网站功能补充协议

网站功能补充协议（精选14篇）

篇1：网站功能补充协议

网站开发合同补充协议

甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方）

双方本着诚实信用的原则，经友好协商，就网站开发合同的相应条款订立以下补充协议，以兹共同遵守：

一、原合同约定甲方委托乙方建设的两个网站，经双方协商同意优先开发建设首届国际生态产品（中国）博览会网站，随后建设艾伊斯克国际资产管理（北京）有限公司网站。

二、开发进度：

1.乙方在______年____月___日之前，按甲方要求提供博览会网站设计方案及效果图交甲方修改确认。待甲方签字同意后，乙方在______年____月___日之前，完成博览会网站建设交付甲方验收。甲方应当在______年____月___日之前，对网站进行验收。

2.乙方在______年____月___日之前，按甲方要求提供。公司网站设计方案及效果图交甲方修改确认。待甲方签字同意后，乙方在______年____月___日之前，完成公司网站建设交付甲方验收。甲方应当在______年____月___日之前，对网站进行验收。

三、验收

1.验收以甲方签字同意的网站设计方案及效果图为标准。

2.a甲方可以通过任何上网的计算机访问这个网站。b主页无文字拼写及图片（以甲方提供的材料为准）错误。c网络程序正常运行。

3.验收期为5天时间。

四、附件：甲方签字同意的网站设计方案及效果图

本补充协议签字盖章后生效，本补充协议及附件是原合同不可分割的组成部分，与原合同具有同等的法律效力。

甲方（公章）：乙方（公章）： 法定人代表法定人代表

（或授权代表）：（或授权代表）：

通讯地址：通讯地址：联系电话：联系电话：

签订时间：签订时间：

篇2：网站功能补充协议

甲方：中国华星创业有限公司（以下简称甲方）住所: 北京朝阳区安定路39号长新大厦5F

法定代表人：梁守砚

乙方:北京华星世纪房地产开发有限公司（以下简称乙方）住所：北京海淀区西直门北大街42号

法定代表人：汪剑平

甲、乙双方已于年月日签订了《股权转让协议书》，现 就北京市汇超房地产开发有限公司(以下简称汇超公司)股权转让一事达成如下补充协议，供双方共同遵守：

一、乙方向甲方支付的股权转让预付款57929037.00元，甲方必须在收到该款2日内借给汇超公司用来支付市国土资源局的土地出让金和对北京瀚宏房地产开发有限公司的借款承诺。

二、在本协议签订前后，甲方因开发中关村科技园区昌平园配套住宅项目向汇超公司借出的款项3300万元（暂定），全部由乙方代替汇超公司向甲方还清。本协议签订前甲方借给汇超公司的款项需由审计公司审计确认。

三、乙方替汇超公司还清甲方借款后，甲方对汇超公司的全部债权(借款)转由乙方承继、享有。

四、乙方应在甲方持有的汇超公司的股权转让到乙方名下的3日内替汇超公司还清对甲方的借款2300万元(暂定)，剩余1000万元由乙方在2005年12月31日前向甲方归还。

五、原《股权转让协议书》约定在股权转让到乙方名下三日内，支付甲方的一期股权转让款需扣除乙方已付的股权预付款57929037.00元。但由于乙方需代替汇超公司向甲方还清甲方借给汇超公司土地出让金和对瀚宏房地产公司的借款57929037.00元。上述两笔款项金额相等，并可互相抵扣。故乙方向甲方支付一期股权转让款时不再扣除上述57929037.00元，该笔款项最终转成乙方对汇超公司的借款。

六、乙方未能按第四条的约定还款的，应按逾期金额每日万分之五向甲方支付违约金；甲方未能按约将股权转让预付款及时转给汇超公司的，按逾期金额每日万分之五向乙方支付违约金。

七、除了双方签订的《股权转让协议书》中规定的股权转让款外，乙方必须将其开发的中关村科技园区昌平园配套住宅项目B区一期按销售面积计算的500建筑平方米的别墅赠送给甲方。乙方在该项目取得《竣工验收备案表》的30日后和甲方办理过户手续。

