第一篇:幕墙工程施工合同
幕墙施工合同
发 包 人: (以下简称“甲方”) 住 所:
法定代表人:
联系地址:
联系电话:
传 真:
承 包 人: (以下简称“乙方”) 住 所:
法定代表人:
联系地址:
联系电话:
传 真:
开户银行: 账 号: 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方经协商一致订立本协议。 第一条 工程概况
一、工程名称:
二、工程地点:
三、工程内容:承包人负责按发包人确认的招标图进行深化设计、相关 1 设计变更图纸及变更通知等资料承揽本次工程,包括但不限于: (1)工程深化设计,包括提供相应的设计施工图纸,全套设计文件,资料共6套等。
(2)所有样品、大模型、现场试挂样板(详见招标图纸)以及试验单元。 (3)玻璃幕墙、玻璃旋转门、交通枢纽玻璃屋顶、交通枢纽打孔铝板屋面、铝单板衬板等制作和安装。
(4)工作范围内所有支撑钢结构的制作安装及表面处理。
(5)为完成门窗和幕墙安装所需一切锚固连接件、五金配件、预埋件以及深化设计、制作和安装。
(6)按设计要求固定和安装幕墙金属结构构架。
(7)按设计要求连接金属结构构架与主体结构所需的连接件。 (8)所有堵缝、密封及一切防水排水措施。 (9)不同材料的连接及质量保证。
(10)按设计所需的幕墙及钢结构的除锈、防腐、防火、隔热措施。防火隔热措施必须满足建筑幕墙规范要求和建筑消防设计要求,同时应与建筑设计相一致。 (11)防雷系统安装。
(12)所有幕墙与结构(或墙体)间的填缝。 (13) 性能试验及所有检验检测。
(14) 安装完毕验收前的清洁及建筑垃圾清运。
(15)为完成本工程所发生的安全、文明施工及脚手架等等措施费用。 (16) 工程的竣工验收。
(17) 与其他专业分包工程有接口时应预先提供处理办法和意见。 具体内容以双方确认的深化施工图为准。 第二条 承包方式、承包范围
一、承包方式:
本工程承包方式为:工程量清单项目分部分项综合单价包干、措施项目费总价包干。具体包括深化设计(含施工图报审报建)、包工、包料、包机械、包损耗、包工期、包质量、包检测、包市场风险、包安全措施、包现场文明施工、包现场施工及运输通道的环境卫生、包验收合格、包税金等。
二、承包范围:
1、外墙立面全部玻璃幕墙、铝合金百叶、雨棚、型钢和铝合金龙骨、不锈钢排水沟、清洗固定栏杆、手动启动窗等具体范围以发包人所发招标图纸包含的内容,以及承包人根据招标文件所编制的投标书、工程报价清单中所规定的全部工作内容,包括但不排除依据合同文件、法律、法规、规范及标准、政府文件所要求的或根据实际情况可推断出的为完成一个完整工程所需要的全部工作。
2、已有预埋件的整改、工程的深化设计、加工制作及安装,包括幕墙工程施工图的深化设计和报审、幕墙安装施工相关手续、试验、幕墙所需材料的采购、成品及半成品的加工制作及出厂时的预处理、运输及现场保管和保护、基础以上预埋件的制作安装、幕墙防雷防火系统制作安装、涉及幕墙工程的所有检验检测、现场吊装、安装、安装后的检验检测、验收资料的收集整理、幕墙分部工程验收、保修等,保证幕墙工程在合同期内符合合同要求,达到合同质量标准。
三、承包内容包括为完成本承包范围内的制作及安装工程所需完成的所有项目, 包括但不限于:
(1)工程深化设计,包括提供相应的设计施工图纸,全套设计文件,资料等。
(2)所有样品、大模型、现场试挂样板(详见招标图纸)以及试验单元。 (3)全部铝板、玻璃幕墙;可开启门窗、铝合金百叶、雨棚;屋顶采光顶、铝单板衬板等。
3 (4)工作范围内所有支撑钢结构的制作安装及表面处理。 (5)为完成门窗和幕墙安装所需一切锚固连接件、五金配件。 (6)按设计要求固定和安装幕墙金属结构构架。
(7)按设计要求连接金属结构构架与主体结构所需的连接件。 (8)所有堵缝、密封及一切防水排水措施。 (9)不同材料的连接及质量保证。
(10)按设计所需的幕墙及钢结构的除锈、防腐、防火、隔热措施。防火隔热措施必须满足建筑幕墙规范要求和建筑消防设计要求,同时应与建筑设计相一致。 (11)防雷系统安装。
(12)所有窗框与结构(或墙体)间的填缝。 (13) 性能试验及所有检验检测。
(14) 安装完毕验收前的清洁及建筑垃圾清运。
(15)为完成本工程所发生的安全、文明施工及脚手架等等措施费用。 (16) 工程的竣工验收。
(17) 与其他专业分包工程有接口时应预先提供处理办法和意见。 第三条 工程质量标准、验收标准及质量保修期
一、工程质量标准按国家、项目当地、行业现行设计及施工验收规范执行,工程质量各项指标按照国家、当地、行业规范及合同要求必须达到合格,各验收规范不一致的,以要求最高的规定为准。工程质量不符合设计、现行施工验收规范要求、合同要求或质量不合格者,发包人可要求承包人停工和返工,返工费用由承包人承担,工期不予顺延。
二、承包人按发包人提供的招标图纸和说明以及经发包人审核同意的由承包人深化设计的施工图,有关设计变更及国家、地方颁布的现行最新的施工验收规范和有关法规、规定要求组织施工,各分部工程的质量必须全部合格。
