看, A I P N合同相对于L O G I C合同更为合理、完善。

参考文献

篇4：钻井承包合同及管理模式计划探讨

【关键词】钻井管理模式日费合同进尺合同总包合同钻完井EPC

国际石油行业在七十年代只有日费制承包和进尺制承包两种基本承包方式；进入八十年代，总包制承包方式在钻井工程承包中得到应用。国际钻井承包商协会IADC将钻井合同分为三种：日费合同（Daywork Drilling Contract）、进尺合同（Footage Drilling Contract）、总包合同（Turnkey Drilling Contract）。

一、国际主流钻井承包合同模式

所谓鼓励性承包是指根据钻井承包商在指定工作范围内承担风险的程度，石油公司按作业性能给钻井承包商支付报酬的一种承包方式。根据钻井承包商承担责任的大小，鼓励性承包方式可分为四种：鼓励性日费制承包、功效鼓励承包、分担风险承包和鼓励性综合承包。

1.鼓励性日费制承包

鼓励性日费制承包是在传统日费制基础上，增加一些鼓励性措施和相应条款，以激励承包商的积极性，改善作业性能。合同双方根据以往的作业经验和邻井资料，并结合所要钻井的设计，共同制定目标参数。在实施过程中，若实际作业性能优于目标参数，钻井承包商除了按日费率获得报酬外，还将得到按事先确定的方法计算的报酬；石油公司则因作业性能改善而降低成本、提前發现或生产。

目标性能一般根据钻井时效、钻头成本、钻井液成本等来设定，双方获益比例则以不同目标参数的具体情况而定。

2.功效鼓励性承包

这是一种以进尺为依据的鼓励性承包方式。在这种“鼓励性改进型进尺制承包”方式中，按照双方同意的比例从日费制中分隔出一部分改为以进尺为依据的支付办法，其余部分仍按日费制实行。鼓励性系数（0～1）趋于l时为改进型进尺制，若在钻井过程中发生问题，钻井承包商承担主要风险；而鼓励性系数趋于0时为日费制，油公司承担主要风险。

3.分担风险承包

在综合日费制、进尺制和总包制三种承包方式的基础上。美国Western Oceanic公司于1986年前后推出了“分担风险”的承包方式。其目的是为了使油公司既能以最少的费用获得钻井预期的最终结果，又能有办法刺激承包商提高作业性能。

在这种承包方式中，合同双方分担各自最有利对付的风险。石油公司承担地质、气候与井有关的风险；而钻井承包商承担钻机不能正常运行和井队作业不当等工程风险。

4.鼓励性综合承包

鼓励性综合承包是指，除承担钻井作业外，石油公司希望承钻井包商承担更多与钻井有关的服务，并根据作业性能予以奖励。

在这种承包方式中，石油公司可降低单位进尺成本，分散风险，改善作业性能，降低管理费，避免重复性工作，通过提高积极性和降低固定成本，优化批准预算，加快技术开发的进程，缩短积累经验的过程，减少人力投入等等。

二、国内外石油公司钻井承包合同情况

1.国际石油公司钻井承包合同情况

自上世纪九十年代以来，各种传统的承包方式基本上开始转变。国际石油公司如壳牌率先对传统的钻井承包方法进行了改革，提出了“九十年代钻井承包战略”，其突出的特点就是油公司的监督作用和合同合作导向发生了根本变化，以利益和友谊来诱导承包商投入更大资源，进而提高作业效率，使投资方获取最大的效益，又称“资源共享、风险共担战略”。目的是以较高的成本效益交付合格的油井，这种承包模式要求承包商管理自己的人员、设备和材料，充分发挥其技术、管理资源的作用，油公司的的责任将从对作业的生硬监督变为对承包商的管理。

综合承包，把一合同格式相似的相关服务，通过合同中的特殊章节联系在一起，将一系列相关服务合并到一份合同中，组成综合服务合同。

分包，油公司在与钻井承包商签订钻井合同的同时，由钻井承包商与提供其他服务的承包商签订合同，并由钻井承包商管理。

2.中国海洋石油公司钻井承包合同情况

针对海上石油勘探与生产工程风险高、投资大的特点，中国海洋石油钻井作业一般采用日费制的合同承包方式，这种做法与国际承包管理方式一致。同时，为了激励服务方主动提高技术水平和管理水平，也采用了进尺合同、总包合同。并将作业进度、质量和HSE因素加进承包合同中，作为最后鼓励措施的评估条件。具体情况如下：

