电力施工合同书范文

第一篇：电力施工合同书范文

电力施工合同书

(**********楼10KV配电工程)

建设单位：**********地产有限公司

施工单位：*****************公司

电力施工承包合同书

建设单位(以下简称甲方)： 施工单位(以下简称乙方)：

依据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》、《建筑工程法规》、《电力行业标准》、《电力安装工作规程》及国家电网的相关法律法规和有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，甲方将**********楼建设项目的电力安装工程承包给乙方，制定以下条款：

一、工程名称：***************楼10KV配电工程

二、工程地点：************

三、工程内容：

(公变部分)以甲方采用供电公司居民用电方案为基础，向供电公司提供用电方案的申请及供电设计和施工;工程内容如下：从取10KV电源始端至建筑各住户低压配电箱计量装置前的所有内容。包括：按甲方提供的住户数配置单位面积的供电容量(按国家商房规定)，并以为据向供电公司报装，满足住宅小区的供电容量设备，办理住宅小区每户的用电资料及计量表和资料;设备要有国家电网入网许可证及供电公司认可，甲方备案;安装位置及方式要提前告知甲方;低压柜至住户表箱配置及施工以供电公司设计图纸为准为准;经甲方允可、协

商，方能施工;含土建及电缆井沟道建设。

(专变部分)以甲方采用供电公司商业用电方案为基础，向供电公司提供用电方案的申请及供电设计和施工;工程内容如下：由公变预留专变高压出线柜为10KV电源接入点，接入至专变箱式变电站，低压出线至地下室低压电缆分接箱，电梯双电源切换箱，和消防双电源切换箱。发电机低压出线连接至电梯双电源切换箱，消防及给排水双电源切换箱。(含所有终端配电箱，配套发电机组不在本工程范围内)计量方式采用高供低计。

承包内容：

1、**************楼项目的永久性用电工程，由供电公司提供的供电接入点到*********小区配电房及94户三相用户表、86户居民用户表止。

2、所有公变、专变的电力安装工程。其中包含的开关、高压电缆、变压器及高、低压配电柜、户表等所有材料设备、地下室动力(给排水电、消防和公共用电三级电箱接点，发电机组双切换箱、接入电梯房的电缆、低压配电箱、备用照明)。

3、所有土建工程由乙方负责，如有遗漏的子项目分部工作内容有乙方按要求完工。

四、承包方式：以总价包干形式;包安全、质量、报装、施工、检验合格、验收合格、通电;包工程的全部设备材料及附助材料、施工措施费、电力设计费、施工协调费、检测验收费、乙方应缴的各项税费、即户表前的一切费用(含户表);

五、设备及材料购置：本工程所有设备材料由乙方负责提供。

七、工期要求：工程工期为100个工作日(从合同签订日起开始计算)。由于乙方原因延误工期，每延误一天扣建工程款1000元人民币;由于甲方原因延误工期，由乙方发来联系函，甲方确定延期时间，予以从原工期中顺延。

八、甲方工作

1.协调解决施工中出现的交叉及接口等协调事宜

2. 配合乙方做好与当地政府部门的报装资料提供、协调工作 3.参与质量检验，验收管理工作

九、乙方工作

乙方应承担以下工作，如造成工期延误和财产损失，则应由乙方予以赔偿，而且不能顺延工期：

1. 负责本工程所需全部材料和设备的验收，标识，使用。运抵现场物质全部由乙方负责物质仓储;

2. 负责按照设计文件及本合同要求进行施工，并在确保工程质量的情况下，保质保量按时完成施工任务，资料及时交甲方备案存档; 3. 遵守现场有关安全，文明施工的规章制度，全面负责施工人员及设备的安全，使施工工地保持良好的秩序。

4. 乙方负责做好已完工尚未交付给甲方的工程保护工作，保护期间发生损坏，丢失造成的费用由乙方负责;

5. 负责甲方单位和质监部门对工程进行监督或协调，确保工程按设计要

求安装施工。

十、合同价款：

2栋1-16层，1栋1-11层总面积：22189.92 ㎡(不含架空层建筑面积)，本工程一切包干价 58 元/㎡，总造价1287015.00元人民币，大写：(壹佰贰拾捌万柒仟零壹拾伍元整)。

