防水材料合同（共8篇）
篇1：防水材料合同
南京均惠防水工程有限公司
南京均惠防水工程有限公司是一家专业从是建筑防水保温工程的重点企业。公司专业承接各种防水、保温、治漏工程、地下室防水、提供人造草坪、环氧地坪，公司具有专业建筑防水资质，现为中国建筑业协会建筑防水分会直属会员，通过质量管理体系认证，获得职业健康管理体系认证证书。近年来，公司坚持实施“名牌带动”发展战略，紧紧围绕“全员参与，科学管理，顾客至上，坚持创新，求真务实，追求卓越”的经营方针，不断探索和深化企业改革，建立了现代化企业制度，实现了较好的经济效益和社会效益。
我公司秉着“以诚为本、以质取胜、质量第一、信誉至上”的经营原则，以“质量是企业赢得信誉的关键，而信誉是企业的生命”的高度来认识，以“假如我是业主，假如我是住户”的角度来感受施工质量的重要。
我公司以优秀的职业操守、良好的专业技术、严谨科学的态度和行之有效的措施，确保了工程质量，树立了良好的企业形象和声誉。建立有各种岗位责任制，在承揽建筑化工等行业的防水防腐蚀工程项目中，以先进的施工工艺、最佳的施工方案、严格的施工规范、严格验收标准，优质的工程质量、热情周到的售后服务，汇报客户竭诚欢迎全国企业界各新老朋友惠顾我公司执导工作。
联系人：夏经理
电话：1519599879
3投标函
中国电信股份有限公司南京分公司（招标人）：
我单位全面研究了宏业村27、28、29单元防水修缮工程招标文件及招标文件补充文件，我们将按招标文件中的所有规定对合同的完成承担全部责任和义务。我单位投标报（全费用单价）见投标报价书。
现递交我单位投标文件正本壹份，副本壹份。
我们完全同意你们选择中标单位的办法，并同意自行承担为投标所发生的一切费用。我们完全同意，我们所递交的投标文件已充分考虑了各种外部因素对报价的影响；同意招标文件规定的投标截止时间；同意招标文件的规定。
若我单位中标，本防水工程在30日历天内竣工，工程质量优。投标人（盖章）： 投标法定代表人（签章）： 授权代理人（签章）： 投标人地址： 投标人电话： 投标人传真：
邮政编码：2013年7月10日
法定代表人资格证明书
单位名称：南京均惠防水工程有限公司法定地址：
姓名：惠友申性别：男年龄：职务：系南京均惠防水工程有限公司的法定代表人。
为施工、竣工和保修宏业村27、28、29单元防水修缮工程的工程，签署上述工程的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。
特此证明。
投标人：南京均惠防水工程有限公司
2013年7 月10日
法定代表人授权委托书
本授权书声明：惠友申（姓名）系南京均惠防水工程有限公司（投标
人名称）的法定代表人，现授权委托夏庶（受委托人单位名称）的（姓名）为本公司的合法代理人，以本公司的名义参加中国电信股份有限公司南京分公司（招标人）的宏业村27、28、29单元防水修缮工程工程的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本法定代表人予以承认。
代理人无转委权。特此委托。
代理人：身份证号：***49X投标人：
法定代表人：
2013 年7月10日
投 标 人 申 明 书
篇2：防水材料合同
材料及设备采购买卖合同（范本）
项目名称：北京**一期工程
合同编号：
签约地点：
标 的 物：
签约时间：
卖
方：
买
方：
地
址：
地
址：
法定代表人 :
法定代表人：
委托代理人 :
委托代理人：
电
话：
电
话：
传
真：
传
真：
开 户 银 行：
开 户 银 行：
帐
号：
帐
号：
税
号：
税
号：
邮政编码：
邮 政 编 码：
根据《中华人民共和国合同法》规定，买卖双方经友好协商，在平等互利的基础上，共同订立以下合同条款：
第一条 货物和价格
1.1 材料或设备明细
序号 材料或设备名称 品牌 型号 单位 数量 单价 合价
合计人民币金额
1.2 本合同总金额为人民币：（大写）RMB :（小写）.3 本合同所确定的材料单价将维持不变（第7.1条规定应扣减的费用除外），并不会因人工、物价、原材料的任何涨落或汇率的任何变动而作任何调整。.4 上述材料单价应是指标的物产品运至本合同约定的交付地点的价格，即已包括（但不限于）材料出厂价、装车费、外埠及市内运费、仓储费、保险费、卸货费（货物运抵工地现场的卸货费由买方承担）、增值税、关税、进出口以及清关、商检及政府规定向卖方征收的与履行本合同有关的一切税费等全部费用。
第二条 技术要求和技术资料
2.1 技术要求：
序号 名
称 单位 数 量 技术参数 原产地 制造、验收标准
2.2 技术资料：卖方应在合同生效后 3 天内将
SBS防水材料
的技术资料一套提交买方，并在发货时另外随货物发运一套。.3 上表中未提及的货物的其他性能不得低于国家相关部门最新颁发的相应的正式标准。
第三条 专利权.1 卖方须保证买方在中国使用其货物、服务及其任何部分不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，卖方必须与第三方交涉并承担由此引起的一切法律责任和费用。.2 此条款规定的权利和义务不受合同终止及撤消的影响。
第四条 包装要求.1 卖方提供的全部货物须采取相应标准的保护措施进行包装。这种包装应适于长途海运或空运和内陆运输，并具有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场，卖方应承担由于其包装或防护措施不妥而引起的货物锈蚀、损失和丢失的责任或费用。
4.2 每件包装应附有详细装箱单和质量合格证书各两套，一套在包装箱里，另一套放至包装箱外。
第五条 转让
卖方未经买方同意不得擅自将本合同的全部或部分转让他人。
第六条 样本.1 在买卖双方订立合同之前，卖方应分别提供相同样本供买方、建设单位及监理单位审查，在获得各方接受以后，则样本将作为今后验收货物的标准。.2 买方对任何样本的认可，并不会解除或减轻卖方按本合同履约之任何责任。
第七条 代替品.1 若生产货物原来规定使用的物料或技术因来源短缺或时间紧迫或有更好的选择，则卖方提交使用代替的物料或技术的建议给买方考虑，买方有绝对权利批准或不批准。在获得批准之前，代替的建议不能实行。批准后的建议方案如果使费用增加，则增加的费用由卖方承担；如果批准后的建议方案降低了造价，则买方有权将因此而减少的费用从合同总金额中予以扣除。.2 买方的任何批准或不批准皆不会减轻卖方按合同文件所承担的责任。但批准应已书面形式发出，否则将视为无效。