日费合同：由于中国海洋石油集团所属的钻井平台对内实行内部指导日费价，所以油公司和服务公司一般按集团公司确定的钻机日费率执行；

总包合同：中国海洋石油集团公司在一定情况下也采用总包合同，此情况一般是总包国外石油公司在国内海洋的钻完井工程，或总包油公司在国外的钻完井工程。另外，为更好地控制项目勘探开发的费用和质量，在国内海上钻井专业技术服务领域也应用总包合同模式，如定向井、钻井液服务等。

进尺合同：为更好地控制项目勘探开发的费用和质量，中国海洋石油在海上钻井专业技术服务领域也应用进尺合同模式，如在涠12-1油田群定向井、钻井液服务等曾成功应用进尺合同，起到了一定的效果。

3.中国石油集团公司钻井承包合同模式

为实现集团公司项目控投资和控成本的“双控”管理目标，中石油不同地区和油田，根据对地质认识程度和风险大小等因素，钻井承包合同模式有日费、总包、区块总承包、单井总承包和钻完井EPC，并实行相应的管理。灵活、新的合同管理模式实现了甲乙双方技术优势互补，为加快勘探开发进程翻开了新的一页。

钻井日费制承包：根据钻机在井上的工作日数，按一定的日费率向承包商支付报酬。

钻井总包：将一口井或一个区块两口及两口以上井的钻井工程（材料）一次发包给钻井施工单位。

篇5：钻井工程施工合同

发包人： 承包人：

钻井工程施工合同书

发包人： 承包人： 依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定基础上，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就 钻井工程施工事宜，经双方友好协商，就本工程达成如下一致合同。

第一条 工程概况

1.1工程名称：

1.2工程地点： 第二条 施工范围

施工范围：预算清单内包含的所有内容。第三条 合同价款

本合同总价款为：综合单价 元/米，实际打井深度为 米，共计 口井，应支付价款： 元，大写：。

第四条 工程款支付

4.1承包单位人员、机械、设备、主材进场，钻井施工一口井完工支付总价款的 %。

4.2钻井施工 口井完工并竣工验收合格后支总价款的 %。

第 1 页 共 14页

4.3完成工程竣工结算、钻井施工资料移交后支付总价款的 ％。

4.4保修期满后无质量问题支付剩余 %。

第五条 技术要求：

保证满足国家及 钻井工程各项技术规程以及其他分项工程相关的技术规程和标准，并达到国家备案验收标准，工程质量合格。

第六条 施工方案及工程进度：

6.1合同确认承包人应向发包人提交工程施工方案及工程进度横道图并严格按图施工。

6.2承包人必须严格按照钻井工程施工方案及进度横道图执行，确保工程完成。如每延期一天则向发包人缴纳5000元延期违约金。

第七条 合同工期

7.1开工日期为： 合同签订日。拟订竣工日期为： 2013 年 9月20日

7.2竣工日期是指承包人完成本合同范围内所有工程，并经双方（甲、乙）验收合格之日。

第八条 组成合同的文件

8.1本合同合同书。

8.2钻井工程国家标准、规范及有关技术文件。8.3提交钻井的各项资料及时间。

第 2 页 共 14页

8.4凿井工程制定方案、钻井质量验收标准

第九条 双方责任

9.1发包人责任

9.1.1负责提供钻井的位臵、坐标控制点以书面的形式交给承包人。

9.1.2及时组织配合各项工程的实施。9.1.3负责协调本合同外其他工程的协调。

9.1.4负责向承包人提供施工场地的工程地质资料，保证数据真实可靠。

9.1.5协助承包人解决施工现场用电事宜，接电所发生的一切费用及电费均由承包人承担。

9.2承包人责任

9.2.1承包人必须选派有钻井工程等相关专业证件的人员及有相关工程施工技术经验和现场综合管理能力的人员任项目经理、专业技术负责人、质量检查员。

9.2.2承包人负责编写钻井工程设计及施工图，经专家组审查通过后作为承包人钻井工程施工依据。

9.2.3承包人根据国家及 地方关于钻井工程施工规范标准完成施工及后期维护，并达到设计要求。经发包人等相关单位验收合格确认后使用。

9.2.4承包人应遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，在进场前，第 3 页 共 14页

按规定办理各相关手续，并以书面形式告知发包人、监理单位。承包人应严格遵守有关环境保护的法律、法规，在施工过程中严格落实粉尘、废水等污染防治措施及生态保护、水土保持措施，负责解决施工扰民或民扰的问题。否则由此发生的一切费用由承包人承担。