十一、付款方式：合同签订后设计阶段费用甲方代付电力公司。设计完成，乙方主要材料到场，甲方向乙方支付总合同金额的30%，工程安装调试完成、通过电力部门验收合格、具备送电条件付合同总金额的 60%，乙方办理完送电及资产移交手续，甲方在5日内支付剩余全部工程款。 十

二、安全文明施工

乙方在施工全过程中应认真贯彻电力建设关于安全施工的有关规程、规定和方法，制定切实可行的安全施工措施,实现安全文明施工,并对本工程的安全生产负责.如乙方在施工过程中发生人员伤亡事故,其一切责任均由乙方自行承担.事故造成甲方损失也应由乙方负责赔偿. 十

三、工期延误及处理

1. 在施工过程中，如遇下列情况，应顺延工期 由于人力不可抗拒的自然灾害造成的工期延误 由于设计变更工程量调增较大造成的工期延误

2. 乙方应在以上情况发生5天内，就延误的内容和因此发生的费用调整

向甲方代表报告，经甲方代表5天内答复确定工期是否顺延 十

四、检查及返工

1. 乙方应认真按照电力建设施工及验收技术规范，设计要求和甲方代表依据合同发出的指令组织施工，随时接受甲方和相关部门的检查，为检查提供便利条件，并按上述部门的要求进行返工和整改，承担由于自身原因导致返工整改的费用。

2. 以上检查合格后，又发现因乙方原因引起的质量问题，仍由乙方承担责任。 十

五、工程质量

乙方竣工工程的质量应符合电力工程安装、施工及验收规范达到电力行业质量检验评定优良级标准;设计要求，质量验收不合格应进行返工，整改并承担返工费用，工期不予顺延。 十

六、争议与仲裁

在合同在执行中发生争议，甲乙双方应通过友好协商解决，协商达不成协议时，可向建设工程所在地的人民法院提起诉讼，但在诉讼期间不影响合同的继续履行。

十七、其它

1.本合同自甲乙双方签字之日起生效。

2.本合同一式二份，甲乙双方各执一份。

甲方：(盖章)

乙方：(盖章)

代表：(签字)

年

月

代表：(签字)年

月

日 日

第二篇：电力线路施工合同

甲方:

乙方:

因甲方用电需要，根据中华人民共和国《合同法》有关规定，就中国石油天然气管道局北江盾构穿越工程施工场地临时用电的相关事宜，经甲乙双方友好协商，达成如下协议：

一、协议内容：

1、临时安装1台XXX变压器。

备注：以上施工用材除XXX变压器由甲方提供外，其余所有材料均由乙方提供。

二、工期：

日历工期：本协议签订后，乙方应在10日内完成上述施工内容 (因暴雨、大雪等不可抗拒的自然灾害而无法正常施工，报甲方同意后，工期顺延)。

三、质量标准：

乙方在施工过程中必须严格按照国家现行有关标准和规范的规定组织施工，达到国家相关标准并符合甲方的使用要求。

四、安全要求：

在施工过程中，应按相关标准、规范、规定施工，确保安全，因乙方违反安全操作规程等造成的安全事故责任由乙方承担，若工程延期给甲方造成的损失，乙方应承担全部责任。

五、质保：

乙方须确保整条施工线路的供电稳定性，保证其有效容量能满足甲方施工现场的负荷要求，并出具书面证明和计算依据。

六、甲方的权利和义务:

1、甲方有权对乙方企业资质、营业证书等相关文件进行审核。

2、甲方有权对乙方在临时用电设施安装过程中出现的技术和安全问题随时进行检查，并在乙方出现违规操作时要求乙方停止作业。

3、甲方有义务在乙方要求工作协助时，对乙方进行必要的支持。

4、甲方不负责安装过程中的任何安全问题。

七、乙方的权利和义务:

1、乙方确保安全施工，保证按期、保质完成施工任务。

2、负责施工中的青苗赔偿、杆基占地、地方协调等一切工作。

3、竣工验收时，乙方应向甲方提供工程竣工资料及验收报告三套，甲方组织验收。

4、乙方独立负责施工过程中出现的任何安全问题。

5、如因乙方设计错误或施工质量问题所给甲方带来的一切人员和设备损失，乙方须承担全部责任。

6、 因突发事件停电，乙方应立即组织抢修，并在恢复供电前通知甲方。

八、工程费用及付款方式：

1、本协议审核预算费用：XXXX整(￥XXXX.00元)