第八条 品质保证.1 卖方在提议使用某一类型的物料时，不论该类型是在合同文件中说明的或是卖方提议使用的，将被视为保证该材料在所有正常使用环境下皆是满意的。.2 卖方应保证其所供应的物料是用优质材料和先进工艺制成、全新、未曾用过的、并完全符合合同文件规定的对质量、规格和性能等方面的要求。
第九条 运输方式和费用
货物运输和相关费用由卖方负责，运输方式的选择必须满足国家相关部门针对货物运输的规范要求。卖方负责办理货物运输保险，保险费用由卖方负责。所有货物运输、保险及相关费用应被视为已包括在合同单价或总价内。
第十条 交付方式、时间、地点
10.1 交付方式：由卖方将货物直接送抵买方指定地点，负责卸货并码放整齐，货物交与买方指定人。收货后买方和卖方指定人分别在收货单上签字，卖方凭收货单与买方结算。
10.2 交付时间： 年 月
日前。
10.3 交付地点：北京市海淀区西翠路
北京**一期工程工地现场。
10.4 买方可根据合同的执行进度提前或拖后交付日期，但本合同单价维持不变，卖方不得因此提出异议。
第十一条 付款方式和期限
11.1 货物运至工地现场，买卖双方在检验所到货物与合同相符，且无损坏并为全新未使用的货物，并经有关部门验收合格及基础底板防水工程施工安装完毕及验收合格后 10 日内，买方支付卖方暂定合同总金额的40 %,计人民币（大写）：
,RMB:
.11.2
全部货物运抵工地现场及安装或施工完毕及验收合格且买卖双方完成结算后在第11.6条规定的付款期限内，买方向卖方支付结算总金额扣除第11.1及11.3条付款的剩余合同款，计人民币（大写）：,RMB:.11.3 结算合同总货款的%,计人民币（大写）： ,RMB: 作为质保金。保修期内若无卖方原因引起的质量问题，保修期满后15日内无息返还。
11.4 卖方应在本合同签定后 10 日内向买方提供银行开具的《履约保函》，样式见附录。
本招标项目不要求卖方向买方提供履约保函
11.6 卖方应当了解，买方与建设单位签定的总承包施工合同规定工程款付款期限从审批到实际支付的周期约为2个月。因此本采购合同约定第11.2条的付款期限会受到总承包工程有关工程款支付的上述期限的限制。即第11.2条的最迟付款日期从应付日期起计不超过2个月。卖方不会因此提出的任何有关银行利息或其他相关内容的经济索赔。
第十二条 人力及技术支持
12.1 在安装或施工期间，卖方须安排能够胜任的及有足够经验的技术人员在工地现场对施工人员进行必要的操作指导，并有责任对施工中出现的不正确使用或操作给予及时纠正，同时立即将该情况通知工程监理和业主。.2 买方有权要求卖方撤换不遵守法纪或工地规章或不称职的人员。
12.3 任何人员调离后，必须由买方认可的称职人员接替。
第十三条 保险及担保.1 卖方须对合同执行期间发生的与本合同有关或合同执行引致的人身伤亡及财产损坏负有费用、责任、损失、索赔或诉讼的法律责任，并须保证买方免负该等责任。只有有关伤亡及损坏是买方或其应负责的人引致的情况除外。.2 卖方须负责购买以保障其供应的物料在运输途中直至运抵工地和仓储的一切意外。
13.3 卖方须对其雇员的意外或伤亡负责。
第十四条 财产的担保
卖方须按照总包或施工单位的安排将货物卸至工地指定地面，进入工地现场后应保护所有公共财产、道路、公共设施、邻近财产和现存管线，并承担修复因卖方责任造成损毁所需之一切费用。
第十五条 货物、物料的看管
在买方验收合格之前，卖方须保管好已运抵工地的货物、物料，使其免遭损坏或失窃，否则，由此造成的一切后果均由卖方承担。
第十六条 货物结算.1 本合同所列出的供货数量均为暂定数量；.2 材料或设备的结算数量将由买卖双方根据材料检测合格报告及施工验收合格报告等相关文件另行结算。.3 对于检测不合格的材料将不会被列入结算数量中。
第十七条 质量保证
17.1 质量保证：卖方应保证货物是全新、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。货物在质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由卖方负担，对正常使用情况下自然损坏免费更换或修复。除非合同另有规定，若出现上述情况，卖方应在收到买方通知后24小时内，免费负责修理或更换有缺陷的材料（交通费、食宿费由卖方自理）。并安排每年不少于3次的例行检查保养。对造成的一切损失买方保留索赔的权利。
17.2 质量保证期：自北京**一期工程竣工验收合格之日起计 年。
17.3 售后服务保证书。如有必要，双方在最终验收的同时签订售后保修、保养和售后服务合同。
第十八条 货物所有和风险权转移
18.1 货物所有权转移：货物所有权自交付货物并验收合格起转归买方所有。
18.2 货物风险转移：货物毁损、灭失的风险，自交付货物并验收合格起转移于买方。卖方负责安装的货物，卖方负责货物安装验收合格前的毁损、灭失风险，以及保管和保管费用。
18.3 卖方负责安装的货物，由卖方负责货物自最终验收之日起至质量保证期前的正常维护保养。买方负责货物的保管工作。
第十九条 验收
19.1 检验：卖方应具有切实可行的质量控制程序。在发货前对货物的质量、规格、性能、数量进行检验，出具货物的质量合格证书。买方有权提出在货物制造过程中派人到制造厂进行监造，卖方有义务为买方监造人员提供方便。
19.2 验收：
19.2.1货到现场后，依据买方制定的验收时间，卖方和买方相关人员共同开箱清点、验收，如发生与合同规定不符，卖方应于5日内无条件更换、补齐货物，由此延误的工期买方有权向卖方提出索赔。
19.2.2卖方在货物运到本合同约定的交货地点后
日内向买方提供产品原产地证明书、品质保证书、中华人民共和国商检证明（进口货物）。
19.2.3最终的验收以货物施工、检验完毕，并得到权威机构颁发的验收合格证为准。
第二十条 索赔.1 卖方对货物与合同要求负有责任，若买方已于规定的检验、安装、测试和验收试验期和质量保证期内提出索赔，卖方应按买方选择的下述任何一种或多种方法解决索赔事宜。
20.1.1 卖方同意买方拒收货物，并把被拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给买方，卖方负担发生的一切损失和费用，包括（但不限于）利息、银行费用、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。
20.1.2 根据货物的疵劣和受损程度以及买方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。