三、承包人须将本工程项目必须检测的材料按规定取样送检,并在进场时提供产品质量检测合格报告、产品质保书及使用许可证,如果未提供的,则视为不合格,由此引起的一切损失由承包人按本合同通用第款第25.6条承担违约责任。
四、重新检验
无论工程师是否进行验收,当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时,承包人应按要求进行剥离或开孔,并在检验后重新覆盖或修复。检验合格,发包人承担由此发生的全部,追加合同价款,赔偿承包人损失,并相应 顺延工期。检验不合格,承包人承担发生的全部费用,工期不予顺延。
五、幕墙防火验收要满足相关消防验收要求。
六、幕墙验收要符合质监验收备案要求,确保质监验收顺利通过。
七、承包人须严格按现行国家或地方的相关标准及规范要求进行施工。施工过程中如存在质量问题,承包人须按相关要求即时整改,直至达到验收规范的质量要求,并承担所有整改费用及工期延误责任;否则,发包人有权采取减少本施工项目承包范围的措施,直至终止合同,承包人须承担由此造成发包人的所有损失。
八、其他约定见通用条款第
9、
12、13条。 第四条 合同工期
一、 制作与安装开工日期:开工时间 年 月 日,具体开工日期以甲方
现场管理代表签发的开工令为准。若场地分期分批移交,则分期分批下发开工令,因发包人原因导致工期延误则工期顺延。
二、 合同总工期: 个日历天。
制作与安装工程的总工期包括各单项工程材料配件采购、场外加工制作、运输
至现场、钢构件及玻璃幕墙等的现场拼装、安装 、竣工验收合格及将所有 5 设备退场的时间。
三、 竣工日期:具体竣工日期以发包方现场管理代表签发的开工令日期及合同总工期确定。
四、制作与安装工程的节点工期要求:发包人可以根据现场的施工条件,合理安排本合同工程项目进行分段施工,承包人应无条件的按发包人现场管理代表下发的分段施工指令组织施工。若承包人未能达到发包人的进度要求,发包人有权解除合同,承包人无条件退场
五、 本工程的工期指日历天数,包括所有法定假期、休息日、暴风雨雾、高温、低温等天气在内。
六、 其他约定见通用条款第14条。 第五条 合同价
一、暂定总价:人民币 (小写) 。
二、计价方式:
1、本工程的采用分部分项工程量清单综合单价包干、措施项目费总价包干的计价方式,具体的综合单价、措施项目费详见附件 。
2、工程量的计算:按实际完成工程量计算。
3、综合单价包括:人工费、机械费、材料费、材料市场风险费、材料加工、开槽、防污、防水、以及幕墙防污防腐防火防水防雷、钢型材除锈防腐费、工程及材料所需的各种检测费、各种材料损耗费、卸车费、材料场内二次运输费、负责其他专业承包人施工收边收口产生的费用、技术处理费、保管费、合同工期内的赶工费、施工水电费、技术措施费、远程施工增加费、综合管理费、工程保险费、利润、税金及其他一切费用。
4、综合单价已经包含了施工图或报价清单中没有说明但在施工过程中为完成本项工程必须完成的所有工作,如有遗漏亦视为已经包含在清单包干价中,不得另增加费用。
5、若由甲方提供水、电源,则水电费按甲方实际代缴数额由甲方从乙 6
方的每一次工程进度款中扣除。
6、乙方负责其他专业(土建专业除外)的楼板或墙体穿洞的收边收口等工作,此部分费用包含在清单包干价中,甲方不予另行签证。
7、甲方只负责提供施工现场堆放材料的场地,乙方自行解决施工及管理人员住宿办公场所,甲方不予补偿费用。
8、乙方进场前,由甲方组织乙方、总承包单位、监理单位对土建、装饰施工界面进行勘测、交验、核对,并形成书面文字备案;若甲方未及时组织四方进行界面交验,因此造成工期延误的,经甲方确认后,可以顺延工期。
9、其他约定见通用条款第16条。 第六条 调价内容及调价方法
一、调价内容及调价方法:
(一)设计变更
1、如深化设计所用材料规格、型号与投标报价时不符,以较小规格、型号为准进行价格调整,即合同总价只调减不调增。
2、本合同执行期间,附件 中的综合单价和措施项目费不因任何因素而作调整。若因甲方原因引起的设计变更,本合同附件 已有的项目按合同附件 的项目单价执行;合同附件 外的项目,由双方协议对变更部分的造价增减进行约定。
3、对于设计变更,发包人仅认可由发包人盖章确认的变更通知。对于承包人发出的联系函、技术核定单等变更资料,发包人均不作为结算依据。
4、如在施工过程中发包人需对原设计图纸变更,承包人应在收到设计变更起5天内,向发包人提交相应报价书,发包人自收到承包人的报价书之日起7天内对其进行审核,双方自承包人收到发包人的审核意见后5天内共同核对完毕。承包人延期提交相应报价书的,当工程费用增加时,视为承包人放弃调价要求,当工程费用减少时,以发包人的预算造价为准。
(二) 签证
1、发包人确认的签证的工程款的支付:随整体工程进度款进行支付,发包人每次按该部分工作量的 %支付进度款,随整体工程一同结算。
2、本工程所涉及的所有签证,承包人均应于签证事件发生之日起5日内向发包人提出签证申请,签证随当月进度一起申报。逾期视为承包人放弃签证事项的权利,发包人不予确认。
(三)上述设计变更、签证依据以下原则进行计算
1、本合同协议书附件报价表中有相同项目的,按相同项目的包干综合单价计算;
2、本合同协议书附件报价表中无相同项目,但有相近项目的,则参考相近项目的包干综合单价计算;
