生产责任承包合同

生产责任承包合同（共12篇）

篇1：生产责任承包合同

甲方：_____________厂

乙方：___________车间

合同期限：___________

为了贯彻经济改革精神，提高企业经济效益，打破大锅饭，铁饭碗，平均主义，进一步调动车间班组和工人的积极性，我们厂决定与本厂的车间实行生产责任承包。经甲乙双方商定，特签如下合同，共同信守。

一、乙方的权利及应承担的经济责任

（1）有权在规定的生产经营范围内，在任务保量完成厂内下达的生产计划以后，自主地决定产品生产与销售。

（2）乙方现有车间的人员，有权自主地调动和使用，厂里不得予以干涉或抽调。

（3）乙方必须按时按量的完成甲方规定的生产任务和利润指标。如乙方完不成生产任务和利润指标时，按其金额的百分比以同等比例扣发奖金，如因生产管理不善造成亏损时，适当扣发当月工资，最多不超过扣除基本工资的_____%。

（4）乙方的生产经营活动不得违反有关的法律、政策规定，否则，造成不良后果自负。

二、甲方的权利及应承担的经济责任

（1）甲方有权按合同的规定向乙方下达生产任务，并监督检查乙方按时、按质、按量完成生产计划。

（2）甲方有权监督检查乙方是否按有关的法律、政策规定从事生产经营活动。

（3）乙方如完不成合同规定的生产任务和利润指标，甲方有权按合同规定进行扣罚。

（4）甲方应及时传达和贯彻党的上级的方针、政策和有关规定，如贯彻不及时造成经济上的损失由甲方负责。

（5）提供现有的固定资产和流动资金交乙方使用，不能随意调用。根据生产实际需要，经甲方批准购置的设备、工具，资金由甲方提供。

三、甲乙双方的利润分配方法

乙方完成承包的生产任务和利润指标时，按平均每人_____元发放奖金。超额部分按五五分成计算。即上缴国家_____%，企业发展基金_____%，上缴公司_____%，集体福利基金_____%。工人分成_____%。

四、附注

（1）签订合同的双方应严格履行合同中的协议，任何一方不得擅自解除合同。

（2）需解除合同时，必须由签订合同的双方经过共同协商，达成协议后方能解除。

（3）遇有国家地方物价部门调整了产品的价格或国家税制改革，调整了税率导致对生产或利润的影响，根据上级规定调整合同书。

甲方：__________（盖章）经办人：__________（签字）

乙方：__________（盖章）代表人：__________（签字）

________年_____月_____日

篇2：生产责任承包合同

为强化安全生产管理，贯彻落实“安全第一，预防为主”的方针，层层签订安全生产岗位责任合同，使有关单位权、责明确，齐抓共管，实现安全管理目标：

杜绝安全死亡事故和重大恶性事故，一般事故控制在5‰以内。为此（简称甲方）与（简称乙方）签订安全生产责任承包合同。内容如下：

一、承包范围：

所有进入乙方承包工程工地范围内的施工操作人员、管理人员、施工生产设施、机电设备（包括租赁设备）；

二、安全管理承包内容：

实现全部施工无死亡，无重大恶性事故及机械设备坍塌、触（漏）电事故。

三、安全管理责任制

1．实行项目经理负责，全员干部，职工配合，遵章指挥、照章操作，力争全年不发生任何工伤事故。

2．坚持标准化、系统化管理工作安全管理制度，岗位责任制，操作规程，原始记录，项目、班组安全日记，安全技术交底。机械设备，施工用电，脚手架的验收记录。要有组织考核、记录等，施工现场安全防护达到标准化，做到防患于未然。

四、双方责任：

（一）甲方责任：

1．是本单位安全生产工作的具体负责人。认真执行安全生产规章制度。不违章指挥，按规定实施安全技术措施。

2、对于单位使用的劳务队要进行技术资格审查，审查合格后，必须办理签订安全生产合同书。并要求其交纳安全生产抵押金，配置专职安全人员。对乙方进行入场和经常性的安全教育。并对乙方的安全生产进行不定期检查、抽查，对不重视安全的劳务队可清退出施工现场。

3．经常深入工地进行安全检查，消除事故隐患，制止违章作业 对职工进行安全技术知识和安全纪律教育。

4．发生工伤事故及时上报，并认真分析原因，提出整顿和预防 发生事故的措施，并责成有关部门人员分头检查整改后的情况。定期召开安全生产动态分析会。解决安全生产的重大问题。

（二）乙方责任：

1．对所承建工程的安全生产负直接责任。具体组织落实安全技术措施，进行技术安全交底。对施工现场搭设的脚手架、井架、塔吊等提升设备和电器、机械设备等安全防护装置，由甲方组织检查验收，合格后方能使用。严禁违章指挥。

2．坚持“安全第一，预防为主”的方针。组织班组开展安全生产学习活动。学习本工种安全技术操作规程，搞好安全操作，不违章作业。发现隐患及时排除，发生工伤事故以后要立即组织抢救伤员，保护现场并上报公司。负责整改措施的具体实施和落实。

三、奖罚：

（一）实行安全生产保证抵押金制度。甲方按人头向乙方收取安全抵押金20元╱人，工程竣工后决算，施工期间无事故，甲方返还乙方全部安全抵押金，并给乙方另奖人民币元。对发生事故隐患不报、迟报、延报扣除抵押金10%。

（二）发生死亡、重伤事故，除按省市劳动局有关规定外，根据事故现任程度进行下列处罚：

1． 发生死亡事故一人╱次，甲方扣发安全抵押金全部；

2． 发生重伤事故一人╱次，甲方扣发安全抵押金50%；

3． 发生轻伤事故一人╱次，甲方扣发安全抵押金10%。

本安全责任合同一式参份。甲、乙方各执一份，抄报安全员一份。

甲方（公章）：乙方（公章）：

甲方经办人：乙方经办人：

2003年月日

安全生产承包合同

为了加强全员安全生产责任制的落实，确保劳动者的人身安全和健康，有力地促进施工生产的顺利进行，特制订此合同。

总包方（甲方）：

分包方（乙方）：

1．乙方人员进场必须持人员名单和本人身份证，报甲方工地有关部门审查，严禁带老、弱、病、残、童工进入施工现场。进场后，由甲、乙工地主管领导统一组织进行检查和安全知识教育，并登记签字方可上岗，未经教育不得上岗。