八、本协议一式两份，甲、乙双方代表签字并加盖公章后生效。甲方：中国华星创业有限公司

法定代表人：

乙方：北京华星世纪房地产开发有限公司

法定代表人：

篇3：茶在体育健身中的补充功能研究

1 体育健身与茶

1.1 体育健身

体育健身是现代的一种科学健身方式, 以身体练习为目的, 使人养成健康良好的生活习惯, 拥有在任何地方都能坚持锻炼的行为方式。体育爱好者对健身项目进行选择, 培养自己的爱好, 运用科学的健身方式, 锻炼自己的身体, 达到良好的身体和精神状态。

茶在中国是一种独特的文化, 它在中国已经有五千多年的历史。很久以前, 茶是作为一种药材在进行使用, 在《神农食经》中有“茶茗久服, 令人有力悦志”的说法, 意思是说喝茶喝久了, 会使人感到有活力和高兴。茶一直都是中国中药宝库中的一个重要部分, 它的运用历史悠久, 最早记载将茶作为药使用的是三国时期, 张揖的《广雅》, 孙思邈的《千金要方》中都有记载, 茶在古代被称之为“上通天境, 下资人伦, 诸药为百病之药, 茶为万病之药”。

1.2 体育健身与茶

在进行体育健身的时候, 身体内部的热量会增加, 这个时候汗水就是人体最主要的排热方式。在人体排出的汗水中, 99%都是由水组成的, 还含有钾、钠、钙等无机盐。体育健身出汗后, 需要及时的补充水分及缺失的营养, 否则导致疲劳和体温的调节失衡。茶水中含有体育健身后所缺的这些营养, 能够快速地补充人体的缺失。喝茶还能加快消耗脂肪, 人在进行体育健身的时候会产生肾上腺素, 将人体内的脂肪转化成能量, 如果能在进行体育健身的时候中喝一些茶, 能加速转化人体内的脂肪, 从而更快的达到瘦身的目的。

2 运动性疲劳与茶营养

2.1 运动性疲劳定义与原因

疲劳的定义有很多种, 人们从事体育健身所产生的疲劳叫做运动型疲劳, 运动性疲劳产生的原因有很多种, 首先体育健身活动时候消耗了能量;其次是体育健身时出汗导致了体内环境絮乱;第三是体育健身时体温的增加导致新陈代谢减慢;第四是体育健身损失了钙离子、酶、蛋白质等营养因子;第五是体育健身时维生素的下降破坏了体内环境的稳定。

2.2 茶营养

茶在植物学上属于双子叶植物, 我们所喝的茶叶都是由茶树上采摘下来经过加工而成的, 然后成为大家都喜欢的一种饮品。现代医学研究发现, 茶里面有500多种化合物, 它的主要构成有矿物质、蛋白质、咖啡碱、维生素等, 其中很多都是构成人体的必要成分, 如蛋白质、维生素、矿物质等, 它们对人具有非常高的营养价值, 还有一部分具有药用和强身健体的作用, 如茶多酚、咖啡碱、脂多糖等, 它们能起到抗癌、减肥、抗衰老等保健作用, 所以常喝茶对人的身体有很大的好处。

2.3 茶对人体的好处

在日常生活中, 我们品尝饮用的矿泉水对补充矿物质很好, 能够满足我们日常生活的需要, 但在体育健身中, 人的身体消耗大, 仅仅使用矿泉水是不够的。运动的时候消耗最大的就是碳水化合物, 运动时前30分钟消耗碳水化合物, 其次是矿物质、维生素、蛋白质等等一些人体营养。茶中拥有很多的营养元素, 其中蛋白质达到了30%, 碳水化合物40%, 矿物质7%, 维生素1%等等。在体育健身的时, 喝上一杯茶水, 能够通过茶迅速补充体育健身时候所缺失的营养元素, 使人的身体在运动之后不断吸收营养, 从而提升人体的素质, 延缓运动性疲劳并加速体育健身后的恢复。

