加气块购销合同协议

第一篇：加气块购销合同协议

加气块砌筑劳务分包合同

总包：深圳洪涛股份有限公司

分包：

为了规范项目管理，在分包方充分熟悉施工图纸和现行规范、标准、规定及现场施工条件的基础上，总包将所承建的南阳东正办公室项目加气块砌筑分项工程的劳务发包给分包方。甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经协商一致，特签订本合同，以资双方共同遵守执行。

一、工程概况

1、工程名称：南阳东正集团办公室

2、工程地点：南阳市宛城区建业凯旋广场

二、承包形式：加气块砌筑分项工程包清工包材料

三、承包范围

加气块砌筑分项工程和现场文明施工(施工域的现场整理等)。

四、劳务承包价格及结算原则

1、结算单价：加气块砌体按实际砌筑数量 120元 /平方(包含二次构造柱、混凝土压顶、预制过梁混凝土浇筑、卫生间厨房上翻沿的混凝土等)，签订的价格无论市场人工费上调等因素，都不予调整。

五、 双方工作内容

1、总包负责管理安排工人施工，不提供施工机具。

2、分包提供砖、砂子、水泥、混凝土等材料，负责砌筑(自己搅拌砂浆)，散落的落地灰及时清理及施工完成后作业面的清理。

六、工程进度及要求

1、节点工期按项目部进度计划要求执行。

2、分包必须根据总包的进度要求，按时完成，不得以任何理由拖延。如不能按时间节点完成，分包必须承担按该节点段2000元的罚款。

3、工地正常施工前分包必须确保出勤率在95%以上，如分包因人员不足不能按总包指定计划完成施工任务，总包可指派其他班组突击施工，突击人员工资单价为现阶段工价的1.5倍至2.0倍，并从分包结算总价中扣除，分包对此不得有任何异议。

4、在没有天气影响(中到大雨)及工地机械停电故障材料供应到位的情况下，分包不得耽误工期。

七、工程质量及要求

1、质量等级：符合现行国家和地区的规范、标准、规定的要求;

2、规范与标准：现行的规范、标准;设计图纸、工程变更及施工合同中约定的各项技术说明和要求;总包的质量、技术交底。

3、质量控制要求：

3.1、分包必须按总包的施工顺序、技术标准、质量标准、工艺要求和工期要求组织生产，产品质量必须达到施工质量验收规范、验收标准的要求。

3.2、分包必须服从总包的检查和监督，接受总包人员的整改措施及停工意见，严禁无秩序、不规范施工。

3.3、如因分包施工不慎造成的质量事故及在主管人员无技术交底前提下擅自施工造成

1 返工的一切责任均由分包负责，除必须返工到符合标准外，还应承担由此而造成的总包直接损失和间接损失(指工期损失和材料、设备等费用的损失)。

3.4、如分包的施工质量经总包验收已达本合同要求，而经公司或其他有关部门验收合格后需返工时，人工费用仍由分包承担，其他费用由总包承担。

3.5、为确保工程质量的稳定性、连续性，未经总包同意，分包不得擅自削减人员或中途抽调技术力量，严禁分包把所承包的分包项目再转包给他人，一经发现立即取消承包资格。

八、质量奖罚

1、因质量原因，建设单位、公司等对项目部做出的处罚，分包按两倍罚款三日内上交，过期不交月底任务单4倍扣除。

2、因验收不合格造成返工全部由分包承担。

3、砂浆不按照配合比搅拌，发现一次罚款200元。建设单位或公司发现处罚项目部，项目部双倍扣罚分包。落地灰应及时清理，能有的及时用上，如不清理发现一处罚款100元，情节严重罚款200-2000元。

4、加气块、标砖损坏控制在2%以内，乱扔及随意切割的将处罚100-2000元不等。

5、砌筑墙体必须保证垂直平整，误差控制在5mm之内，超出规范，该墙体做废，重新砌筑。

6、墙体灰缝要求：(1)水平缝1.5cm。(2)竖缝2cm。(3)墙体与柱连接处留2.5cm宽，2cm深灰缝。(4)灰缝砂浆必须饱满，达到90%以上。

7、感观质量：要求缝横平竖直，光滑顺直，没有高低不平的。砌块赶好尺寸，同一位臵上下对正。

8、其他技术与质量要求请参考附件。

九、付款方式

施工完成总工程量一半后，由总包安排人员验收合格后，总包拨付分包所完成工程量工程款的50%，全部完成并经总包验收合格后，付总工程款的80%，工程竣工结算后付总工程款的95%，剩余5%作为质保金，工程竣工之日起满15日内付清。每个节点期间工程款首先付清工人劳务费用，如未付清工人劳务费，因此产生的一切后果分包承担全部责任。