2．乙方人员进场后，根据工程甲方提供个人的安全防护用品，即安全帽、安全带、绝缘鞋、绝缘手套，乙方在施工中必须正确使用和妥善保管，如因使用不当或者根本不使用，而造成事故者，一切后果由乙方自负，如果保管不妥造成丢失或损坏，将在乙方工程结算时，甲方按物价给予扣除。

3．施工现场的固定设施，即安全棚、现场标志、电、机械设备等，由甲方负责动用，未经批准私自拆除或动用者，造成本人和他人伤害，一切后果由乙方人全部负责。

4．乙方负责人必须遵守国家的安全生产法规和法律，遵守甲方施工现场安全生产的各项规定，不允许乙方人员操作机械设备，每周对所属人员要进行一次安全生产教育，并随时做好记录。

5．甲方必须及时进行分项工程的安全技术交底，并负责监

督检查，乙方不得以任何理由给予甲方设置工作障碍。

6．乙方自带的小型机具，必须配有其灵敏的安全装置，并经甲方验收，符合安全技术要求方可使用，并加强维修和管理，不得带病作业。

7．因乙方人员违章操作或乙方人员原因所造成的一切工伤事故全部由乙方负责，甲方不负任何责任。

8．因甲方管理人员违章指挥，乙方人同有权拒绝施工，由此造成的停工费用由甲方负责。

此合同自签字日期起生效，本工程交工，人员离岗，此合同自行无效。

（本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。）

甲方：乙方：

负责人：负责人：

篇3：生产责任承包合同

就法律层面而言，拒绝签订书面施工合同只可能导致以下两种法律后果：

一、承担违约责任的法律后果

这种观点认为，由于施工合同成立并生效，而发包人拒绝履行施工合同应承担违约责任。根据《合同法》规定，发包人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任，鉴于发包人坚持拒绝签订书面施工合同，承包人可以要求解除双方之间的承发包合同关系并要求发包人赔偿经济损失，包括合同履行后可以获得的利益(即可得利益损失)，例如承包人正常履行施工合同可以取得的收益(比如适用定额取费的法定利润率)。

二、承担缔约过失责任的法律后果

这种观点认为，由于施工合同并未生效，发包人只需承担缔约过失责任。所谓缔约过失责任，是指在订立合同过程中，一方或双方当事人违反了诚实信用原则而负有的先合同义务，导致合同不成立，或合同虽然成立，但因不符合法定的生效条件而被确认无效或被撤销，给对方当事人造成信赖利益的损失时所应当承担的民事赔偿责任。由于发包人承担的是缔约过失责任而非违约责任，因此，承包人仅可以要求发包人赔偿为工程投标而开支的必要费用，比如标书编制费、差旅费等等。

上述这两个法律后果有着天壤之别。

那么，发包人拒绝与承包人签订书面施工合同，究竟应该承担什么法律责任呢?

在此，我们首先需要了解合同生效的法律概念。

(一)提请大家注意，发包人发出的招标文件只是邀约邀请，并不构成邀约，即发包人发出希望承包人对某个工程进行投标的意思表示。承包人提交的投标文件构成邀约，即承包人希望承接工程而明确提出订立合同的意愿。发包人经过评标后确定承包人中标并下发中标通知书，构成承诺。

(二)《合同法》第26条规定，承诺通知到达要约人时生效。这就是承诺生效的“到达主义”，即中标通知书发出时就生效，对中标人和招标人产生法律约束力，《中华人民共和国招标投标法》第45条也规定“中标通知书对招标人和中标人具有法律效力”。

(三)《合同法》第25条规定“承诺生效时合同成立”，第44条规定“依法成立的合同，自成立时生效”。

按照上述观点，既然中标通知书已经下发，就意味着承诺已经生效，既然承诺已经生效，就意味着合同已经成立，既然合同已经成立，就意味着合同自成立之日起生效。那么，施工合同是不是随着中标通知书下发而成立并生效呢?法学界对此存在很大争议。

第一种观点(主流观点)：合同未生效，只能要求发包人承担缔约过失责任。

持这种观点的人认为，《合同法》第270条规定，“建设工程合同应当采用书面形式”，《建筑法》第15条规定“建筑工程的发包单位与承包单位应当依法订立书面合同，明确双方的权利和义务”，而《招标投标法》第46条也规定“招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同”，因此《合同法》第270条、《建筑法》第15条、《招标投标法》第46条所指的“书面合同”显然是指在中标通知书下达后双方另行签订的书面格式合同。由于发包人拒绝与承包人拒绝订立该书面合同，因此，双方之间尚未签订合同，既然合同都没有签订，何来生效一说。鉴于承发包双方之间的施工合同关系并未生效，因此，承包人只能要求发包人承担缔约过失责任。

第二种观点(非主流观点)：合同已经生效，发包人需向承包人承担违约责任。

持这种观点的人认为，尽管《合同法》第270条强调，施工合同应当采用书面形式订立，但是关于什么是书面形式，绝不仅仅限于一个纸质的合同文本，因为《合同法》第11条明确规定，“书面形式是指合同书、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式”，因此，投标文件、中标通知书都属于书面形式的一种。就某一个工程的招投标过程而言，发包人的招标文件里附有全部合同条款，承包人在投标文件里面承诺无条件响应招标文件的全部内容，即承包人认可了招标文件所附合同条款的全部内容，承包人的投标文件构成邀约，而发包人经过招标评审后对中标人下发的中标通知书构成承诺，且中标通知书里已经具备了施工合同的最主要条款(包括合同价款、工期)。有了邀约，有了承诺，有了全部合同条款，合同生效的所有要件都已经具备，因此，施工合同已经成立并生效。如果发包人拒绝签订书面合同，则视为发包人严重违约，承包人有权据此要求解除合同并要求发包人承担违约责任，且发包人应向承包人赔偿对方履行合同后可以获得的可得利益损失。