3 茶在体育健身中的补充功能

3.1 水与碳水化合物的补充

在做体育健身运动的时候, 碳水化合物和水份的缺失是最影响健身效果的重要因素。在人的身体中, 如果水份缺失达到人总体的3%, 运动健身能力就会受到严重损害, 所以, 补充水就成为了必须考虑的事情。在体育健身中, 人体的肌肉是健身的最主要能源的补给方, 而碳水化合物是肌肉的能源因子, 具有调节细胞活动的重要功能, 一旦体内的碳水化合物达到临界值, 就容易引发人体疲劳, 运动必然终止。水和碳水化合物一般需要同时供给, 茶水中含水达到80%, 碳水化合物在茶营养中占40%, 所以在体育健身的时候准备一些茶水, 就能快速补充人体缺失的水与碳水化合物。

3.2 矿物质元素的补充

矿物质也就是人们常说的无机盐, 在人体中占5%。在日常的体育健身过程中, 出汗会造成矿物质的缺失, 因为在人体中, 汗水是低盐溶液, 所以在体育健身的时候会导致矿物质的缺失。茶叶中含有人所需要的矿物质元素, 而矿物质元素在茶营养中占有7%的比例, 矿物质对人体的身体具有重要的作用, 所以不光体育健身的时候喝茶能补充矿物质, 平常也可以经常喝茶, 来获得矿物质元素的补充。

3.2 维生素的补充

维生素是一些有机营养的统称, 它不能从人体来自行合成与补充, 只能够靠外部的食物来进行维生素的补充, 维生素对人体的新陈代谢起着关键的调节作用, 适量的补充维生素能够使人的身体健康和强壮。在体育健身的人群中, 维生素一直都是重要的补充关键, 因为缺乏维生素会导致人的身体健康下降。运动性能下降, 所以应当经常补充维生素, 来保持人体健康。茶叶中含有很多的维生素, 其中包括维生素A、D、E、K、B1、B2、B3、B5、B6等, 其中B1、B2、B6是对体育健身有好处的维生素, 它们对于细胞的生成, 修复有着密切的关系, 能够加强人体的运动性能, 所以经常喝茶就能补充维生素B1、B2、B6, 从而在体育健身过程中得到更好的锻炼。

4 茶在体育健身中的营养误区与解决策略

4.1 误区

在体育健身中, 对于补充营养很多人都有一些常识性的错误。其中有以下几个方面的常识性错误, 首先不口渴不补充水, 对于一般人来说, 口渴了喝水非常正常, 但是这并不正确。在体育健身中, 当健身者口渴了的时候, 人的身体其实已经处于缺水状态当中, 这个时候已经错过了最好的补充水分时机。所以在健身前和健身时应当保持持续喝茶, 不能感到口渴了再喝茶。其次是补充白开水, 健身过程中, 人体会出汗, 一些营养物质随着人体的运动产生消耗, 白开水并不能及时补充人体这一过程缺失的营养物质, 从而使人疲劳, 所以在体育健身中, 健身者因当准备茶作为健身时的必需品。

4.2 策略

有些体育健身的健身者, 口渴时大口喝水, 这是不正确的, 补充水分不能过度, 过度会造成体内水分滞留和增加体重, 会影响运动能力, 所以, 在运动健身后, 将茶作为补给时也应当小口喝茶, 不能过快猛喝, 过快会对心脏和内脏造成负担, 而且, 不能喝冷茶, 冷茶会使体温不能快速散发, 引起腹痛、感冒等症状, 不能多喝。体育健身的时候由于体内缺水, 再补充水分的时候不能一次多喝, 一次多喝也会造成对心脏和肠胃的负担, 从而对体育健身活动受到影响。体育健身中的补充水分方式最好是少饮多次, 健身中每20分钟就喝200毫升左右的水分, 每个小时不能超过600毫升的饮水重量。也可以采用健身前喝水, 在健身前的1小时喝水300毫升。运动后补充水分也要采取少饮多次的方法, 才能正确保证健身者的健康和强壮。

