学校车棚施工合同(精选9篇)
篇1:学校车棚施工合同
LCZY—HT—GCB—101
*****
车 棚
甲方(盖章):
乙方(盖章):
签 订 日 期:制 作 与 安 装 施 工 合 同
*****
年 月 日
淮阳县绿城置业有限公司——车棚制作与安装施工合同
车棚制作与安装施工合同
甲方:*****(以下简称甲方)
乙方:
(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建设工程质量管理条例》及相关法律法规之规定,甲乙双方本着平等、自愿、诚实信用原则,经友好协商,就*****车棚施工签订本合同,以资共同遵守。
一、工程概况
工程名称:*****车棚制作与安装施工。工程地址:淮阳县清风路北、新民路东。
承包范围:图纸设计全部内容、甲方要求及设计变更等。
合同内容:*****车棚制作、安装、检测、成品保护、验收、交付资料等直至竣工验收通过。
二、工程承包方式及合同价款
1、承包方式:实行包工、包料、包质量、包工期、包安全文明施工。未经甲方书面同意,乙方不得以任何形式将承包的工程范围进行转包或分包,一经发现乙方转包或分包工程,甲方有权单方面解除合同。
2.合同价格:本工程为车棚制作与安装单价(含税):*****元/㎡;(总价=实际工程量x单价),附报价清单(工程量计算方法:按顶棚垂直投影面积计算)。
3.合同单价为完成施工图及甲方要求范围内的全部工程及工作所需的全部费用,内容包含材料采购、加工制作、运输、现场协调、现场施工、材料二次搬运、安全生产、(半)成品保护、成品检测和验收、质量保证与维修、利润、税金等相关费用,以及合同所涉政策性文件规定的所有一切风险、责任和义务的费用。
4.本合同为固定单价,具体以双方核定的实际工作量为准。
淮阳县绿城置业有限公司——车棚制作与安装施工合同
三、工期及其他:
1.开工工期:2016年1月10日;
竣工工期:2016年2月3日;
总工期:25天;
2.乙方必须在甲方规定的开工日期前完成开工准备,并向甲方提交开工申请报告。乙方必须根据合同工期完成施工,否则,逾期一天给予500经济处罚。
3.乙方应服从甲方管理,如乙方不服从甲方管理时每出现一次将从工程款中扣除¥:200元。双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
四、付款方式
1、本工程无预付款。
2、所有车棚制作安装完成,经甲方验收合格后10日内,付至合同款95%(申请工程款时需提供全额发票)。
3、剩余5%为质量保证金,质保期为12个月,12个月后工程无任何质量问题无息返还质量保证金。
4、每次办理工程款前中标人向甲方报送工程款支付申请,甲方在收到之日起15个工作日内根据实际完成情况进行审核确认,按照本合同约定支付。
5、在任何情况下,如本工程被发现与合同规定的质量不符,甲方有权拒绝支付工程的任何款项。
五、施工场所及技术要求:
1、“普罗旺斯”小区所在的施工现场。
2、本合同为“交钥匙工程”,合同所需材料的现场卸载和保管均由乙方负责,未交工之前如有材料丢失等全部损失均由乙方负责。
3、合同产品在到达工地现场前的运输、保险等事项均由乙方负责,乙 3 淮阳县绿城置业有限公司——车棚制作与安装施工合同
方自行承担交货验收合格前的一切费用和风险。
4、材质:详见报价清单。
5、品牌:自选。
6、混凝土标号:C25。柱墩基础:80cm*80cm80cm。
7、阳光板:质保期10年。
六、质量标准:
1.严格执行以下国家行业标准 《建筑钢结构焊接规程》JGJ81-2002;
《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001; 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001;
以上规范及相关技术标准,若有新版本,以订货时最新版本为准。以上规范之间若有冲突,以标准高者为准。
2.所需材料要求:
⑴、满足国家相关节能、安全标准,满足甲方将及图纸要求。
七、材料进场及验收:
1.所有合同主材及相关辅材,必须严格按照合同要求进行采购,质量全部符合甲方要求和设计标准。甲方有权对材料供应商进行考察,并保留对质量、规定不符合要求的材料供应商的否决权。
2.进场的材料必须持有产品合格证、检测报告、产品说明书、质检书、成份、颜色、品种和生产日期等相关技术资料,并符合国家相应的质量标准。所有进场材料的质量必须由甲方指定人员检查验收和签字确认。如验收时发现任何一件产品不符标准,则本批次所有进场材料视为不合格,甲方有权要求乙方全部退回撤换,并扣除部分或全部质量保证金,合同规定工期不变,本批次验收费用和由此造成的经济损失均由乙方承担。
淮阳县绿城置业有限公司——车棚制作与安装施工合同
3.乙方所购材料须严格按照设计要求和有关标准、规范加工制造、自检、运输等。
4.甲方(物业)有权在乙方材料的任一环节进行检查验收,行使最终质量检验认可权和否决权。甲方(物业)的检查验收依据,并不免除任何乙方材料存在质量、制造、性能方面的缺陷,以及不合格的责任、违约责任和对甲方造成损失的赔偿。
5.本合同签订后,需将样品报送甲方,封样保存。所有样品均须粘贴标签,注明产品名称、类别、厂家名称、型号、品名、供应商名称等信息。
6.如甲方认为样品不满足合同文件规定的要求,乙方应接到通知后,在规定时间内按要求重新送样。乙方所送样品及其相关费用均由乙方自行承担。
7.甲方保留在例行送检之外随时抽检及送检产品的权利,检验机构为政府法定检验机构。对于产品的任何技术及质量不合格,乙方承担检测费用,甲方有权拒收、部分拒收、退货、部分退货,并要求乙方支付因此造成的其他诸如工期、返工等相关全部损失,并扣除部分或全部质量保证金。
8.乙方负责材料进场后的一切管理工作,如因盗窃等原因造成的损失均由乙方承担。
八、施工组织和进度计划
1.乙方必须按甲方认可的施工进度计划进行施工,同时必须满足工程总进度计划,否则须承担甲方因此造成一切损失的赔偿责任。
2.施工进度计划必须兼顾甲方工地实际情况和乙方公司的施工实力,满足合同工期要求。
3.甲方有权调整乙方提交的施工进度与施工组织设计内容,乙方不得因此向甲方提出工期与费用的任何索赔要求。
4.甲方对进度计划的确认或修改,在任何情况不免除或减轻乙方按合同约定工期完成本工程的责任和义务。
淮阳县绿城置业有限公司——车棚制作与安装施工合同
九、现场施工安全措施
1.乙方施工队进场前,应对参建施工人员进行技术交底,并对工地进行仔细踏勘,了解总体工程进展情况和施工时可能碰到的各种问题。并在施工前将符合条件的技术资料报送甲方。
2.乙方施工人员必须经过三级教育(同时上交身份证复印件),未经三级教育的工人不准进场施工,工作的分配必须服从甲方安排。另外,施工人员须持有特种作业人员证书,且挂牌上岗、人证合一。如有违反,每发现一次,直接处罚1000元。
3.根据甲方要求,参与工程项目每周例会。乙方项目负责人必须参加每周工作例会,因故不能参加的应提前4小时向甲方提出申请,经甲方批准后方可缺席,但对会议纪要确定的指令必须无条件执行。如乙方项目经理无故缺席例会,每次以予罚款500元。
4.乙方应严格遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。如发现施工人员安全措施不到位,处500元/次的处罚。施工过程中发生的任何安全责任事故,均由乙方承担,甲方概不负责。
5.乙方所属人员在施工现场违反治安消防管理条件制度和甲方制定的管理制度,造成损失由乙方负全部责任,并承担所有相关的直接或间接经济损失。
6.乙方须严格组织施工,做好包括隐蔽工程在内的各道工序,确保质量。如有违反,每发现一处,视情节情况直接处罚2000-5000元。
7.工程竣工验收交付甲方前,乙方负责承担材料设备的保管工作,以及工程(半)成品保护和清洁,严禁踩踏污染、利器划伤、电焊火花烧伤或坚硬物品碰撞产品表面。在本合同工程竣工验收前,乙方须做好产品表面的清洁工作,不得以其他工种污染为由推托。如出现损坏或污染,由责任方负责 6 淮阳县绿城置业有限公司——车棚制作与安装施工合同