2、付款方式：乙方在完成全部完成合同内容后，临变及箱变投入运行并由供电部门组织工程验收合格后一次性支付乙方。

3、乙方须为甲方开具国家规定的合同总价款安装发票。

九、其他：

1、本协议未涉及约定条款，继续执行原合同约定。

2、协议生效：本协议从双方签字、盖章之日起生效。

3、协议份数：本合同壹式陆份，甲、乙双方各执三份

甲方：乙方：

单位地址：单位地址：

法定代表(负责)人：法定代表(负责)人：

联系方式：联系方式：

签订地点：签订时间：

第三篇：电力施工合同（模版）

电力施工合同

发包人： 承包人：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方遵照执行。

一、工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程范围：

(详见施工图纸内容)

4、承包方式：

5、材料及工艺补充说明(详见施工图纸内容)

二、合同工期及工期延误

1、开工日期：

年 月 日，竣工日期： 年 月 日，合同工期总天数 天(以实际进场施工之日算起)

2、由于承包人的责任未按本合同规定的日期竣工，每逾期一日，承包人向发包人支付合同价款万分之 ，的违约金，算至验收合格之日。

3、因以下原因造成工期延误、工期相应顺延： 发包人未能按约定提供(或确认)施工图纸及开工条件;

1 发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款; 发包人代表(或监理工程师)未按约定提供指令、批准等，致使施工不能正常进行;

设计变更或工程量增加; 不可抗力

其他非因承包人原因造成停工累计超过 小时。 承包人在以上情况发生后 日内，就延误的工期以书面形式向发包人代表(或监理工程师)提出报告;发包人代表(或监理工程师)在收到报告后 日内予以确认，逾期不予确认提出修改意见，视为同意顺延工期。

三、质量标准

工程质量标准：合格、按照《钢结构施工质量验收规范》验收。

四、合同价款

总计合同金额(大写)人民币

小写￥

五、工程款结算及支付

1、工程竣工验收合格支付工程款的80%;

2、搭电成功之后付工程款的95%;

3、剩余5%作为保修金，一年后退还。

六、施工准备

1、承包人在合同签定后 日内免费完成图纸的设计和细化，完成后由发包人提交给设计院，承包人协同参与技术交底以便图纸通过。

2、发包人应办理完备项目报建、图样签章手续，协调好周边及有关部门关系;

3、承包人于接到审查合同图纸 日内完成主构件的加工并运抵工地现场;

4、承包人严格按施工图纸中的材料进行采购和加工，并提供主要钢材，彩板的质量保证书;

七、安全施工与检查

1、承包人应遵守工地建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患;

2、发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，发包人不得要求承包人违反安全管理规定进行施工，因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用;

3、如发生安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知发包人，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用;

4、当发包人与承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

八、工程竣工验收及保修

1、承包人在工程竣工前三日内，应将验收日期以书面形式通知发包人届时验收，如发包人不能按期参加验收，须提前通知承包人，并与承包人另行商定验收日期，但发包人必

3 须承认承包人的竣工时间;发包人推迟验收，期间所发生的管理费和其他损失均由发包人承担;

2、发包人收到承包人的验收通知未提出异议，但到期又不按期组织验收或发包人提前使用的，视为验收合格;

3、竣工工程经验收合格之日，办理工程移交，从验收之日起三日内移交完毕，如发包人不按期接管，致使工程发生损失，应由发包人承担;

4、工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该工程不能全部按期竣工，可作减项竣工，并对已完成工程进行竣工验收和办理移交手续;

5、自工程竣工验收合格之日起壹年内承包人对工程负责免费保修，保修期届满后，承包人提供终身优惠服务。

九、现场代表

发包人现场代表

，承包人场代表

双方代表的权利义务按本合同约定，解决工程中所遇问题的协商、及决策意见的签证、处理;如一方换人时应提前三天书面通知对方。

十、违约责任

一方违约时，除前面条款另有约定外，违约方支付违约金

万元。

十一、争议解决

双方约定，在履行合同过程中产生争议时，双方应及时协商，协商不成，任何一方应向

人民法院起诉。

4 十

二、附则

本合同未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定附则条款，作为本合同之附件，与本合同具有同等效力;合同以双方签字盖章后生效，一式二份，发包人与承包人各执一份，具有同等法律效力。