十、安全生产

1、分包准备必要的安全生产防护措施，一旦发现施工人员不戴安全帽罚款100元/人。

2、总包设有安全员，对分包人员在进场前和施工中途进行安全教育，分包应自觉遵守和服从。

3、分包人员必须认真遵守总包的一切安全生产规章制度和奖罚措施，服从总包的指挥。

4、根据谁施工谁负责安全的原则，分包对施工人员的安全生产负全部责任。如在施工时由于分包安全管理不力或分包人员违章操作，发生工伤事故，总包按“三不放过”的原则，将严肃处理，一切经济损失由分包自理，总包概不负责。因大型设备、设施等引起的事故，视情节由劳动部门仲裁决定。

5、分包人员不得在工地打架闹事，发生一次打假行为，无论什么原因，打架双方各罚款2000元，无需签字，直接在当月任务单中扣除。对所造成的后果和经济损失均由责任方负责，并对责任人视情节轻重，送有关治安单位处理。

6、分包从业人员必须身体健康，无恐高症、心脏病、高血压和传染疾病，无痴、楞、 2 呆和癫痫且年龄在55周岁以下者，以确保所用工人的合法性、有用性、可靠性。 十

一、文明施工要求

1、分包在工程施工期间，必须严格按照总包工程现场标准化要求和文明施工要求管理，创建文明工作面和文明宿舍，如分包在其文明施工承包区域内不按总包指令整理到位，在总包发出指令6小时后尚未整改到位由总包派人整理，其费用从分包当月任务单中直接扣除(每工日按合同零工的2倍扣除)。

2、分包应严格遵守当地人民政府的各项政策法令和总包的各项规章制度，服从管理，如由于分包人员的原因或不文明行为等，政府有关部门对总包工地采取批评、扣分或罚款，总包将按分包责任轻重对分包进行相应的处罚或罚款，对偷盗等不文明行为一旦发现罚款1000元/人。 十

二、其他事项

1、分包必须配备强有力的管理班子，技术人员必须具有相应技术技能，分包负责人 必须现场负责施工生产。

2、分包必须将进场的所有人员的身份证复印件交项目部备案。

3、分包在确保施工质量和进度的前提下，抓好节约用料、合理用料、施工面必须做到随做随清，工完料净，如出现浪费现象按所浪费材料原价的200%罚款。

4、产品保护：分包在施工期间内应尽力做好上道工序施工成品的保护工作和本道工序移交前的产品保护工作。因保护不力使成品损坏时，修复、返工的一切费用由分包自行承担。

5、在本合同履行期内，分包应经常对照各条款认真履行，如有违约，除按合同相关条款对分包处以经济罚款外，还可视分包违规程度提出警告，直至终止合同，清退队伍，分包对此不得以任何理由提出赔偿要求。

6、分包施工期间使用的手工工具、低值易耗品、配件、宿舍内的灯泡均按购臵费计入工资单价，应由分包自备。中性设备、设施，分包需用应办理借用手续，使用完毕应完整归还总包。凡借用的物件已损坏时，分包应负责修复，如不修复则按原值赔偿，并从分包施工产值中扣除。

7、根据谁施工谁负责安全的原则，分包对施工人员的安全生产负全部责任。如在施工时由于分包安全管理不力，发生工伤事故，总包应认真按“三不放过的原则，严肃认真处理好，一切经济损失由分包自理，总包概不负责。

8、分包应遵守总包一切规章制度，遵守工地所在地地区治安、市容的有关规定，遵守生活区的环境卫生制度，维护施工区域的正常秩序。对打架、斗殴，参与赌、毒、嫖的有关人员，除罚款处，开除出工地，触犯法律的送交当地公安机关处理。

十三、违约责任

1、分包违约

1.1、 倘若分包发生下列情况之一，视为分包违约： (1) 未经总包同意，将工作交给第三人完成的;

(2) 分包施工人员及技术力量不足、不能保质、保量完成施工任务的; (3) 不能按本合同约定工期竣工的;