3、本合同协议书附件报价表中无相同项目,也没有相近项目的,由承包人报价,经发包人审核后按审核单价进行结算;如双方无法达成共识,则发包人有权另行委托其他施工单位进行施工,且发包人有权要求承包人与分包单位签订相关的分包合同,承包人应无条件配合,不要求额外增加费用。
二、如因发包人原因而导致工期延长,除相应顺延承包人的工期外,承包人因工期累计延长30天以上的,从第31天起,经发包人确认后,按下述约定计算费用: a、人工窝工费如当地相关专业定额有计价规定则按定额执行,如定额无相关规定,按协议书约定的金额计算,人工窝工数量以发包人确认的数量为准。
b、现场管理费按定额及相关政府文件规定计取,如无相关规定,则按协议书约定的人工窝工费的比例计取。
c、施工机械停滞费、临时设施费、周转材料费等其他所有费用均不予计算。
d、累计延期30天(含30天)以内的所有费用不予计取。
三、除本条款约定的内容外,其余均不调整。
第七条 付款时间、条件与付款方式
一、工程备料款的支付
合同签订,乙方进场施工后7天内,甲方支付乙方合同暂定总价的 %作为工程备料款。若工程分期分批施工,甲方按分期分批施工部分合同暂定价的 %作为工程备料款。
二、工程进度款的支付
乙方每30天申报一次进度款,经核实后7天内甲方按乙方当期实际完成工程量金额(含签证)扣除已使用(包括损耗)的甲方代供代扣代付材料款后的 %作为工程进度款,当期领用但未使用的甲方代供代扣代付材料的款项应在领用之日起第60天后申报的第一笔进度款中按70%的比例扣除完毕,不足扣的在下一笔进度款中扣除,在最后一次进度款中,扣除乙方已领用的全部甲方代供代扣代付材料款(含乙方库存部分)的剩余金额,进度款不足抵扣的,在结算款中扣除。
即:当期实际支付的进度款=(当期实际完成工程量金额-当期使用(包括损耗)的甲方代供代扣代付材料款-当期满足扣减条件的领用但未使用的甲方代供代扣代付材料款)×70%。
三、结算款的支付
工程竣工验收合格并办理结算后30天内,甲方累计支付乙方至实际工程结算价的95%,甲方应支付的款项应扣除工程备料款、工程进度款、甲方代供代扣代付材料款。
四、保修金的支付
工程结算价的5%作为保修金,待工程竣工验收合格满三年后如无质量问题、无发生甲方代扣代付维修费用,则甲方在30天内无息支付4%,其余1%待防水工程五年质保期满后如无质量问题、无发生甲方代扣代付维修费用,则甲方在30天内无息付清保修金。
五、乙方在领取每一次工程款时须向甲方提交真实合法有效的建安发票,发票金额为包含甲方代供代扣代付材料在内的装修造价,甲方同时向 9 乙方提交甲方代供代扣代付材料等额材料发票,乙方向甲方开具的工程发票的累计金额为含甲方代付代扣材料款在内的工程总价。 第八条 现场移交标准
一、发包人提供施工用电接驳点,施工用水、住宿和交通问题需施工单位自行解决。电表需承包人自行安装,水、电费(须分摊总表线路损耗)已含在包干综合单价中,不另外计取。
二、场地移交可以全部或单项移交,以基本满足本工程合同总工期,各节点施工工期为前提,所移交的场地能基本满足施工要求。 第九条 施工配合和总包服务内容
一、承包人将垃圾及余泥外运;若发现承包人的建筑垃圾乱堆放,作业面清理不到位, 发包人有权派人将作业面清理,对于所发生的人工、机械等费用,发包人可以在承包人当期进度款中直接扣除。
二、承包人进场施工时,承包人应与发包人办理书面场地移交手续,以明确所移交场地的范围、条件及相互责任。
三、承包人在进场前,须与发包人签订文明施工、安全生产协议书及临水临电供应协议书,否则,发包人有权拒绝承包人的进场,导致的工期延误及其他损失,全部由承包人承担。
四、所有允许搭设的临时建筑物、构筑物、排栅、场地等,承包人应按经发包人批准的施工组织设计进行搭建(施工现场不许搭建生活设施)。在施工过程中一旦发生临时设施需要拆除或迁移时,承包人应服从并负责拆除或迁移,其费用已综合考虑在措施项目费用中,不另行计取。
五、临时设施(含办公、加工场、仓库等)用地无法满足正常施工需要,则由承包人自行在红线外解决,场地费用、临设搭拆、租赁等相关费用综合考虑在措施项目费用中,不另行计取。
六、若发包人直接发包的其他工程需要承包人配合,承包人应无条件积极配合,其配合费用已包含在包干综合单价中,不另行计取。
第十条 材料要求与供应
一、承包人在工程施工中使用的材料品牌及厂家必须符合协议书的约定。未经发包人同意而使用其他企业品牌材料的,视为使用不合格材料。
二、本工程材料由承包人自行采购的,由承包人在签订合同前按照发包人提供的图纸要求注明的颜色、质量、质感、规格及指定的品牌或厂家生产的材料送实物样品供发包人确认,经发包人确认后,作为实物样板封存,并由承包人按发包人确认的实物样板自行采购。样板不合格者,应重新按要求选送直至合格,但价格不作调整。承包人不得拒绝。
三、承包人提供的施工材料设备必须与发包人提供的图纸相符,满足国家、地方有关质量技术标准、规范、规程要求,其品牌、规格、型号必须符合工程所在地相关管理部门准入条件并经发包人最终书面确认后方可用于施工,并附有材料出厂合格证、法定技术质量检测部门出具的检测报告等材料质量证明。否则,视为不合格材料,发包人有权解除合同,并按通用条款第25.6条追究承包人相关违约责任。