组成本合同的文件包括：

1、本合同

2、标准、规范及有关技术文件

3、图纸

4、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件 合同订立时间：

年

月 日 合同订立地点：

发包人：

承包人： 住 所：

住 所： 法定代表人：

法定代表人： 电 话：

电 话： 传 真：

传 真： 开户银行：

开户银行： 帐 号：

帐 号： 邮政编码：

邮政编码：

第四篇：1电力工程施工合同书

供电配套、相关电力管网工程施工合同

编号：

二0一0年月日

供电配套工程、相关电力管网工程施工合同

发包方(甲方)：承包方(乙方)：

甲方为解决项目供电问题，为配合小区内供配电系统电气设备的安装、高低压电缆的敷设，甲方委托乙方进行此项目的供电配套工程、相关电力管网、低压屏出线工程的安装。包设计、包设备材料采购、包安装、包工期、包质量、包验收合格送电，本工程为交钥匙工程。为明确双方职责，确保供电配套工程、电力管网工程的顺利进行，依照《合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》经双方协商一致，签订本合同。

第一条工程项目

一、工程名称：供电配套工程、相关电力管网、低压屏出线(含土建管网及电缆桥架管网)工程。

项目情况：项目暂未通过规划审批，住宅部分规划总建筑面积约平方米，其中住宅平方米，约户;非住宅面积(不含地库面积)平方米;地库面积约平方米。建筑面积详见《建设工程规划许可证》并以《建设工程规划许可证》面积为准。

二、工程地点：

三、工程编号：

四、工程范围和内容：

1、专公变电系统部分〔不包括土建、专变低压屏出线部分〕施工合同由甲方提供所有资料全权委托乙方予电业局签订。

2小区10KV进线工程至干线一极配电箱上端头止所有电缆井、电缆桥架、电缆沟、电力专用管、电力专用井盖制作及预埋、电缆支架及接地、土方回填、夯实以及箱变、变压器及配电柜等所有设备基础。包括小区红线内10KV进线工程至干线一极配电箱上端头止所有管、沟、井等高低压配电土建管网工程及电缆桥架管网工程。包括开闭站、中心配电室(含双电源专变配电间)室内的土建管网工程施工，也包括开闭站到中心配电室的联络(进线)电力管网(含土建管网及电缆桥架管网)低压屏出线至一极配电箱上端头电缆桥架及电缆的工程施工。

3、高低压配电室的内部施工含砼地面及找平、地面处理(含防水处理)、

抽湿、电缆沟施工、配电房内接地施工、测试、电缆沟支架的预留预埋、施工以及配电间地面相关材料配置和安装等均包含在承包范围内。

4、按照国家现行相关施工规范及电力行业要求对本工程承包范围内的电缆沟(通、道、井)、电缆保护管、电缆桥架等地方做防火、防鼠封堵处理等均包含在承包范围内。

5、根据长沙电业局验收要求，开闭站、各高低配电室内配备运行模拟图版、地面绝缘橡胶垫板及用电操作工器具(包括10KV绝缘手套、绝缘靴、验电器、操作杆一用一备等)配电房所有正常运行需用品均包含在承包范围内。

6、本合同工程不含开闭站主题及门窗、内外墙装饰、屋顶绿化工程，但开闭站室内

附属土建管网工程包括在合同范围内。

7、各高低压配电室内高压接地线、电风扇、除湿机、灭火器、资料柜、桌子、椅子等都包括在合同范围内。

五、供电方案及供电容量的计算标准。

1、供电方案安经审定的“配电工程施工设计图册”相关设计执行。

2、供电容量按配电设施规划设计计算原则配置。

六、供电配套相关电力管网工程造价：

1、供电配套建设电力管网(含土建管网及电缆桥架管网低压屏出线)工程单价为人民币元/平方米，合同总价站定为元。总价中包括电业局合同造价部分、但不包括高可靠性供电费、预交电费。

