工程施工包工包料合同

工程施工包工包料合同（精选6篇）

篇1：工程施工包工包料合同

协 议 书

发包人（以下简称甲方）：

承包人（以下简称乙方）：

经双方协商就乙方承包甲方平遥县净化中学教师宿舍楼外墙塑钢门窗制作、安装工程，达成以下协议；

承包形式：包工包料

结算方式；以实际安装门窗面积计算，按 165元/平方计算。工程质量标准：优良

付款方式；工程分三期付款。

（一）合同签订时甲方先支付: 10000元的预付款

（二）门窗全部安装完成后付10000元

（三）工程竣工验收后，甲方向乙方支付工程总额的尾款。

乙方按时完成甲方合同内的施工任务，服从甲方管理人员的管理，做到文明施工。

乙方必须采用优质门窗材料，保证工程的门窗质量。因质量造成的门窗问题乙方要免费维修。

施工中乙方要做到安全第一，因乙方施工造成的安全事故，甲方不负责任。

本协议一式二份，甲乙双方各执一份，自双方签字之日起生效。甲方签章：乙方签章：

年月日年月日1

篇2：工程施工包工包料合同

甲方：私人住宅建房工程总负责人：

乙方：私人住宅建房工程总承包人：

根据《建筑法》，《经济合同法》及有关法律法规，甲乙双方在平等自愿，公平合理，互惠互利的原则下，过双方协商就私人住宅建房工程达成协议，为规范建造私人住宅工程中双方的民事行为，特制定本合同规定双方严格执行，共同遵守。

建筑工程概

况私人住宅建房工程是民用住宅建筑。本工程设计为xxx一层平房两幢建筑，建筑面积xxx。工程预算造价：每平方米xxx元人民币，总建造价格xxx元人民币。

建筑设计要求（你们对房屋的整修方案）。

承包施工方式

本工程施工前，甲方必须保证通电，通水，通路，建筑面积平整，不能影响施工。与周边邻居因地界，建筑物，线路等纠纷由甲方出面解决。本工程施工方式为包工包料，面积价格一次性包死。工程必须严格按图纸设计施工，乙方不得随意改变图纸设计，未经甲方同意不得随便增加面积，不得偷工减料，使用劣质材料。

因施工过程中，发现设计问题，确实需要变更的，需双方协商一致，重新签定变更合同书后方能生效。否则方概不承认，不承担经济责任。

乙方在施工中必须做到安全生产，安全施工，要有足够的安全保障机制和措施，因乙方不注意安全，出现安事故，甲方不承担一切责任。乙方在施工中必须接受甲方监理工程人员的监工，并接受合理化建议并采纳。

本工程预定工期为120天。本工程的附属工程：大门，围墙，化粪池，贮藏室，院内硬化等项目不包括在本合同内，附属工程价格另议，价格商定后签定建造附属工程合同书。

工程付款方式

工程付款方式为现金支付。（你们可以商定付款方式。）

工程其它事项工程在建设过程中，双方都要严格遵守合同，不得随意终止合同。如遇不可抗力的自然灾害，可终止合同进行清算。

工程在建设过程中，因市场发生变化，原材料上涨或下降，必须严格遵守合同约定价格，不得随意涨价或价。

违约责任（你们可以协商一致后填写）

工程未尽事宜，双方随时协商解决，并签定工程辅助合同书。本合同确需修改必须经过甲乙双方协商，一致同意。本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

本合同自甲乙双方签字后生效，生效后甲乙双方必须共同遵守。

甲方：私人住宅建房工程总负责人：_____（签字盖章）

乙方：私人住宅建房工程总承包人：_____（签字盖章）

篇3：高压线下施工包工头魂断屋顶

1 案情

2009年春节后, 建筑工头丁生力承包了丁心芬的建房工程。5月3日下午, 丁生力手拿2 m左右的铝合金尺杆在楼顶上刮地平, 当他站在楼顶前沿往下看、指挥工人干活时, 竖在胸前的尺杆触及房屋前沿正上方的高压线, 丁生力当场被电击死亡。事故发生后, 丁生力的父母妻儿以原告身份把丁心芬、邓州市电业局、邓州市九龙乡同心号村民委员会、邓州市九龙乡人民政府诉至邓州市人民法院, 要求四被告赔偿丧葬费、死亡赔偿金等共计207 992.30元。