9.2.5在竣工验收合格交付前，承包人负责已完工程的成品保护工作，期间发生损坏，由承包人自费负责修复；施工过程和保修期内，每发生一起因承包人施工或质量问题引起的质量事故或质检等相关单位的处罚，由此造成发包人的一切损失由承包人承担。

9.2.6凡是承包人未能按照合同约定期限完成规定的施工内容，造成发包人损失的，承包人应负责向发包人全额赔偿。

9.2.7承包人食宿自理。施工用水、用电在发包人指定的水、电源位臵自行、自费接出，并承担所有的水电等费用。

9.2.8承包人必须与工人签订劳动合同、安全责任书、质量保证书，且必须优先将工程款足额支付农民工工资，如有拖欠农民工工资现象，发包人有权从工程进度款中扣除农民工工资。如因承包人拖欠农民工工资导致发包人被诉，承包人应赔偿发包人的全部损失。

9.2.9承包人项目经理和技术负责人必须向发包人提供的人员备案表中的一致，在施工过程中，若由乙方机具故障、第 4 页 共 14页

技术失误、操作不当原因给甲方或第三方造成损失的，由乙方负责赔偿。造成井眼报废，承包人自筹资金重新开钻，直至达到设计要求，其返工费用承包人自理。

9.2.10进驻施工现场后，承包人必须遵守施工现场各项规章制度，按照发包人工地要求安全文明施工；同时，承包人应对施工人员进行安全技术交底，对本合同范围内工程负全部安全责任。因本合同范围内工程出现任何安全事故，均由本合同承包人负责。

9.2.11承包人负责办理各项报验、验收及检测工作，费用由承包人承担，发包人不再向承包人另行支付。第十条 工程质量和验收

10.1 承包人应严格按国家钻井施工技术规程进行施工，随时接受发包人现场甲方代表及监理人员的检查，及时报发包人、监理、质检部门进行工程验收，达到合格标准并负终身责任制。

10.2工程施工过程中的关键工序必须经发包人、监理单位质检站等相关单位检查验收合格后方可进行下一道工序，否则一切后果均由承包人承担。

10.3施工中出现工程质量达不到约定标准或违反施工程序、施工操作工艺的情况，发包人、监理单位一经发现，有权要求承包人限期内返工，承包人应按要求进行返工，直到符合质量标准，返工费用及损失全部由承包人承担，同时工

第 5 页 共 14页

期不予顺延。限期内达不到整改要求的，发包人有权拒付进度款。

10.4承包人负责提供国家指定的法定验收单位要求出具的相关法律及技术文件。

10.5工程施工中的各类验收，必须提前24小时以书面形式通知发包人、监理单位、质检站等相关单位验收，验收合格后方可继续施工。否则，由此所发生的一切经济责任及事故责任均由承包人承担。

10.6因施工和材料质量问题出现返工，由承包人承担拆除、返工和材料重购的一切费用，且工期不予顺延。10.7工程具备竣工验收条件，承包人按国家工程竣工验收有关规定，提前30天向监理单位提供完整竣工资料、竣工验收报告及工程质量保修书。监理单位认为符合验收条件后组织发包人验收。发包人在验收后提出整改意见的，承包人按要求整改，并承担由此造成整改的费用。

10.8在单位工程竣工验收合格之前、承包人承包工程竣工之后的时间内，承包人负责成品保护，并保证工程能够顺利通过单位工程的最后竣工验收，若因承包人原因未通过单位工程的竣工验收，因此造成的工期延误所发生的一切经济责任均用由承包人承担。