2计费面积为长沙市规划局批准建设工程规划许可证的建筑面积(包括住宅小区内工建设施/地下车库)。

3该工程甲方必须在2012年11月30日前向乙方提供该项目的包括建设规划许可证在内等所有供电配套工程报建资料。

4甲方未按时提供资料，造成工程造价上涨超过3%乙方将按最新市场价格计算造价。

第二条工程期限

一、开竣工日期：经双方商定，本合同开竣工日期如下：

本合同工程开工日期为2011年月日，工程竣工日期为2011年月日.确保甲方按期交房。

二、施工前各项准备工作，双方应根据合同规定，分别负责按照完成。

三、在施工过程中，如遇下列情况，可顺延工期。顺延工期，应由双方及时协商、签订协议。

1、由于人力不可抗拒的自然灾害等意外事件，而被迫停工者;

2、因甲方变更建设计划、项目规模或变更施工图，未及时提供相关资料而不能施工呈继续施工者;

3、其他施工未具备工程施工条件。

第三条物资采购供应与景观要求

一、乙方按施工图及电力行业有关技术规定负责采购设备材料，所有产品质量必须符合国家有关质量标准并有“三证”。

二、由乙方负责供应的材料和设备，如规格、质量不符要求，造成甲方的损失，应由乙方承担。

三、按照施工设计图册设计。

第四条工程款结算

供电配套相关电力管网工程采用全额包干方式进行结算。工程款的支付方式按下列规定办理：

工程款按照项目建设进度的情况分三次支付。①本合同签订后工程开工前5天内、甲方支付工程款的30%;②工程主材进场前支付到工程款的95%;③工程余款5%送电后三日内付清。

每次付款后15天内乙方需提供等额的工程建安发票给甲方，否则甲方有权拒付后期工程款。

第五条设计、设计变更与施工

一、设计、设计变更审查由乙方组织，甲方参与审查。坚持按图施工，任何一方不得随意变更设计。

二、供电配套相关电力管网工程的施工质量，均按国家现行规范和电力行业标准即

乙方有关规定进行施工。施工期间甲方派专人参与监督。

三、如遇下列情况给对方造成各种损失，应由责任方承担：

1.施工中如发现乙方设计有明显错误或严重不合理的地方，甲方应以书面形式通知乙方，由乙方提出修改或变更设计文件，经双方协商认可后，方准施工。

2.在施工中，如遇住宅小区项目中途停建、缓建，甲乙双方对在建、已建的供电配套工程设施，双方应协商确定妥善的安全保卫措施，实施费用由甲方负责。

3.在施工中，如发现甲方不能按时拨付工程款，而中途停建、缓建，给乙方造成的损失，应有甲方承担。

四.乙方应严格执行隐蔽工程验收制度，凡隐蔽工程完成后，必须经过中间验收做出记录。一般隐蔽工程由乙方自行检查验收，并做好记录，重大或复杂隐蔽工程，应由乙方书面通知甲方和设计单位共同进行验收，并办理隐蔽工程验收手续。如甲方未按时参加，乙方可自行检查验收，甲方应予承认。

五.施工中的施工安全责任属乙方责任范围的由乙方负责。

六.甲方应为乙方免费提供施工用房方便，但不得影响甲方售房支付。

七.其他：

1.乙方施工过程中应服从甲方的协调和管理，与其他承包商交叉作业时不得任意破坏其他承包商已施工完的工程。如要剔槽、打洞、挖土等乙方应及时通知甲方，甲方有义务做好乙方与业主的施工协调工作，尽可能不要造成重复施工。根据设计要求确需开挖的，经过甲方认可后，可以按双方协商的方案施工，由于施工造成的损失由甲方承担。以后各地块建设甲方应合理安排施工顺序，为乙方施工提供便利。

2.乙方所设计的施工图应符合甲方的总体规划及单位建筑设计的要求。小区内的施工图设计完成后应邀请甲方进行施工图汇审，通过双方的书面认可方可实施。

3.乙方必须派驻专门的现场负责人，负责本合同范围内工程设计、施工、报建、协调等相关事宜，并将人员情况书面通知甲方。甲方亦应安排相应的工程项目负责联系人并通知乙方，一方如需更换人员必须书面通知另一方。