四、根据国家、省、市的规范和相关规定要求,材料、设备在使用前必须进行检测的,承包人应承担完成材料、设备的全部检测工作,并在使用前将检测结果的正式报告提交给发包人。
五、材料进场前,承包人需提供材料的质量检测证明文件和生产厂家的相关资料报发包人审核,经发包人同意后方可使用。
六、若因市场货源不足而需采用其它企业的同类产品代替,或者发包人在图纸或清单中没有约定品牌的,则承包人必须事先报发包人审核批准。
七、承包人不能使用国家及工程所在地建设管理部门禁止使用的材料,如有发生,由承包人承担由此给发包人造成的罚款,发包人有权直接从承包人的工程款中扣除,并有权要求承包人限期整改到满足建设管理部门验收要求。
八、属于甲方代供代扣代付材料的,乙方应根据材料需进场的时间,在图纸下发后7天内,以书面形式提交属于代供代扣代付的材料进场计划 11 报工程师审核,计划须包含品种、规格、等级、数量、品牌及进场时间等内容。如设计变更需取消原材料计划,应在变更下发后3天内通知甲方(代供代扣代付材料已按计划进场后,因甲方设计变更所导致的相关责任均由甲方承担)。如因乙方未及时提交代供代扣代付材料进场计划或提交错漏计划,导致甲方不能及时进行代供代扣代付材料采购或采购错漏时,一切不利后果均由乙方自行承担。若代供代扣代付材料的进场未满足乙方提交的材料进场计划的要求,属甲方原因所造成的损失和因此延误的工期责任经甲方确认后,由甲方承担;
九、代供代扣代付材料由甲方负责运到工地,乙方在送货单上核对并签认,并由乙方负责代供代扣代付材料的卸车、场内运转、清点、验货、接收、保管、切割磨边加工等一切后续工作,以上工作(包括期间的损耗、损失)涉及的费用已包含在合同价中,甲方不另行支付费用。
十、甲方代供代扣代付材料的品牌、型号、价格以施工现场收货单为准,甲方代供代扣代付材料的价格按本合同表8 《甲方代供代扣代付材料单价清单》暂定。甲方代供代扣代付材料的总损耗率见本合同附件 3-1~3-2,本合同附件3-1~3-2的总损耗率结算时不作调整。乙方领用甲方代供代扣代付材料的总数量=施工项目工程量×(1+总损耗率),超出此数量范围的甲乙双方重新核定后乙方方可领用,超出部分的材料费用(含采保费和税金)由乙方承担。
十一、所有代供代扣代付材料的送检由乙方负责,检测费用由甲方承担,乙方先行垫付,由甲方现场管理代表在相关收费票据上签字确认后与最近的进度款一并支付。
十二、代供代扣代付材料送检不合格所造成的一切后果由甲方承担,且延误的工期相应顺延。 十
三、其他约定见通用条款。
第十一条 双方现场代表
一、 发包人授权 为设计图纸确认代表,手机: ; 现场管理代表为 ,手机: 。
二、承包人委派 为项目经理,身份证号码: ,手机: 。
三、发包人现场代表负责监督检查工程质量、进度、施工图纸的变更,工程期间的质量验收及其他事宜。
四、承包人委派的项目经理须持有与工程项目相适应的真实有效的资格证书,负责施工期间的施工质量、安全等问题。
五、在施工期间,承包人委派现场的项目经理、项目副经理、技术负责人一天内离开工地现场超过4小时,必须向发包人驻现场代表请假并获得批准后方可离开;项目经理离开期间,项目副经理履行项目经理的义务。发包人紧急情况下召集上述人员处理有关事宜时,上述人员未能在规定时间内到达指定地点超过半小时的,承包人承担每次每缺一人2000元的违约金。
六、项目经理每个月累计离开现场时间不得超过 3 个日历天;项目经理当月累计离开现场时间超出 3 天的,每超出一天,承包人承担 5000 元的违约金。项目经理须参加周例会、月度质量会议及现场协调会,每缺席一次承包人承担 2000元的违约金。
七、承包人派驻本工程项目的管理人员名单见本合同协议书附件,由发包人在施工现场设立指纹考勤机对项目管理人员进行考勤管理,在施工期间每天8:30前、17:30后各打卡一次,未经发包人驻现场代表批准请假而缺勤的,承包人承担每人每缺打卡一次2000元的违约金。
八、未经发包人同意,承包人实际委派的项目人员不符合协议书附件约定的,每更换一人承担5万元的违约金。施工过程中,发包人有权力指令承包人更换不能胜任、玩忽职守的项目管理人员(包括项目经理及施工管理人员等)及班组,承包人必须无条件服从并执行。更换后的人员必须按 13 发包人要求时间到位,否则,每延迟一天,承包人承担5000元违约金。 第十二条 其他约定
一、、合同签订生效后超过一个月发包人未要求施工的,发包人有权终止合同另行发包。若工程分期分批施工,后一期(批)部分的工程在前一期(批)开工后超过六个月时间,发包人仍未要求开工的,发包人有权调整承包人工程承包范围,终止并另行发包后一期(批)及其之后各部分的工程。
二、承包人应对钢结构与玻璃幕墙交接部位的防水防漏制定可靠方案进行处理,避免以后出现渗漏,该方案应经发包人签字同意后方可实施,发包人对该方案的认可,不代表发包人免除或减轻承包人应承担的违约责任和保修义务。
三、承包人的施工安全管理须符合国家或省、市等的有关规定,且承包人必须严格遵守工程所在地相关安全生产管理法规与规范。承包人负责采取安全防范措施确保施工期间周边建筑物及人员安全,否则造成损失或损害的,承包人承担全部责任。承包人须保证安全生产文明措施费专款专用,否则发包人有权停止安全生产措施费的支付,直至承包人按要求整改完毕;因承包人未履行上述约定而造成的任何损失和责任,概由承包人承担。