赔偿,乙方负责重臵或修复。如因施工需要,乙方须对建筑物某些局部结构进行处理,乙方必须确保在合同工期内完成。
8.乙方自行清理建筑垃圾,整理所有机械、工具、材料等,做到工完场清,否则甲方安排其他人员清理,费用全部从工程款中扣除。
9.在施工、竣工验收及产品使用过程中发现合同产品的质量问题,乙方须承担相应的责任和义务。
10.乙方现场施工人员因操作不规范、未按现场要求施工,造成的触电、坠落、死亡事件,及因此造成的损失均由乙方承担。
十、成品保护
1.材料进场时必须用密封胶带贴满,如无特殊原因,须竣工验收前方可撕掉。安装施工过程中,切忌人员随意踩踏,如发现胶带有破损现象,由乙方自行修补。安装完后,乙方应自觉进行(半)保护。
2.合同产品的(半)成品保护所需的费用已包含在合同价款中。在本工程任何部分未交付甲方之前,任何因非甲方及其他原因造成的损坏、污染,均由乙方自费加以修复和清洁。
十一、质量验收
1.以国家现行《建筑装饰工程质量验收规范》、国家颁布之有关施工与技术验收规范及甲方封存的样本作为本工程质量验收标准,对材料品牌、型号、质量以及施工工艺进行逐一验收。乙方对本工程质量验收工作负责,保证质量合格。如因验收不合格造成工期拖延及相关经济损失,均由乙方承担。
2.完成全部供货和安装工作并具备验收条件后,乙方可按照工程计划和节点要求,向甲方申请单项工程验收。
3.乙方的施工质量检查必须在自检、互检、专职检查合格的基础上,按要求填写好完整和准确的验收报审资料交甲方。
4.甲方及总包方在工程质量检查中发现的质量问题,乙方必须彻底予以整改,并经自检、互检、专职检查合格后重新报验。一次整改不合格,扣 7 淮阳县绿城置业有限公司——车棚制作与安装施工合同
除乙方1000元质量违约金;二次整改仅不合格,扣除乙方3000元质量保证金;三次整改不合格,甲方有权解除乙方对此项目的承包权,同时: 5.乙方对本工程所有材料安装、测试验收,负全部责任,并承担以下原因造成的损失:
(1)本工程的非正常变质、老化、风化性能不满足规范要求所造成的一切损失;
(2)未达到合同文件所规定的其它任何性能或质量要求而引起的一切责任;
(3)任何因上述事件而导致任何人员的伤亡和财产损失,乙方都必须承担全部损失和赔偿责任。
十二、工程保修及服务
1.自工程竣工验收合格及甲方在验收签字之日起计算,保修期为 1 年。2.质保期内,乙方应按法律、法规或国家关于材料质量保修的有关规定,对交付甲方使用的产品在质量保修期内承担质量保修责任,并承担因产品质量问题引起的全部维修、修补等费用。超过保质期若出现质量问题,乙方收取材料费、维修费。因乙方产品质量原因造成的维修、修补等费用,乙方将负全部责任,甲方有权视情况扣除部分或全部质量保证金。
3.保修期内,乙方应在甲方或甲方委托人(物业公司)发出通知后立即作出响应,于8小时内派人修复(乙方负责人: 刘建国)服务电话:***)。
4.维修过程中,涉及甲方或业主现场保护和装修恢复的,乙方应报告甲方或业主,得到甲方和业主认可后方可实施维修。维修完毕,乙方应恢复原样,及时清运施工垃圾,并经甲方或甲方委托的物业公司检查确认后方能撤场。
5.乙方在保修维修施工中所造成的人身伤亡及财产损失的,由乙方自行承担全部责任和由此发生的相关费用。
淮阳县绿城置业有限公司——车棚制作与安装施工合同
6.因乙方原因未在约定时间内进行维修,甲方或甲方委托的物业公司有权委托第三方处理,因此发生的费用从乙方质保金中扣除。如质保金不足于抵扣,甲方依法继续追究乙方相应责任,并由乙方承担因该问题造成的经济损失。
十三、责任义务 1.甲方的责任和权利
(1)甲方应按合同约定时间向乙方支付工程款。
(2)甲方必须对乙方实施全面管理,乙方不得有任何异议。(3)甲方向乙方提供水源、电源,水电费乙方自理。2.乙方责任和权利
(1)乙方现场施工人员必须无条件服从甲方、物业的监督和管理。(2)本合同签订后,未经甲方同意,乙方不得擅自转包工程。一经发现,乙方向甲方支付1万元的违约金,并赔偿由此给甲方造成的相关损失,甲方保留因乙方转包而中止本合同的权力。
(3)乙方签定合同后一周内,应将加工、安装进度计划提交甲方审定。(4)乙方负责对合同材料进行质量自检,如因乙方验收不严格,给甲方造成的损失,由乙方自行承担。
(5)乙方如遇不可抗力不能继续履行合同,应迅速采取措施,尽量减少损失,并于24小时内向甲方通报相关情况,并协商下一步行动措施。
(6)本合同要求乙方必须遵守的其它相关责任与义务。
十四、其它事项
1.除本合同另有规定外,甲乙双方必须完全履行本合同。任何一方不能全面履行合同条款,均属违约。违约所造成的所有责任和经济损失概由违约方承担。
2.凡因本合同引起的或与本合同有关的争议,双方应本着友好的态度协商解决。协调不成,任何一方均可向工程所在地人民法院提起诉讼。
淮阳县绿城置业有限公司——车棚制作与安装施工合同
3.本合同一式肆份,甲方执贰份,乙方执贰份,具同等法律效力。4.本合同自双方签字盖章之日起生效。
5、附件:报价清单及其他。
甲方: 乙方: 签字(盖章): 签字:(盖章)开户银行:账号: 年 月
日开户银行:账号:
年 月
日
篇2:学校车棚施工合同
甲方:
乙方:
甲、乙双方本着公平、公正、合理的原则,甲方委托乙方就设计院自行车棚建设施工一事达成以下协议:
一、在施工工程中,必须严格遵守安全操作规程,做好人身安全防范措施,在施工过程中出现任何安全事故,乙方负责全部责任。
二、施工过程中,甲方委托成员现场监督工程质量,使用材料是否合格、施工是否安全等。
三、施工材料要求
立柱直径4.8×3.5mm圆管,棱条45×5×3.5mm方管,钢板25×900×10mm,阳光板10mm,金属构件均须涂防锈漆一道、油漆二道,进行施工。
四、在施工过程中,乙方应严格按照甲方所需求的材料施工,不按要求质量问题造成的误工、材料损失,由乙方完全负责。
五、付款方式:工程总造价元,先期预付元,后期在施工完毕后,经验收质量合格后付清余款。
六、施工期限为天,自2014年月日至2014年 日。
七、本协议未尽事宜,由甲、乙双方协商解决,协商不成可申请法院仲裁。
八、本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,协议自双方签字盖章之日起生效。
甲方签章:乙方签章:
篇3:学校单车棚搭建校舍维修合同
甲方:中学 乙方:
因围墙重建项目对学校道路造成破坏,自行车棚被拆除的原因,同时为加强环境整治工作,甲方拟对小操场、校内道路、厕所、车棚、垃圾池等进行维修。根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》的有关规定,结合本工程具体情况,为了确保用材及施工质量,经双方协商同意签订本合同:
一、维修改造项目:
1、新建自行车棚;
2、大厕所墙面灰沙脱落,重新填墙洞并粉刷墙面;
3、拆除原垃圾池,另选址重建大垃圾池;
4、维修校园内损坏的水泥小道;
5、硬化土坪,供学生打羽毛球活动等;
6、新建乒乓球台活动区域,地面硬化;
7、维修校园内户外梯级。
二、施工方式、双方责任:
1、施工方式:甲方采取包工的方式委托乙方具体负责组织施工,自合同签订之日起,一个月内完工。并由乙方负责施工的安全,若发生施工造成的安全事故,责任一律由乙方负责。
2、双方责任:
①甲方负责为乙方安装施工过程中提供一定的便利。②甲方有责任按照双方预约监督催促施工质量和时间。
③甲方把好材料关、乙方必须严格按照要求把好加工质量关及安装关,讲究信誉。
④乙方施工完毕应自觉接受甲方验收,据实结算并提供规范票据,税金由甲方负责支付。
⑤乙方在加工、安装等任何环节如有纰漏,应自觉及时整改。
3、质量要求:
1、乙方明确自己有与承揽建设工程相应的建筑资质,而且明确其施工人员也具有相应的执业资格和资历,以确保乙方所承揽建设的工程符合建设施工所要求的质量和技术要求。
2、乙方必须重点抓好工程的质量和安全施工,在施工期间,以确保工程质量和安全,控制好各种可能存在的危险因素,消除安全事故的隐患,随时对工程质量、进度、安全三大要素加强全面检查和督促。