10.9如因承包人承包范围内的施工质量导致承包范围内工程未能一次性通过验收，承包人将按照合同价款的3%向发

第 6 页 共 14页

包人支付违约金，并由承包人负责整改，直至通过验收。

10.10承包人在竣工验收合格后10日内向发包人移交本合同工程、完整的竣工资料及相关资料。

10.11承包人应在竣工验收合格后10天内撤出全部临建、施工人员、机械设备和剩余材料，并将所有承包范围内的工程清理干净。如不能及时拆除或清理，发包人有权强行拆除并清理，造成的费用及责任均由承包人承担。

10.12承包人负责交付前的保护工作并承担相关费用。如有破损、缺件、损伤、刮伤等情况，承包人必须保证在不影响交工期限的前提下采取措施进行维修。否则视为承包人未完成本合同义务。

第十一条 材料设备约定

11.1材料设备标准：材料设备必需达到国家相关标准。11.2所有材料须经发包人现场工程师及监理单位签字确认后方可使用。如承包人使用代用材料，须经发包人代表及监理单位批准签字后方可使用。

11.3承包人所提供材料、设备进场前，必须提供检验报告、合格证、出厂证明、质量保证书、技术资料以及使用说明书给发包人、监理单位。如资料不齐或不符合本合同及相关规范规定，发包人、监理单位有权拒收。给发包人造成损失的，由承包人赔偿。凡需备案的材料必须履行备案手续。

11.4工程材料检验严格执行《建设工程质量检测见证取

第 7 页 共 14页

样暂行规定》，所有检测取样必须经过监理和发包人见证，并三方共同取样；对必要的材料，需报监理和发包人封样备查。对有复检要求的材料、设备，承包人应及时送法定检验部门检验，检验合格后方能用于本工程，检验试验费由承包人承担。

第十二条 安全施工与检查

12.1承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。施工过程中或施工现场发生安全事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。

12.2承包人应在现场配备专职的质量、安全检查员，并对其在施工场地的工作人员进行安全教育，对其安全负责；承包人施工人员必须服从发包人现场代表、监理单位的监督管理。

第十三条 工程结算

13.1承包人自竣工验收合格并将工程和工程资料移交给发包人后三十日内，承包人应向发包人提交承包人盖章、承包人法人代表签字、并有承包人编制竣工结算报告及完整、有效的结算资料，发包人对结算资料进行审核，符合要求的在竣工结算资料回执上签字并加盖甲方公章后送第三方评审无误后方可视为发包人收到竣工结算资料。

第 8 页 共 14页

13.2发包人自收到承包人完整、无误、有效的结算资料之日起六十日内，发包人自行并委托有资质的造价咨询单位或评审中心进行审核，给予确认或提出修改意见，并将审核结果通知承包人作为双方竣工结算价款的依据；如承包人持有异议，则仅对异议部分进行核对和协商；协商不成，执行本合同争议解决条款。

13.3承包人应一次性将申报竣工结算资料交予发包人，在工程结算审核过程中，承包人不得再增加任何结算资料（图纸、洽商变更单、价格凭证等），在结算审核中发现承包人递交的结算资料错误、无效或不完整的，审价延误的责任全部由承包人承担。

13.4承包人未按约定的时间向发包人提交竣工结算报告和资料的，发包人的结算审核时间顺延但发包人有权根据已有资料进行审查，责任由承包人承担。

13.5承包人应按发包人的财务流程办理付款事项，发包人支付工程款时，承包人应提供税务局认可的正式发票，如因发票问题出现任何经济纠纷和损失全部由承包人承担。第十四条 质量保修与约定 14.1质量保修

14.1.1承包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。

第 9 页 共 14页

14.1.2属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到修理通知之时起24小时内派人保修。发生紧急抢修事故如钻井工程出现故障等承包人须在接到发包人通知后8小时内修复。

14.1.3在保修期内，由于承包人责任造成的损失，均由承包人承担。

14.1.4承包人未能及时进场维修或未能在发包人指定的合理期限内维修完好或经过两次维修都未能修好的，发包人有权自行另请他人代为维修并确定价格，所有修复费用及赔偿费用可以从发包人支付承包人的任何款项中扣除，但不等于解除承包人的任何应负的责任。

14.1.5承包人每次维修完毕，应负责将施工现场清理干净并在完成后取得发包人的验收签字，所维修项目如在六个月内再次出现同样缺陷的，保修期顺延并仍由承包人承担保修责任。