四、承包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险并承担保险费用。
五、承包人在施工过程中,如出现异常情况不及时报告所引起的损失由承包人自行承担责任。
六、承包人为本工程提供的一切承包人设备、装备、临时工程和材料,一经运到现场,即视为供本工程专用。施工期间,若无发包人同意,承包人不得将上述物品或其中任何部分运出现场。
七、承包人须在工程竣工验收合格后15日历天内,依照协议书的约定及国家、当地政府现行的竣工资料归档管理规定,将编制成册的竣工资料 14
移交给发包人。发包人接收承包人移交的合格的竣工资料后15天内签发竣工资料移交发包人证明文件给承包人。
八、承包人在施工过程中搭设的脚手架免费提供给同期施工的其他专业施工单位使用,此部分配合费已经包含在合同价中,发包人不再另外支付费用给承包人。
九、发包人通讯地址: ,邮政编码为: ,传真号码: 。承包人依本地址向发包人发送有关信函文件,发包人如变更上述地址应及时通知承包人,避免发生延误。
承包人通讯地址: ,邮政编码为: ,传真号码: 。发包人依本地址向承包人发送有关信函文件,因承包人所留地址有误或变更地址未通知发包人的责任由承包人承担,发包人向承包人所发送的信函文件等视为已送达承包人。
十、工程竣工验收后,承包人须向发包人提供竣工资料一式 份(含光盘)。
十一、承包人需按设计图纸要求报送玻璃样板予发包人确认后方可用于项目大面积施工。 第十三条 合同生效
一、本合同自双方签字盖章后生效。
二、本合同未尽事宜,双方另行协商,签署补充合同。
三、合同附表及附件与本合同具同等法律效力。
四、本合同文本一式肆份,发包人、承包人各执贰份,各份具同等法律效力。
第十四条 合同附件
附件
一、********* 附件
二、********* 附件
三、********* 15 附件
四、*********
发包人(盖章): 承包人(盖章):
签约代表: 签约代表:
电 话:
日期: 年 月 16
电 话: 年 月
日日期: 日
第二篇:玻璃幕墙施工合同
建设单位:
施工单位:日 期:
施 工 合 同 书建设单位(以下简称甲方):
施工单位(以下简称乙方):
甲乙双方经平等协商,本着互相合作、紧密配合、分工负责的原则,就《城市碧园公寓b、c栋玻璃幕墙工程》达成以下条款,以便共同遵守。第一条:工程范围、造价数量、单价、总价1.1 工程范围:
“城市碧园公寓b、c栋”建筑外立面玻璃幕墙工程的内容包括:塔楼部分的浅灰色玻璃隐框幕墙、透明玻璃隐框幕墙等的设计、供料、加工、安装、竣工验收资料等。其中:mc
42、mc
39、mc
41、mqc6
3、mqc63a、mqc6
4、mqc
53、mqc
54、mqc7
2、mqc65为浅灰色本体钢化玻璃幕墙,其余为钢化透明白玻幕墙。
1.2 工程单价:
(详见后附报价书之报价明细表)
1.3 工程数量及总价合计:
(详见后附报价书之工程报价总表)
1.4 此总价结算时单价不变,面积按实际完工展开面积结算,如有设计变更、工程洽商、材料变化等,价格经双方协商后以增补协议形式确定。
1.5 本报价中包括玻璃幕墙三性检测费。第二条:工程用料2.1 玻璃:幕墙的玻璃采用东莞银通玻璃有限公司产的6mm厚浅灰色本体透明钢化玻璃及6mm透明钢化白玻,按乙方提供的玻璃样板确认。
2.2 铝合金型材:
均选用佛山金固铝业有限公司产的6063-t5铝合金型材,铝型材表面为银白氧化处理,氧化膜厚度满足aa15级要求,按乙方提供的样品确认。
2.3 硅酮结构胶及密封胶:
选用郑州中原胶厂产的mf811硅酮结构胶及mf889硅酮耐候密封胶,按乙方提供的样品确认。
2.4 幕墙开启配件:国产优质七字执手。
2.5 钢件:国产优质q235b钢型材。第三条:付款方式3.1 铝合金型材、钢件进场后七日内,甲方付给乙方合同总价的30%作为第一次工程进度款;
3.2 铝合金型材、钢件安装基本完成七日内,甲方付给乙方合同总价的20%;
3.3 玻璃安装基本完成七日内,甲方付给乙方合同总价的20%;
3.4幕墙安装完成后,甲方应支付给乙方进度款到合同总额的80%;
3.4 验收合格后三十日内,甲方付到结算总价的97%给乙方,剩余3%从验收之日起一年保修期满后,10日内一次性付清。
3.5 甲方如不按协议条款支付款项,乙方在约定时间五天内向甲方发出书面通知,甲方收到通知后七天内仍不能按时支付工程款,乙方有权停止施工,甲方承担由此引起的一切经济损失和违约责任。第四条:甲乙双方责任4.1甲方责任:
4.1.1 提供本工程完整的建筑施工图和结构施工图各一套及有关设计变更资料;
4.1.2 办理施工许可证;
4.1.3在乙方进场前,清除施工现场内影响乙方施工的障碍;
4.1.4组织有关单位与乙方的协调会;
4.1.5组织有关人员对乙方设计图纸进行会审,并进行签署;
