公路工程监理合同范本

2022-11-26

第一篇：公路工程监理合同范本

公路标线工程合同

固镇县全顺交通施救有限公司----交通标识标线施工部

固镇县县城标识标线施工合同

甲方： (发包方)

乙方： (承包方)

依照《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规遵循平等、自愿、公开和诚实信用的原则，并结合工程的实际情况，经甲乙双方协商，达成如下协议。

一、工程概况

1、

2、工程名称： ; 工程路段：

;

二、工期要求：

1、乙方必须遵照甲方施工组织安排的工期要求，于 2016年

月日开工至 2016 年月日完工。

2、因天气等不可抗力原因造成工程延误，工期相应顺延。

三、双方责任

1、甲方负责协调施工现场以保证乙方能够连续作业，避免停第 1 页共 1 页

固镇县全顺交通施救有限公司----交通标识标线施工部

工、窝工。

2、甲方负责组织工程检查、验收，并监督乙方的工程进度、质量、安全生产工作。

3、负责向乙方及时进行技术交底(包括中线、边线、标高、坐标、设计图纸等)。

4、甲方按合同约定及时、按期办理与乙方的工程结算及工程款的支付。

5、乙方根据本合同对工程工期、质量的要求编制施工生产方案及施工组织安排，确保按期、保质完工。

6、乙方必须配备一定数量的管理和技术人员，必须具备必要的施工、测量仪器，在施工过程中按规定进行检验。

四、工程质量

1、路面标线所用材料应符合《路面标线材料》(JT/T280-1995)的规定。路面标线得设置、颜色、形状，应符合图纸和《道路交通标志和标线》(GB5768-1999)及道路交通标线质量要求和检测方法》(GB/T16311-1996)标准的规定。要求按公路工程技术规范施工及符合业主的有关文件要求施工、质量达到合格以上。

2、本工程所用的原材料必须是合格的材料，对于施工单位擅自进的不合格材料坚决清理出场。

固镇县全顺交通施救有限公司----交通标识标线施工部

五、安全文明施工

1、乙方在施工现场配置必要的安全、文明施工设施和保护器材，设立安全警示标牌，并设专职的安全员，保障施工现场的安全。

2、乙方在整个施工期间要为其工作人员提供必要的安全防护和劳动保护用品，保险费用由乙方承担。

六、工程结算及支付

合同工程造价：最后以实际验收数量为主。最终结算工程款=实际收方数量×单价。

单价按每平方元计算，验收标线施工面积平方，计价元。其他费用：元，总计元。

备注：上述单价计量包括完成本项目的所有工作，对于不规则图案(箭头、文字、斑马线、导流线、禁停网格线等)的施工，鉴于施工难度和用工时间，采用泛轮廓面积计量方法，即最大长度乘以最大宽度的面积数。

1、

2、工程量结算：以双方认可且监理人员签字的工程量为准。工程款支付：甲方按照业主的支付时间及时对乙方予以支付工程款，每次支付额为乙方诸工程款计量支付，工程全部验收合格一个月内，甲方向乙方支付全部工程合同价款。

固镇县全顺交通施救有限公司----交通标识标线施工部

七、违约责任与其他

甲、乙双方未按以上合同条款执行，给对方造成损失的，一切损失由责任方承担。

本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方(盖章)：

单位负责人：

(签字)

第 4 页共 4 页

乙方(盖章)：项目负责人： (签字)

年月

日

第二篇：公路工程施工合同(简易合同)

石泉县熨斗镇布里至灵雀山公路工程

施工合同

发包人：石泉县熨斗镇人民政府 (简称甲方) 承包人：陕西石泉万达建设工程有限公司(简称乙方)

依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律和行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就新农村建设道路工程建设的有关事项协商一致，订立本合同如下。

一、工程概况

1、石泉县熨斗镇布里至灵雀山公路路基工程位于熨斗镇，是连接熨斗镇麦坪村、双坪村的重要通道，该路基工程长3.381km、宽7m，主要工程内容为石方开挖、土方开挖、石方爆破、路肩浆砌石、路内挡土墙。