20.1.3 更换有缺陷的材料，或受损部分，以达到合同规定的规格、质量和性能，卖方承担一切费用和风险并负担买方遭受的一切直接费用。同时卖方应相应延长更换货物的质量保证期。
20.2 卖方应该了解买方已就本招标工程与建设单位签定了总承包施工合同，本招标项目仅为上述总承包施工合同承包范围内的一部分，卖方应对买方承担任何买方自己按照总承包合同需向建设单位承担的有关质量、工期、进度、安全等方面的任何义务和责任，卖方还应在上述义务和责任涉及到的范围内保障和保证买方免于遭受任何与本采购合同的履行有关的或因其引起的一切索赔、诉讼、违约金、损失赔偿或其他任何费用的开支。.3 卖方应保障和保证买方免于承担由卖方或供应商、其代理人、工人和其雇佣的其他人员的任何疏忽造成的损失。保障和保证买方免于遭受与上述事宜有关的一切损失、索赔或诉讼。.4 如果买方提出索赔通知后30天内卖方未能予以答复，买方有权扣留全部未付款项，并向合同签定地人民法院提起诉讼。
第二十一条 不可抗力.1 买卖双方任一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，延长期应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故指买卖双方在缔结合同时所不能预见，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故，其含义以国家相关部分的解释为准（本条21.4款所述除外）。.2
受阻一方应在不可抗力事故发生后尽快用电报、传真或电话等方式通知对方，并于事故发生后14天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。
21.3
在上述情况下，卖方仍然负有一切可能从速交货的责任。若事故持续10周以上，买方有权撤消本合同。
21.4
为避免混淆特此澄清，本合同规定一切因非典型肺炎等特殊传染病造成的突发性社会事件不属于不可抗力，卖方不得以此为借口拒绝或部分拒绝履行本合同规定的一切责任与义务。
第二十二条 违约责任
除不可抗力因素外，卖方未按合同规定期限交货，或买方未按合同规定期限付清货款的，违约方向守约方支付逾期部分货款总额每天 5 ‰的违约金，最多不超过逾期货款的5%.卖方迟交货物不能超出7天，若超过7天，买方有权终止本合同，并追究由此造成的损失。
如果卖方未能在合同规定的期限内或买方准许的任何延期内交付部分或全部货物，买方有权终止部分或全部合同，同时买方可以按适当的条件和方式采购类似未交付部分的货物。卖方应承担买方购买类
似货物的额外费用。但是，卖方应有责任继续履行合同中未终止的部分。
第二十三条 破产终止合同
当卖方破产或无清偿能力时，买方可在任何时候以书面通知卖方终止合同，该终止合同以不损害或影响买方已采取或将采取补救措施的任何权利为条件。
第二十四条 合同生效
24.1
本合同经双方委托代理人签字盖章之日起生效，并至全部义务结束时为止。
24.2
如合同一方提出变更，应在交货前 7 天以书面形式通知另外一方，经双方认可后，做合同补充协议，本合同中相应条款同时废止。合同补充协议与合同具有同等法律效力。
第二十五条 合同争议的解决方式
25.1
如因卖方原因导致货物缺损或未能及时供货，买方有权解除合同，并向卖方提出索赔。
25.2
买卖双方对本合同发生争议时，由双方协商解决。协商不成时，依法向本合同签约地人民法院提起诉讼。
第二十六条 其他
26.1
本合同的所有附件均为合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力。
26.2
篇3：防水材料合同
建设工程的实施，从本质上看也是一种商品经济的交换行为，但与一般商品交换不同，建设工程的买卖中存在标的固定性、价格不确定性、交易周期长、价值量大等特点。从造价咨询工作的角度看，上述特性中，价格的不确定性是建设工程买卖最大的特点，也是这种经济活动区别于其他市场经济活动的最显著的特点。广义的建设工程涵盖面很宽，包括房屋构筑物、港口码头、航天飞行器、大型船舰等，其生产交换中都存在显著的价格不确定性。本文仅从房屋构筑物建设的角度展开论述。
这种价格不确定性的根源来自于建设工程本身的复杂性，如同世上没有两个人的指纹是相同的一样，世上也没有两栋建筑物是完全相同的，庞大的建设体系在各个细节实施上的差别以及来自于体系之外影响的变化，决定了即使以相同的设计图纸、在相同的地点、建设同样的两栋建筑，其价格也难以做到一致。
不确定就意味着风险。建设工程交易的双方，在整个交易过程中都尽可能的控制己方的风险，同时想方设法扩大自己的利益，在大部分情况下，这样的动机都会导致双方的直接对抗。为了使利益驱动的双方能够达成交易，人们使用了法律与合同。
建设工程合同与其他商品买卖合同的主要区别之一，体现在价格条款上。一般合同的价格条款多为固定性的，其价格随合同的形成而确定，所以其价格条款侧重于合同价款的支付。建设工程价格随合同的完结而确定，所以其价格条款侧重于价格的控制。
2 建设工程价格控制的难点及政策干预
影响建设工程价格的因素有很多，地质、水文、天气、政府管制、工人熟练程度、管理者才能、市场价格波动、不可抗力……，无法穷举，上述因素均为交易双方的风险。建设工程交易通常采用招投标形式选定交易对象，这样做的好处是可以在开始阶段对价格风险等重要因素通过比选，找出最佳交易对象及交易条件，并以合同的形式对上述问题具体约定，勾画出交易双方日后的行为规范。招标人利用其在交易中的优势地位，在合同中会将种种风险尽可能的推给承包商，有时甚至非常苛刻。相反的，投标人在招投标阶段总是处于弱势地位的，因此往往会迫不得已接受招标人的条件，以取得合同。在随后的工程实施阶段，承包商则会想方设法的寻找合同的漏洞或所有可能的机会，提高价款。
实践中常常见到的招标人规避风险的方式就是固定价合同，即不论发生何种风险，均要求承包商承诺不再调整价款，此处的风险主要是指材料价格波动等风险。这种看起来是不讲理的做法，事实证明在北京市的建筑市场上，往往会导致纠纷。笔者曾碰到过很多这样的案例，说明在我国当前的市场和法律环境下，这种在国外常见的做法并不适合。
近年来，建设行政主管部门为此出台了一些文件，以规范招标人的上述行为。如北京市建设工程造价管理处2004年4月19日发布的《关于建设工程主要材料价格结算的指导意见》(京造管[2004]4号)中规定:“发承包双方应根据工程的规模及工期，充分考虑市场价格的变化情况，预测确定市场的风险因素和费用，并在合同中明确材料价格的相应调整办法及范围”。