4.1.6组织和配合质检及有关部门,监督检查工程质量,及时签认分部工程质量验收,办理设计变更和其它必要的工程签证管理工作;工程进行中隐蔽工程或中间工程需验收时,甲方接通知后48小时未到场验收,则视为验收合格;质量符合规定要求,验收48小时后甲方代表不签字,视为已批准,乙方可继续施工。
4.1.7组织协调乙方与土建施工单位的施工配合工作;
4.1.8 在乙方递交工程竣工书面报告后,组织有关部门进行玻璃幕墙验收;
注:甲方不按条款约定的内容和时间完成以上工作,造成工期延误,工期则相应顺延。
4.2乙方责任:
4.2.1 对幕墙进行设计,经具有幕墙设计资质的设计单位签准及甲方审核确认后方可使用,保证设计符合国家有关规范要求,对设计质量负责,承担因设计质量问题引起的一切后果,并向甲方提交幕墙设计图纸及计算书陆套。
4.2.2 严格按照批准的设计图纸施工,服从甲方驻工地代表及工程监理的监督管理,发现问题及时纠正,对工程质量负责,承担因工程质量问题引起的一切后果;
4.2.3 编制施工组织设计和工期进度计划,并经甲方审核通过;
4.2.4 负责所有进场材料的保管及未验收前的成品保护,保护期间发生损坏,乙方原因乙方自费修复,非乙方原因损坏,由责任方负责修复,或乙方修复由甲方承担追加合同价款;
4.2.5 严格遵守工地及土建施工单位的有关管理规定,确保施工安全及文明施工;
4.2.6 作好施工原始记录,在竣工验收前整理好工程的所有有关资料两套作为竣工资料交给甲方。
4.2.7 提供完整的竣工验收资料,保证验收通过,如因乙方资料或其他原因,致使工程未能按时通过验收,由此造成的甲方损失由乙方承担。第五条:工期5.1 开工日期:甲方提前七天以书面形式通知乙方。
5.2 施工总工期:b栋40天,c栋50天,合同签订之日开始计算,满足现场施工脚手架落架的要求。
5.3 工期顺延:以下原因造成竣工日期拖延,工期相应顺延;
5.3.1 由于设计变更、工程量变化,引起施工程序和内容变化;
5.3.2 一周内非乙方原因停水、停电造成停工累计超过八小时;
5.3.3 由于战争、**、空中飞行物体坠落或非甲乙方原因造成的爆炸、火灾、水灾、大雨、暴雨、地震等;
5.3.4 甲方不按合同规定支付工程款;
5.3.5 其它非乙方原因的停工;
5.4 以上情况发生后七天内,乙方就延误的内容和由此发生的经济支出,向甲方提出书面报告,甲方代表在收到报告后两天内予以确认答复,否则视为同意。第六条:工程质量6.1 工程质量等级:确保工程质量达到国家规定的“合格标准”,争创优良工程。
6.2 工程验收按甲方规定的各项参数及国内现有规范标准进行。
6.3 工程竣工后,乙方向甲方提供质量保证书,保证玻璃幕墙的施工符合设计及计算。第七条:设计变更7.1 甲方变更设计,应在该项工程加工或施工前七天通知乙方。乙方已经加工或施工的,乙方接通知后应立即停止。
7.2 由于变更通知不及时造成的乙方损失由甲方负责。第八条:竣工、结算与保修8.1 工程具备竣工验收条件后,甲方在接到乙方竣工报告后十天内,向所属建设主管部门提交验收申请,并组织有关部门进行验收;如收到乙方竣工验收报告十天内无正当理由不申请验收,视为竣工验收报告已被批准,工程即告竣工即可办理结算手续;如工程未验收,而已开始使用,视为已验收。
8.2 工程竣工验收后,乙方向甲方提交结算书,甲方收到结算书后十天内审核完毕或提出审核意见。如收到结算书后十天内无正当理由不办理结算,则认为已接受乙方结算报告,从第十天算起按同期贷款最高利息支付工程款利息。
8.3 保修期从竣工验收合格之日起计算为两年,按国家规定的保修条款执行。第九条:工程停建或缓建9.1 因人力不可抗力及甲乙双方之外原因导致工程停工、缓建,使合同不能继续履行,双方应签订工程停、缓建协议。
9.2工程停缓建后,乙方应妥善做好己完工程和己购材料、设备、器具的保护及向甲方移交工作,按甲方要求将自有机械设备、人员撤出现场。甲方应为乙方撤离提供必要条件,支付相应的经济支出,并按合同约定支付己完工程价款和赔偿乙方的相关损失。第十条:其它10.1 所有甲乙双方签认的函电和有关的技术资料均为本合同的附件和组成文件。
10.2 履行合同过程中发生争议,双方本着友好态度协商解决;协商不成,经双方同意可申请有关主管部门调解;如调解不成,可向法院起诉。
10.3 本合同经双方法人代表或法人授权代表签字并加盖合同章后立即生效, 生效后无正当理由单方不能弃约, 弃约方需赔偿对方的一切经济损失。
10.4 本合同待工程验收, 工程结算完成, 甲方支付完工程款,除有关保修条款仍然生效外,其他条款即告终止,保修期满后有关保修条款终止。
10.5 本合同正本一式两份, 双方各执一份,副本陆份,双方各执叁份。均具同等法律效力。甲方: 乙方:
法人代表: 法人代表:
(或委托代理人): (或委托代理人):
开户银行: 开户银行:帐 号: 帐 号:电 话: 电 话:传 真: 传 真:地 址: 地 址:邮 编: 邮 编:
第三篇:玻璃幕墙工程施工分包合同
甲方(发包方):**省第五建筑工程公司装饰艺术分公司
乙方(承包方):
甲、乙双方遵循平等自愿、公平和诚实信用原则,双方就甘南工贸大厦水暖分项工程劳务作业合作事项协商一致,签订本劳务作业分包合同,双方共同遵照执行。
一、工程名称:甘南工贸大厦