2 审理

法院经庭审质证, 结合有效证据确认:被告丁心芬经所在的同心号村委会同意, 2004年九龙乡政府为其颁发了有效期为2004年12月7日至2005年4月7日的《建设工程规划许可证》, 允许其按规划建房。2005年由村规划员放线后, 丁心芬开始建房, 地基做好后停工。2009年春节过后, 丁心芬在没有补办任何建房手续的情况下在原来的地基上建房, 并在建房时违反乡、村规划, 将其房屋向前延伸至电力设施保护区内, 使房屋前沿正好位于运行中的10 k V高压线正下方。

法院经审理认为, 《电力设施保护条例》第十五条规定:“任何单位或个人在架空电力线路保护区内, 必须遵守下列规定:…… (三) 不得兴建建筑物、构筑物。”《最高人民法院关于审理触电人身损害赔偿案件若干问题的解释》第三条规定:“因高压电造成他人人身损害有下列情形之一的, 电力设施产权人不承担民事责任:…… (四) 受害人在电力设施保护区内从事法律、行政法规所禁止的行为。”本案中, 死者丁生力系完全民事行为能力人, 其带领的建筑施工队没有任何资质和安全防范措施, 却在电力设施保护区内施工, 违反法律及行政法规的禁止性规定, 故对其死亡应承担50%的责任。被告丁心芬在电力设施保护区内违规建房, 且无视电业局的阻止, 明知危险仍继续施工, 致使丁生力遭电击死亡, 该触电事故的发生与丁心芬的违规建房有一定的因果关系;另外, 被告丁心芬与丁生力系同村, 在应当知道丁生力的施工队没有任何资质和安全防范措施的情况下仍将工程发包给丁生力, 主观上也存在过错, 故对丁生力的死亡应承担40%的责任。被告同心号村委会派员放线且明知被告丁心芬违规建房却不加制止, 对事故的发生存在过错, 应承担10%的责任。被告邓州市电业局虽是高压线路的产权人, 但肇事线路架设在先, 线路对地垂直距离经测量符合国家及电力行业规程规定标准;且被告丁心芬在施工建房时, 邓州市电业局曾派员阻止。根据法律规定, 死者丁生力在高压线下施工属于行政法规禁止的行为, 故由此导致的人身损害, 邓州市电业局不承担任何赔偿责任。被告九龙乡政府未在电力设施保护区内规划建房, 村镇规划符合法律规定, 本身不存在过错, 亦不应当承担赔偿责任。

3 判决

法院根据《中华人民共和国民法通则》第一百一十九条及相关民事法律政策之规定, 判决如下:一、被告丁心芬于判决生效后十日内赔偿原告丧葬费、死亡赔偿金、被扶养人生活费、精神损害抚慰金90 061.12元。二、同心号村民委员会于判决生效后五日内赔偿原告丧葬费、死亡赔偿金、被扶养人生活费、精神损害抚慰金22 515.28元。三、驳回原告对被告邓州市电业局、九龙乡人民政府的诉讼请求。

判决下达后, 原告不服, 以“电业局应对丁生力之死承担责任, 丁生力本人对其死亡不应承担责任”为由, 上诉至南阳市中级人民法院, 要求依法改判。

南阳市中级人民法院经审理认为, 丁生力作为具有完全民事行为能力的人, 无视国家法律法规, 在自身不具备建筑资质, 更无安全防范措施的条件下承建工程, 且明知在电力设施保护区内冒险作业存在安全隐患, 却置电业人员的阻止于不顾, 继续施工, 其本人应对自身的损害承担责任。