该处于2007年1月10日发布的《关于合理确定和调整建设工程人工工资单价的通知》(京造定[2007]1号)中对人工费也做出了规定:“……人工工资单价……，并结合工程的具体情况及市场行情确定，但不应低于人工市场信息价的下限”。该处于2008年9月2日发布的《关于加强建设工程施工合同中人工、材料等市场价格风险防范与控制的指导意见》(京造定[2008]4号)中规定:“采用固定单价或固定总价合同方式的，发包人、承包人应当在合同有关条款中约定综合单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，在约定的风险范围内综合单价不再调整，风险范围以外的综合单价调整方法，应当在合同有关条款中约定”。
以上政府的规定，其总体思路是:控制材料等价格风险要由承发包双方合理的分担，在双方约定的风险幅度范围内，风险由双方各自承担，在幅度范围之外的风险，则由受益方来承担，同时，政府为市场定期发布造价信息，以便于计算风险幅度。
3 当前环境下价格控制条款设置实例
上述政策规定中的风险分担原则是公平而合理的，但这些政策尚未上升为法律，不具备强制约束力，并且上述政策在具体操作细节上留给市场充分的协商余地，因此，目前关于材料等价格调整的条款非常多样。以下为笔者结合若干工程，设置的材料价格调整条款实例。
1)双方对材料等生产要素价格波动风险做如下约定:设定水泥、钢筋、商品混凝土为可调价格材料，当上述材料价格波动达到本条款中设定的条件后，进行材料调价。其他一律不再调价，其风险由双方各自承担。
2)调价条件及调价额:当某种可调价材料的价格波动幅度(α)的绝对值大于5%时，可以对材料价格波动超出5%以上的部分进行调价，具体调价方法见表1ㄢ
注:B1为材料投标价;B2为投标期材料信息价;B3为材料报验期当月信息价;Q为材料报验数量
3)承包商有义务在每次报验材料时，按照上述方法整理完备材料调价所需的材料数量(与投标价中单位相同)，并在报验当日提交给监理和甲方，取得监理和甲方确认后，作为材料调价的依据;甲方应在接到上述资料后7 d内给予审核意见，否则视为确认。甲方的确认可以在日后发现报验材料不合格、非本工程必需、非用于本工程等情况下予以书面撤销。
承包商未按照前款约定进行调价材料数量的确认，视为自动放弃材料调价权利。
4)承包商有义务对材料降价搜集整理完整的资料(报验数量及时间等)，及时报甲方和监理确认。如承包商未尽到该义务，则甲方有权在最终结算时，对每种材料自由选择施工期内任意一期的信息价进行材料调价，承包商对此不得提出异议。
5)本工程可调价材料的种类及投标价、投标期信息价明细见表2ㄢ
4 引申
固定价合同作为建设工程合同的一种重要形式，有着广泛的适用范围，尤其对于那些初次购买建设工程产品的发包人，这种合同形式是最受他们欢迎的。固定还是可调整，这个问题本身不存在错与对，也不存在好与坏，因为不论固定还是可调整，价格风险并没有改变。另外，健康的市场中，通常总是可以找到一个合理的、对于双方都是公平的“固定价格”。
但是，当政府感觉到因为固定价采用过多而导致市场秩序受到影响，不得已用文件指导市场去打破固定价时，我们必须承认，此刻市场失灵了。但是，政府的目标不应当只是停留在干预市场的交易方式，只有建立良好的市场环境和法律环境，才能真正维护所有参与到市场中各方的权益。
摘要：从建设工程价格风险出发,分析了目前建设市场中对价格风险处理的常见做法及政府对此的干预,并结合实例总结了当前市场条件下,采用固定价合同时的材料价格调整条款,以供参考。
关键词：建设工程施工合同,材料价格,造价信息,风险,市场环境
参考文献
[1]GF-1999-0201,建设工程施工合同(示范文本)[S].
[2]张茂钧.建设工程成本造价计价控制与价款结算管理实用手册[Z].
[3]京造定[2008]4号,关于加强建设工程施工合同中人工、材料等市场价格风险防范与控制的指导意见[Z].
[4]京造定[2007]1号,关于合理确定和调整建设工程人工工资单价的通知[S].
[5]京造管[2004]4号,关于建设工程主要材料价格结算的指导意见[S].
篇4：合同诈骗罪与合同法之合同解析
摘 要：自刑法典将合同诈骗从诈骗罪中分离出来后，合同诈骗罪的相关问题一直成为理论界和实务界探讨的热点，尤其是有关合同诈骗罪之合同与合同法之合同的界分在实践中也是困扰不已。
关键词：合同诈骗罪；合同法；合同
根据中华人民共和国刑法第二百二十四条规定，合同诈骗罪是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取虚构事实或者隐瞒真相等欺骗手段，骗取对方当事人的财物，数额较大的行为。据此规定，我们无从得知此罪状中的合同究竟是与《合同法》中的合同进行全面衔接，还是具有其独特内涵。而学界对合同诈骗罪中的合同应以何种标准进行界定，合同诈骗罪中的合同当具有怎样的性质，具体包括哪些形式的合同，也存在较大争议。
一、合同诈骗罪之“合同”
合同诈骗罪是刑法分则第三章破坏社会主义市场经济秩序罪第八节扰乱市场秩序罪中的罪名，利用合同骗取对方当事人财物的行为不仅侵犯了对方当事人的财产所有权，更重要的是利用合同诈骗的行为使人们对合同这种手段失去了信赖，扰乱了动态的财产流转市场秩序，妨害了国家对合同的管理秩序。因此，在认定行为人是否利用的是合同诈骗罪之合同手段这个问题时，必须考虑合同诈骗罪复杂的客体性质，即合同诈骗罪中之合同，必须存在于合同诈骗罪复杂客体的领域内，其合同必须是能够体现动态的财产流转市场秩序之合同。凡与这种社会关系无关的婚姻、收养、监护等有关身份关系的协议，不在合同诈骗罪的合同之列，而应适用其他法律的规定，因为严格地讲，此类合同不具有动态的市场经济特征，并非真正意义上的市场交易合同，而更类似于一般民事合同。
《合同法》的起草几乎与现行《刑法》的修订同期进行，刑事立法者不会不关注我国合同制度的调整。虽然《合同法》修改在后，但它是一个基本法，况且随着市场经济的迅速发展，利用合同进行诈骗的范围已经不仅仅限于经济合同，更多的存在于市场活动主体间的以民事合同为手段的诈骗犯罪开始涌现。并且，将合同诈骗罪中的合同局限于经济合同将合同诈骗罪很难发挥刑法打击此种犯罪的威力，不符合刑法的保护目的。虽然合同诈骗罪的合同在立法渊源上以两个司法解释为基础，但立法渊源不应影响刑法的目解释，也就是当行为人利用除了经济合同之外的其他合同进行诈骗，只要是能够体现市场秩序的合同类型，符合合同诈骗罪的构成要件，就可以认定构成合同诈骗罪。
二、合同法之“合同”