5 总结

在如今的体育健身人群当中, 根据美国营养协会为健身者提供的最佳的营养策略比例, 碳水化合物45%至65%、蛋白质10%至35%、脂肪20%至35%。茶营养当中包含着这些元素, 可以全面的提供健身者的营养补充。碳水化合物可以提高体育健身者的运动能力;矿物质、维生素可以帮助人的新陈代谢;然而在体育健身过程中刻意的补充矿物质营养并没有什么实际的意义, 健身者要根据体育健身营养策略来进行科学的营养补充, 才能使健身者的身体更加健康和强壮。茶作为体育健身中的补给饮品来说, 是非常合适的。在使用体育健身营养策略的时候, 健身者要根据健身者的健身方式的不同, 来进行适当的调整, 才达到更好的补充效果, 所以在将茶作为体育健身补给时也要注意一些误区, 没有经过科学性的补充维生素和蛋白质会对身体造成副作用, 所以体育健身的健身者们因当遵照体育健身营养策略来进行营养补充。

摘要：随着大众体育健身运动的普及与发展, 体育健身中的营养补充的问题显得尤为重要, 科学的营养补充是体育健身者们体力恢复的关键。茶作为一种绿色健康的饮品, 无论是从营养成分还是营养价值上来说都非常适合作为体育健身中的补给饮品。本文通过对体育健身运动中产生的疲劳原因, 以及人体健身时候营养结构中所需的营养进行了分析, 总结了茶在体育健身中的营养以及补充功能。

关键词：体育健身,茶营养,体育健身与茶,营养方式

参考文献

[1]张波.采茶健身操在高校体育课中的应用研究[J].福建茶叶, 2016 (2) :185-186.

[2]龚永新.茶文化产业的形成、发展与推动[J].产业与科技论坛, 2009 (1) :48-49.

[3]Zong-mao CHEN, Zhi LIN.茶与人体健康:茶叶活性组分的生物医学效应和当前关注的若干问题 (英文) [J].Journal of Zhejiang UniversityScience B (Biomedicine&Biotechnology) , 2015 (2) :87-102.

[4]吴步畅, 唐学文.茶与人体健康[J].浙江中西医结合杂志, 2006 (8) :477+493.

[5]吴雪原, 盛旋, 樊玮等.三种农药在茶汤中的浸出及对人体健康影响的风险评价[J].茶叶科学, 2007 (2) :141-146.

篇4：购房补充协议该怎么签

原本，开发商通常都是使用《商品房买卖合同》示范文本的，正式合同无法修改，但是购房者却可以通过签署补充协议，来保障自己的权益。然而如何签订补充协议才更为有效，不会让其反而成了开发商乱开霸王条款的便利工具呢？我们在购房前就必须先弄清补充协议该怎么审、怎么签。

买卖合同成摆设

去年，李先生看中了一套商品房，并缴纳了认购款和定金。今年3月，他到售楼处签订正式购房合同时，却发现之前广告宣传页承诺的“双卫”变成了“单卫”，一楼的卫生间变成了储藏间。不仅如此，在签订《商品房买卖合同》时，开发商还要求所有购房者必须再签一份补充协议，且该补充协议是事先打印好的格式合同，其中有许多内容与主合同相违背。李先生发现，不少条款都是开发商强行约定的，如 “甲方（开发商）自身原因造成未在本合同约定期限内将房屋交付购房人，购房人给予甲方30日的宽展期，宽展期内合同继续履行，甲方无需承担违约责任。”

除此之外，李先生还发现补充协议中有多项内容明显与主合同原内容违背，大量免去了开发商本应有的责任和义务。“这哪是补充协议，根本是本末倒置。”更让李先生无法接受的是，他在得到“不能更改、不能删减”的答复后拒绝签字，并要求退房。开发商却称，可以退房，但先前交付的认购款和定金不能退还。之后，他向多个部门反映都没有结果，而开发商也只是口头承诺可以将“单卫”改成“双卫”，但表示签补充协议没有商量的余地。