3、乙方必须按照安全施工规范和技术要求,采取严格的安全防护措施,在施工过程中要特别注意安全施工,杜绝一切事故,并承担由于自身安全措施不到位或不力造成事故的责任和因此发生的一切费用。如有此类情况出现,责任与甲方无关。
三、工程质量
1、乙方按甲方提供的要求施工,若发现有不合理部分,经甲乙双方共同协商,在取得明确一致的施工方案后乙方方可再进行施工。
2、因乙方方面自身原因达不到工程质量合格条件,乙方应按甲方及其委派人员的要求返工、修改和重作,并承担导致返工、修改、重作等人工、材料等所有费用。返工、修改后仍不能达到约定的合格使用条件的,乙方承担工程质量违约责任。
四、面积、工价:
1、新建自行车棚(长48米,宽4.6米,高2.5米,砌水泥立柱并粉刷,横梁与檩条用树,盖石棉瓦,地面找平,混凝土厚度不少于10公分,做好台阶、围栏),价格400元;
2、大厕所墙面灰沙脱落,重新填墙洞并粉刷墙面,价格00元;
3、拆除原垃圾池,另选址重建大垃圾池并粉刷(长9米,宽5米,高1.1米),东西向做好梯级,北向留出垃圾门,价格为00元;
4、维修校园内损坏的水泥小道;价格00元;
5、硬化土坪,供学生打羽毛球活动等;价格00元;
6、新建乒乓球台活动区域,地面硬化;价格000元;
7、维修校园内户外梯级。价格00元;
五、违约责任和争议的解决办法
乙方承揽建设工程的质量达不到约定要求的,乙方要无偿修理、返工或重作;造成损失的,乙方要赔偿所有损失。因乙方原因有其它致使合同无法履行情形的,乙方要赔偿因其违约给甲方造成的一切损失。
六、合同的生效与终止。
1、本合同一式二份,甲乙双方当事人各执一份。
2、本合同自签订之日起生效。
3、在竣工验收合格、乙方将工程交付甲方、甲方支付工程款完毕后,该合同自动失效。
七、其他。
以上合同,双方必须共同遵守。如经双方协商同意签订补充合同,补充合同与该合同具有同等法律效力。
篇4:学校车棚施工合同
甲方:_____________________ 住所地:___________________ 负责人:___________________ 乙方:_____________________ 住所地:___________________ 法定代表人:_______________
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲、乙双方根据xxxx大地建设监理造价有限公司的编号为FZDD-C-2016-54的招标文件要求,并经双方协商一致,订立本合同。
一、工程概况
1、工程名称:XXXX公安局交通警察支队办公楼车库改造工程。
2、工程地点:____________________________。
3、工程内容:改造工程以及膜结构车棚
4、资金来源:财政拨款。
二、工程承包范围
包工包料以及施工图中所有内容。承包范围为土建及车棚安装。
三、合同工期
自____年____月___日至____年____月___日止。
四、合同文件
下列文件是构成合同不可分割的部分: ①合同条款;②投标人提交的投标文件;③预算书;④成交通知书。
五、合同范围和条件
本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定一致。
六、合同价款
本合同价款采用中标价款方式确定。双方约定合同价款的其他调整因素:(1)经设计单位发出且经发包人认可的工程设计变更;(2)经甲方、财政、审计、监理、乙方签证的清单外工程量和共同认可的市场材料价差;(3)政策上的调整。工期顺延造成乙方损失,应赔偿乙方的人工工资及机械租赁费用等全部损失。
七、工程款支付方式
工程验收合格后支付95%工程款,预留5%的剩余工程款,一年后经甲方确认无质量问题,1个月之内全部付清。
八、工程质量
1、工程质量应当达到协议书约定的质量标准,质量标准的评定以国家质量检验评定标准为依据,如果国家没有相关规定的,则以行业规定为准。
2、该建筑工程设计由乙方负责并经甲方同意,乙方按照图纸设计的要求组织施工建设,施工中的安全责任由乙方负责,甲方全程对施工进度及工程质量进行监督。
3、因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准,承包人承担违约责任。
4、双方对工程质量有问题争议时,由双方同意的工程质量检测机构鉴定,所需费用及因此造成的损失,由责任方承担,双方均有责任,由双方根据其责任分别承担。
九、工程验收及保修
1、乙方应按《建设工程质量管理条例》国务院令
十、材料设备供应
1、甲方供应材料、设备的种类、规格、数量、单价详见招标文件工程量清单。
2、乙方采购材料、设备除甲方供应材料、设备外均需乙方自行采购。
十一、技术规范及要求
本工程执行国家相关的工程技术规范及标准和江西省相关地方标准。
1、本工程采用的技术规范
国家有关技术规范及验收标准执行。
2、对材料的质量和试验要求
国家有关技术规范及验收标准执行。
3、对施工工艺的特殊要求
国家有关技术规范及验收标准执行。
十二、索赔
1、当一方向任一方提出索赔时,要有下当索赔理由,且有索赔事件发生时的有效证据。
2、发包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误以及应由发包人承担责任的其他情况,造成工期延误和(或)承包人不能及时得到合同价款及承包人的其他经济损失的,承包人可按下列程序有书面形式向发包人索赔:
(1)索赔事件发生后28天内,向工程师发出索赔意向通知。
(2)发出索赔意向通知后28天内,向工程师提出延长工期和(或)补偿经济损失的索赔报告及有关资料;
(3)工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后28天内未给予答复,或要求承包人进一步补充索赔理由和证据。
(4)工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对承包人作进一步要求,视为该项索赔已经认可;
(5)当该索赔事件持续进行时,承包人应当阶段性向工程师发出索赔意向,在索赔事件终了后28天内,向工程师送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与(3)、(4)规定相同。
(6)承包人未按合同约定改选自己的各项义务或发和错误,给发包人造成经济损失,发包人可按9.2款确定的时限向承包人提出索赔。
十三、工期延误及违约责任
1、乙方应当按照该合同约定的土地用途、施工期限、设计和质量标准,进行施工。如果由以下原因造成竣工工期的延误,经甲方代表书面确认后,乙方有理由延期完成工程或部分工程,甲方应同乙方协商决定延长竣工时间的期限。
(1)额外的或附加的工程数量。
(2)由甲方原因造成的延误、障碍、停止。、(3)不可抗力。
(4)可能会出现的,不属于乙方的过失或违约造成的。
2、非上述原因,乙方不能按合同工期完成,应承担违约责任,并向甲方支付违约金。违约金支付办法为:甲方可以在履约保证金中扣除违约赔偿金,违约金按每拖延工期一天,按工程总造价的5‰,违约赔偿金的最高限额为合同总价款的4%,如果乙方在达到最高限额后仍不能完工的,甲方可单方终止合同。
3、乙方未经甲方同意,无故停工超过1个月或者超过竣工时间1个月没有交付工程给甲方使用,则甲方有权解除本合同,乙方所交履约保证金与所做工程全部归甲方所有。
十四、不可抗力
1、如果双方由于不可抗力的任何事故(须经双方认同),致使影响合同履行时,履行合同的期限应予延长,延长的期限相当于事故影响的时间。
2、本条所述的“不可抗力”系指双方无法控制、不可预见的事件。这些事件包括但不限于:战争、严重水灾、台风、地震以及其它双方商定的事件。
3、受事故影响的一方应在不可抗拒力事故发生后尽快以传真、电报通知对方,并在事故发生后14天内,将有关部门出具的证明文件通知对方。如果不可抗拒力影响延续到120天以上时,双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。