2、工程名称：石泉县熨斗镇布里至灵雀山公路路基工程

3、工程地点：熨斗镇麦坪村

4、工程内容：土方开挖、石方开挖、石方爆破、浆砌石挡坎等。根据甲方要求产生的一切工程量。

5、承包方式：包工包料。

二、合同工期

1、开工日期：2017年11月20日

2、竣工日期：2018年1月20日

3、合同工期：60天。

三、甲、乙双方一般权利和义务

1、甲方全权负责工程施工中的协调及质量监管工作。

2、乙方全权负责该工程的施工组织、质量监管及保护。

3、甲方的义务：

⑴为乙方提供施工场所及相关资料，负责施工期间的协调工作，审查施工技术方案及施工进度计划。

⑵负责工程质量的控制、检验。

4、乙方的权利和义务：

⑴乙方负责按合同要求和相关技术规范严格施工，确质量和进度。

⑵乙方应随时接受甲方管理人员的检查，对不符合质量标准的应及时返工，其费用及工期由乙方承担。

⑶乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

四、合同总价及付款方式

1、工程总价(大写)：玖拾玖万捌仟贰佰陆拾陆元肆角陆分(小写)￥998266.46元

2、工程款支付：该工程毛路挖通后甲方向乙方支付总工程款的50% ;工程浆砌石完工后付到总工程款的80%;工程竣工验收决算后付到总工程款的95%，预留5%作为保证金，一年后无质量问题向乙方支付完。

3、违约责任：若一方违约，则按承包总额5%支付违约金。

五、本协议自签订之日起生效。本协议一式二份，甲、乙双方各执一份。

甲方(盖公章)：熨斗镇人民政府

法人代表(签章)：

乙方(盖公章)：陕西石泉万达建设工程有限公司

法人代表(签章)：

合同订立日期： 2017年11月10日

第三篇：公路工程承包合同

甲方：

乙方：

为了确保___________公路工程任务的顺利完成，确保工程质量和工程进度，经甲、乙双方协商甲方将本工程的部分施工任务承包给乙方。为明确双方相互权利、义务以及经济责任，依据《合同法》有关规定，经双方协商同意，自愿签定本合同，以资共同遵守。

一、工程名称：

二、工程地点

三、承包范围和内容

1、承包范围：

路基土石方、路面工程以及相关的附属工程，以及按规定程序批准的路基工程变工程。

2、承包内容：

四、承包方式

1、本工程实行单价承包，工程计量以监理检验合格并签认范围内的实际完成工程量(压实方)计算。工程中所发生的人工、材料、机械设备等各项费用均已包含在承包单价之中。

2、工程承包单价为含税单价，税款由乙方向有关税务部门交纳，或由甲方向有关部门

代交，但费用将从乙方的工程款中扣除。

3、路基土石方工程数量由甲方技术员提供，乙方人员必须每五天与甲方有关技术人员、领工员对所完成工程量进行核实签认，并且及时上报工程部进行审核。如乙方负责人不在现场应指定现场代理人负责签认，乙方不进行工程量签认，则以甲方核定工程量为准。

3、工程价款按附表所列的单价乘以完成的工程量、工日或台班数量计算。

五、工程期限

1、本项工程自签定合同之日起，于年月日开工，至年月日结束。且要求乙方在年月日前完成，以不影响工程总工期和明年施工组织的总体安排。

2、乙方进场后，甲方将不定期考核乙方工程完成情况。如因人工、机械数量不足而影响工程进度，甲方有权要求乙方在一定期限内进行增补。若乙方不能满足甲方要求，则甲方视情况的严重程度有权缩小乙方工程量或进行清退出场，乙方必须赔偿由此造成的一切失。