篇4：论有限责任公司承包经营合同

摘 要 本人是对有限责任公司承包经营合同的探讨。

关键词 有限责任公司 承包经营 合同

一、公司承包经营合同的含义和特征

股东承包经营公司是指公司或股东作为发包人与承包股东订立承包经营合同，将公司的全部或部分经营权在一定期限内交给承包者，由承包者对公司进行经营管理、同时按照承包合同的约定向发包者支付一定的承包金，并承担相应的经营风险的一种经营方式。

有限责任公司股东承包经营公司的法律特征表现在以下几个方面：一是承包股东对承包期间公司的全部债务负有清偿责任，二是承包经营期间所得的全部税后利润除提取的法定公积金和上缴的承包金之外全部归承包股东享有。三是承包股东能否取得承包利润取决于自身的经营能力和市场风险等不确定因素，而公司的收益（或说股东的分红）具有确定性。四是发包公司或发包股东事先概括授予承包人在承包期间享受为开展承包经营所必需的广泛经营管理权限，公司治理机构的经营管理权限受到相应的限制和影响。

二、公司承包经营合同的效力争议

如何在公司的治理结构、控制经营权的分配、利润分配和财务制度层面上避免公司制度和公司承包经营合同之间产生不必要的冲突，在我国现行法律还未对此问题做出明确规定的情况下，在理论上对股东承包经营公司合同的效力大概存在三种不同观点，即无效说，有效说和折中说。

无效说主要是根据公司机构法定的原则，从对传统意义上公司内部治理结构的违反出发否定承包合同的效力，认为在公司承包中，承包股东以对公司经营承担较大的风险为代价取得了公司经营管理的权利，打破了公司法关于内部治理结构的法定安排，从而使股东会和董事会形同虚设；而有效说主要从股东意思自治的精神出发，认为合同法赋予了股东根据真实意思自由约定权利义务的极大权利，认为法无禁止则有效；折中说却区别对待，认为承包经营合同中的条款在没有违反公司法中强行性规则的前提下应认定其有效，反之则无效。笔者赞成第二种观点，只要没有违反强行法的强制性规定，股东之间自由订立的承包经营合同均应认定为有效。

三、从公司自治的角度看承包经营合同

法律来源于生活，法律的运用不仅要合理还要符合时宜，不能背离社会现实。小型有限公司的股东根据真实意思对公司运营方式所作的自主选择，只要不违反公序良俗，不违反公共利益和他人利益，我们就没有理由加以否定和排斥。

2005修订通过的新公司法开创了公司自治的新时代，充分鼓励了公司自治的精神。一方面通过增加倡导性和赋权性规则给当时人以更大的经营自由，另一方面通过赋予公司章程更大的自主权来鼓励公司自治，法律允许公司和股东根据自身情况，对公司章程做个性化设计。研究新公司法我们还可以很容易看出：针对不同的公司类型，即针对有限责任公司和股份有限公司的区别，公司法对它们采取了不同程度的国家干预。这是因为二者在设立基础、信用基础上也的确有各自不同的特点。很明显，相比较而言，应当允许有限公司比股份公司有更大的自治空间。新公司法充分体现了这一特点。

首先，体现在公司章程上，由于有限公司具有很强的人合性，投资者人数有限，具有协商沟通的便利和基础。公司法赋予了当时人更多的自由裁量权，让股东自己制定适合的规则，所以公司章程是以任意性规范为主的，可以自由规范公司内部关系，这是和股份公司大有区别的，股份公司由于其公司规模的庞大，投资人数的庞大和法律关系的复杂，法律不得不对其公司章程涉入更多的干预，不能允许其采取太多的任意性规范。同样，在公司治理结构上，新公司法把有限责任公司的控制安排和内部纠纷处理更多地交由公司，从新《公司法》的第三十五条规定可以看出，全体股东可以自己约定不按出资比例分配利润。从四十二条可以看出股东会会议的通知方式可以由公司章程或股东自己约定，从四十三条可以看出股东表决权的行使也可以由章程自主规定，第五十条还规定有限公司可以不设经理等内容。但是股份公司便有所不同，由于其公司治理经营牵涉了太多投资者的利益和公共利益，结构也复杂庞大，必须按照事先规定的程序才能有效运行，因而对于股份有限公司的治理结构，需要依据公司法规定的大量强制性规定进行规范运作。

具体到实践中，我们从法院审理的相关案例中公司承包经营合同纠纷的解决中也可以看出：法院对承包经营合同的效力问题或者回避或者默认为有效，并没有运用其司法权对承包经营问题进行强制性干预。可见，司法在对公司内部关系问题进行干预时所遵循的原则主要是“内部救济穷尽原则”，也就是说法院也充分尊重公司自治理念，一般情况下，只对纠纷当事人提供程序性的救济，并不对其内部实体的权利义务进行干预，除非在自治失效的情况下，或者有严重损害公共利益或他人利益或严重损害公平的情况下，司法才进行适当干预。因此，在符合公平公正原则和承包合同双方自愿的情况下，公司承包经营有其存在的正当性。

实践也同时证明：承包经营模式确实又能使一些经济效益差，业绩不佳的小公司得以“重整旗鼓”，甚至“起死回生”，赢取了令发包公司和承包股东均满意的结局。所以，公司内部承包的确有其存在的合理性，广大经营者们只要选择了承包经营这种模式，也要充分相信自己的判断力，争取使承包经营这一运作模式为有限公司市场带来更蓬勃的生机。

参考文献：

[1]宁金成.公司治理结构——控制经营者理论与制度研究.2007.3.