违约终止合同
十五、违约责任
1、乙方超过协议约定的开工日期三日还不开工者,甲方有权单方终止协议。乙方工期每逾期一天承担工程总价款万分之五的违约金,乙方连续延误三天工期,甲方有权单方解除协议。因甲方原因影响工期,开工、完工工期顺延。
2、乙方安装施工工程质量达不到合格标准,甲方有权单方解除协议,并由乙方承担工程总价款20%的赔偿金。
3、乙方施工时,每道工序必须按规范要求进行报验,并提供完整的施工技术资料一式四份,不报验或资料不全,乙方自动放弃工程款结算权利。
4、在工程施工过程中,因乙方人员、设备缺乏、技术力量薄弱造成工程进度缓慢,明显在协议工期内无法完成承包工程建设任务或工程质量缺陷较多的,甲方有权单方解除协议,另行安排施工单位施工,并要求乙方赔偿由其造成的损失,已完工分项工程款不予结算。
5、甲方违约。当发生下列情况时,甲方应承担违约责任,赔偿因其违约给乙方造成的经济损失,违约金以未支付的工程款为基数,每逾期一天按日万分之五计算。
(1)甲方不按时支付工程款;
(2)甲方无正当理由不支付工程竣工结算价款;
(3)甲方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。
6、由于乙方违约造成本合同不能履行或不能完全履行,如果甲方认为本合同已无必要继续履行或乙方在收到甲方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为,则甲方有权向乙方发出解除本合同的书面通知,该通知自送达乙方时生效,乙方应按本合同约定承担违约责任,违约金不足以弥补甲方损失的,甲方可继续向乙方追偿。
7、由于甲方违约造成本合同不能履行或不能完全履行,如果乙方认为本合同已无必要继续履行或甲方在收到乙方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为,则乙方有权向甲方发出解除本合同的书面通知,该通知自送达甲方时生效,甲方应向乙方支付双方确认已完成工作量的款项,并按本合同约定承担违约责任。
8、合同一方依本合同约定行使解除权的,合同自解除通知送达之日起终止。
9、合同终止后,不妨碍一方向违约方追究违约责任。
10、有下列情形之一的,合同权利义务终止:(1)本合同按约定履行完毕;(2)本合同经各方协商一致而终止;
(3)法律法规规定终止的其他情形。
十六、安全及文明施工
1、乙方组织好安全施工,对施工过程中造成的一切安全事故均由乙方承担全部责任及费用,甲方不承担任何责任及费用。
2、乙方随时负责清(整)理现场材料,保持物料码放整齐,现场整洁。
3、每检查出一次乙方安全文明施工不符合规范要求,每次扣减工程款500元。
十七、税费
根据国家现行税法与本合同有关的一切税费均由乙方负担。
十八、合同的转让
除甲方事先书面同意外,乙方不得部分或全部转让其应履行的合同义务。
十九、合同纠纷的解决
履行合同时发生的纠纷,双方应在公平、诚实信用、协商一致的原则指导下解决。仍不能达成一致意见的,可向人民法院提起诉讼,诉讼由合同履行地人民法院管辖。
二十、合同生效及其它
1、凡隐蔽工程及需签证的工程量,承包人在工程量发生前通知发包人,由发包人组织相关部门现场认证,否则发包人不予认可。
2、材料由中标单位自行采购,主材价格涨幅在±10%(含10%)之内不予调整,涨幅超出±10%部分按实调整。
3、规费中养老保险等五项费用需凭缴纳的有效票据领取该项工程款。
4、甲、乙双方合同履行期间的函件及工作联系单,均作为合同的组成部分。甲、乙双方应在合同中确定工作联系单的送达地点、联系方式,任何一方向对方以合同中确定的地址送达文书均视为送达生效。如地址发生变更未提前一个月通知对方的,原地址仍具有法律效力。
5、合同一经双方签字并加盖公章即为生效。
6、本合同一式三份,以中文书写。甲方、乙方、代理机构各执一份,具有同等法律效力。
7、本合同未尽事宜,以招标文件为准。
甲方:
乙方:
甲方代表:
乙方代表:
甲方盖章:
乙方盖章:
日期:
篇5:车棚承包合同
甲方: 乙方:
为加强小区车棚管理,确保小区业主存车安全,经甲乙双方商量,就锦辉花园小区车棚承包事宜达成以下条款;
一、乙方管理区域:
乙方承包及管理的区域为甲方在锦辉花园小区地下车库范围内建成的摩托车、电动车、自行车、三轮车区域,负责管理看护进入车棚区域存放的摩托车、自行车、电动车、三轮车;
二、乙方车辆存放管理职责:
1、承包人应自觉遵守本小区制定的各项规章制度,服从物业公司的监督管理,负责本小区业主存入车棚的摩托车、自行车、电动车、三轮车全天侯的安全管护,如若发生存入车棚的车辆丢失、损坏等,由乙方负责赔偿;
2、负责本小区现有车棚等设施的管护工作,负责小区车棚值班室及周围的卫生清洁,做到文明管护、遵纪守法,不得从事与管护车辆无关的其他活动;
3、4、负责为小区业主提供存取车辆的便利条件,如打气筒、擦车布等; 负责为存入车棚的车辆建档管理登记,停车牌发放回收等,负责车辆的收费,收费价格严格按照甲方和物业部门批准的价值执行,不得擅自提高或降低,摩托车:15元/月;自行车:6 元/月;三轮车:15 元/月;电动自行车:10元/月。
5、在承包期内,乙方负责承包车棚的防盗、防火、防自然灾害等,发现有危害车棚安全的现象及时处置并报告物业公司。
三、承包方式:就该车棚现状承包给乙方,乙方负责收取存车费作为自己管理工资,管理好多余存车费归乙方所有,车棚其他费用、水费按实际吨数上交物业公司,电费按实际抄表数量上交物业公司。
四、为了确保存入车棚的车辆安全,乙方必须向甲方交纳车辆安全保证押金 元,承包期内发生的不安全事故,如乙方拒不赔偿或赔偿不够,给甲方造成声誉损害则甲方有权利用保证金处理承包期内发生的不安全事故。
五、合同期限;
合同承包期一年为考核期限,期满如想再次承包优先乙方,若不再承包需交清车辆存放手续帐务等,经甲乙双方确认后,甲方按实际余额退还乙方交纳的安全保证押金。
六、违约责任;
甲乙双方应严格履行本合同,如有违约,由违约方承担一切法律及经济责任。
七、本合同一式三份,甲方两份,乙方一份,经双方签字盖章后生效。
甲方(盖章或签字): 乙方(盖章或签字):
负责人: 负责人:
篇6:膜结构车棚合同
甲方:*****有限公司 乙方:*****有限公司
因小区建设需要,甲方将**市康********小区膜结构车棚工程交予乙方施工,经双方协商,特签订如下协议:
一、工程内容:******膜结构车棚。
二、工程期限:15天(膜施工期间,雨天顺延)。
三、工程费用:单价包干:310元/平方米(按投影面积计),包含本工程的材料费、人工费、机械费、安全措施费、利润、不含税。
四、付款方式:签订合同,甲方预付20000元订金,余款在工程竣工、验收合格后付至97%,留3%质保金,六个月后无质量问题一次性付清。
五、工程范围:土建基础、钢结构梁柱、棚架整体焊接成型、膜布安装。
六、质量保证:
1、乙方必须保证车棚符合相关质量标准,以及结构安全性,保证能承受正常的风负荷、雪负荷;
2、乙方承诺自验收合格之日起一年内保修;
3、除自然灾害不可抗力因素破坏之外,钢结构及膜质保10年;
4、在保修期内,乙方应履职尽责、周到服务、随叫随到。
七、双方责任: 甲方责任:
1、甲方负责现场协调、质量监督工作;
2、甲方负责提供场地、水电协调。
3、甲方负责及时拨付费用。乙方责任:
1、乙方必须做到施工现场成品及设施的保护工作,若因乙方原因发生纠纷造成的损失乙方自行解决处理。
2、在施工过程中若发生各类事故或不按照建筑安全管理条例违章操作,造成人员伤亡或财产损失,全部由乙方承担,并承担相应的法律责任,甲方概不负责。
3、乙方应按相关技术规范及甲方要求施工,保质保量完成任务,注意施工安全,做到文明施工。
八、其他未尽事宜,双方另行协商解决。此合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。该协议书自双方盖章之日起生效。以下无正文
甲
方:
乙
方: 代表人:
代表人:
账
号:
开户行:
日
期:2018年
月
日
日
期:2018年
月
篇7:XX小区车棚承包合同
甲方:物业管理服务有限公司
乙方:
为加强小区车棚管理,确保小区业主存车安全,经甲乙双方友好协商,就花园小区区车棚承包事宜达成以下条款:
一、乙方管理区域
乙方承包及管理的区域为甲方在花园区#楼 #楼之间建成的摩托车、自行车棚。负责管理、看护进入车棚区域存放的摩托车、自行车。
二、乙方车辆存放管理职责
1、承包人应自觉遵守本小区制定的各项规章制度,服从物业公司的监督管理,负责本小区业主存入车棚的摩托车、自行车全天候的安全管护,如若发生存入车棚的车辆丢失、损坏等,由乙方负责赔偿。
2、负责本小区现有车棚等设施的管护工作,负责小区车棚值班室及周围的卫生清洁:做到文明管护、遵纪守法、不得从事与管护车辆无关的其他活动。
3、负责为小区业主提供存取车辆的便利条件:如打气筒、擦车布等。
4、负责为存入车棚的车辆建档登记、停车牌发放、回收等。负责车辆的收费,收费价格严格按照甲方确定的价格执行,不得擅自提高或降低。
摩托车:15元/月;自行车:5元/月;临时车辆:1元/次;
5、在承包期内,乙方负责承包车棚的防盗、防火、防自然灾害等,发现有危害车棚安全的现象及时处置并报告物业公司。
三、承包费用:本合同承包费用为元/年;1月至11月每月交 元第12个月交元;每月5号前交物业公司财务部。
其他费用:水费5元/月,;电费:按实际抄表数量支付。
四、安全保证押金
为了确保存入车棚的车辆安全,乙方必须向甲方交纳车辆安全保证押金元。承包期内发生的不安全事故,如乙方拒不赔偿或赔偿不够给甲方造成声誉损害,则甲方有权利用保证金处理承包期内发生的不安全事故。
五、合同期限
合同期限为至期内因故确实不能承包,承包费仍按一年收取,不足部分从车辆安全保证金中扣除。承包期满后,若乙方愿继续承包,需提前一个月续签合同;若不再承包,需交清车辆存放手续、账务等,经双方确认后,甲方按实际余额退还乙方交纳的安全保证押金。
六、违约责任
甲乙双方应严格履行本合同,如有违约,由违约方承担一切法律及经济责任。
七、本合同一式四份,甲方三份,乙方一份,经双方签字盖章后生效。甲方:物业管理服务有限公司乙方:
代表:电话:
篇8:服务区车棚、雨搭施工协议书
甲方:
乙方: 身份证:
甲、乙双方经友好三家比价竞标,甲方决定将XX服务区车棚、雨搭工程承包经乙方。为明确双方的权利和义务,根据国家有关法律规定,特签订本合同,以便共同遵守。
第一条 工程概况
1、工程地址:XX服务区。
2、施工内容:搭建车棚、雨搭
3、工程承包方式:包工包料
第二条 工程价款:工程价款按照报价表计算。
第三条 质量要求
1、工程验收标准:根据XX服务区要求。
2、施工中,甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求,双方应确认,增加的费用,应另签订补充合同。
3、凡由乙方采购的材料,产品质量由乙方负责;施工质量由乙方负责。
第四条 付款方式
合同签订后,施工完成后,经高作服务区验收合格后一次性付款()。
第五条 工程验收
双方按本合同第三条约定的验收标准进行验收。
第六条 其他事项
本合同为工程承包合同,甲乙双方无雇佣关系,文明施工,安全第一。
1、乙方在承包过程中应严格执行国家安全生产法律法规及施工规程,做到安全生产,文明施工。
2、乙方在承包过程中发生的所有事故责任均由乙方自行承担,因事故导致的人身损害和财产损失及其他所有损失均由乙方负责赔偿,甲方不承担任何责任和赔偿(甲方出于人道主义,如发生人生事故可付担10%,实际财产损失50%补偿)。
第七条
本合同自双方盖章或签字后生效。
本合同一式二份,甲乙双方各执壹份。甲方(盖章): 乙方(盖章):
电话: 电话:
篇9:不锈钢彩钢瓦停车棚施工方案
施工组织设计
一、编制依据
1、xxx收费站新建停车棚工程合同文件
2、工程施工图纸及相关设计要求
3、《钢结构设计规范》(GB50017—2003)
4、《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001)
5、《建筑地面工程质量验收规范》GB50209-20026、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88
二、工程简介
XXX收费站院内新建停不锈钢结构停车棚一座,6车位,面积约160平方米,停车棚地面采用C20混凝土硬化。
计划2016年5月30日开工,2016年6月20日竣工。总工期20天。
三、人员配备
项目负责人:
XXX
技术负责人:
XXX
专职安全员:
XXX
熟练工人:
10名
四、主要施工机械及检测设备配备表
序号
名称
数量
规格
说明
电焊机
BX2-300
冲击钻
XLD
手电钻
氩弧焊
砂轮切割机
混凝土搅拌机
手磨机
振动棒
汽车
五、施工现场平面布置
1、施工现场平面布置原则:
必须根据场地实际合理地进行布置,设施设备按现场布置图规定设置堆放,并在场门口设置施工牌板及警示牌。
2、施工场地:
工地的主要交通道路和砂石料场地做煤矸石铺垫,其它场地平整坚实无积水。
易燃易爆物品分开存放,并设灭火器材。
3、材料堆放:
(1)、所有进入施工现场的工具、构件、材料堆放必须按平面图规划的位置存放。
(2)、各种材料,按品种、规格、分类存放整齐,并按ISO9001标准设置标识。
(3)、场面施工垃圾及时清理,集中存放,做到工完料净场地清。
4、现场办公要求:
现场办公、生活区与作业区严格分开,有明显划分,不得在在建工程中住人或办公。办公室采用彩钢夹心聚苯保温板组装,并在室内悬挂各种机构管理图和责任制牌等。室内照明安装高度不低于2.5m。
5、施工现场挂牌:
(1)、施工现场的进口处要用铝合金牌板,整齐明显的挂好“六牌二图”,六牌:工程概况牌、消防保卫牌、安全生产牌、管理人员名单及监督电话牌、文明施工牌、安全十大纪律牌。
(2)、在施工现场明显处,要书写安全标语。
(3)、在施工现场设置读报栏、黑板报等宣传园地,宣传安全知识和新工艺标准等。
(4)、现场平面随着工程施工进度进行布置和安排,阶段平面布置要与该时期的施工重点相适应。
(5)、本工程要重点加强环境保护和文明施工管理的力度,使工程现场永远处于整洁、卫生、有序合理的状态。
六、施工方案和工艺流程
停车棚地面硬化
(一)、土方具体施工工序及工艺
施工顺序:开挖
→装模
→砼浇筑、砼振捣、养生、砼拆模
(1)、土方开挖
土方开挖按由高到低进行。
1)、先预设边界桩,每隔20m设一个,均设在场区边线外扩1m处,确定停车场的场区开挖边线后进行开挖,由高向底开挖,层层降级直至设计标高位置。
开挖土方均为渣土均需外运。
2)、根据设计及规范要求,由高到低使用挖掘机进行土方开挖,开挖过程中根据现场设置边界桩开挖,测量人员不间断跟踪测量,随挖随测,一次性使土方降至设计标高。
3)、整个场区的土方开挖后排水坡度为由西向南按1%坡度,场区南北方向排水为中间低两边高排水坡度为5%。严格按图纸坡度开挖,测量人员随挖随测。
(二)、硬化场面模板工程
模板采用6m长槽钢高度为20cm、厚度为4mm,在槽钢无法支设的角落处采用木模板组合使用。
(1)、模板必须具有足够的强度和刚度。立模时应设有足够的支撑,采用40cm长Φ14钢筋钉入地面深度20cm,每隔50cm设置一根,从而起到紧固模板的作用,保证在混凝土振捣时不松动或变形。
(2)、在模板内侧应均匀薄涂一层脱模剂,以利脱模和保护混凝土面层。
(3)、模板应根据放样位置,准确安装,支撑应牢固,底面与基层表面应密贴,以防漏浆。接头(包括企口接头)应严密无隙,不得有离缝、错缝。顶面应齐平,不得有高低错落。
(三)、场面硬化
(1)停车场区硬化面层为20cm厚C20商品混凝土,随打随找平。
1)、砼所采用的原材料进场使用前必须附合格证及自检报告,并经抽检合格后方可用于工程施工。
2)、砼浇注前要检查模板的标高、位置与构件的截面尺寸及预留孔洞是否符合设计要求,并检查所有支架支撑牢固后方可进行浇筑,特别是场区浇注前应先将场区基层洒水湿润,并应有排水、防水措施。