先防霸王条款

记者了解到，目前全国各地因补充协议所造成的购房纠纷日益增多。虽然补充协议原是为了完善标准合同，但现在则往往成为开发商的霸王条款，消费者基本上没有商量的余地。

按理，补充协议应由双方共同协商签订，如果消费者认为有关约定不合理，可以提出来进行修改，如果因补充协议产生分歧，消费者可提出退房并退回认购款和定金。法律人士也指出，合同双方的权利和义务应当是对等的，李先生所遇到的补充协议却强调任何情况下均由消费者承担责任，违背了主合同的主旨，剥夺了消费者权利。而其有关违约金比例的约定不公平，在加重购房者违约成本的同时降低了开发商的违约惩罚，显失公平，是明显的霸王条款。

另外，补充协议作为合同一般应是与主合同同时签订的，其内容应为对主合同的补充，而非更改。如果其中内容与主合同不一致，应以政府认可的联机备案合同为准。补充协议中有明显免除已方责任、加重对方责任、排除对方主要权利内容的格式条款的，应当认定为无效条款。同时，补充协议一旦签署也就具有了法律效力，因此对于这类明显的霸王条款、无效条款，购房者还是要从一开始就据理力争，防止交了钱、付了款之后才发现利益受损。

遵循三大原则

其实，补充协议是买卖双方在使用《商品房买卖合同》范本签约时，对双方各自关心的条款内容进行修改或增加，以明确双方权利义务的条款或协议。现在市场交易中二手房合同补充条款多为双方协商的自拟格式，商品房出售合同的补充条款多为开发商拟订的格式条款，但条款是可以调整的。对于补充协议，购房者可以尽可能地就自己重点考虑的问题与开发商多进行沟通和协商，并遵循三大原则：

一是细致。首先将整个交易的全过程，包括合同签订、履行的全过程，其中涉及广告、合同、退房、退款甚至离婚和死亡等都应予以充分考虑；其次是对涉及房屋的质量、面积、配套设施及社区环境等方面内容加以明确；最后是对可能产生争议的地方，包括一些有借鉴意义的案例订入协议。

二是违约责任。订立补充协议时，应该注意权利与义务的对应，每一项义务都意味着责任，每一个责任都会产生违约对应的后果。

三是举证责任。购房者在目前的全部房地产交易过程中较难行使知情权，在诉讼或仲裁中无法提供相应的证据，如果按照一般举证原则即谁主张谁举证的做法，是无法有效地保护购房者权利的，所以补充协议在某些方面采用举证责任倒置的方法，规定由开发商来承担举证责任，以此来保护购房者利益。

细数八个问题

另外，对于许多购房合同所没有提到的细节问题和容易出现纠纷的部分，购房者则要仔细罗列，具体则可以重点关注以下八个问题：

1、套内建筑面积和公摊面积的合理误差范围，目的是防止交房时在合同约定范围内套内建筑面积缩水、公摊面积增大。

2、公积金和商业贷款因银行和开发商的原因办不下来的处理问题，目的是防止开发商应退房而扣除购房者的定金或追究违约金。

3、房屋交付时开发商要提供房屋面积实测数据，约定如果开发商提供不了，购房者可以退房或者拒收，而开发商要按日支付违约金，目的是防止购房者办理入住后因装修等问题而被动。

4、物业的约定，目的是防止入住后开发商或物业公司提高收费标准，而购房者又无当初开发商承诺的依据的情况。

5、精装修房屋的具体装修标准，不能被开发商以“进口”、“高级”、“优质”等不明确的说明误导，要详细约定与房屋有关的内外装修、设施的种类、型号、颜色、位置、方向、可参考的价格等因素，目的是防止对装修提出异议而无依据的情况。