3、乙方进场后要服从甲方技术人员及各职能部门的领导。乙方应根据甲方工程进展情

况进行车辆调整，安排好拉运任务，按时完成甲方交给的任务。

4、凡人力不可抗拒的因素或工程工序排布需要以及自然因素(如下雨)造成的停工均

属正常停工。

5、乙方所拉运的材料应满足甲方的质量要求。未经甲方同意，擅自拉运的质量不合格

的材料，其费用不得结算。

六、如因乙方材料拉运不及时而原因造成停工，乙方要按合同规定赔偿甲方应有

的损失。

六、安全生产与文明施工

1、乙方必须按照有关法律、法规要求做到安全生产与文明施工，负责检查消除施工现场所有安全隐患(包括火灾、水灾、塌方等意外事故)，做好防火、防洪、现场安全操作等

工作。施工前要与甲方签订《安全合同》。

2、加强施工现场管理，做到文明施工，建立健全各项管理制度和安全生产措施，按照

业主及监理的要求做好各项工作，树立良好的企业形象。

3、施工场地严禁赌博、吸毒、贩毒、偷盗、斗殴等违反社会治安活动，乙方必须自觉

办好民工的暂住证，否则后果自负。

4、在全部施工期内，所有非甲方原因造成的机械损坏及人身伤亡事故及其它损失、责

任均由乙方自负。

5、严禁酒后驾车，防止交通事故。运输车辆进入施工现场之前所发生的安全、交通事故，均与甲方无关。在施工现场发生的交通安全事故，由责任方自负。在乙方要求或同意的

情况下，甲方可作为中间人协助调解。

6、对不服从甲方管理的有关人员、机械设备，甲方随时有权勒令其退场，并终止承包

合同，且由此造成的一切损失均由乙方承担。

七、双方义务

1、甲方合同义务

(1)、甲方负责施工过程中的技术交底、指导、质量检测及工程测量工作。帮助乙方协调与业主、监理单位及当地有关部门和群众的关系。帮助乙方办理开工报告等手续及其它

需要甲方解决的问题。

(2)、甲方现场技术人员对工程进度、工程质量进行监督、检查。

(3)、甲方负责提供乙方机械使用的柴油，油款在结算时从乙方承包费中扣除(油价

含管理费、运费、季节浮动)。

(4)、依照约定支付乙方工程款。

2、乙方合同义务

(1)、按照甲方要求拉运工程材料，负责所拉材料的质量，按时完成拉运任务。驻地建

设有序整齐，有利于安全生产和文明施工。

(2)、开工前乙方要按甲方要求将符合要求的机械设备全部进场，接受甲方检查。

(3)、必须严格遵守甲方的各项规章制度和管理制度，服从甲方派出的各级管理人员的

管理，执行甲方的各项指令。

3、乙方在施工期间食宿自理。

八、违约责任

1、甲方的违约责任

(1)、未能按照合同的规定履行自己应负的义务。除工期得以顺延外，对乙方因此而

造成的损失给予一定的赔偿。

(2)、工程未验收，业主要求提前使用或擅自动用，因此而发生的质量或其它问题，

经甲方与业主协商后承担部分责任。

2、乙方的违约责任

(1)、由于乙方原因造成的窝工、停工而造成的工程损失，甲方将按乙方1—5%合同

价/日进行处罚，赔偿损失。

(2)、若乙方未按甲方要求按时进场约定的材料,或在施工过程中不服从甲方各职能部门的领导,或未履行规定的合同义务，乙方将按合同价的1—10%向甲方赔偿违约损失;情

节严重者，甲方有随时终止合同的权利。

九、工程款结算方式

1、乙方必须在每月20日前按甲方规定的验工计价时间，到甲方统计组核对当月完成工程量，并进行结算，甲方给乙方开验收单。年底，甲方按乙方验收单进行结算。如乙方不按上述程序及规定的时间进行工程结算，则甲方视乙方自动放弃工程量确认权，按甲方统计

的工程量及合同单价结算。

2、乙方进入施工现场并完成工程总量的30%，经甲方验收合格，工程核算员签字后由施工负责人签字批准，可逐步预借不大于完成工程造价的10%作为乙方生活费和其他费用。待该项工程全部完成后，经甲方有关技术人员会同监理人员认定符合本项工程所应达到的质量要求后，按业主总拨款比例逐步分期付款。年底价款支付至60%，其余部分按集团公司的有关规定支付。如工程质量未能达到设计标准或乙方所用材料不符合要求，甲方不予结算，并由乙方赔偿由此造成的损失。在施工期间如乙方未经甲方同意自动退出施工现场，由此造

成经济损失要按乙方完成工程总量的30%---50%进行扣除。

十、纠纷解决办法

有关本合同的一切争议，甲、乙双方应根据《合同法》及其它相关法律的有关条款友好协商解决，协商不成，应提交________仲裁委员会，根据仲裁的有关程序进行仲裁裁决。

仲裁费用和胜诉方的律师费用应由败诉方承担。

十一、附则

1、本合同双方代表签字或盖章后生效，到工程竣工验收、工程质量保修期满结清工程

款后自行终止。

2、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

3、未尽事宜经双方协商一致后，另行签定补充合同。

甲方：乙方：

负责人：(签章)负责人：(签章)