3)、砼浇注时,应放看模人员经常观察模板,当发现有位移、变形时,必须立即停止浇注,必须在已浇筑的砼凝结前修整完好。
4)、砼必须用振捣器振捣密实,尽可能地提高砼的密实度。砼浇筑应连续进行,如必须间歇时,其时间应尽可能缩短并应在前层砼凝结前将次层砼浇筑完毕。
5)、砼浇筑完毕,应立即进行养护,养护方
法采用+10℃以上自然条件下覆盖塑料薄膜浇水养护。养护时间根据水泥品种不得小于七天。
6)、砼拆模,侧面模板应在砼强度能够保证构件不变形、棱角完整时,方可拆除。
不锈钢停车棚
施工顺序:加工准备及下料
→测量放线定位→开挖基槽、基坑→C20砼垫层浇筑→钢筋安装→预埋件安装处理→C20砼捣制基础→连接钢管焊接→不锈钢立柱安装焊接→不锈钢停车棚框架加工制作安装→不锈钢停车棚顶面板制作安装→修补检验→清理、清洗现场→竣工验收。
1、加工准备及下料:按照施工图放样,放样和号料时要预留焊接收缩量和加工余量,根据放样作样板。钢材矫正:钢材下料前必须先进行矫正,矫正后的偏差值不应超过规范规定的允许偏差值,以保证下料的质量。热加工的型钢先热加工,待冷却后再号孔。钢板预埋件及其他零件切割钻孔及喷防腐漆处理。
2、测量放线:根据土建标高基准线测预埋件标高中心线,检查预埋件标高偏差、左右偏差。整理结果,确定预埋件分隔的调整处理方案。沿外墙外沿弹出墨线定出预埋件顶标高线。
3、预埋件安装处理:定位预埋件安装位置,打钻安装。要求预埋件位置准确、埋设牢固。标高偏差不大于5mm,左右位移不大于10mm。
4、预埋件和立柱焊接:需检查焊接节点,调正立柱的垂直度,准确无误方能进行焊接。靠边一条立柱准确无误后,安装另一条立柱,就位准确后点焊。然后以此两条立柱为基准拉出悬挂臂的最高、最底标高线,按顺序施工。
5、校准检验:立柱安装后首先检查现场连接部位的质量。立柱安装质量主要检查立柱竖向面的是否垂直;受压对立柱竖向面的侧面下垂;立柱坡度。保证立柱符合设计受力状态及整体稳定要求。
6、连接受力拉索:定位拉杆基准线、标高线,按要求安装其它连接件,焊接栏杆。
7、不锈钢停车棚框架结构加工制作安装:按设计要求结合实测尺寸确定尺寸,以及的水平、垂直位置,现场加工制作。安装不锈钢立柱,固定后进行调整,调整标准横平、竖直、面平。偏差不得超过规定偏差。
8、不锈钢停车棚顶面板制作安装
1)、彩钢板安装的固定方式有穿透式。穿透式固定用自攻螺钉将彩板固定在檩条上,在波谷固定。
2)、彩板的侧向和端部搭接。安装每一块钢板时,应将其边搭接准确地放在前一块钢板上,并与前一块钢板夹紧,直到钢板的两端都固定为止。
3)、自攻螺钉的选用。固定螺钉选用不锈钢螺钉固定件。同时注意钢檩条厚度不能超过螺钉的自钻能力。
4)、屋面彩板安装完毕后应该在屋顶及屋檐处将彩板进行相应的收边工作,从而更有效地阻止雨水进入棚面以内。
雨后继续施工前应先清除积水,并振捣密实。
9、调整检验:不锈钢雨棚进行整体调整检验,调整标准横平、竖直、面平。偏差不得超过规定偏差。
10、修补检验:局部修补检验。
11、清理现场:保护和清洗现场。
12、竣工验收:竣工验收。
七、雨季施工
1、现场防排水设施
场区由西向东排水坡度为1%,均无其他建筑设施,满足现场防排水设施要求。
2、主要料具管理措施
料具管理
(1)各种容易受潮材料,尽可能存放于室内,并在下部用10cm×10cm的方木垫起,现场内临时材料堆放场堆放的水泥等下部搭设高出地面30cm的平台,并满铺油毡等隔潮材料,做到分类码放,堆放工序等符合材料管理要求,表面用双层塑料布覆盖严密。
(2)钢管立柱和方钢原材应分类码放,下部垫好木方,并保证场地平整,排水畅通,防止积水浸泡。
(3)现场机械根据不同类型制定安全操作规程,严禁非机械手操作。
3、雨季施工技术措施
(1)雨天一般不宜浇筑砼,根据现场工期较紧的特点,明确一般阵雨调整浇灌时间施工。中雨以上连续降雨不要安排浇筑,采用覆盖等措施可进行场区施工,如浇筑时遇有中大雨应暂停施工,并将已浇砼用塑料薄膜覆盖好,防止雨水冲刷;另外场区施工缝留置,除满足分段要求外,多考虑几处,以便于中途遇雨随时可停留在相应部位。
八、确保安全生产的技术组织措施
(1)安全生产管理方针、目标
管理方针:在施工中,我公司将始终贯彻“安全第一、预防为主”的安全生产工作方针,坚持“管理生产必须管理安全”,“安全生产,人人有责”的原则。认真执行建设部及陕西省关于建筑施工企业安全生产管理的各项规定,把安全生产工作纳入施工组织设计和施工管理计划,使安全生产工作与生产任务紧密结合,保证职工在生产过程中的安全与健康,严防各类事故发生,以安全促生产。
管理目标:强化安全生产管理,通过组织落实、责任到人、定期检查、认真整改,实现以下目标:①杜绝重大伤亡事故;②控制轻伤事故在3‰以内。
(2)组织措施
①
安全生产管理体系:成立由公司、项目经理部安全生产负责人为首,各施工单位安全生产负责人参加的“安全生产管理体系”,组织、领导施工现场的安全生产管理工作。
②
安全生产责任系统:建立与项目安全组织系统相配套的各专业、部门、生产岗位的安全生产责任系统如下图所示。
(3)安全教育制度
安全教育分为安全知识教育与安全技术交底。
①
安全知识教育:我公司对全体职工进入工地后须进行入场教育,定期进行安全思想教育,各种工种结合培训进行安全操作规程教育。外来工务人员和新工人要进行上岗教育,工人变换工种,须进行新工种的安全技术教育。工人应掌握本工种操作技能,熟悉本工种安全技术操作规程,建立“职工劳动保护记录卡”,及时做好记录。
②
安全技术交底:对具体的分部分项工程及新工艺、新材料的使用要进行安全技术交底,每一次下达任务时对工人班组同时要进行安全技术交底,班组长每天上班对全班工人要进行上岗安全交底。要求各施工项目必须有书面安全技术交底,安全技术交底必须具有针对性,并有交底人与被交底人签字。
(4)安全设施验收制度
安全设施是按照施工组织设计及分部分项工程技术安全措施配备的,当这些安全设施按规定设置以后,为了保证数量、质量、位置、性能都符合原措施规定的要求,我公司将建立安全设施验收制度,脚手架等安装完毕以后,除施工员和安全员按下达的任务单验收外,请相关部门对提升设备和脚手架等的构造、各部位连接、接地、保护装置等按专门程序进行复查,进行试运转,完成全部验收手续,挂合格牌后才能投入施工使用。
(5)安全检查制度
安全生产部门建立定期安全检查制度,有时间、有要求,明确重点部位、危险岗位,根据检查情况按《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)评比打分,对检查中所发现的事故隐患问题和违章现象,开出“隐患问题通知单”,对查出的隐患应及时整改。做到定人、定时间、定措施,安全生产部应监督落实问题的解决情况。若发现重大不安全隐患问题,检查组有权下达停工指令,待隐患问题排除,并经检查组批准后方可施工。
(6)工作制度
①
每半月项目经理部组织召开一次安全工作例会,总结前一阶段安全生产情况,布置下一阶段的安全生产工作。
②
严格执行施工现场安全生产管理的技术方案和措施,在执行中发现问题应及时向有关部门汇报。更改方案和措施时,应经原设计方案的技术主管部门领导审批签字后实施,否则任何人不得擅自更改方案和措施。
③
建立并执行安全生产技术交底制度。要求各施工项目必须有书面安全技术交底,安全技术交底必须有针对性,并有交底人与被交底人签字。
建立并执行班前安全生产讲话制度。
建立并执行安全生产检查制度。根据JGJ59-99《建筑施工安全检查标准》的规定,项目经理部每半月组织有关人员进行联合检查,根据检查情况按“安全管理检查评分表”、“文明施工检查评分表”、“施工用电检查评分表”、评比打分,对检查中所发现的事故隐患问题的违章现象,开出“安全整改通知单”,各责任人应根据具体情况定时间、定人员、定措施予以解决,项目部主管监督落实问题的解决情况。
建立机械设备、用电设施等设置完成后的验收制度,未经验收和验收不合格的严禁使用。
行为控制
A、进入施工现场的人员必须按规定戴安全帽,并系下颌带,戴安全帽不系下颌带视同违章。