[2]李德智.公司法新论.辽宁大学出版社.2007.12.

[3]罗培新.公司法的合同解释.北京大学出版社.2004.4.

[4]张民安.公司法上的利益平衡.北京大学出版社.2003.1.

篇5：承包人施工安全生产责任合同书

编号：201707001 甲方： 蕲春绘新路桥工程有限责任公司（四好农村公路及安防工程项目）

乙方：

为了加强项目施工安全管理，坚持安全第一、预防为主的方针，确实做到安全生产、人人有责，特签订本合同书。

一、工程概况：

1，工程名称： 蕲春县四好农村公路及安防工程项目 2，工程范围：甲方委托乙方对 3，工程地点：

二、乙方全体施工人员必须遵守国家规定的安全生产六大纪律，遵守甲方的安全管理制度和《工地文明施工规定》，熟知、掌握本工种的安全规程和操作规范。

三、乙方及其各班组要建立安全施工领导小组，设立专职安全员与甲方保持联系，并定期对其职工进行安全教育，经常进行安全施工检查（特别是班前教育检查），且和职工个人要签订安全责任书，不签者由此产生的一切后果均由乙方承担。

四、为保证施工安全管理及安全责任落实，乙方必须明确现场管理人员：

乙方项目负责人 联系电话 乙方现场安全责任人 联系电话

五、乙方必须确保所有进场施工的人员，年满十八周岁且身体健康。老、弱、病、残、孕、家属、小孩及童工不得进入现场。否则一切后果均由乙方负责，甲方不承担任何责任。

六、乙方必须确保所有职工按规定正确使用防护措施，不得滥用或不用。一般施工员进入施工现场戴好安全帽，严禁工人穿拖鞋、硬底易滑鞋及赤膊上班；机械操作人员必须持证上岗，严禁使用无证、无设备操作技术的人员操作打桩机、挖掘机、运输车及其他机械；施工现场必须在入口和出口处设置路段施工车辆慢行警示牌、机械施工区域必须设置警示牌和安全防护桩，隔离行人、车辆与施工作业区人员和机械的接触；对于危险路段、急转弯路段需设置警示连线三角旗，把危险区域隔离开来，最大限度的保证行人及车辆的安全；现场施工必须有专人负责施工安全，随时保持警惕，严防安全漏洞；所有施工人员必须戴安全帽、穿反光背心；以上若有违反，全部责任均由乙方承担。

七、乙方非现场施工人员禁止进入施工规划区域内，否则造成的一切后果由乙方个人自负。

八、乙方在施工期内各班组及个人要增强安全意识，做好自身安全保护，出现大小事故均由乙方负责，甲方概不负责（注：本则适用于由乙方自身各种原因引起的安全事故。）

九、在施工期间，由于乙方管理不严对第三方造成伤害的，由乙方承担全部责任。

十、在施工期间，乙方人员等其他承包队发生打架行为，各承包队责任自负，并且甲方将按《工地文明施工规定》进行处罚。

十一、乙方施工人员外出发生走失或任何不安全事件，责任由乙方自负，甲方拒绝负责。

十二、本合同书一式两份，甲乙双方各一份作为工程承包合同附件。

十三、若有新增内容条款作为本合同的附件，与本合同具有同等的法律效力。

十四、本合同自双方签字之日起生效，承包施工结束后自行失效。

甲方（签字盖章）： 乙方（签字盖章）：

篇6：经济责任承包合同

甲方：

乙方：

为确保工程质量、进度，完成各项经济指标，做到安全、文明施工，强化企业经营管理，提高企业信誉，明确双方责、权、利的关系，完善企业内部经济责任制，根据建设部关于项目施工管理的要求，由乙方负责工程的施工管理工作。在遵守国家法律、法规和甲方有关规定的基础上，双方经协商一致，特签订本合同，以兹共同遵守。

一、工程概况

1、项目名称：

2、工程地点：

3、建设单位：

4、工程内容：

5、合同造价：暂定人民币 元整（￥： 元）

6、开工日期： 年 月 日（具体以开工报告为准）

7、竣工日期： 年 月 日

8、合同工期：总日历天数 天

9、工程质量目标：

10、安全生产目标：

11、文明施工目标：

12、廉政建设目标：

二、承包指标

1、同志为该工程的经济责任承包责任人，负责该工程的施工组织管理及成本控制工作，并承担风险责任。该工程的技术负责人为，施工现场负责人为。

2、乙方承诺在本工程招投标文件及《建设工程施工合同》规定的工程造价内（扣

除本合同规定的有关税费），通过精心的施工组织管理及成本控制，全面履行甲方与建设单位所签订工程合同及相关文件内的条款。乙方对因完成本工程建设而产生的经济亏损承担全额风险责任；对未达到合同要求的工程质量安全生产、文明施工、廉政建设及工期违约而给甲方造成的损失承担全额赔偿责任。

3、乙方须按甲方和建设单位所签施工合同约定的结算方式组织安排施工用款。甲方按照建设方工程款的支付进度，收到工程款后扣除甲方综合管理费用（按工程实际造价的 %计算）及其它须向政府缴纳的税费后，按工程已完的形象进度及乙方具体的施工用款计划拨付工程款。

4、质量指标：杜绝重大质量事故。工程质量必须满足合同要求，达到。

5、安全、文明施工指标：严格按照建筑安装工程安全生产管理规定，建立安全生产管理制度和各类安全操作规程。事故频率控制在2‰以内，歇工率控制在2‰以内，杜绝重大伤亡事故。严格按照GB/T28001-2001.GB/T24001-2004及有关法律法规组织文明施工,加强环境保护.职业健康安全及施工的管理。