关于合同法之合同的概念，民法学上有广义和狭义之分。广义的理解合同是指确立权利、义务内容的协议，包含经济合同、行政合同、劳动合同等；狭义的合同是指确立、变更、终止民事权利、义务的合同，包括物权合同、身份合同等。从《合同法》第10条的规定，我们可以看出合同的形式包括：①书面形式，即指以文字等有形的表现形式订立合同的形式。依《合同法》第11条规定，书面形式也包括合同书、信件、数据电文等三种形式。②口头形式，即当事人之间运用语言对话的方式订立的合同。③其他形式，即指当事人采用书面形式、口头形式以外的其他方法订立的合同，如推定形式。上述三种合同形式都可以成为合同诈骗罪的合同形式，但应当强调的是采用口头形式和其他形式进行合同诈骗的行为需要有证据证明合同本身的存在，否则会因证据不足而无法认定为合同诈骗罪。
因此，从内容上看，《合同法》之合同与合同诈骗罪之合同并不完全相同，《合同法》之合同范围要广于合同诈骗罪之合同， 合同诈骗罪之合同只占《合同法》之合同的一部分，只有那些能体现合同诈骗罪客体特征的合同才能成为合同诈骗罪所指的合同。对于不属于合同诈骗罪之合同诈骗内容的行为，虽然行为人利用的是《合同法》之内容的合同，看似采用了合同的手段，却不能以合同诈骗罪定罪量刑。如果符合普通诈骗罪的犯罪构成， 只能以普通诈骗罪论处，即应当将口头合同排除出合同诈骗罪的合同范围之外。
三、司法解释确认可成立合同诈骗罪之合同种类
考虑到经济合同与其他民事合同的区别不明显，同时技术合同、涉外合同等没有包括在《经济合同法》规定的“经济合同”中，以及制定统一合同法立法的趋势，最高人民法院与最高人民检察院的司法解释均采用了合同诈骗罪这一罪名，表明刑法第 224 条合同诈骗罪之合同不限于《经济合同法》之合同，还应包括《技术合同法》及《涉外经济合同法》之合同。根据最高人民法院《关于适用<涉外经济合同法>若干问题的解答》的规定，涉外合同有 17 种。这些涉外经济合同除利用涉外信贷合同进行诈骗构成贷款诈骗罪、利用涉外保险合同进行诈骗构成保险诈骗罪之外，其他 15 种涉外经济合同均可成为合同诈骗罪的合同种类。在涉外经济领域已经随着我国社会主义市场经济的逐步完善和与国际接轨的大趋势的要求，《涉外经济合同法》已失去了独立存在的客观基础。所以合同法中已取消了“涉外经济合同”的提法。但是涉外合同毕竟是客观存在的合同，并且也确实有着与国内合同不同的特殊性，即主体、客体、内容等法律关系的涉外性，以及由此决定的纠纷解决、法律适用等方面的独特性。值得注意的是，民事合同中除了上述《合同法》、《担保法》和司法解釋确认的合同之外，实践中还有联营合同、旅游合同、合伙合同、土地使用权出让和转让合同、商标转让和许可使用合同、演出合同、出版合同等，这些合同也完全符合合同诈骗罪中“合同”的内涵要件，因此都可以成为合同诈骗罪中的合同。
就本文所阐述的问题而言，我们在理解合同诈骗罪中有关“合同”的相关问题时，不可能不基于民事法律特别是合同法中对合同相关法律规定及基本理论来理解，否则，对合同诈骗罪中“合同”的理解或阐述就失去了其理论基点。总之，我们认为对于合同诈骗罪中“合同”的理解应建立在民事法律尤其是合同法相关理论基础之上的，只有如此我们才能更好地对之进行理解，进而有助于在司法实践中准确处理相关问题。
参考文献：
[1]蔡刚毅.析合同诈骗之合同[J].刑法问题与争鸣，2001.
[2]赵秉志.合同诈骗罪专题整理[M].北京：中国人民公安大学出版社，2008.
作者简介：
篇5：材料运输合同
甲 方：乙 方：签订日期： 工
程 材 料
运
输 合 同
四川省圣泽建设集团有限公司 年 月 日
甲方：四川省圣泽建设集团有限公司易天线路面改造工程项目经理部 乙方： 甲方因工程需要，租赁乙方的工程运输车。根据《中华人民共和国合同法》等有关的法律、法规，经甲乙双方协商，签订本合同，以明确双方的权利和义务，以资共同遵守。
一、施工地点： 寻甸县易天线K6+100~K20+096.722段
二、工作内容：运输工程所需砂石料、混合料等。
三、租赁时间：从 年 月 日起，到工程完工为止。
四、计量办法：按甲方材料员复核数量为准。
五、结算单价：
1、元/T。
2、其它情况根据工程实际情况而定。（如回头料、拉土等零工）
六、支付办法：
1、工程完工结算时，支付全部运输量工程款的 %。
2、前全部支付完毕。
七、甲方的权利和义务
1、甲方有权要求乙方在规定的时间内提供足够数量的、技术状况良好的运输车辆，如乙方不能保证甲方所需的运输车辆，甲方有权解除与乙方的合同。
2、如乙方的车辆不服从甲方的指挥时，甲方有权对不服从指挥的车辆进行处罚。
3、在施工现场，甲方须安排专门人员指挥车辆的进出。
八、乙方的权利和义务
1、在运输过程中与交警、运政、路政、交通等部门及周边环境的协调工作由乙方自己负责，并承担相应的费用，同时乙方不能因 为协调不利等方面的原因而影响甲方的工作，由此造成的损失由乙方承担。
3、乙方车辆在施工现场必须听从甲方的指挥。
4、乙方提供的运输车辆必须性能良好，证照齐全有效，驾驶员水平较好，证件齐全有效。
5、由乙方的原因给甲方造成的损失，乙方照价赔偿。
6、乙方在运输过程中，因自身原因出现的任何安全、交通等事故，乙方自己负责，甲方一概不负责。
7、乙方在运输过程中，因乙方原因未能及时把材料料运至施工现场而造成的损失，乙方应照价赔偿。
8、若发现乙方有私自倒运、买卖成品料现象，双倍罚款，将当事人清除出场，相关的车辆及驾驶员离开本工地。
7、乙方车辆应自己配备大小合适的篷布，所运输材料进行覆盖，不得撒漏、扬尘，由此而引起被有关部门查扣及安全事故由乙方承担；由于乙方不按相关交通规定而造成的事故，由乙方负完全责任,与甲方无任何关系。
九、违约责任
1、甲、乙双方应严格履行合同规定的各项条款，如一方违约，由违约方承担责任，并参照合同法及双方商定的有关条款赔偿经济损失。
2、因乙方在运输过程中造成混合料质量不符合约定(如由于乙方原因造成混合料离析、凝固、温度不符合摊铺、碾压等规范要求时),乙方应照价赔偿。
十、甲乙双方如需修改合同条款或合同未尽事宜，须经双方协商一致签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力；如协商不成时，可 向当地人民法院起诉。
本合同自签字盖章之日起生效。合同一式二份，甲乙双方各执两份。
甲方（盖章）： 乙方(盖章)：
代表人：
身份证：
电话号码：
代表人： 身份证： 电话号码： 年 3
日
篇6：室内防水施工合同
甲方： 乙方：
现甲方将卫生间防水工程承包给乙方，为明确双方责任，确保施工任务顺利完成，经双方协商一致，签订本合同，双方需共同遵守。
一、承包形式：该工程以包工包料形式（其中包括人工、防水材料、搬运费用等）。
二、承包内容及施工材料：甲方所有卫生间。防水材料采用德高K11防水材料，单价为 元/m（间）。