B、凡从事2米以上无法采用可靠防护设施的高处作业人员必须系安全带。安全带应高挂低用,不得低挂高用,操作中应防止摆动碰撞,避免意外事故发生。
C、参加现场施工的所有特殊工种人员必须持证上岗,并将证件复印件报项目经理部安全生产部门备案。
D、严禁在施工现场酗酒、赌博。
(7)临时用电管理
①
建立现场临时用电检查制度,按现场临时用电管理规定对现场的各种线路和设施进行定期检查和不定期抽查,并将检查、抽查记录存档。
②
临时配电线路必须按规范架设,架空线必须采用绝缘导线,不得采用塑胶软线,不得成束架空敷设,也不得沿地面明敷设。
③
施工机具、车辆及人员、应与内、外电线路保持安全距离。达不到规范规定的最小距离时,必须采用可靠的防护措施。
④
配电系统必须实行分级配电。现场内所有电闸箱的内部设置必须符合有关规定,箱内电器必须可靠、完好,其选型、设定值要符合有关规定,开关电器应标明用途。电闸箱内电器系统须统一式样、统一配制,箱体统一涂色,并按规定设置围栏的防护棚,流动箱与上一级电闸箱的联接,采用外插联接方式。
⑤
独立的配电系统必须按部颁标准采用三相五线的接零保护系统,非独立系统可根据现场的实际情况采取相应的接零或接地保护方式。各种电气设备和电力施工机械的金属外壳、金属支架和底座必须按规定采取可靠的接零或接地保护。
⑥
在采用接地和接零保护方式的同时,必须设两级漏电保护装置,实行分级保护,形成完整的保护系统。漏电保护装置的选择应符合规定。
⑦
手持电动工具的使用应符合国家标准的有关规定。工具的电源线、插头和插座应完好,电源线不得任意接长和调换。工具的外绝缘应完好无损,维修和保管应由专人负责。
(8)消防管理
①
在施工中,始终贯彻“预防为主,防消结合”的消防工作方针,认真执行《中华人民共和国消防条例》,建设部《建筑工程施工管理规定》及其它有关法规,将消防工作纳入施工组织设计和施工管理计划。使防火工作与生产任务紧密结合,有效地落实防火措施,严防各类火灾事故发生。
②
强化消防工作管理,实现杜绝火灾事故,避免火警事故,尽量减少冒烟事故的发生。
③
建立防火责任制,项目部主要人员均负责一定区域的防火工作,负责开展日常的消防检查工作,对检查出的隐患问题及时下发通知单,并根据具体情况,定时间、定人员、定措施予以解决。
④
对重点防火部位,易发生火险部位,应配备足够的干粉灭火器材,消防器材应保证灵敏有效,干粉灭火器必须按规定时间更换干粉。
⑤
使用电气设备和易燃、易爆物品,必须严格落实防火措施,指定防火负责人,配备灭火器材,确保施工安全。
⑥
施工现场内的供、用电线路、电力设备须由正式电工统一安装,严禁私接电线和私自使用大功率电器设备,线路接头必须良好绝缘,不许裸露,开关、插座须有绝缘外壳。
(9)安全防护管理
①
槽、坑、沟边1米以内不得堆土、堆料、停置机具。槽、坑、沟边与建筑物、构筑物的距离不得小于1.5米,特殊情况必须采用有效技术措施。
②
各类施工脚手架严格按照脚手架安全技术防护标准和支搭规范搭设,脚手架立网统一采用绿色密目网防护,密目网应绷拉平直,封闭严密。
③
钢管脚手架的杆件连接必须使用合格的扣件,不得使用铅丝或其它材料绑扎。
④
脚手架的操作面必须满铺脚手板,离墙面不得大于20厘米,不得有空隙和探头板、飞跳板。施工层脚手板下一步架处兜设水平安全网,并及时清理。操作面外侧应设两道护身栏杆和一道挡脚板或设一道护身栏杆,立挂安全网,下口封严,防护高度应为1.5米。
⑤
脚手架必须保证整体结构不变形。高度在20米以下的,必须设置正反斜支撑。
⑥
施工现场的临时照明,一般采用220V电源照明。结构施工时,应必须按规定装设施工照明灯具,并在电源一侧加装漏电保护器。
(10)施工机械管理
固定机械设备应搭防晒、防雨操作棚,使用前应固定,不得用轮胎代替支撑。移动时,必须先切断电源。启动装置、离合器、保险链、防护罩应齐全完好,完全可靠。
九、安全保证体系及预控措施
(一)、安全管理方针
“安全第一,预防为主”
(二)、安全管理制度及安全保证体系
1.安全技术交底制:根据安全措施要求和现场实际情况,各级管理人员需亲自逐级进行书面交底。
2.班前检查制:管理人员必须以身作则并督促与检查施工方安全防护措施是否得到落实。
3.周一安全活动制:经理部每周一要组织施工人员进行安全教育,对上周安全方面存在的问题进行总结,对本周安全重点和注意事项做必要的交底,使施工人员心中有数,从意识上时刻绷紧安全这根弦。
4.定期检查与隐患整改制:由现场经理组织每周组织一次安全生产大检查,对查处的安全隐患必须定措施、定时间、定专人整改,并做好安全隐患整改消项记录。
5.管理人员和特殊作业人员实行年审制:每年由公司统一组织进行,加强施工管理人员的安全考核,增强安全意识,避免违章指挥。
6.实行安全生产奖罚制与事故报告制。
7.实行持证上岗制:特殊工种必须持证上岗,严禁无证操作。
8.危机情况停工制:一旦出现危机职工生命安全险情,立即停工,同时即刻报告公司,及时采取措施排除险情。
(三)、安全管理工作
1.生产经理负责整个现场的安全生产工作,严格遵照施工组织设计和施工技术措施规定的有关安全措施组织施工。
2.项目经理要检查分部分项工程安全技术交底工作,被交底人要签字认可。
3.现场机械停放符合安全要求,并加强管理。
4.现场配备足够的消防器材。
十、施工工期保证措施
1、工期安排
计划2016年5月30日开工,2016年6月20日竣工。总工期20天。
2、组织保证
公司派优秀项目经理负责组织该项目施工,同时项目部成员均是公司优秀的管理人员,从组织上保证了如期优质完成该项目任务。
3、计划保证
公司编制切实可行的详细总计划,严格按总工期计划、安排,并作好施工阶段详细计划。施工员按阶段计划合理组织劳动力,合理安排各道工序,控制好关键项目的工期,克服窝工现象。若阶段主要工序出现延期,则要及时组织加班,以确保总工期不受影响。
4、作风保证
发扬我公司职工“特别能吃苦,特别能战斗”的作风,作好职工及民工队伍的思想工作,做到节假日不休息,争分夺秒,连续作业,确保工期。
5、实行岗位工资及定额工资制,管理人员工资与进度挂钩,充分调动职工及施工人员的积极性,提高工作效率。
6、设备材料供应系统
按本项目工期要求组织机械设备进场,使机械设备配置满足施工进度要求;同时材料员按计划提前组织好各种材料供应,做到设备、材料不影响工期。
7、优化施工方案,严格现场管理
项目部根据现场施工情况,针对每一项工程,制订出最优施工方案,简化施工工序,同时严格现场管理,技术负责人分阶段向班组下达施工任务书,作好技术交底;施工员向班组进行操作步骤要领、安全注意事项等交底;施工员要现场跟班作业,及时检查、督促,对各阶段工期目标实行责任承包奖罚制,确保工期。
十一、安全环境保护措施
(1)、安全环境
地面固定作业搭设工作棚,机械设备搭设防雨棚。工作棚的安全、高度、采光、通风均符合要求。
(2)、环境保护措施
①
施工垃圾要及时清运,清运时适量洒水,减少扬尘。
②
对于易飞扬的细颗粒散体材料,尽量安排库内存放。
③
施工现场制订洒水降尘制度,配置专用洒水设备及指定专人负责。
④
凡进行防水工程作业的防水涂料,全部使用密闭装置进行贮备。
⑤
搅拌机排放的污水要排入沉淀池内,经二次沉淀后,方可排入甲方指定的污水管线。未经处理的泥浆水应外运,严禁直接排入排水管线。
⑥
施工现场设置专用的油漆、油料及易燃、易爆、有毒物品仓库,油库内严禁放置其它物资,储存、使用和保管要专人负责,防止油料的泡、冒、滴、漏、污染水体,禁止将有毒、有害废弃物用作土方回填,以免污染地下水和环境。
⑦
施工现场建立控制人为噪音的管理制度,尽量减少人为的大声喧哗,增强全体施工人员防噪声扰民的自觉意识。牵扯到产生强噪声的成品、半成品加工、制作作业,尽量安排到现场以外的工厂、车间完成,减少施工现场加工制作产生的噪声,尽量选用低噪声或备有消声降噪设备的施工机械。施工现场的强噪声机械要设置封闭的机械操作棚,以减少强噪声的扩散。
⑧施工后的废料应及时清理,做到工完料经场地清,坚持文明施工。十二、安全应急预案
我项目成立了应急领导小组,并明确各值班、施工人员的职责,做到分工明确、责任到人。