年月日

第四篇：公路工程施工监理合同附件

附件a　监理服务的形式、范围与内容

一、监理服务的形式

1.服务要求

例：对监理单位的资质、监理服务的主要方式及监理工作的隶属关系等方面的要求。

2.组织机构

例：对监理服务机构的设置、工作计划的安排、主要人员的资质等方面的要求。

二、监理服务的范围

1.服务范围

例：监理服务所包括的工程范围和工作范围。

2.服务目标

例：监理服务的性质、目的及主要工作目标。

三、监理服务的内容

例：本条所列的监理服务各阶段内的具体监理工作，应主要参照《公路工程施工监理规范》(jtj　077-95)的内容予以归纳，并根据本工程的具体情况予以补充。

1.编制监理规划或计划;

2.熟悉合同文件，了解施工现场;

3.参与支柱和设计交底工作，审查承包人提交的复测成果和施工图设计;

4.督促和检查承包人建立质量保证体系;

5.主持召开第一次工地会议和常规工地会议;

6.已发布开(复)工今批准单项工程开工报告;

7.审核承包人授权的常驻现场代表的资质，以及其它派驻到现场的主要技术、管理人员的资质;

8.验收承包人的工地试验室，审核其人员资质;

9.建立监理的试验、检测工作体系，按照规定的频率独立开展监理的试验、检测工作;

10.审批承包人拟用于本工程的原始材料、成套设备的品质以及工艺试验和标准试验;

11.审查承包人拟用于本工程的机械装备的性能与数量;

12.审批承包人实施本工程的施工方案及主要方法或工艺;

13.审查分包合同和分包人的资质，控制重要外购成品件或半成品件的质量;

14.审批承包人提交的总体进度计划，检查和督促承包人实施进度计划，核批承包人的修正计划;

15.要求承包人按照合同条件、技术规范和监理程序进行施工，通过旁站、巡视、检测、试验和整体验收等手段全面监督、检查和控制工程质量;

16.签发中间交工证书;

17.调查、处理工程质量缺陷和事故，出现重大质量事故时，督促承包人按规定上报有关部门;

18.发布停工令;

19.对已完工程进行准确的计量;

20.签发中期支付凭证;

21.发布变更令;

22.受理合同事宜，根据合同规定进行评估和处理;

23.根据合同规定处理违约事件，协调争端，在仲裁过程中作证;

24.编制监理工作月报、季报和年报;

25.对承包人的交工申请进行评估，组织对拟交工工程的检查和验收;

26.签发交工证书;

27.督促、检查承包人按工程管理部门和业主的要求编制竣工文件;

28.编制监理方面的竣工文件;

29.监督承包人认真执行缺陷责任期的工作计划，检查和验收剩余工程，对已交工工程中出现的缺陷、病害调查其原因并确定相应责任;

30.签发工程缺陷责枉终止证书;

31.签发最终支付证书;

32.配合业主的竣工验收和工程移交工作;

33.其它。

四、业主对监理单位的授权

例：业主在此明确：监理单位根据监理合同随行监理服务时的职责范围和权限，以及根据本项目或本工程的特点授予监理单位的其它权力。

五、监理服务的依据

例：1.监理合同;

2.业生与第三方签订的正式合同、协议及附件;

3.合同图纸及说明;

4.合同工程量清单及说明;

5.合同指定使用的标准图纸、技术规范、工程质量检验评定标准、试验规程等;

6.国家、交通部、项目所在省、市颁布的监理法规等;

7.其它。

六、其它

双方可通过签订补充协议，对本附件的内容予以变更。

业主：(盖章)监理单位：(盖章)

授权代表：(签字)授权代表：(签字)

年月日年月日

附件b　业主提供的监理工作条件

一、文件和资料

例：业主在监理合同生效之日起__日内，向监理单位免费提供下述文件、资料：

1.业主与承包人签订的合同协议与条件__份;

2.业主与承包人共同确认的已标价的工程数量清单及其说明__份;

3.合同图纸和相关的标准图纸及说明__套;

4.合同指定使用的技术规范、检验评定标准、操作远规程__套;

5.其它。

二、决策与决定

例：业主同意：根据监理单位针对有关项目或本工程的工期、质量、投资、合约和安全等重大问题的请示，及是时予以决策或决定。

双方在此约定：业主对上述问题给予书面答复的期限。

三、协助

例：业主在项目所在地对监理单位提供如下协助：

1.建立监理工作人员及个人财产的出入通道;