14.1.6在保修期间，发包人不为承包人提供临时用房及场地。如有需要，由承包人自行解决。

14.1.7质量保修完成后，由承包人提出发包人组织验收。

14.1.8承包人同意在免费保修期满后至设备材料有效寿命年限内，继续提供维修服务，并按优惠价收取费用。

14.1.9保修期从单位工程竣工验收通过之日起开始。

14.2保修约定：

13.2.1本工程的保修期为： 年。

14.2.2保修范围：本合同结算款所包含的项目和其他约定

第 10 页 共 14页

等全部内容。

14.2.3保修责任：承包人保修范围内，造成发包人的全部损失，均由承包人负责。

14.2.4本工程保修期内半个月免费巡检一次，帮助发包人检查存在的隐患。

14.2.5保修款：承包人结算款中预留 %作为保修款，在壹年保修期满后且无任何异常情况发生情况下支付。若发包人垫付维修费用，无论垫付费用是否超出保修款总额，垫付费用全部由承包人支付；所有保修款在结算时均不计利息。

第十五条 违约条款与合同解除

15.1合同生效后，任何一方无故终止或解除合同，违约方应向守约方支付合同总价款 的违约金，守约方有权追究违约方造成的其他经济损失。

15.2承包人不能按照发包人认可的进度计划实施的，发包人有权要求承包人改进，七日内承包人未有实质性改进的，发包人有权拒付工程款，直至解除合同。

15.3如承包人所供材料、设备不符合本合同约定质量标准，发包人有权要求承包人所供材料全部退场，重新供应，损失费用由承包人全部承担；如因此不能满足工程需要，发包人有权解除合同，承包人应按合同总价款的1%向发包人支付违约金，解除合同通知自到达承包人，本合同即解除。

15.4如承包人未按合同约定工期完工，每拖延一天承包人

第 11 页 共 14页

向发包人支付本合同价款1%的违约金，若累计超过7天，发包人有权解除合同，承包人除承担延期的违约责任外，应按合同总价款的1%向发包人支付违约金，解除合同通知自到达承包人，本合同即解除，承包人已完工程量按已完工程的60%计算，剩余工程款项不再支付，因此造成的损失由承包人负责赔偿。

15.5在施工过程中，如承包人在合同规定的关键节点工期延误，每延误一天承包人向发包人支付本合同价款3‰的违约金。

15.6如因承包人原因导致质量达不到要求而进行的整改，承包人应进行整改，并承担全部整改费用。经整改仍不合格的或质量目标不能实现，发包人有权单方面解除合同，承包人应按合同总价款的10%向发包人支付违约金，同时并可另行安排其他单位完成，由此所发生的所有费用从将要支付或已支付给承包人的工程款中扣回。解除合同通知自到达承包人，本合同即解除。

15.7因承包人原因解除合同时，发包人有权决定是否对承包人已施工的工程进行结算，且发包人有权处理承包人在现场的一切设施、设备、材料，并有进一步向承包人索赔的权利。

第十六条

其它约定事项

若在现场施工过程中或施工现场范围内出现任何安全问题，发生人员伤亡事故（含第三人）及财产损失，承包人应承担事故责任并支付处理事故的一切费用。第十七条 争议的解决

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，第 12 页 共 14页

协商不成的按下列第

（一）种方式解决：

（一）提交合同签订地仲裁委员会仲裁。

（二）依法向人民法院起诉。

第十八条 本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力

本合同一式 份，甲乙双方各执 份，具有同等的法律效力，每页均有骑缝章，双方签字盖章后生效。本合同自合同约定的内容全部履行完毕之日终止。

（横线以下为双方签字盖章，无正文）发包人：（盖章）承包人：（盖章）

法定代表人：（签章）法定代表人：（盖章）

委托代理人： 委托代理人：

签订日期： 年 月 日

篇6：侧钻井工程施工合同(基地内)

一、起草单位与执笔人

本合同由中国石化法律事务部组织起草，由江苏石油勘探局负责编写，执笔人：李晓彬、王安东，联系电话：0514-87760762，传真：0514-87760763，电邮：wangad@joeco.com.cn。