1、领导机构
组
长:XXX
副组长:XXX
组
员:XXX2、抢救小组
组长:XXX
组员:XXX
XXXX等12名工人
3、人员职责
组长职责
a、发布启动重大安全事故应急救援预案的命令
b、按照《应急预案》程序组织、协调、指挥重大应急救援预案的实施;
c、随时掌握《应急预案》实施情况,并对《应急预案》实施过程中的问题采取应急处理措施。
d、在现场情况稳定后,按相关规定负责组织事故事件的调查和处理工作。
e、负责对《应急预案》进行评审,必要时提出改进意见并组织进行修改。
副组长职责
a、接受和记录相关投诉和事故的报告。立即向组长汇报,并通报小组成员单位。
b、拟定参加现场应急指挥协调人员名单和组织方案,经组长批准后实施。
c、协调各成员单位参加事故的应急响应和调查处理工作。
d、负责形成和保存应急响应记录并编制应急响应情况报告,向组长进行汇报。
e、按相关制度规定与当地主管部门进行联络沟通,配合有关部门对事故进行调查处理,负责向组长报告。
小组其他成员的职责
(1)综合办公室:负责对相关信息的快速传递,确保应急响应过程中交通工具的提供,配合相关的外部协调与沟通过程中的人员接待、会议会务食宿工作。
(2)计划部和财务部:负责在应对突发事件时,为便于应急响应所涉及的内外部施工合同的协商与修订工作。负责突发事件发生时所需的资金保障。负责与有关医疗机构的联系,协助做好伤员的救治,提供伤亡人员的补偿标准及协助做好善后工作。
(3)物资部:负责事件所涉及的施工范围内(含便道)机械、设备、物资、车辆的抢救、抢修、维护、配备及善后工作,以及机械、设备、物资、车辆的保障工作。
(4)工程部:负责向集团项目部报告事故情况,并采取有效措施抢救人员和财产,防止事故扩大。
(5)安质部:服从领导小组的统一指挥和协调。对涉及到技术方面的问题进行咨询、取证。
(6)通用职责:积极配合领导小组办公室的工作,争取参加政府的事故调查组,认真作好责任范围内的现场工作,并将有关记录在事故进入处理程序后,移交领导小组办公室。
4、应急物质和装备保障
物资设备部应备足应急物资如下:
(1)、总配电箱及二路箱设置应备急用闸一个。
(2)、备用照明线BV-2.5mm2(双股100m)2套。
(3)、防爆500w螺口灯头3套。
(4)、手提干粉灭火器4套。
(5)、担架1副
(6)、手提切断机2套。
(7)、应急手电筒3套。
(8)、应急药箱1套。
(9)、手提喇叭1个。
5、触电事故应急预案
施工用电以触电事故具多,为了有效预防触电事故,减少人员伤亡,特制定本措施。
6、触电安全防护措施
(1)
使用安全电压。
(2)
采用绝缘材料防护。
(3)
采用相应的屏护,如围墙、栅栏、护网、护罩等。
(4)
在带电体与地面之间、带电体与其他设备之间、带电体之间,保持一定的安全距离,以防止过电压放电或各种短路事故。
(5)
做好电气设备的接地与接零工作。
7、触电急救
(1)
触电时,触电者往往继续处于与带电部分接触的状态,而且不能独自脱离这种状态,以致大大加重了触电伤害的严重程度。为了使触电者摆脱电流,应首先迅速切断他所接触的那部分电气设备的电源,但如果触电者位于高处时,还应采取预防坠落或保证其安全的措施。
(2)
若电器设备的电源不可能快速切断时,必须采取其他措施使触电者迅速摆脱电流作用。例如,当电压较低时,救护者可戴绝缘手套,用木炳斧子或手柄绝缘的工具,如尖咀钳等逐根剪断导线。如果触电者衣服干燥、不贴身,可拉住衣服下摆,但不得接触其身体、鞋、潮湿衣服及周围接地的金属物。救护者可穿胶皮鞋或站在干燥的、不导电的垫板或一卷干衣服上面。
(3)
若触电者的一只手紧握住导电体时,救护人员应站在绝缘地板或橡胶地毯上,将其手指逐个扳开以松开导体,或是用干燥的木棒等,将接触触电者的导线挑开。
(4)对于高压的电气设备,救护者必须穿绝缘手套和高统靴,用铁棍或能耐该电压的绝缘钳操作,但须预防可能的跨步电压。救护时,必须注意救护者及周围其他人的安全。
(5)触电者摆脱电流后,应立即就地对其进行急救:使触电者仰面躺下,检查是否有呼吸和心跳。当呼吸不正常时,应作人工呼吸;如果桡动脉,甚至颈动脉没有了脉博,应进行心脏外按摩,以设法使其复苏。
(6)
如果触电者呼吸、心跳正常,但失去知觉,应解开其衣领及腰带,以利呼吸,同时用凉水喷脸或用蘸有氨水的棉花贴近鼻子,同时按摩及暖热其身体。
(7)
若触电者尚有知觉,且感觉较好,也不应允许其继续活动,而应注意休息,因为电流对人体的不良影响,可能过一段时间,如几分钟、几小时甚至几天才显现出来。
8、高出坠落事故应急救援预案
施工企业的最大特点之一,就是高处作业的工作量大和从事高处作业的工种特别多,条件复杂,危险性大。操作点越高,危害性就越大;略有疏忽,随时都可能造成重大伤亡事故。据事故统计资料分析,高处坠落事故占施工行业所有事故的20%以上,成为施工企业安全生产的重大灾害之一。
9、高处坠落事故原因分析
依据多起高处坠落事故分析,其发生原因为:
a、领导现场违章指挥,施工人员违章操作,使自己处于不安全状态,最后酿成重大伤亡事故。
b、领导忽视岗前安全教育,安排不懂操作规程的职工作业;致使无知的职工在无个人安全防护措施的条件下冒险作业,违章操作。
c、施工所用设备、设施、工具、附件有缺陷,作业人员冒险进入危险场所,且作业场地无安全保护措施。
d、违反劳动纪律,酒后作业,操作者精神恍惚。
e、施工前安全交底不明确,违章搭架,架材腐朽,且间距过大。
f、作业人员安全意识差,攀登不安全位置,施工未戴安全帽。
g、作业人员饮酒后登高作业,平台洞口未关闭而从事作业,造成“四口”坠落事故。
h、操作人员违章作业,不带安全带、不带安全帽,无人扶梯,也未采取绑梯安全措施。
10、预防措施
a、加强施工管理,严格按标准化、规范化作业。施工中要经常分析假设过程中出现各种问题并制订相应的预防措施。
b、应急小组总指挥收到不适宜高处作业的恶劣气候信息后,应立即向各作业队通报示警,停止或暂缓高处作业。
c、各单位应结合实际和本管区特点,制定出相应切实可行的重大安全事故预案,并适时组织演练,对演练中暴露出来的问题应及时进行修改、补充和完善。
d、各单位应结合自身特点,加强宣传、教育工作,提高全体施工人员预防重大安全事故的意识和采取有效的防范措施。
e、在应急抢险过程中,需紧急调用的物资、设备、人员和可用场地,任何单位和个人都不得怠慢。
f、对应急救援人员应按制定的预案经常进行培训和必要的演练,使其了解施工安全生产方针政策和有关法律法规以及安全救护规程,熟悉应急救援器材、设备的性能和使用方法,掌握救援行动的技能、方法、注意事项、常见故障的处理和维护保养的要求等。
g、充分做好下列各项准备工作。
(a)、思想准备。加强宣传教育培训、模拟演练,增强全体员工灾害和自我保护意识,做好防灾减灾的思想准备。各单位要进行充分的抢险安全知识培训和模拟演练,让参建员工做到心中有数。
(b)、组织准备。建立健全应急指挥机构,落实责任人,加强抢险队的建设。
(c)、抢险人员、料具准备。按照工程特点和分布情况,各单位储备必需的抢险物料,合理配置。
(d)、检查。实行以查组织、查工程、查预案、查物资、查通信为主要内容的分级检查制度,发现薄弱环节,要明确责任、限时整改。
11、处置措施
a、施工作业区发生高处坠落事故,最早发现事故的人迅速向应急领导小组报告,组长立即召集所有成员赶赴出事现场,了解事故伤害程度;组织保卫人员疏散现场闲杂人员,保护事故现场,同时避免其他人员靠近现场;
b、急救员立即通知现场应急小组组长,说明伤者受伤情况,并根据现场实际施行必要的医疗处理,在伤情允许情况下,负责组织人员搬运受伤人员,转移到安全地方;由组长根据汇报,决定是否拨打120医疗急救电话,并说明伤员情况,行车路线;联系值班车到场,随时待命;
c、安排人员到入场岔口指挥救护车的行车路线.
d、迅速对周围环境进行确认,仍存在危险因素下,立即组织人员防护,并禁止人员进出。
注:若第一现场决策人员不在时,可由第二决策人代指挥,若第二决策人不在时可由第三决策人代替指挥,依次类推。
现场决策人:组长,副组长,各小组组长