(4) 分包在合同履行期间没有正当理由而中止的; (5) 不履行合同其他条款的。

1.2、若分包发生以上情况，总包有权发出中止合同的通知，可以另派队伍继续完成工程的剩余部分，费用从分包的款项中扣除，分包还须承担总包为继续完成该分包工程而发生的一切损失。

2、总包违约

总包未按照本分包合同履行责任，分包应予以提醒，总包应在分包提醒后2日内发行责任或给予解释，否则，总包应给予分包合理补偿。

本合同一式2份，双方各执1份，总包双方签字盖章后即生效。

总包(签字)： 分包(签字)：

代表： 单位地址： 单位电话：

签约时间：4

代表：

家庭住址：

联系电话：

年 月

日

第二篇：地下车库加气块砌筑劳务分包合同

瞿家屯一期地下车库加气块砌筑

施

工

合

同

甲方：河南万里建设发展有限公司瞿家屯城中村改造项目

乙方：

签订地点：

签订时间：

加气块砌筑劳务分包合同

甲方：河南万里建设发展有限公司瞿家屯城中村项目部

乙方：

为了规范项目管理，在乙方充分熟悉施工图纸和现行规范、标准、规定及现场施工条件的基础上，甲方将所承建的瞿家屯城中村改造项目加气块砌筑分项工程的劳务发包给乙方。甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经协商一致，特签订本合同，以资双方共同遵守执行。

一、工程概况

1、

2、 工程名称：洛阳市西工区瞿家屯城中村改造项目 工程地点：丽春路与上阳路交叉口向西200米

二、承包形式：加气块砌筑分项工程包清工

三、承包范围

加气块砌筑分项工程和现场文明施工(施工域的现场整理等)。

四、劳务承包价格及结算原则

1、 结算单价：加气块砌体按实际砌筑数量 150元 /m³(包含二次构造柱、混凝土压顶、过梁混凝土浇筑、钢筋的绑扎、卫生间厨房上翻沿的混凝土等)，水平系梁长度31元/米计算(包含构造柱、圈梁、防火门头梁等、所有混凝土浇筑工程不在增加任何工程量)签订的价格无论市场人工费上调等因素，都不予调整。

五、 甲、乙双方工作内容

1、甲方提供砖、砂子、水泥、混凝土等材料，不提供施工机具。

2、乙方负责砌筑(自己搅拌砂浆)，散落的落地灰及时清理及施工完成后作业面的清理。

六、工程进度及要求

1、 节点工期按项目部进度计划要求执行(甲乙双方办理好书面确认手续)。

2、 乙方必须根据甲方的进度要求，按时完成，不得以任何理由拖延。如不能按时间节点完成，乙方必须承担按该节点段2000元的罚款。

3、 工地正常施工前乙方必须确保出勤率在95%以上，秋收及节假日期间乙方必须保证人员的出勤率，如乙方因人员不足不能按甲方指定计划完成施工任务，甲方可指派其他班组突击施工，突击人员工资单价为现阶段工价的1.5倍至2.0倍，并从乙方结算总价中扣除，乙方对此不得有任何异议。

4、在没有天气影响(中到大雨)及工地机械停电故障材料供应到位的情况下，乙方不得耽误工期。

七、工程质量及要求

1、

2、 质量等级：符合现行国家和地区的规范、标准、规定的要求; 规范与标准：现行的规范、标准;设计图纸、工程变更及施工合同中约定的各项技术说明和要求;甲方的质量、技术交底。

3、 质量控制要求：

3.1、乙方必须按甲方的施工顺序、技术标准、质量标准、工艺要求和工期要求组织生产，产品质量必须达到施工质量验收规范、验收标准的要 3 求。

3.2、乙方必须服从甲方的检查和监督，接受甲方人员的整改措施及停工意见，严禁无秩序、不规范施工。

3.3、如因乙方施工不慎造成的质量事故及在主管人员无技术交底前提下擅自施工造成返工的一切责任均由乙方负责，除必须返工到符合标准外，还应承担由此而造成的甲方直接损失和间接损失(指工期损失和材料、设备等费用的损失)。