故此, 2010年4月6日, 南阳市中级人民法院作出了驳回上诉、维持原判的终审判决。

4 评析

篇4：包工包料施工合同

乙方：

工程地点：甲方在南庄村处建房屋两层，建筑面积为平方米。由乙方承包施工。经双方协商同意，特签订如下合同：

一、承包方式

采用包工包料方式承包，面积价格一次性包死，工程面积必须严格按图纸设计施工，乙方不得随意改变图纸设计，未经甲方同意不得随便增加面积，不得偷工减料，使用劣质材料，因施工过程中发现设计问题，确实需要变更的，需双方协商一致，乙方在施工中必须接受甲方的监工，并接受合理化建议并采纳。

乙方自带建筑所需一切工具，包括施工用的搅拌机、震动器等施工机械以及模板，搭架用的竹木等，费用由乙方自理，乙方的施工人员食宿问题由乙方自行解决，费用由乙方自理。

二、承建项目

乙方按照设计图纸或甲方提出的要求承建。甲方房屋主体工程的建筑，包括楼顶顶层层面加浆磨光，同时作好防渗处理。

三、承包价格及付款方式

经甲乙双方协商，建筑面积按相关民俗按楼面平方米计算，屋檐滴水处每平方米按每楼面平方米1/2费计算，即楼面平方米是 元/平方米，屋檐滴水处是(贰佰元)/平方米。

先预付 元整(大写： )。工程如在农历 年 月 日完成外墙砖、屋内格墙及屋顶楼平完工。付款 元整(大写： )。内墙及地平及外墙砖完工付款 元整(大写： )。剩余部分经甲方验收合格后。

四、双方责任

甲方提供施工的水电，乙方必须保证工程质量，按设计图纸和甲方要求施工。

五、质量要求

1、乙方应当按照国家规定的房屋质量标准和要求组织施工，不合格由乙方负责返工，返工费由乙方负责。

2、甲方发现乙方在施工过程中有偷工减料、工作不负责影响房屋质量等行为时，有权要求乙方停工或整改。

3、房屋建成后甲方发现质量问题的，如：

1)所进材料一定确保质量，包括：红砖、河砂、碎石、石灰、水泥、楼板，钢材、水管、下水管、铁钉、扎丝等。

2)主体墙与水平地面不垂直、墙壁凹凸不平、开裂;主体柱地面不垂直、断裂、露筋：横梁断裂、露筋;天板或地板开裂、塌陷、露筋等等)，由乙方承担赔偿一切损失，乙方必须进行免费维修。

4、主体四角端正、墙面、地面平，墙体粉刷平整，杜绝空鼓，符合相关标准。门面贴瓷砖。

六、注意安全

乙方必须按照安全规范和技术要求，采取严格的安全防护措施，文明施工，在施工过程中要特别注意安全施工，确保人身和财产安全，杜绝一切事故发生，因施工设备的原因和乙方人员操作失误导致的伤亡事故，由乙方负全部责任。乙方对施工工地管理疏忽造成的施工人员以及第三人人身伤亡及财产损害的乙方应当负全部责任。如果乙方施工人员出现工伤、因施工造成他人损伤等事故的一切事故，一切由乙方负全部负责，甲方不负担任何责任和费用。

七、工期要求

主体工程工期为 天，从签订合同之日起计算，乙方必须在 年 月 日前完成主体工程，完工时间不能超过 天，乙方不能因各种原因拖延甲方建房完工时间。如因乙方的原因造成工期延误的，每拖延一天，每平方米减少工钱 元，因大雨等不可抗拒的客观原因造成的工期延误除外。乙方所需材料，应在年前筹备齐，以便年初好施工。

八、其它未尽事宜，由甲乙双方协商解决。

本合同一式三份，甲乙双方各执一份，在证人执一份，从签字之日起生效。

甲方签字(章)：

农历日期：

乙方签字(章)：

农历日期：

在证人签字(章)