二、工程地点: **合作市盘旋路
三、工程承包内容及范围:
1 、乙方负责按照设计图纸、变更文件规范要求验收标准,玻璃幕墙的制作、安装、保证正常使用。
2、施工所需各种材料、加工机械设备、各种工具均由乙方自理。
四、工程工期:
1、开工日期:2011年10月5日;竣工日期:2011年11月5日
工程总日历天数:30天
2、施工过程中,如因人力不可抗拒等原因工期相应顺延;
五、工程质量及材料要求:
1、各种材料下料、制作安装,接头位置、焊接等均应符合规范要求。如不按要求发现一点罚款50 元。
2、对现场监理提出的问题应立即安排人员处理,严禁拖延或不整改。
3、如某部位存在严重问题,须返工的罚款3000 元。
4、若返工造成延误工期的除按上述第4 条罚款外,如对下道工序的工种造成停工,停工的工人人工费由乙方赔偿。
六、工程价款:伍佰伍拾元/平方米;(¥:550元/m2 ) (按实际面积进行结算)
七、工程价款的拨付及结算方式:
1、工程款的支付:1)、乙方施工人员及型材全部进场后由业主付三万元工程款2)、全部工程安装完成验收合格后由业主付至全款的95%,留5%作为工程质保金。
2、在工程施工过程中除本合同约定的工程款外乙方不得再产生其他任何费用;如因工程设计变更造成工程量增减,按相关规定进行相应增减。分项分部工程人工费小于1000元的不予增加工程款,人工费大于1000元的由现场管理人员确认签字后按预算定额直接费进行结算,不计取任何其他费用。
八、考核验收:本合同甲方要求在以下方面对乙方进行考核后方可决算:
1、安全生产:乙方应加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全。如因乙方违章操作造成的一切伤亡事故,发生的任何费用均由乙方承担。
2、工程质量:坚持工程质量标准,严格按照设计图纸、施工验收规范、施工组织设计、施工技术方案等有关要求精心组织施工,确保工程质量达到约定的要求。
3、工程所使用材料必须经甲方、监理认可,否则不得使用。
5、文明施工:加强施工现场管理,严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工。
九、甲方责任:
1、组织有关人员对乙方进场施工作业人员进行安全、质量、文明施工、综合治理等方面的教育,做好日常监管工作。
2、组织及负责对乙方施工作业人员进行施工技术、措施等方面的交底。
3、负责对乙方施工人员的安全、工程质量、文明施工等方面的工作进行指导、监控,并按规定及时做好验收工作。
4、负责解决乙方进场施工作业人员的住宿等问题,并及时对其进行卫生等方面工作的指导、监管。
5、按照合同约定,按时足额向乙方支付工程款。
十、乙方责任:
1、服从甲方对整个工程的运行计划指挥。按甲方的各项交底要求,严格按国家操作规范和施工验收规范,精心组织施工。
2、如乙方需要,生活用品及炊事用具由乙方自理。
3、材料进场时,由乙方卸料,配合甲方项目部收料人员共同验收,核对材料的合格证、标牌、规格、数量,并按材料的规格不同,有序、合理的堆放整齐,做好防锈保护工作。
5、乙方必须将废料堆放入池,做好工完料净场地清工作。
6、本工程所需的机械及劳动防护用品全部费用由乙方承担。
7、本班组在其相关工序开始前和结束后,与其工序相关的班组必须办理相关交接检手续
8、按合同约定按时足额支付劳务作业人员工资,乙方必须按月将工人工资发放,如乙方迟延支付工人工资甲方有权直接扣除乙方工程款支付给工人。
9、严格执行安全协议书中的规定,落实施工现场安全生产措施,做好各项基础工作。
10、乙方应加强对劳务作业人员的管理,自觉遵守甲方的各项管理规定。
十一、违约责任:
1、当发生下列情况之一时,甲方应承担违约责任:
(1)甲方不按约定核实乙方的工程量、或不按约定支付劳务作业工程款、或不按约定支付劳务作业工程款尾款时,应按乙方同期向银行贷款利率向乙方支付拖欠劳务作业工程款的利息;
(2)因甲方原因延误工期超过十日的,应向乙方支付怠工费,并顺延延误的乙方工作时间。
2、当发生下列情况之一时,乙方应承担违约责任:
(1)乙方因自身原因延期交工的,每延误一日,应向甲方支付本合同总价款0.5%的违约金;
(2)乙方施工的工程质量不符合合同约定的质量要求,乙方应赔偿甲方材料损失费、工具、机械租赁费以及因工期延误给甲方所造成的所有损失;
(3)乙方不履行或不按合同约定履行义务时,应向甲方支付合同总价款2%的违约金,如给甲方还造成其他损失也应予以赔偿。
3、一方违约后,另一方要求违约方继续履行合同时,违约方在承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
十二、本工程甲方委派 同志为现场负责人,乙方委派
同志为现场负责人,共同负责履行本合同的各项约定。
十三、争议:
甲、乙双方在履行本合同时发生争议,可自行协商解决。如协商不成的,可向工程所在地法院提起诉讼。
十四、本合同一式两份自签定后即生效,至全部工程作业内容竣工验收、工程价款结清后即失效。
甲方(签章): 乙方(签章):
工程负责人
现场负责人: 工程负责人:
地址: 地址:
电话: 电话:
年 月 日 年 月 日