6、工期指标：切实按照工程承包合同约定的工期组织施工，保证按期竣工，力争提前竣工。

7、乙方须做好外来人口管理，暂住人口的登记工作，确保治安防范。

8、乙方必须严格按甲方管理规定及CI系统进行工地现场布置和管理。

9、完成甲方下达的职工教育培训计划。

三、材料供应及采购

1、建设方供材料之外的地方材料、装饰材料和其他材料必须在确保材质的前提下，经建设单位同意由乙方负责安排采购。

2、乙方负责采购材料和半成品，必须签订书面合同，需辨别使用供货方提供的格式合同，对合同的履行和付款方式予足够谨慎。付款方式要充分考虑工程款的支付进度。

四、工程分包

乙方有权选择工程分包商及劳务分包商，分包商的专业资质必须经过甲方有关职能部门审查批准，否则乙方不得签订分包合同。如有违犯，乙方应按分包工程造价的5%承担违约金。

五、工程价款结算

1、建设单位支付的工程款必须先付至甲方帐户内（帐户：山河建设集团有限公司；

帐号：***02798；建行武汉钢城支行850224），所有资金均系甲方财产。甲方在扣除有关管理费用和项目应缴税费后，根据项目部的工程用款计划安排使用。

2、乙方必须保证工程款专款专用，不得挪做它用。

3、若在施工过程中建设单位资金不能按时到位或竣工后工程款不能按时结清，乙方应负责催讨。

4、工程竣工后，保修期内发生的维修工作和费用由乙方负责。

5、乙方应按照合同约定及时支付分包工程款、材料款、人工工资，若因为不及时支付引起对甲方的诉讼，乙方应承担诉讼额标的 10 %的罚款。

6、乙方在本工程施工过程中未经甲方书面同意对外发生的债务，由乙方承担全部责任。

六、内部承包合同的结算

1、甲方于该工程收取的全部工程款，在扣除本合同约定的管理费用、各项税费、全部工程成本并增减各项奖罚款后，赢余部分归乙方所有，亏损部分乙方承担全部责任。

2、乙方的收入须在其结清材料、人工费后，经甲方审批并代扣个人收入调节税后发放。在审批发放前，项目部的资金、财产均为甲方所有，任何人无权挪用。

3、承包合同结算前，乙方不得自行处理项目部的固定资产和周转材料。

4、乙方没有后续工程的，甲方可以根据合同履行情况暂扣部分款项作为押金，用于备付乙方未申报的该工程对外债务。如乙方提供合同担保人的，可以不收取押金。

七、合同履行

1、工程质量：一次交验合格率100%，达到施工合同中要求的质量等级。如创出地（市）级及以上样板工程，按甲方有关奖励规定执行；若工程达不到合同标准，乙方须承担工程总价 5% 的罚金。出现重大事故，按甲方有关处罚条例执行。

2、安全生产：施工现场坚持标准化管理，工伤事故率控制在2‰以下，文明施工每次检查必须达到合格以上。发生重伤、死亡事故和重大设备事故，全部费用由乙方负责，并按事故性质按每次5000元以上处罚。

3、施工工期：工程提前或延误的奖罚全部由乙方承担。若延误工期，乙方除支付建设单位的违约金外，仍须向甲方缴同等数额的罚款。

4、安全文明施工：达不到合同约定的项目，乙方除支付建设单位的违约金外，仍须向甲方缴同等数额的罚款，创出省市文明样板工地，按甲方有关奖励规定执行。

八、双方职责

（一）甲方的权利和义务

1、安排专业人员参与工程中间验收、竣工验收；审核施工组织设计方案、施工合同，协助处理施工中发生的技术问题。

2、负责对工程的质量、安全、工期进行监督，定期进行检查并对发现的问题及时提出整改意见。

3、负责审核工程量报表和工程结算。

4、协助对财务的统一管理，有权对不符合国家法律、法规和甲方规定的合同、协议等予以撤销或责成修订。

5、审批项目部管理班子，审批和签署分包合同，协助项目部处理重大问题。

6、向乙方下达各项管理制度、措施、条例，实施各种行政及经济奖励和处罚；对乙方的违纪、违法行为，视情节作出处理。如乙方严重违反本合同的规定或甲方的规章制度，甲方有权解除本合同，并追究乙方的违约责任。

（二）乙方的权利和义务

1、乙方必须执行甲方制定并已公示的规章制度和行政文件。积极维护公司社会信誉与形象，自觉接受甲方监督检查与考核，按时参加甲方组织召开的各类会议。严格按照招标文件和合同规定组织施工，严格按照公司CI形象设计实施。

2、严格执行甲方各项管理制度的规定，确保项目管理规范化、标准化、程序化。及时落实人、财、物的调配安排，及时签定劳务合同。

3、组建项目管理班子报甲方审批，项目班子所有成员须按甲方要求提交相关个人资料。

4、参加图纸会审，编制施工组织设计，按审批后的施工组织设计组织施工。审批后的施工组织设计须交工程管理部存档。

5、开工后两周内，应向技术发展部申报新技术、新材料、新工艺、新设备应用计划及QC小组活动计划，批准后实施。

6、严格按施工规范和操作规程要求进行施工，严格控制材料采购和原材料的试验工作，落实材料的供、管、存、发工作，编好材料的收、发、存台帐，杜绝质量事故的发生。

7、严格执行安全生产法规和规定，执行施工现场安全生产标准化管理。

8、每月20日，及时将工程计划进度、质量、安全等报表送甲方工程管理部；财务报表每月2日前报甲方财务管理部。自觉接受甲方的财务检查、监督，做到有帐可查，有据可依；接受甲方对其工程项目资金使用情况的审计。