农历日期：

篇5：路面包工包料施工合同

承包方必须找施工质量可靠、安全意识强并且有道路施工资质的队伍负责本工程的施工。本工程因地形复杂、无专用施工道路，在施工时要特别注意材料运输时的交通安全。施工所用的施工机械、机具、电源、水源均有乙方自备，并协调好上级主管部门及周边的关系。为了明确甲乙双方的权利和义务，特签订本合同。

一、工程名称：_________________________

二、工程地点：_________________________

三、工程内容：在原土路基上做砼路面，宽约______米，厚度______厘米，砼强度等级______以上，含砼搅拌、运输、振捣、养护全部内容。(包括割缝)

四、承包方式：包工包料。

五、工程造价：按每平方______元，按实计算。

六、质量要求：按现行的“____________”验收，合格工程。

七、材料要求：黄沙采用含土量少的天然黄沙，坚决不能用人工沙、石硝等不合格品。水泥采用大生产厂家的产品，重量公差不大于2%。石子规格1—3厘米，不准含泥土。在浇筑砼路面时不准加入石块。若因砼配比不合理、搅拌时间过短，路面施工达不到规范要求，甲方在告知整改无效的情况下，有权要求停止施工，不付工程款。

八、安全施工：在整个施工过程中(包括材料运输、保管)所发生的工伤事故均由乙方负责，与甲方无关。

九、付款方式：工程竣工验收合格后，______天付工程总额______%，满______天无质量问题付______%，余款满______年付清(工程保质期为______年)。

十、工期：开工日期___________年____月____日，竣工日期___________年____月____日。天气情况工期不顺延，若工期拖延一天罚乙方____元，累计计算。

十一、质量保证金____万元____天之内退还。

十二、未尽事宜甲乙双方协商解决。

十三、本合同一式两份，甲乙双方各一份，自合同签订之日起生效。

甲方：_________________________乙方：_________________________

篇6：工程施工包工包料合同

按照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结

合本工程具体情况，双方达成如下协议：

第1条工程概况

1.1工程名称：

1.2工程地点：

1.3承包范围：外墙 工程

1.4承包方式：包工包料

1.5工期：本工程自年月日开工，于年月日竣工。

1.6工程质量:合格。

1.7合同价款（人民币）：

单价：元/m2

工艺：____________________________________________________工程完工后按实际涂装面积结算，合同单价不变工程总价以结算审计定价为准。

第2条甲方工作

2.1开工前7天，向乙方提供精确的施工图纸1份，并向乙方进行现场交底。全

部交出工作面，清除影响施工的障碍物，对不能清除的墙面设施采取保护措

施。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。

2.2 提供乙方施工所需住宿、用水、电源等设施，须提供设备材料放置场地，具

体可双方协商。

2.3指派同志为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量，进度进行

监督检查，办理验收，变更，登记手续和其他事宜。

第3条乙方工作

3.1 参加甲方组织的施工图现场交底，提供施工工艺说明和拟定施工方案和进度

计划，交甲方审定。

3.2指派同志为乙方驻地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质，保量，按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