三、施工工艺及要求：甲方负责保证地面基层达到防水施工要求，地面要求平整，不空鼓，不松动，无油污。施工工艺为地面和墙面通用型K11两遍，墙角和管口周边柔韧型加无纺布处理。
四、注意事项及成品保护：乙方施工后24小时内严禁踩踏，甲方在乙方指定时间内做48小时闭水试验，甲方在进行下一道工序前，（如铺贴瓷砖时），应按乙方要求做好后续成品保护工作。a、施工人员应穿软质胶底鞋，严禁带钉硬底鞋。b、防水层上堆放材料都应轻拿轻放，并加以木方铺垫。c、防水施工完毕后，不能在上面凿洞、眼，以防破
2坏防水层。d、甲方在施工中若发现局部防水层被破坏，应及时采取相应补救措施，或通知乙方，以确保防水质量。
五、验收结算：乙方施工完毕，经48小时内闭水试验，甲方监督，不漏水为验收合格。防水面积计算为地面面积加强面面积，付款方式为：乙方人工进场付 元，工程进度达到 %，付款 %，工程完工验收不漏水后，个工作日内，甲方一次性付清全部工程款。
六、质量保修：防水质量保修五年，由乙方出具保修卡，在保修期间，如有漏水渗水问题，由乙方负责防水材料和人工费用，人为或不可抗拒力量引起的渗漏问题，乙方无责任。
本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，签字盖章生效，如有未尽事宜，双方共同协商。
甲方（盖章）： 乙方（盖章）：
联系电话： 联系电话：
篇7：材料买卖合同
材料买卖合同范文1
(以下简称甲方)(以下简称乙方)
为促使我司承建的工程项目优质、快速、顺利完工，为保护合同当事人的合法权益，为明确双方的权利和义务，依据《中华人民共和国新合同法》的有关规定，经双方协商一致、签订本合同，以资双方共同遵守执行。
一、工程名称：
二、工程地点：
三、到货地点：
四、购供货名称：
五、供货时间： 年 月 日至 年 月 日
六、质量要求：
1、乙方所供应的材料、必须附原厂的材料合格证书、检验、试验报告，及其相关资料。
2、必须符合国家或行业技术标准及建设单位、施工单位的技术质量要求，符合国家环保要求。
七、交货及验收办法：
1、根据甲方要求供货到施工现场指定位置，堆放整齐。
2、进入施工现场的材料必须经：1)、门卫登记，2)收料员和门卫一同收方计量。
3、收料单应由工地项目负责人签字。
注：合格的收料单上应有门卫()签字、收料员()签字、项目负责人()签字，并加盖单位材料专用章及材料科长印件。否则视为废票不予结算。
八、结算办法：
按月结算、即每月月底将本月所有材料《收料单》交工地材料员结算，结算后给乙方《结算单》一联。付款时、《结算单》汇同发票一同交到财务。
注：合格的《结算单》上应有单位材料专用章及材料科长印件、并有材料员和项目经理签子。
九、付款方式：
1、要求乙方必须具有一定的资金垫付能力。
2、乙方当月所供材料的材料款，甲方将在下月15号左右(建设单位拨款到账后)支付材料款的70 %。待工程完工后，2月内付清其余资金。
4、甲方在给乙方付款时不予支付现金，要求乙方必须单独在银行开设账户，甲方将结算款项转支支付。
5、为加强双方协作，增进友谊，求得共同发展，要求乙方在领取最后一笔款项前，向本公司出纳递交一份《建议书》，出纳收到《建议书》后支付最后一笔款项，出纳将《建议书》转交公司，公司将认真采纳，拟得合理化建议。《公司要求双方因廉洁自律、不得行贿受贿、如有发现：公司员工-开除公职并处罚金20倍以上;乙方-拒付其余款项;情节严重者送交司法部门》。
十、合同纠纷的解决方式：
本合同若发生纠纷，双方可协商解决，如协商不成时，任何一方均可向合同签订地人民法院起诉、仲裁。
十一、其 它：
十二、本合同一式三份，甲方持两份，乙方持一份。
十三、合同订立时间 年 月 日。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
材料买卖合同范文2
需方：(以下简称甲方)
供方：(以下简称乙方)
现需方需要 一批，双方经过友好协商达成以下协议
一、产品名称： 材材质以封样为准。(供方需要提供产品合格证和质检报告)
二、计量单位：
三、数量、单价、金额：见合同附件清单
四、交货时间：供方收到定金后 日内
五、交货地点：
六、质量标准：质量应符合国家对此产品相关验收标准，符合提供的样品，表面无明显瑕疵，无起鼓，翘皮，弯曲等质量问题，如果出现以上情况供方无条件更换合格产品给需方(因材料质量不合格导致的损失等全部由供方无条件承担)
七、货款支付：合同总价为 元，签订合同后需方支付总合同款的 %，即人名币 元，需方提货时，初步验收合格后需支付人名币 元
八、其它约定事项：如双方发生纠纷在供方所在地法院解决。
九、备注事项：
十、本合同一式二份，供需双方各执一份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
材料买卖合同范文3
甲方(购方)：_______________
地址：_____________
联系人：职务：
联系电话：__________________ 传真：
乙方(供方)：__________________
地址：___________________
联系人： 职务：
联系电话：__________________ 传真：
乙方经甲方选定成为甲方物料供应商之一。为明确双方在物料采购供应交易种的权利和义务，根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲、乙双方本着平等互利的原则，经协商一致，共同达成以下采购协议，共同遵守执行：
一、产品名称、规格、包装方式及产品保质期
详见《物料清单》，当有新增物料时，双方可重新确认新的《物料清单 》。
二、订货方式
1、甲方向乙方采购上述物品，将《采购订单》表单，传真给乙方。采购订单内容包括产品名称、规格、数量、单价、交货日期等。乙方接单后，应在3个工作日内由授权人确认并加盖合同章或公章(传真或电邮)回复甲方，此单即认可生效，传真件或电子邮件与原件具有同等法律效力。
2、乙方必须每月将已盖章确认的《采购订单》原件寄给甲方。
3、双方联系资料以本合同约定为准，如有变更，变更方须提前15个工作日通知另一方，否则造成的一切责任由变更方承担。
三、付款方式
1、只有满足以下条件下，甲方才有支付货款义务。
A：乙方交货必须经甲方验收合格，符合合同约定质量要求;
B：甲方必须受到乙方开具的合法的增值税销售发票。
2、甲方收货验收合格后，并在收到乙方开出的增值税发票后30天内电汇付款。
3、付款账号已本合同为准。乙方账号若发生变更必须书面通知甲方，否则甲方有权拒绝付款。乙方需对其指定的收款账户承担法律责任。