第四篇:玻璃幕墙安装施工合同样本
合同编号:__________
玻璃幕墙安装施工合同样本
甲方:____________________
乙方:____________________
签订日期:____年____月____日
玻璃幕墙安装施工合同样本
发包方:
(以下简称甲方)
承包方:
(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,结合本工程的具体情况,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,经双方协商特签订本合同,以资共同遵守。
一、工程名称:
工程。
二、工程地点:。
三、施工范围和内容:。
四、工程期限:
年
月
日
至
年
月
日。
本工程工期为
天。如因停电、恶劣气候及其它原因造成乙方不能正常施工工期可顺延。
五、双方责任:
1、乙方负责购买材料、组织工人、机具以及机具所需用的消耗材料等。
2、乙方负责整个工程的制作与安装,施工质量应达到国家合格的评定标准。
3、乙方进入施工现场应服从甲方的统一管理,遵守安全生产纪律。如果发生伤亡事故乙方自负。
4、甲方负责脚手架的搭拆以及本工程向业主方的开票事宜,由此产生的费用不在本合同之内。
5、甲方负责施工所在地政府及非政府等的关系协调。
6、对施工过程由建设单位或其他相关单位提出的对本工程的变更等内容,乙方要及时报与甲方,待甲方认可后方可施工,由此产生的一切费用甲乙双方协商解决。
六、工程造价与付款方式:
1、该工程造价为:
整(¥
元)。
2、付款方法:乙方进场后,甲方向乙方拨付工程总价款的50%作为乙方材料款,骨架安装完后,甲方向乙方拨付工程总价款的30%,余款待工程完工后一次性付清。
七、本协议自签订之日起生效。
甲方款项支付完毕,合同即终止。
八、本协议一式两份,甲乙双方各执一份。
九、本合同未尽事宜双方另行协商解决。
发包方:
承包方:
代
表:
代
表:
年
月
日
合同编号:__________
感谢您的浏览!
下载修改即可使用
第五篇:玻璃幕墙施工承包合同书
发包方(甲方): 宁德市蕉城区农业局
承包方(乙方): 宁德市第三建筑工程有限公司
根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及有关合同法规,经双方充分协商,一致同意签订本合同,共同遵守:
第一条
工程名称:蕉城区农业科技综合大楼
第二条
工程地点:宁德市蕉城区宁川北路02号
第三条
工程范围及内容:玻璃幕墙工程
第四条
承包方式:包工包料,铝材选用140系列铝型材幕墙料,幕墙胶等。
第五条
工程造价:
本工程按双方审定盖章的单价及各种费率承包,按实际发生的工程量结算。工程总承包单价经下浮后定价为每平方米1000元(不包含税费、管理费及幕墙四性试验费用),总数量约为 360 平方米。普通塑钢窗每平米200元;Low-e中空玻璃每平方米195元。
第六条
工程价款的支付、结算:
1、合同签订后,乙方材料及施工人员进场龙骨架安装完毕时付款总工程款的30%,验收合格后付总工程款的90%,此工程款一并记入决算内。
第七条
双方互相协作事项:
一、甲方责任:
1、提供三套完整的平、立面图纸给乙方作设计依据,
2、协调乙方与各单位之间工作关系。
二、乙方责任:
1、负责工地施工范围内的防火工作。
2、服从甲方现场负责人员指挥。
3、执行该工程本公司管理部门各种工作规章制度。
4、负责工地范围内安全及施工安全工作。
5、严格按图纸及国家玻璃幕墙规范施工、严把质量关。
第八条 工程交工验收:
1、工程交工验收,应施工图纸及说明书,有关变更增减的书面文件。
2、工程(包括单项工程)竣工前五天,由乙方负责组织有关单位进行初步验收。验收工程在工程竣工后7天内进行,并应按期验收完毕。工程质量、工程内容和施工工期符合要求的,同时乙方将全部有效的技术档案资料向甲方移交,如工程质量不合格或工程局部尚未完成者,由甲、乙方商定的期限内进行翻修或补建后,再进行验收,直至达到符合验收标准的要求为止。
第九条
材料、设备问题:工程所需材料,全部由乙方负责。
第十条
工程质量保修及保修条件:
工程质量保修期为壹年,确因施工而引起的质量问题,乙方按原设计要求负责保修或更换。如属人为的使用不当,自然灾害外造成的质量问题,乙方概不负责保修。
第十一条 其它事项:
1、本合同壹式贰份,甲、乙双方各执壹份,双方签字章盖后生效。
2、本合同受《中华人民共和国经济合同法》保护,具有法律约束力,未经双方协商同意,任何一方不得擅自变更或解除合同。
3、有关工程的施工图纸与说明,以及图表、资料、双方进行的会议洽谈记录、双方协商同意并经双方当事人签证的有关修改设计的变更文件等,都是据以施工和交工验收技术资料,也是本合同的有效组成部分。
4、本合同若有不详或不尽之处,双方应本着互相协作,平等互利的精神协商解决。
5、若增加工程,增加部份也适用本合同。
6、工程所有款项均以人民币支付。
第十二条 本合同经双方签字盖章之日起生效,到保修期满之日起自然失效。
发包方:(盖章)
承包方:(盖章)
甲方代表(签字):
乙方代表(签字) :
年
月
日
年
月
日