9、严格按图纸和工程变更联系单施工，参加工程中间验收和竣工验收，工程变更

及时找建设单位和设计部门签证。

10、严格按有关部门要求，及时做好各项技术资料、财务资料的原始记录及汇总，竣工验收后交付甲方竣工资料一套，该工程获奖证书原件交甲方档案室存档。

11、编制工程预算、竣工结算送交甲方会审后，交建设单位审核、对账工作，及时向建设单位催收工程款。

12、承担因项目亏损而产生的经济赔偿责任。

13、严格执行国家和政府部门制定的农民工工资支付办法，不得拖欠。

14、及时足额上缴各种国家税费（包括个人所得税及工程所在地的规费等），否则按甲方有关规定执行，收取资金占用费。

九、争议的解决

在本合同履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的依法向人民法院提起诉讼。

十、其他

1、本合同经双方签字、盖章后生效。

2、甲方制定且已公示的规章制度和行政文件为本合同的组成部分。

3、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

4、本合同未尽事宜，按相应的法律、法规有关政策文件，双方协商解决或以其他补充协议形式补充。

甲 方：

乙

方：

住

址：

法定代表人：

身份证号：

电

话：

住宅电话：

篇7：灭鼠承包责任合同书

鼠患一直困扰着人类的正常生活，给人们带来巨大的经济损失和自体疾病。为消灭鼠患，防止疾病传播，消除安全隐患和将财产损失降低到最低限度。经甲乙双方协商特签定如下合同：

甲方：志国绿色灭鼠

乙方：

一、灭鼠地址单位及范围：

二、承包期限：自年月日至年月日，共计年。

三、投药时甲方必须按照《中华人民共和国爱卫法》之规定，使用无毒害、无污染的灭鼠药剂。保障对人和家禽无任何副作用。

四、甲方投药一个月后达到乙方灭鼠范围内基本无鼠患。

五、合同期内乙方万一出现小范围鼠类增多，甲方在接到乙方通知后必须在五日内及时赶到现场免费灭鼠。

六、验收方法：采取晚上直观法或粉剂法。

七、合同金额：。

八、付款方式：

此合同一经签定即产生法律效力，甲乙双方应共同遵守和履行，未尽事宜双方协商解决。

甲方：（负责人）乙方：（负责人）

联系电话：***联系电话：

***

篇8：草原承包经营企业主体责任

一、应当与发包方签订承包经营书面合同。 (第十四条)

二、应当履行保护、建设和按照承包合同约定的用途合理利用草原的义务。 (第十四条)

三、应当合理利用草原, 不得超过主管部门核定的载畜量;应当采取措施, 保持草畜平衡。 (第三十三条)

四、应当实行划区轮牧, 合理配置畜群, 均衡利用草原。 (第三十四条)

五、应当按照饲养牲畜的种类和数量, 调剂、储备饲草饲料, 采用青贮和饲草饲料加工等新技术, 逐步改变依赖天然草地放牧的生产方式。 (第三十五条)

六、禁止开垦草原。 (第四十六条)

七、在草原上种植牧草或者饲料作物, 应当符合草原保护、建设、利用规划。 (第五十一条)

篇9：谈谈公路建设承包合同的违约责任

关键词：公路建设承包　合同　违约　责任

一、公路建设承包合同的法律特征

公路建设承包合同是一种特殊的承揽合同，它除了具有承揽合同的一般法律特征之外，还具有以下特征：

1、公路建设承包合同具有计划性和程序性

2、公路建设承包合同的标的具有特殊性

3、公路建设承包合同的主体具有限定性

从事公路建设承包的承包方应当具备下列条件。（1）有符合国家规定的注册资本（2）有与其从事公路建设相适应的具有法定执业资格的专业技术人员；（3）有从事相关公路建设所应有的技术装备；（4）法律、行政法规规定的其他条件。

4、公路建设承包合同的管理具有严格性

国家对公路建设承包合同实行特殊的管理、监督，对合同的订立和履行进行行政监督，对合同的拨款、结算进行银行监督，保证专款专用。

5、公路建设承包合同的联系结构具有复杂性

公路建设承包合同可以由一个总承包单位与建设单位签订总承包合同，也可以由几个承包单位与建设单位分别按标段签订合同。大型公路建设工程或者结构复杂的公路建设工程，可以由两个以上的承包人承揽，承包人各方对该公路建设工程承担连带责任。禁止承包人将其承揽的全部公路建设工程或者公路建设工程的主要部分转包他人。

二、公路建设承包合同当事人违约责任

1、发包方没有按合同约定做好准备工作

发包方应按合同规定，做好施工前的各项准备工作，否则，构成违约。如没有办理好施工所需要的各种许可证，没有确定好各种定位标准、水准点和坐标控制点，没有接通施工现场的水源、电源和道路等。由此给承包人造成损失的，发包人应负赔偿责任。

发包方未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包方可以顺延工程日期，并可以要求赔偿停工、窝工等损失。

2、发包方中途停建、缓建或设计变更

我国《合同法》第285条规定：“因发包方变更计划，提供的资料不准确，或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，发包人应当按照勘察、设计人实际消耗的工作量增付费用。”发包人提供的资料不准确，或者未按照期限提供勘察、设计所需的资料或者工作条件，造成勘察、设计返工、停工、窝工的，发包方应当承担增付费用等民事责任，因发包方的原因致使公路建设工程中途停建、缓建的，发包方应当采取措施，弥补或者减少损失，赔偿承包方因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

3、发包方没有按合同规定的日期验收、支付工程款

我国《合同法》第279条规定：“建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸及说明书，国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时验收。验收合格的，发包方应当按照约定支付价款，并且接收该建设工程，建设工程竣工经验收合格后，方可交付使用，未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。”公路建设工程竣工后，发包方应当按时验收，验收合格发包方应当接受工程。发包方超过合同规定的日期验收的，按合同违约责任条款的规定偿付逾期的违约金。

我国《合同法》第286条规定：“发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包方逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价。拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。”公路建设工程的发包方未按约定支付公路建设工程价款和其他费用，承包方对公路建设工程享有优先受偿权。发包方不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款办法或工程价款结算办法的有关规定处理。

4、承包方擅自将公路建设工程分包给分包人

分包人指承包人报经监理工程师审查取得发包方批准已分包了建设工程一部分的当事人，或公路建设工程合同中指名作为分包该公路建设工程一部分的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承。但是事先未报经监理工程师审查并取得发包方批准，承包方不得将公路建设工程的任何部分分包出去。不允许假劳务之名，行分包之实。不得向个人分包，否则按违约处理。发包方向承包方以规定的违约金。