二、注意事项

1、本合同适用于甲乙双方均为中国石化系统且在同一基地内的单位进行侧钻工程施工所发生的业务。

2、本合同的修改。修改本合同不影响甲方实质性权利义务的，应经甲方兼职合同管理员审查同意。修改本合同影响甲方实质性权利义务的，应经甲方专职合同管理员审查同意。

3、具体条款使用说明。

（1）侧钻工程合同标准文本作为一个整体，其内部的各条款内容之间是具有关联性的，在实际应用过程中如对个别条款做出变动，那么其相对应的条款也要做出相应的调整。如：要调整双方权利义务的条款内容，在与之相对应的违约责任条款中也要改动相应的内容。

（2）文本中HSE条款对甲方、乙方在安全、环保、健康方面做出了原则性的要求和规定，在实际操作中可以引用HSE方面的法规或相关规定执行，或双方另行签订HSE责任书将内容细化，并作为合同的附件。

（3）违约金的约定在文本中都是以“空格”的形式列出的，在实践过程中应根据具体情况协商做出约定。

（4）文本中有关“时间”、“期限”的要求，在实际填写中应结合生产实际，按照侧钻工程施工的工序、施工要求制定出合理的时间或期限。

4、本说明只供油田内部单位参考使用，使用时应删除。

侧钻井工程施工合同

（基地内）

甲方（发包方）：合同编号： 乙方（承包方）：

为明确甲、乙双方在侧钻井施工过程中的权利义务关系，按照中国石化《关联交易管理暂行办法》规定，本着自愿平等、诚实信用的原则，经双方协商一致，签订本合同。

第一条 合同标的1.1区块：

1.2井号：

1.3井型：

1.4井别：

1.5侧钻井段

1.6目的层

1.7设计井垂深，斜深

1.8钻机类型：

1.9工作量：详见地质设计、工程设计。

第二条 承包方式

采用总承包的方式。由乙方自行组织设备、工具、材料及人员完成本侧钻井工程全部工作，按照合同规定的质量标准在规定的工期内完成施工任务，乙方不得转包。未经甲方书面同意，不得分包。

第三条 价款（费用）及结算

3.1合同价款：

3.1.1 合同价款为万元，具体费用构成见费用预算表。

3.1.2 本合同价款税金，乙方须提供发票。

3.2工作量及费用的调整：

3.2.1 中途工序或设计变更，增减施工工序，合同结算价款按实际发生工作量结算；

3.2.2 未经甲方许可，乙方不得随意增减工作量；增减工作量必须有甲方签发的书面工作指令或甲方现场监督当场的书面签认，并增减相应的费用。

3.3结算方式：

3.3.1本合同生效后日内，甲方按合同价款的% 向乙方支付预付款；

3.3.2根据进度情况，按% 向乙方支付进度款，预付款和进度款总额付至合同价款的% 时停止支付；

3.3.3 验收合格后日内，向乙方结算其余工程款；

3.4 为履行本合同，乙方指定收款单位为：

开户银行 :

银行账号 :