3.4、如乙方的施工质量经甲方验收已达本合同要求，而经公司或其他有关部门验收合格后需返工时，人工费用仍由乙方承担，其他费用由甲方承担。

3.5、为确保工程质量的稳定性、连续性，未经甲方同意，乙方不得擅自削减人员或中途抽调技术力量，严禁乙方把所承包的分包项目再转包给他人，一经发现立即取消承包资格。

八、质量奖罚

1、因质量原因，监理、建设单位、公司等对项目部做出的处罚，乙方按两倍罚款三日内上交，过期不交月底任务单4倍扣除。

2、因验收不合格造成返工人工费材料费全部由乙方承担。

3、砂浆不按照配合比搅拌，发现一次罚款200元。监理发现处罚项目部，项目部双倍扣罚乙方。落地灰应及时清理，能有的及时用上，如不清理发现一处罚款500元，情节严重罚款500-20000元。

4、加气块、标砌块及小砖损坏控制在2%以内，乱扔及随意切割的将处罚 4 100-2000元不等。

5、砌筑墙体必须保证垂直平整，误差控制在5mm之内，超出规范，该墙体做废，重新砌筑。

6、墙体灰缝要求： (1)水平缝1.5cm。 (2)竖缝2cm。

(3)墙体与柱连接处留2.5cm宽，2cm深灰缝。 (4)灰缝砂浆必须饱满，达到90%以上。

7、感观质量：要求缝横平竖直，光滑顺直，没有高低不平的。砌块赶好尺寸，同一位置上下对正。

九、付款方式

每阶段施工完成后，由甲方安排人员验收合格后，于每月项目部规定时间下达任务单等相关手续入账，并于每月甲方统一拨款时拨付乙方当月所完成工程量工程款的60%，年终或全部完成并经甲方验收合格后，付总工程款的80%，工程竣工结算后付总工程款的95%，剩余5%作为质保金，工程竣工之日起满两年后15日内付清。

十、安全生产

1、 甲方向乙方提供必要的安全生产防护措施(安全帽由乙方购买)，并组织专人对已建立的安全防护检查、监督、保养和维护，并保证其安全状态，一旦发现施工人员不戴安全帽罚款100元/人。

2、 甲方设有安全员，对乙方人员在进场前和施工中途进行安全教育，乙方应自觉遵守和服从。乙方自己必须设专职安全员。

3、

4、

甲乙双方互相配合，共同贯彻安全交底制度，履行好签认手续。 乙方人员必须认真遵守甲方的一切安全生产规章制度和奖罚措施，

5 服从甲方的指挥。

5、 根据谁施工谁负责安全的原则，乙方对施工人员的安全生产负全部责任。如在施工时由于乙方安全管理不力或乙方人员违章操作，发生工伤事故，甲方按“三不放过”的原则，将严肃处理，一切经济损失由乙方自理，甲方概不负责。因大型设备、设施等引起的事故，视情节由劳动部门仲裁决定。

6、 乙方人员不得在工地打架闹事，发生一次打假行为，无论什么原因，打架双方各罚款2000元，无需签字，直接在当月任务单中扣除。对所造成的后果和经济损失均由责任方负责，并对责任人视情节轻重，送有关治安单位处理。

7、 乙方从业人员必须身体健康，无恐高症、心脏病、高血压和传染疾病，无痴、楞、呆和癫痫且年龄在55周岁以下者，以确保所用工人的合法性、有用性、可靠性。 十

一、文明施工要求

1、 乙方在工程施工期间，必须严格按照甲方工程现场标准化要求和文明施工要求管理，创建文明工作面和文明宿舍，如乙方在其文明施工承包区域内不按甲方指令整理到位，在甲方发出指令6小时后尚未整改到位由甲方派人整理，其费用从乙方当月任务单中直接扣除(每工日按合同零工的2倍扣除)。

2、 乙方应严格遵守当地人民政府的各项政策法令和甲方的各项规章制度，服从管理，如由于乙方人员的原因或不文明行为等，政府有关部门 6 对甲方工地采取批评、扣分或罚款，甲方将按乙方责任轻重对乙方进行相应的处罚或罚款，对偷盗等不文明行为一旦发现罚款10000元/人。 十

二、其他事项

1、 乙方必须配备强有力的管理班子，技术人员必须具有相应技术技能，乙方负责人 必须常驻现场负责施工生产，每周不小于6天，每缺一天罚款300元。如特殊情况需征得甲方项目经理的同意。