5、承包人对未按合同约定通知发包方检查隐蔽工程

我国《合同法》第278条规定：“隐蔽工程在隐蔽之前，承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。”公路建设隐蔽工程在隐蔽以前，承包方应当通知发包方检查。承包方没有通知发包方检查，自行隐蔽公路建设工程的，发包方有权检查，检查费用由承包方承担。

发包方没有按时到公路建设工程现场检查的，承包方可以顺延公路建设工程日期，并可以请求赔偿停工、窝工等损失。

6、承包人没有按合同约定的期限交付工程

交付竣工验收的公路建设工程，应当符合公路建设工程质量标准，有完整的公路建设工程技术经济资料和经签署的公路建设工程保修书，并具备其他竣工条件。公路建设工程竣工验收合格后，方可交付使用。未经验收或验收不合格的公路建设工程，不得交付使用。承包人逾期交付工作的，构成违约，应当偿付逾期的违约金。

7、承包人交付的工程质量不符合合同规定

篇10：生产责任承包合同

合同编号

执行日期 年 月起

工程目标管理承包责任书

甲方:

乙方:

甲方为全面完成20XX年产值、工期、质量、安全文明与成本节约等各大指标，明确双方的权、责、利关系，经双方协商落实，订立合同如下：

一 乙方对工程管理目标的责任承诺：

(一)乙方保证 项目在 天(开工报告签发后的 天内)工期内完成。

(二)乙方保证 工程达到 %优良(符合业主在工程总承包合同中对质量的要求)，贯彻质量体系认证获得年检外审合格。

(三)乙方保证全年所有承建项目的重大安全事故率为零;轻伤事故的医护费用控制在工程总价的万分之 以内。

(四)乙方保证施工现场达到标准化的管理要求，各类治安事件的发生率控制在施工总人数的千分之 以内;

(五)乙方保证全年各项目的施工成本(包括人工费、材料费、机械费及其他间接费用)控制在目标成本的限额内。

(六)乙方根据政府主管部门要求设置项目部主要岗位职能人员，并根据公司整体工作需要，服从甲方对乙方在岗的技术负责人、预算员、翻样员等岗位人员可随时调动。

二 甲方在本项目竣工后对乙方上述承包指标按《实施细则》进行考核与奖罚。

三 甲方对乙方的服务管理和检查监督职责。

(一)根据甲方对乙方批准资金、材料、机械、工具、器具的需求量计划，甲方确保对乙方所需各类资源的及时供应。

(二)积极开拓工程业务，确保乙方施工任务来源，保障乙方的施工活动有节奏地持续进行。

(三)指导和协助乙方优化施工方案、改革施工工艺、完善质保体系、落实岗位职责、贯彻安全生产责任制和项目部各类管理制度，促进项目管理的正常运作。

(四)定期对乙方的项目成本、施工进度、工程质量、安全生产、文明施工及综合治理等管理目标进行过程检查、监督和调控，协助乙方确保各大管理目标的圆满完成。

(五)定期对乙方所属各管理人员的岗位职责和工作业绩进行检查、考核和评定，并对考评结果及时反馈。

(六)及时在年终或项目竣工后对乙方各项管理目标的完成情况进行考核，并按《程目标管理经济责任制实施细则》的有关规定对乙方的考核结果进行奖、罚兑现。

四 其他条款。

(一)甲方根据整体发展计划需要，在必要时需对乙方有关管理人员、机械、设备和材料进行抽调，乙方应予以理解与配合。

(二)为保障乙方管理人员的休息权利和工程施工的实际情况，甲方决定乙方各管理人员可每月休息二天，由乙方项目经理视本项目施工进度的缓急情况灵活安排，管理人员假期的工薪待遇仍按原规定执行。

(三)乙方现场所有使用的模具、脚手等周转材料如按《实施细则》仍无法确定费用的，由甲方另行编制租用、调拨、折价、回收、报废等计算方式。

(四)乙方在目标管理过程中应按相应时段向甲方提交如下资料：

(1)项目开工阶段：项目施工需用资金、劳力、机械、材料、工具、器具初始限额计划申报表;项目部管理人员概况表，项目开工报告、整套施工图、分部分项工程劳务承包合同等。

(2)施工阶段：每周资金需用计划表、下周机械、材料、设备进场计划表、每月普工工价申报表、承包班组预结工费申报表，钢筋施工配料单、模板翻样排版图、砌块砌筑或块料铺贴排列图、设计修改变更单、成本限额调节表、每月成本控制对照表、每月工费预付方案、施工劳力余缺调节表及每月已完施工产值报表等。

(3)竣工验收阶段：项目竣工验收备案表、监理公司出具的质量评估报告、工程造价审价报告或定案书、竣工项目成本表、竣工项目剩余物资一览表等。凡原规定向材料和财务部门送报的上述资料，仍按原规定送报，其余资料 均送报甲方工程承包部。