四、包装要求
1、产品内、外包装必须干净完好，无污垢无破损。乙方包装产品所使用的包装材料需符合长途运输要求，并保证不影响产品的质量。外包装上须印上(或贴上)甲方公司要求的运输标志(见附件)，乙方须保证当甲方收到的货品时该运输标志仍清晰可辨。
2、送货单上应注明产品名称、生产日期、生产批号及数量(按批号和数量分开填写)。
3、与甲方合作期间，乙方的产品包装及各相关信息的产品名称需与甲方《物料清单》上的物料名称一致。
五、质量标准
1、订购货物之前，由乙方提供货物的标准样本给甲方签名确认。甲方有权拒绝不符合要求的样本，并要求乙方重新提供标准样本进行确认。
2、乙方承诺所提交的货物必须符合上述经甲方签名确认的标准签样。
六、交货、产品运输
1、乙方负责派车按《采购订单》要求之日期送货给甲方，并承担运输费用，甲方在乙方的送货单上签名(或盖章)作为认可收货。
2、甲、乙双方约定产品的交付地点为甲方仓库内(即有限责任公司----地址)。
七、交付验收及质量问题的处理
1、乙方每次交货时，甲乙双方须共同在收货时点清数量，若乙方提供的货物与送货单不一致，则以双方清点确认的数量为准，并由双方在送货单上签名确认。双方在送货单上签字视作甲方对乙方所交产品的品种及数量的确认。
2、甲方在货物使用过程中，如发现实际货物与双方清点确认的数量不一致，则以甲方实际使用确认的数量为准。甲方应在2个工作日内书面通知乙方，并有权要求乙方补交货物实差数量。
3、乙方交货时，其实际交货数量与《采购订单》要求的交货数量一致，不允许有误差。
4、若乙方在生产过程中，生产数量超出本合同所约定的交货数量(或是在生产过程中产生的废品)，应免费赠送给甲方或在甲方的督促下报废，并确保产品不会流入任何第三方。否则，甲方有权追究乙方的所有经济责任。
5、货物根据由乙方提供给甲方签名确认的标准样板进行质量验收。
6、乙方交货经甲方初步验收不合格，甲方有权选择要求乙方将质量不合格的产品全部进行更换或做退货处理，乙方应承担所有因产品质量不合格而产生换货或退货的所有费用，并赔偿给甲方造成的损失。
7、若甲方在生产使用时或甲方的产品在投入市场后发现乙方所提供的物品存在质量问题，甲方应以传真方式向乙方提出异议，乙方应在3个工作日内配合甲方共同确定所交产品的品质问题。经确认乙方交付物品不符合本合同第五条的品质要求，乙方应赔偿甲方因交付物品品质不符合合同要求所造成的损失。
8、乙方给甲方供应的每批货品都需附上当批货品的生产批号及出厂检验报告。
9、若乙方须更换《物料清单》货品内产品的工艺指标或标准，必须提前一个月书面通知甲方，并重新确认产品检验标准及标准签样，送样测试合格后方可交易。
10、甲方保留修改产品质量标准及检验项目的权利。如甲方须修改质量标准及检验项目，须书面通知乙方，经双方去而、盖章认可后，新的产品质量标准及检验项目方可生效。
八、保密条款
合同双方对本合同涉及所有技术资料(包括但不限于质量标准、检验方法、生产流程、工艺技术等)，知识产权(包括但不限于商标、甲方产品外观设计等)及协议内容(包括但不限于价格、合同条款等)均负有保密的义务。非经权利人书面同意，合同双方不得泄露、擅自使用或允许任何第三方人使用或知道。否则，违约方应承担因此而产生的一切经济损失(包括但不限于研发费用、推广费用、广告费用、商誉损失以及末违约方因此而遭到需向其他人付出的所有赔偿)，并向末违约承担侵权责任。
九、工业产权
1、所有甲方提供给乙方的印刷设计知识产权及印刷版、商标等所有权，无论是否注册均归甲方所有，乙方只能将其用于为甲方所供的货品上，合同终止后，乙方应将其交还给甲方。如因使用发生与第三方之间有关工业产权的权利侵害等纠纷时，均由甲方负责解决。
2、乙方应保证所处售的产品没有侵犯任何第三人的工业产权。如果甲方在接受乙方所出售的本合同产品后，任何第三人通过司法程序指控甲方所购产品侵犯了知识产权，由乙方负责交涉并承担法律上和经济上的一切责任，且负责赔偿因此给甲方造成的一切损失(包括名誉损失)。但因甲方提供的情报引起的诉讼除外。
3、甲方或乙方就与产品或者其制造方法有关的发明等申请工业产权时，应事先将主要是想通报对方，并获得对方的书面同意。该等情况下的权利归属，由甲乙双方在充分考虑贡献程度等因素后协商决定。
十、不可抗力条款
在生产装运过程中由于人力不可抗拒因素(如战争、水灾、台风、地震、及甲、乙双方均认为属于不可抗力因素的其他)引起的乙方延期交货，乙方可免除责任，但必须在事故发生2个工作日内电告甲方并采取一切必要措施加速交货。如不可抗力因素造成乙方延期交货4周以上，甲方有权取消该批订单。
十一、违约责任
1、除不可抗力条款规定的内容外，乙方在甲、乙双方确认交货日期后仍不能交付符合甲方质量和数量要求的货品，则视为逾期交货。
2、乙方确认《采购订单》后，须严格按照订单的交货日期和数量交付货物。如乙方无法按时、按质、按量交货时，须提前5个工作日以书面形式通知甲方采购部，采取相应补救措施，以减少因乙方延迟交货给甲方带来的损失。如乙方未尽到本条实现通知的义务，乙方应赔偿甲方因逾期交货、怠于通知所造成甲方扩大的经济损失。
3、乙方逾期交货，甲方有权要求乙方赔偿逾期交货违约金。违约金按逾期之日起每日按货品总金额的0.3%计算。如乙方逾期交货超过3个工作日或以上，视为乙方根本违约，甲方有权解除《采购订单》。
4、甲方逾期支付货款超过15个工作日，应根据迟延货款的总金额的0.3%向乙方支付违约金。
十一、合同的其他约定与未尽事宜
1、乙方有义务在甲方研发、生产过程中免费向甲方提供产品的使用指导及相关技术支持。
2、合同签订后，甲、乙双方如有末尽事宜，可另行签订补充合同，该补充合同为本合同的有效组成部分，具有同等法律效力。
十二、合同的争议与解决
甲、乙双方在履行合同期间，如有出现争议，首先应友好协商解决。双方协商不成，可提交合同签署地人民法院裁决。
十三、合同期限
本协议由 年 月 日至 年 月 日止。协议期满，甲、乙双方如续约，需提前一个月重新签订采购协议。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇8：防水材料合同
关键词：电力系统,合同,履约