2.建立监理服务费用财务通道;

3.建立监理服务所需的公关和信息通道;

4.避免监理单位根据监理合同履行监理服务而导致的第三方的收费(不含税金);

5.解决非监理单位原因而发生意外事件时，监理工作人员的遣返和相关事宜;

6.其它。

四、设施与物品

例：业主向监理单位免费提供下列设施、设备及物品，并承担相应的使用费和维修费。

双方在此约定：业主向监理单位提供下列设施、设备及物品的品种、数量、使用时间和期限：

1.办公设施(办公用房、配套水电及附属物品);

2.生活设施(生活用房、配套水电及附属物品);

3.办公设备;

4.生活设备;

5.通汛设备;

6.交通设备;

7.试验、检测设备;

8.办公物品;

9.其它。

双方在此约定：下列设施、设备和物品由监理单位自备，业主给予适当的经济补偿。

监理单位自备的设施、设备、物品清单及经济补偿办法

_____________

五、辅助工作人员

例：双方约定：业主向监理单位免费派遣工作人员___名，服务人员___名，辅助监理单位的监理服务工作。

双方约定：下列辅助工作人员由监理单位自行聘用，业主给予适当的经济补偿。

监理单位聘用辅助工作人员清单

及经济补偿办法

六、其它

双方可通过签订补充协议，对本附件的内容予以变更。

业主：(盖章)监理单位：(盖章)

授权代表：(签字)授权代表：(签字)

年月日年月日

附件c　监理服务的费用与支付

一、监理服务费用

1.正常服务的费用

例：监理单位正常服务费用的计算方法、费率和价格或双方约定的其它方法。

监理单位正常服务费用一般应包括如下内容：

(1)派驻监理人员费用

基本工资

加班费(法定节、假日的加班和法定工作时间以外的延时工作，按《劳动法》的规定办理)

各种补助

各种津帖

个人所得税

其它

(2)现场费用

辅助、服务、勤杂等人员的聘用费

办公用品费

文具纸张费

资料费

劳动保护费

防暑降温费或冬季取暖费

伙食费

差旅费

煤、气、水、电费

交通、通讯费

其它

(3)不可预见费

建议比例10%-15%

(4)公司取费

法定提留基金(工会、教育、职工福利、住房、养老等)

上级管理费

法定利润

法定税收(营业税、所得税等)

其它

2.附加服务的费用

例：监理附加服务费用的基本测算方法，由双方协商确定，一般可采用如下办法：

(1) 附加工程工作量×基本费率;

(2) 附加服务工作日数×监理服务日平均费用;

(3) 附加服务工作比例×监理服务费用总额。

二、监理服务费用的支付

例：l.动员预付费

为使监理服务能够及时开展，业主在签订监理合同和监理单位提供履约担保之后__日之内向监理单位支付__元的动员预付费。

2.履约担保金

业主根据监理合同通用条件第5.5.3条的规定，没收监理单位的全部或部分履约担保金，不得影响监理单位根据监理合同应当得到的其它支付。

3.赔偿金

根据监理合同通用条件第4.1条确定的监理单位对业主的赔偿，业主从对监理单位的日常支付中扣回。

4.支付时间与支付内容

业生根据监理合同确定的监理服务费用的计算方法和支付时间，向监理单位支付正常服务的费用和附加服务的费用，以及根据监理合同通用条件第42条确定的对监理单位的赔偿。

5.支付方式

业主在每期支付的同时，按动员预付费占监理服务费用总额的比例分期扣回动员预付费;根据监理合同通用条件第4.1条确定了监理单位向业生的经济赔偿，该赔偿的每次扣回额不超过当期应支付的监理服务费用的__%;某期监理服务费用支付额低于__元时，将当期应支付的监理服务费用合并到下期支付。

6.结算

在签发工程交工证书后__日之内，结算相应工程的监理服务费用，扣减动员预付费和监理单位赔偿金的余额，业主向监理单位退还__%的履约担保金;在签发工程缺陷责任终止证书后__日之内，结算工程缺陷责任期的监理服务费用和其它应向监理单位支付款项的余额，扣减其它应从监理单位扣回的款项，业主向监理单位退还剩余的履约担保金。

三、其它

双方可通过签订补充协议，对本附件的内容予以变更。

业主：(盖章)监理单位：(盖章)

授权代表：(签字)授权代表：(签字)

年月日年月日