2、

3、 乙方必须将进场的所有人员的身份证复印件交项目部备案。 乙方在确保施工质量和进度的前提下，抓好节约用料、合理用料、施工面必须做到随做随清，工完料净，如出现浪费现象按所浪费材料原价的200%罚款。

4、 产品保护：乙方在施工期间内应尽力做好上道工序施工成品的保护工作和本道工序移交前的产品保护工作。因保护不力使成品损坏时，修复、返工的一切人工费材料费用由乙方自行承担。

5、 在本合同履行期内，乙方应经常对照各条款认真履行，如有违约，除按合同相关条款对乙方处以经济罚款外，还可视乙方违规程度提出警告，直至终止合同，清退队伍，乙方对此不得以任何理由提出赔偿要求。

6、 乙方施工期间使用的手工工具、低值易耗品、配件、宿舍内的灯泡均按购置费计入工资单价，应由乙方自备。中性设备、设施，乙方需用应办理借用手续，使用完毕应完整归还甲方。凡借用的物件已损坏时，乙方应负责修复，如不修复则按原值赔偿，并从乙方施工产值中扣除。

7、 根据谁施工谁负责安全的原则，乙方对施工人员的安全生产负全部 7 责任。如在施工时由于乙方安全管理不力，发生工伤事故，甲方应认真按“三不放过的原则，严肃认真处理好，一切经济损失由乙方自理，甲方概不负责。

8、 乙方应遵守甲方一切规章制度，遵守工地所在地地区治安、市容的有关规定，遵守生活区的环境卫生制度，维护施工区域的正常秩序。对打架、斗殴，参与赌、毒、嫖的有关人员，除罚款处，开除出工地，触犯法律的送交当地公安机关处理。

十三、违约责任

1、 乙方违约

1.1、 倘若乙方发生下列情况之一，视为乙方违约： (1) 未经甲方同意，将工作交给第三人完成的;

(2) 乙方施工人员及技术力量不足、不能保质、保量完成施工任务的; (3) 不能按本合同约定工期竣工的;

(4) 乙方在合同履行期间没有正当理由而中止的; (5) 不履行合同其他条款的。

1.2、若乙方发生以上情况，甲方有权发出中止合同的通知，可以另派队伍继续完成工程的剩余部分，费用从乙方的款项中扣除，乙方还须承担甲方为继续完成该分包工程而发生的一切损失。

2、甲方违约

甲方未按照本分包合同履行责任，乙方应予以提醒，甲方应在乙方提醒后2日内发行责任或给予解释，否则，甲方应给予乙方合理补偿。

8 十

四、争议

倘若双方在履行合同过程中发生争议，可协商解决，协商不成的，可提请甲方万里公司所在地的仲裁机构进行仲裁。

本合同一式2份，双方各执1份，甲方双方签字盖章后即生效。

甲方(章)： 代表： 单位地址： 单位电话：

签约时间： 9

乙方(签字)：

代表：

家庭住址：

联系电话：

月

日

年安全生产协议书

项目部名称： (以下简称甲方) 班组名称： (以下简称乙方)