3.3严格执行施工规范，安全操作规程，防火安全规定，环境保护规定。严格按

照图纸和施工工艺说明进行施工，参加竣工验收，编制工程结算。

3.4施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设

备管线。

3.5负责工程完工验收前的成品保护工作。

3.6在施工现场应服从总包单位的统一管理。

3.7根据图纸及现场尺寸，结合效果图，重新优化设计墙面涂料分块尺寸图，经

甲方确认后实施。

3.8 参加工地例会及其它相关会议。

第4条关于工期的约定

4.1 合同生效后日内原材料及工人进场；按现场进度，进场后个有效

工作日内完成施工任务。

4.2 甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶

工采取的措施费用。

4.3 因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。

4.4 因乙方的责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不能顺延。

4.5 如遇下列情况，经甲，乙双方协商，工期相应顺延：

（1）施工中因停电，停水及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内

累计计算），工期相应顺延；

（2）工作面不能及时交接而影响施工；

（3）需要甲方解决的问题，乙方以书面形式提出后，甲方在24小时内未予答复

而影响施工。

第5条关于工程质量及验收的约定

5.1 乙方必须严格按照甲方认可的样板颜色进行施工，并接受甲方工地代表和监

理的监督。

5.2本工程质量须达到国家质量评定标准。

5.3 甲乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参

加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求

复验时，乙方应按要求办理办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承当，但工期也予顺延。

5.4 由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，双方协商工期顺延事

宜。

5.5 工期竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知7日内组织验收，并办理验收，移交手续。甲方逾期不验收，验收期后，视同合格。

第6条关于工程价款及结算的约定

6.1 双方商定本合同价款=固定单价（本合同约定单价）×实际施工面积。

6.2合同签订后，甲方向乙方拨付合同总金额的%。

6.3乙方完成总工程量的50%后_3_个工作日内，甲方向乙方支付合同金额的%。

6.4乙方完工，甲方验收合格后_3个工作日内，甲方向乙方支付合同金额的%。

6.5甲方需在工程竣工后10天内验收完毕，若延长时间视同验收合格。

6.6甲方留存合同总金额的 5 %作为质量保证金，一年保修期（至年月

日）期满后日内向乙方一次性付清。

6.7甲方未按合同约定支付进度款，造成施工工期延误及其他相应损失，由甲方

自行承担责任。

6.8其他

第7条 有关安全生产和防火的约定

7.1 乙方提供的施工工艺符合《中华人民共和国消防条例》、《建筑安装工人安全

操作规范》。

7.2 乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人

安全造作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其他相关的法规、规范。

7.3 由于乙方提供的施工工艺说明或乙方在施工生产过程中违反有关安全操作

规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引起的相关经

济损失。施工中由于乙方的过错引起的安全责任由乙方负责。

第8条奖励和违约责任

8.1 甲方应按合同规定按时支付工程款，乙方在施工期间按合同约定的条件定期

向乙方提出付款申请，甲方应在收到申请7日内及时进行审核并支付工程款。

不按合同规定拨付工程款，逾期乙方有权暂时停工，工期顺延，由此造成的损失由甲方负责。

8.2 未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或

事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。

8.3 未经办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。

8.4 因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由

责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

第9条争议或纠纷处理

9.1 本合同在履行期间，甲乙双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双

方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

9.2 甲乙双方不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，本合同在执行中

发生的争议双方同意由当地仲裁委员会仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力，仲裁费用由败方承担。

第10条合同生效与终止

10.1 本合同甲、乙双方签字盖章后生效。本合同一式两份，具有同等的法律效

力，其中甲方执一份，乙方一份。

10.2 本合同签订前，甲乙双方就本工程的有关约定事项，未经本合同确认的，一律无效。

10.3 本合同签订后，有关合同条款的变更应签订书面补充协议。

10.4 本合同在双方完成了相互约定的事项后即告终止。

第11条其他约定

11.1 乙方所需脚手架、水电由甲方解决，乙方自行解决其所需垂直运送工具和配套设施。

11.2 乙方不得将工程进行转包，否则甲方有权责令停工。乙方必须做到文明施

工，保持现场清洁。

11.3 乙方在工程施工过程中，高空作业的施工人员及其他人员如按照国家有关

规定需要办理相关保险的，乙方必须办理，如未办理而受到监管部门处罚的与甲方无关。

11.4未尽事宜，甲乙双方另行友好协商解决。

本工程质量保修书由施工合同发包人。承包人双方共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（盖章）：承包人（盖章）： 法定代表人：法定代表人：

或授权代表人（签字）：或授权代表（签字）： 单位地址：单位地址：

电话：电话：

传真：传真：

邮政编码：

开户银行：

账号：

年月日