乙方改变收款单位、开户银行、银行账号的 , 应至少提前 7 日书面通知甲方。

第四条 施工期限

4.1 施工期限:日历天，以甲方开工令确定的时间为起算点。

4.2 在施工过程中，如遇下列情况，双方应及时协商，以书面形式调整工程期限。

4.2.1 因不可抗力而被迫停工的；

4.2.2 甲方变更设计；

4.2.3 甲方的计划调整或变更使施工中断的；

4.3.4 井下实际情况与甲方提供资料不符；

4.3.5 因甲方未能提供约定的施工条件；

4.3.6 因工农关系、地面条件使施工中断的。

第五条 质量标准及验收方式

5.1 质量标准按以下先后顺序执行：

5.1.1双方约定的标准；

5.1.2中国石化现行有效的侧钻工程施工质量、技术标准或规程；

5.1.3国家现行标准、规范、规定。

5.2 验收方式：甲方接到乙方的书面通知后工作日内组织有关人员进行验收，验收合格后签署验收单。

第六条 双方的权利和义务

6.1甲方权利义务

6.1.1监督、检查乙方按合同、设计施工；不符合约定的，有权要求及时整改。

6.1.2审批乙方编制的侧钻工程设计、施工设计、泥浆设计和固井设计。在合同承包期间，有权更改设计，并决定更改设计后的作业方式。

6.1.3根据油田勘探开发需要，调整井位部署、工作量或变更设计。

6.1.4施工前日提供地质设计和工程设计等技术资料。

6.1.5侧钻施工井周围必要的注水井等资料；

6.1.6甲方负责侧钻井周围注水井停注工作或根据施工需要合理调整注水井的注水量和注水压力，必要时需要停注泄压。

6.1.7由于甲方施工方案变化必须变更设计时，应及时向乙方提供书面通知和补充设计，并承担相关的费用。

6.1.8甲方应在完井电测完毕后小时内，向乙方施工队伍送达《完井通知书》。

6.1.9甲方接到乙方的汇报、报告、验收通知、地质情况咨询等需甲方答复事项时，甲方应在小时内做出书面答复。

6.1.10甲方在该井施工过程中进行的新技术、新工艺试验，增加的费用方承担；在试验过程中，由此引发的井下复杂事故，事故处理费用由甲方承担。

6.1.11按照约定结算价款。

6.2乙方的权利义务

6.2.1要求甲方及时确认调整的工作量。

6.2.2要求甲方按约定进行结算。

6.2.3按地质、工程设计施工和甲方书面指令施工。

6.2.4编制单井工程设计和施工设计，于施工前日送甲方批准后执行。

6.2.5在开钻和打开油气层前小时通知甲方现场验收，合格后方可进入下步作业。

6.2.6遇特殊情况无法进行施工时，应当以书面形式通知甲方，经同意后方可进行下一道工序。

6.2.7每日按时向甲方汇报工程进展情况，并负责井队汇报系统的保管与维护。

6.2.8乙方提供的材料保证质量合格。对甲方提供的设备、设施和材料，负责保管。

6.2.9应接受甲方的设计变更，及设计变更后的作业方式。当实钻地质情况与设计不符时，有义务向甲方建议更改设计，但须经甲方同意后方可实施。

6.2.10甲方设计所提供的压力系数为参考值，乙方应按工程设计要求安装封井器，并保证随时处于完好状态，应有专人观察液面情况，如出现异常高压、低压、发生井涌、井漏时，乙方应按相关技术要求进行作业处理。

6.2.11工程结束后日内向甲方提交单井施工总结等全部施工资料。

第七条 违约责任

7.1甲方未按约定付款，按银行同期贷款利率支付违约金。

7.2按照合同开钻时间要求，甲方在乙方达到开钻条件后，未能提供地质设计和工程设计等技术资料，给乙方造成的停工损失费用，由甲方承担。

7.3因乙方工程资料漏项影响侧钻工程结论及资料可靠程度的，应支付万元违约金。

7.4施工质量未达到合同要求的，应支付合同价款%违约金，并自费负责补救；未按设计施工,造成事故的, 应承担赔偿责任。

7.5在工程施工过程中造假资料的，应支付万元 违约金。

7.6提供的物资材料不符合设计要求的，应支付万元违约金；造成损失的，应承担赔偿责任。

7.7乙方未经甲方许可转包、分包的，甲方有权解除合同，甲方行使合同解除权解除合同的，乙方应向甲方支付本合同价款% 的违约金；甲方要求继续履行合同的，乙方应继续履行，并向甲方支付本合同价款% 的违约金。

第八条 资料的归属及保密

乙方在合同规定的作业中所取得的资料属甲方所有。施工结束，按合同规定的时间审定验收之后，应全部完整地移交给甲方。双方应共同做好资料的保管和保密工作，由于一方原因造成资料损坏、遗失或泄密的，责任方应承担资料的损坏、遗失或泄密责任。

第九条 合同的生效、变更、解除

9.1 本合同自双方代表签字并加盖合同专用章后生效。

9.2 变更或协商解除合同时，双方应签订书面协议。合同变更或解除前，原合同继续履行。

第十条 HSE 管理

执行国家相关法律法规和中国石化有关HSE管理体系。

第十一条 争议的解决方式

在本协议履行过程中甲、乙双方发生争议，双方应尽最大努力及时协商解决。若协商不成，提交油田内部法律纠纷调解处理委员会调解处理。

第十二条 其它

12.1 本合同一式份，甲乙双方各持正本一份、副本份，正副本具有同等效力。12.2 本合同附件：。

甲方（发包方）：乙方（承包方）：

签约代表：签约代表：