4甲乙双方确定驻现场代表为：

甲方驻现场代表：电话：

乙方驻现场代表：电话：

第六条竣工验收、结算与保修

一.供电配套建设相关电力管网(含土建管网及电缆桥架管网)工程由乙方组织相关电力部门及甲方进行验收，并移交相关电力部门管理。

二.乙方在工程竣工前三日将验收日期以书面通知甲方届时验收，如甲方不能按时参加验收，须提前通知乙方取得乙方同意后，另定验收日期，但甲方须承认竣工日期，如再不按时参加验收，起所发生的管理费和各项损失均由甲方承担，并偿付给乙方按验收设备范围造价总额每日万分之一的逾期违约金。

三、竣工工程验收合格，从验收之日起3天内，乙方向甲方移交完毕，如甲方不 能按期按管、致使验收后的工程发生损失，应由甲方承担。

四、在进行竣工工程验收时，如发现工程质量不符合规定，乙方应负责无偿修理或返工，并在双方议定的期限内完成。经验收合格后，再行移交，又次造成工程预期 交付的;以及处第二条的第三款规定的情况外，乙方造成工程逾期交付的，乙方应偿付给甲方按延期工程造价总额每日万分之一的逾期违约金。

五、在进行竣工验收时，乙方应在验收前7天内向甲方提供供电陪套相关电力管网工程竣工图四套。

六、工程竣工验收达到合格标准后，由乙方对本工程质量负责保修。

第七条违约责任和仲裁

一.由于乙方责任未按本合同规定的日期竣工送电，(以竣工验收合格日期计算)每逾期一天，应偿付给甲方按本期供电配套建设相关电力管网延期工程部分总额万分之一的逾期违约金。

二.在进行竣工验收时，乙方不向甲方提供工程竣工图，每逾期一天，应偿付给甲方按本期供电配套建设相关电力管网工程造价总额万分之一的逾期为月金。

三.甲方不得借故拖欠应付款项，如延期不付，按银行的短期贷款利率偿付给对方逾期付款违约金。并承担由此造成的延误工期责任。

四.供电配套相关土建管网工程合同发生纠纷时，当事人双方应及时协商，协商不成时，任何一方均可申请双方上级业务主管部门，进行调解;解决不了的，可选择下述两项中任一项处理：(1)向工程所在地的仲裁委员会申请仲裁，(2)直接向人民法院起诉。

第八条其他

其他未尽事宜，双方协商解决。

第九条合同附件

1、规划局批准的项目小区规划总平面图。

2、小区《建设工程规划许可证》副本复印件。

3、项目配电工程施工设计图册。

4、本合同的附件是该合同的组成部分，与本合同具有同等的法律效率。

第十条合同份数及有效期

1、本合同一式陆份，甲乙双方各执叁份。

2、本合同自双方签字盖章之日起生效。

发包方：承包方：

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

联系人：单位：

开户行：开户行：

账号：账号：

签字日期：年月日签字日期：年月日

第五篇：电力工程施工合同。

施工合同

甲方：

乙方：

承包给施工，为保证该工程按期、保质完成，明确双方职责，经协商，双方达成如下协议。

第一条 工程概况

一工程名称：《牡丹江市商业大厦第九第十第十一层宾馆翻修改造工程》

二工程内容：牡丹江市商业大厦第九第十第十一层宾馆翻修改造工程的室内电力线路的施工。

三工程地点：位于牡丹江市牡丹江市商业大厦第九第十第十一层

四质量标准：根据甲方设计方案以及图纸进行施工，由甲方负责提供材料和施工条件，质量由甲方负责监督执行。乙方只负责施工防护。

五合同价款(工程总造价)：工程施工费用总造价暂定9元/平米(￥)万元人民币，施工总面积为平米，总价为元。

第二条 工程付款流程

本工程采用阶段付款方式，暨按工程款总价平均份数，每天进行一次工程款清算，每次清算款为元。

一工程款支付方式：为现金。

二工程款支付金额和时间：工程竣工决算后，扣除工程决算款5%做为保修金，为元。 在交付使用三个月后甲方暨把5%保修金返还给乙方。

第三条 合同的生效和份数

本合同自双方签字盖章之日起生效，本合同一式三份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份，由第三方(担保人)执一份。

第四条 附加条款

合同条款中未尽事宜，双方协商解决。

甲方：

年月日

乙方:

年月日 根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》，将