五 本责任书一式叁份，双方各执一份，一份送公司投资审计中心备案。

六 本责任书经双方签字后，于 年 月份起生效，至项目竣工、考核完毕、奖罚兑现结束后终止。

甲方： 乙方：公司 项目部

委托代理人： 代表：

订立日期：二O

篇11：公司业务承包责任合同书

发包方：李家元（以下简称甲方）承包方：张用贵（以下简称乙方）居民身份证号：居民身份证号：

甲乙双方经平等、自原的原则协商，就乙方承包甲方的光大投资管理有限公司，进行业务经营的事宜达成一致，特订立本合同，以资共同遵守。

一、承包范围

1、乙方承包甲方的经营范围为：投资、贷款、项目融资咨询、贷款代办、理财咨询服务。

2、以上经营资产的所权为甲方所有。乙方按本合同约定行使承包经营权。

二、承包期限

乙方承包期限为：两年（暂定），自2009年7月日至2011年7月日。

三、承包管理费、押金

1、乙方应当在签订本合同的同时，向甲方交纳承包押金人民币万元。本合同终止时，如乙方无违约行为，由甲方全额归还乙方。

2、在本合同签订之日起一次性交清，乙方每年向甲方交纳管理费两万元。本合同生效。

四、权利、义务

（一）甲方权利、义务

1、在约定时间收取乙方的管理费；

2、监督乙方经营使用甲方资产的情况，如有丢失或损坏，有权扣除乙方交纳的押金；

3、保证资产所有权及使用权的真实性，向乙方提供承包经营的宽松环境（资产清单附后）；

4、承包本合同生效之前所产生的债权债务；

5、不得随意中止、终止、解除合同。

（二）乙方权利、义务

1、在本合同签订之日起，一次性付清全年管理费；

2、在承包期间内，由乙方独立核算，自负签方，公司经营过程中产生的一切债权、债务均由乙方享受、承担。

3、乙方在经营过程中，务必要守国家法律、法规、守法经营、照章纳税、若发生违法违规事件，其一切法律后果均由乙方自行承担。

4、承担承包经营中产生的员工工资、物业水电费、房租费、广告费、工商税务等费用；

5、在承包期内，未经甲方书面同意不得向第三人转让承包资产，不充许第三人参与承包经营；

6、保护甲方资产不受损害，在承包期间内，所产生的债权债务由乙方自行负责；

7、不得随意中止、终止、解除合同；

五、特别约定

在承包期内，乙方若需公司名义对外借款，则必须预先针得甲方同意，并由甲方签字认可，否则乙方只能以个人名义对外举债，其举债与甲方无任何关联。

六、违约责任

1、甲乙双方任何一方违反本合同第四条约定，均要支付对方违约金，违约金数额为管理费用的百分之十。

2、在承包期间以内，如乙方提前解约，甲方不退还乙方所交纳的管理费用。

3、在承包经营期间如乙方有违法违规行为，甲方有权中止合同。

七、合同解除、续签

1、本合同期满后，经甲乙双方协商，可以书面方式延长承包期限，也可以另行签订合同。

2、第一年合同到期后，乙方需在2010年7月向甲方交纳第二年的管理费用。

八、争义解决

在履行本合同时产生争义，甲方双方应当先行协商，协商不成的，任一方可向宜昌市西陵区人民法院提起诉讼。

本合同自甲乙双方签字盖章后生效。

本同一式三份，甲乙双方各执一份。（公证处执一份）

甲方（签字盖章）：乙方（签字盖章）：

篇12：矿山生产承包合同

承包方： (以下简称乙方)

为合理提高矿业资源利用率，甲方享有采矿权的矿山，乙方愿意承包。双方本着互惠互利的原则，经协商一致，签订本合同。

一、承包标的

西大沟石灰石矿，该矿位于xx市xx朱洼村黄庄村民组以西，xx乡xx村山岗村民组以东，环湖路以南。山岗组地界以矿业公司与xx乡山岗村民组的占地协议中界定的范围为准;xx村民组地界以矿业公司与xx镇黄庄村民组的占地协议中界定的范围为准(约9亩)。

三、承包价款

每年承包年度的承包价款为陆万伍仟元整( 65000元)。另外增加涉爆物品管理费，每个承包年壹万元整(10000元)。

四、承包款交付办法

第一承包年自本合同生效之日起两日内，乙方一次足额向甲方交纳承包款和涉爆炸物品管理费，以后每年乙方于三月底以前足额交纳下一承包年度该贰项费用，乙方交付第一承包年的贰项全部费用的同时，甲方将矿区管辖界限给乙方界定清楚，甲方不得限量乙方采矿。

五、权利、责任、义务及其他事项约定

1、甲方向乙方提供有效采矿证照，需协乙方制订矿山开采方案;乙方服从甲方管理合理有序开采矿，严格执行“一矿一口”布置方案，不得乱挖滥采。

2、承包期间，乙方无权将矿山转包给他人，否则，合同自行终止，一切损失由乙方承担。

3、甲方负责向乙方供应爆破物品，费用价格随市场价由乙方承担;乙方必须配备持有公安机关颁发的有效爆破资格证书的爆破作业人员。否则，甲方有权拒绝发放涉爆物品，因此造成的损失，由乙方自行负责。

4、爆破物品，乙方只能用于承包矿山的生产作业，不得转借、变卖或者作其他处理，乙方违反此条约定，甲方除停供爆破物品外，报公安机关处理，因乙方造成的不良后果由乙方全部承担。

5、合同期内，乙方因开拓矿山需征、占土地时，应报请甲方同意，并以甲方名义办理有关手续及相关事宜，费用由乙方负担。乙方在生产经营期间，在甲方已征用土地范围内发生的纠纷，应由甲方负责协调解决，因此而造成的损失，由甲方承担。

6、乙方因承包矿山生产而投入的交通、排水、安全设施(不包括设备)，合同终止时无偿交归甲方所有。

7、一方确有合同约定以外的理由，需终止本合同履行时，应提前三个月通知对方，经对方同意，双方及时制订善后处理方案。

本合同届满，乙方需继续承包时，应提前三个月，向甲方提出申请，重新签订承包合同，甲方接到乙方申请后，三个月内不得将矿山承包他人，本合同届满之日，乙方仍未与甲方签订新的承包合同，甲方有权将矿山承包权作其他处理。

8、乙方矿山内作业发生的一切事故，由乙方自行处理，并承担相应责任。

9、乙方应加强厂群关系协调，甲方有义务帮助乙方作好相关工作。

10、乙方逾期不交承包款，本合同即行终止。

六、合同效力

本合同自双方当事人签字之日起生效，本合同有未尽事宜的出现，双方协调后不能解决的，依照法律解决，合同期届满之日起生效。本合同一式两份，各执一份存照。

甲方代表： 乙方代表：