按公司各项安全生产规章制度和洛阳市安全监督站的有关安全生产文件精神要求，为杜绝安全生产事故的发生，现经甲、乙双方共同协商，特制定以下条款：

1、工地负责人和各管理人员必须对本工地的安全生产进行全面管理，同时要进行三级安全生产教育，根据工程进度不断进行安全技术交 底，使全体员工做到心中有底，预防为主。

2、甲方应给职工创造良好的安全设施，从施工用电、脚手架、机械设施、临边、洞口等都是必须要有安全防护措施，符合安全生产的要求。

3、乙方有违章操作、不戴好安全帽、违反规章制度等，经指出后仍不改的，甲方有权对其处罚，甚至辞退，违者按项目部相关规定进行处罚。

4、乙方应遵守工地的各项规章制度，穿好工作服，穿软底鞋进行施工操作。严禁穿拖鞋、背心上班，工作前禁止喝酒，工作中严禁打闹和开玩笑，违者按项目部相关规定进行处罚。

5、乙方应服从工地领导安排。但在不符合安全生产要求的情况下，甲方如强令乙方冒险作业，乙方有权拒绝操作，产生的后果由甲方承担。

6、乙方在操作前必须对自身的安全保护设施进行检查，符合要求才可进行施工，不符合要求的要向上级汇报，不得冒险作业。

7、特殊工作人员必须持证上岗，非操作人员不得玩弄机械设备，违者按项目部相关规定处罚。

8、严禁用电炉取暖、做饭，不得私自乱接电线，违者罚款100-300元。

9、作业人员进入施工现场必须戴安全帽，违者每人次罚款50元，不扣帽带罚款20元。

10、进入施工现场光脚、穿拖鞋者罚款30元。

11、高处作业不戴挂安全带者，如发现罚款50元。

12、酒后不准进入施工现场，如发现罚款50元，责令下班，停发当日工资。

13、对安全员指定的防护栏杆、安全牌等标识，不准随意拆除，违者罚款100～500元。

14、对安全检查存在不安全隐患，下发整改通知书，逾期不整改的罚款责任人50～300元。

15、严禁发生重大伤亡事故。

16、不准擅自开动、起用工地的机械电器设备，未经电工允许，不得私接、乱拉工地电源线路，违章者罚款50元。

17、加强食堂、宿舍卫生环境管理，垃圾及时清除，保持清洁，对卫

生检查不达标的作业队逾期内不能整改的给予罚款100元的处罚。作业队违章作业造成安全伤害事故由作业队自行负责一切责任。

18、进入施工现场不准吸烟，违反者罚款50元。

上协议一式二份，甲、乙双方各执一份，签名后合同生效。

11

甲方： 乙方：

签约代表： 签约代表：

年

月 日

第三篇：蒸压加气混凝土砌块购销合同

购货单位

(以下简称甲方):

湖北东升瀚林国际花园项目部一期(一标段)

销货单位

(以下简称乙方):

根据

«中华人民共和国合同法»

及相关法律之规定,

甲乙双方本着平等互利的原则,同意就蒸压加气砌块购销事宜,签订本合同,供双方共同信守履行。

一、产品名称、规格/型号、数量、单价:

产品名称

规格(长×高×厚)mm

单位

数量

单价/元

金额/元

加气砌块

立方

加气砌块

立方

合同总价人民币：

说明

1、本价格含运输、装卸费。2、本价为含税价

二、.产品质量及标准:

乙方保证向甲方供应的蒸压加气砌块为'A3.

5B06级合格品,产品质量达到行业标准,

符合国家现行规范要求,并提供相关权威部门的检测报告。

三、供货时间及交货地址:

1、供货时间:

甲方在需货前.1~2_天用电话或传真方式通知乙方,明确供货时间、数量、产品规格。

乙方接到通知后在约定的时间内将产品运送至甲方指定地点。

2、交货地址:本合同约定交货地址

_省_市甲

方

项目部施工现场。

四、产品验收:

乙方将产品运抵甲方施工现场后按照甲方指定位置卸货,

甲方指定专人当场验收清点产品数量、核对规格/型号,经双方确认无误后甲方人员在送货单上签字,作为甲乙双方货款结算依据。

经甲乙双方协商同意产品在运输和装卸过程中允许破损率1%,

甲方按乙方送货单上写明的数量收货。

如破损率超过1%,

超过部分由乙方负责补足。

五、货款支付:

1、双方同意采取按月.结算货款的付款方式结算,即从乙方供货之月起到次月三号前,甲、

乙双方核对上一个月的货、

款数量,

十号前甲方向乙方付清核对后的货款。

2、每车发货量不得低于17立方,低于额定数量的每车运费则按17立方计收;

3、甲方未按合同要求向乙方交付货款，乙方有权停止供货，终止合同。由此造成对乙方的损失全部由甲方承担。

6.乙方责任:

1、乙方在供货期间,

必须按照甲方需求计划按时供货,

确保供货质量达到行业标准及

国家现行规范要求。

如乙方供货不及时,

产品不达标,

甲方有权终止本合同。

2、乙方送货人员在甲方施工场地内必须遵守相关规定,

服从管理。

3、乙方应积极配合甲方完成所供产品的送检,

节能备案工作。

4、乙方产品通过“江西省工业和信息化委员会”的审定认证,并颁发了«产品认定证书»(贛新墙材认字[2014]009号)。

7、甲方责任:

1、甲方应按照合同约定,按时向乙方支付货款,按需货要求提前准确做好采购计划。

2、甲方应确保乙方送货车辆在工地内的道路畅通;收货及时(货物到指定地点卸载后30分钟内必须有人核对签字验收)。

3、甲方要求乙方生产特型产品,甲方必须出示书面订货单,

并保证按订货单收货。

八、违约责任:

1、合同签订后甲乙双方应严格履行,

任何一方违约必须承担违约责任。

违约方向守约方支付违约金,

违约金按违约金额月息两分计算,

同时承担由于违约产生的其他费用。

2、本合同在执行过程中如遇人力不可抗拒的因素导致合同不能执行的,

双方不承担违约责任。

九、其他约定:

1

.本合同甲乙双方签字盖章之日起生效,

甲方向乙方结清所有货款后本合同自动终止;

2、本合同签订地点为江西省九江市琴湖路118号;

4、双方约定,

本合同由签订地人民法院管辖,

如有其他未尽事宜,

双方先行协商解决;协商不成时,

任何一方可向合同签订地人民法院起诉;

5、本合同一式二份,双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方：

乙方：

地址：

地址：

委托代理人：

身份证：

委托代理人：

联系电话：

联系电话：

开户行：

开户行：

账号：

账号：

签订日期：

年

月

日

签订日期：

年

月

日

第四篇：加气块复检报告回复

亿峰·中科精英创业园

亿峰中科.科技研发楼A座、B座 创业大厦A座材料检测(复检)回复单

亿峰中科精英创业园项目施工中，科技研发楼A座、B座创业大厦A座工程，经廊坊市阳光建设工程质量检测有限公司检测的该工程±0.000以上外墙部位使用的蒸压加气块(报告编号：LJJ20—2013050281)检测结果不合格，我单位接到通知后，立即在监理工程师现场见证下进行取样送样，经复试检验合格详见附后复检报告。

我部对质检站领导关于材料检测通知复检问题，迅速做出现场见证取样送样安排，经复检已经合格;并在今后施工管理中加强对进场材料质量的控制，杜绝这种现象的出现。

江苏天宇建设工程有限公司

亿峰中科项目部 2013年7月6日 监理单位：

建设单位：

第五篇：加气块设备工程项目建议书.

巩义中天加气块设备厂家

加气混凝土设备新建厂房

项目建议书

建设单位：巩义市中天机械

编制日期：二O一二年六月

加气块设备生产线工程项目建议书

一、建设单位简介

根据国家十二五规划，及国家提倡高强轻质新型建材，为了更好提高生产能力能满足市场需求，中天特对加气块设备生产线投产方案做以下分析。

二、加气块设备项目的市场分析及前景预测

(一)项目前景

随着国家对新建楼房抗震要求的提高，以及节约土地的原则，地级城市对新建楼房必须是高层。加气混凝土砌块设备制品是一种新型墙体材料，具有材料来源广泛，材质稳定，强度较高;质轻，易加工，施工方便，综合造价低;保温，隔热，隔音，耐火性能好等优点是至今为止能够同时满足墙体革新和节能要求的唯一单一材料墙体。随着我国环境保护和新型墙体改革力度的不断加大，尤其是限时禁止使用粘土砖及第二步节能标准的实施，为加气混凝土行业的发展创造了更为广阔的机遇和空间。隔热，保温，抗震，防火对建材行业都是一次大的机遇，在新型建材市场缺口比较大，国内大多城市的新型墙体材料已得到市场的广泛接受及大量的使用。

工业的大发展带动了工业建筑房地产的发展，加气块设备

已有多年的生产历史和丰富的制造经验及完善的技术质量保障。更是符合国家环保要求现场整洁，施工速度快、功效高、工期短、穿透能力强，工厂化生产，广泛用于工业与民用建筑、

铁路、公路、桥梁、码头、港口等工程建筑、大型设备基础工程等。管桩在市场上被设计方、建设方、施工方以及监理方所看重，为城市建设做出了重要贡献，并取得了显著的经济效益和社会效益。

(二)项目建设必要性

目前国内生产加气块设备上规模的厂家也并不多，根本满足

不了新型建材设备不足的问题。随着国家对中西部地区的发展规划，对机械装备业也是一个很大的发展机遇;中西部地区加气混凝土砌块设备需求量非常大，预计近10-15年销量前景比较广阔，建设本项目是必要的、可行的。

可根据客户实际情况投产年产5-30万立方不等的加气混凝土设备，我们可以帮助客户做产品的市场分析、前景预测。以上资料出自