国家电网公司总经理刘振亚在2010年国家电网公司“两会”上指出:转变电网发展方式, 核心是加快建设以特高压电网为骨干网架、各级电网协调发展、具有信息化、自动化、互动化特征的智能电网, 全面提高电网的安全运行水平和供电保障能力, 实现电网与经济、社会、环境的协调发展;转变公司发展方式, 核心是全面实施人力资源、财务、物资集约化管理, 构建大规模、大建设、大运行、大生产、大营销体系, 变革组织架构, 创新管理方式, 优化业务流程, 全面提高发展的质量和效率, 实现国有资产保值增值。而基本建设战线又是实现标准化建设, 构建大建设体系中的重要环节。是电网整个生产环节的起点, 是电网运行的稳定可靠与否、运行中技术经济效益高低与否的重要前提。因此, 整个电网运行尤其是基本建设建战线要深刻认识设备材料的质量在构建大建设体系的重要技术和经济意义, 准确把握构建大建设体系的基本原则, 积极稳妥地推进大建设体系。要从降低建设和运行成本, 提高电网的经济效益的高度来重视产品的质量和合同履约问题。而加强对设备材料供应商的质量监督管理、按时按需履行合同是实现电网运行高可靠、高效益的重要一环, 是提高设备材料全寿命周期使用效率、降低运行维护成本的重要工作。
提高设备/材料质量, 降低建设成本就是要进一步发挥国网公司系统作为一个统一的采购体实现规模化的集团优势。通过“统谈、统签、集中监造、飞行抽检”等形式来达到有效地控制设备/材料的质量和交货进度来达到提高设备/材料的质量, 降低采购成本的目的。同时要通过加紧制定统一的物资采购标准, 加强电网设备/材料的标准化, 提高通用水平, 来降低采购价格。通过强化物资需求计划与项目投资计划的紧密衔接, 研发招标采购电子商务平台, 做到招标采购过程的透明化, 使这一过程得到有效监督;适度扩大国网公司总部和网省公司集中监造的范围, 加大设备材料的抽检力度, 把好设备入口关。
合同履约工作是保证工程质量、降低工程成本、工程资金合理利用、ERP系统顺利实施的重要环节。目前国家电网公司合同履约工作主要分以下几方面:设备/材料的招标与合同的签订、设备/材料的监造、设备/材料的按期交货、供应商的现场服务工作、货款的支付以及对供应商的后评估等。
设备/材料的监造主要是为了监督和控制供应商在设备/材料生产制造过程中的各个环节, 消除设备/材料在投入电网运行使用过程中可能出现的隐患, 提高整体质量, 防止产品“带病”出厂, 保证电网安全运营。国网公司为保证监造工作的顺利实施, 提高产品的质量, 出台了一系列相关制度和规定。如:国家电网公司总部和各网省公司的两级监造负责制, 且建立监造信息平台, 满足信息共享的要求;参加设备材料监造的人员必须具有《中华人民共和国注册设备监理师执业资格证书》或电网认定的其他资格证书, 并且定期组织监造人员进行培训和考试, 考试合格后颁发考试合格证, 以提高监造人员的技术水平;国家电网公司总部和各网省公司建立两级监造专家库, 对监造工作提供技术支持, 对供应商的产品设计、关键工序、工艺流程、质量管理体系等进行审查和质询, 对监造单位的监造工作进行检查和指导且物资管理部门定期对专家资格进行认定和审核等行之有效的管理办法, 以满足监造工作遵循“统一管理、两级实施、整合资源、信息共享”的原则, 打造一支具有高水平、高素质的监造队伍。但是, 由于受到监造人员数量及技术力量的限制以及控制费用支出的考虑, 目前低电压产品还没有纳入监造范围。同时, 因为低电压产品生产厂家大部分规模较小, 技术力量比较薄弱, 生产设备比较陈旧, 造成产品质量不稳定, 给电网运行造成隐患, 这是目前比较突出的问题, 今后应制定出一个切实可行的解决办法。
设备/材料的交货履约情况也就是我们所说的催交催运工作以及现场服务工作, 其对相关工作人员的要求主要就是要对电力生产、电力生产运行所需设备的生产过程及生产周期有一定的基本了解, 熟悉电力生产、基建所需设备的安装程序及工程进度情况, 掌握设备供应商的技术能力、生产能力、资金以及经营状况, 还要具备对供应商所提供的设备、材料是否能满足工程进度的前瞻性和预警性。同时, 要求按时做好工程所需设备的生产情况汇总, 报给工程相关的管理人员, 以便合理安排工程的进度。国家电网公司出台的《供应商不良行为处理细则 (意见稿) 》为催交催运工作的顺利开展打下了坚实的基础。在催交催运工作中要针对目前由于电网建设处于高峰, 各设备、材料供应商生产任务超负荷, 所订合同有时不能满足合同交货期或现场施工需要的实际, 必须做到工作前瞻性和预见性。充分运用自己对电力生产、基建基本知识的掌握和对项目实际进展的了解并结合与需用部门的顺畅沟通, 提前预测所需设备材料的最佳到货时间。做到既满足施工的需要, 又做到不要提前太多的时间把设备材料送到现场增加对到货物资的保管精力和资金。对于一些超级超限的大型设备材料, 仅凭供应商一家之力很难解决所有设备材料运输中所遇到的问题。这时催交催运人员就要充分发挥所掌握的各种管理体制的、人脉的、信息的、沟通渠道等方面的资源, 沟通、协调各方面的关系解决运输中遇到的或可能遇到的困难。
现场服务人员配备的基础应是有较强的送、变电专业知识和经验, 对设备在验收、调试、运行过程中出现的问题能够提出处理意见;具有较强的组织、协调、表达和沟通的能力, 在设备验收、安装过程中出现的问题能够协调组织各方面解决, 做到及时协调供应商处理现场验收和安装过程中的技术指导、安装服务以及”消缺补件”的工作, 以免影响工程进度。同时有些施工项目由于基本建设管理方面的原因, 其内部各部门、各单位之间的沟通、协调和配合方面存在不足, 这都需要现场服务人员以公心为重, 以大局为工作的出发点来进行多方协调。
现场服务工作中还有一项内容就是对供应商的后评估工作。供应商评估是为电力生产、建设对物资进行招投标时选择投标供应商的重要依据。评估整个过程分为两个阶段, 即资质评估也叫前评估, 它是在制定出一个统一的标准的前提下, 对所有的潜在供应商以多种方式进行的评估活动, 只有在达到或满足标准的情况下, 才能与电网系统通过投标获得订货合同而成为现实供应商。供应商履约评估也叫后评估, 它是已经成为现实供应商并已经获得订货合同的供应商在产品的制造质量、交货时间、售后服务等方面的评价。它是供应商是否真正执行合同条款、是否真正愿意并能为电网系统提供物质和技术等支持的集中体现。后评估工作主要是由监造、抽检、催交催运和现场服务工作来进行的。就现场服务工作来讲, 后评估的内容主要是是否按期交货、设备材料的质量、现场安装是否提供了良好的技术支持、在验收和安装过程中出现问题解决的态度和解决能力是否强等方面进行考察。通过现场服务过程, 现场服务人员要如实的考察供应商的履约情况并形成后评估内容报告给有关上级部门, 作为供应商资质评估内容的一个重要部分。由于后评估的重要性, 这就要求评估内容一定要真实客观。因此现场服务人员在进行后评估时一定要做到公平、公正, 没有私心。只有这样才能使后评估真正具有客观性、权威性, 从而为今后在进行招标择优选择投标供应商时提供可靠的依据。