6、开发商给购房者办理产权证的具体时间，合同里约定的只是开发商提交材料的时间，目的是防止开发商无限期的给购房者办理产权证，影响购房者行使所有权。

7、房屋的屋面、外墙面使用权归业主所有，开发商使用要经过业委会同意，目的是防止开发商因商业目的使用而影响购房者的正常生活。

8、在合同和补充协议里没有约定或约定不明确的，可以用开发商发布的广告、宣传材料作为相关内容的依据。

篇5：合伙协议补充协议

（范本）

甲方名称：汉镒资产管理股份有限公司

公司地址：

法定代表人：

联系电话：

乙方名称：

公司地址：

法定代表人：

联系电话：

根据甲乙双方于XXXX年XX月XX日签署的《合伙协议》的约定，甲乙双方在平等协商、互惠互利的基础上，达成如下补充协议：

一、定义

1.1后元基金：是指由甲方作为发起人并担任合法投资顾问或普通合伙人的南京后元投资合伙企业（有限合伙）。

1.2 后元基金合伙协议：指《南京后元投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》。

二、投资收益补偿费支付前提

2.1 根据甲乙双方签署的《合伙协议》的基础上，如后元基金不能实现乙方所要求的年化加权收益的，则作为后元基金普通合伙人的甲方应向乙方支付投资收益补偿费。

2.2 如后元基金实现乙方所要求的年化加权收益的，则乙方不向甲方收取投资收益补偿费。

三、投资收益补偿费支付条件、标准 3.1如后元基金可分配收益分配后，有限合伙人年化加权收益率低于12%（含本数）时，视为甲方经营管理成效一般，甲方应按年化加权收益12%的标准减去有限合伙人实际分配收益的差额向乙方支付投资收益补偿费。

3.2如后元基金可分配收益分配后，有限合伙人年化加权收益率高于12%时，视为甲方经营管理优秀，则甲方无需向乙方支付投资收益补偿费。

四、投资咨询服务费的支付

4.1 如后元基金不能实现乙方要求的年化加权收益的，甲方应在后元基金存续期满并清算之日起10个工作日内向乙方一次性支付投资收益补偿费。

4.2 乙方收款指定账户如下：

账户名：

账 号：

开户行：

五、协议保密

5.1甲乙双方及内部人员对本协议项下所涉之具体内容以及因此所获悉的对方或客户的任何业务、财务、管理等方面的信息，包括但不限于客户信息、经营状况以及投资表现等，均负有保密义务；未经对方同意，均不得向第三方披露(不论口头、书面、机读形式还是其他方式披露)，一方违反上述保密义务的，应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。

5.2 在下列情形时，本协议双方尚可披露以上所述信息：

（1）法律及司法机关的要求，包括传票和公安、检察院、法院命令；

（2）任何有管辖权的政府机关、监管机构或证券交易所的要求；

（3）向该方的专业顾问或律师披露；

（4）非因该方过错，信息进入公有领域；

（5）各方事先给予书面同意。

5.3 本协议终止后本条款约定仍然适用，保密期限为自本协议生效之日起 5年。

六、协议的效力

6.1 本协议经甲乙双方法定代表人或授权代理人签署盖章后生效。

6.2在本协议有效期内，任何一方要提前终止本协议，需要与另一方协商解决善后事宜，双方对善后事宜达成共识并签订相关书面协议约定后，本协议可提前终止。

6.3 如甲乙双方一致书面同意终止本协议，则本协议终止。协议终止前已经发生的权利义务并不因此受到影响，继续履行。合同终止后，本协议第七条（协议保密）和第十条（法律适用与争议解决）不受影响。

七、违约责任

7.1甲乙双方应严格遵守本协议约定的义务，如有违反，则违约方应赔偿另一方因此所遭受的全部损失。

7.2 乙方在服务客户过程中，应该维护甲方的利益和声誉，如因为乙方过错造成甲方经济损失或名誉损害的，乙方应承担全部法律责任。甲方在支持乙方客户服务的过程中，应该维护乙方的利益和声誉，如因为甲方过错造成乙方经济损失或名誉损害的，甲方应承担全部法律责任。

7.3一方未履行或违反依据本协议所应承担的义务，经另一方通知，在10个工作日内仍不履行义务或不予采取补救措施，另一方有权解除协议，并有权要

求违约方承担违约责任。

八、法律适用与争议解决

8.1 本协议的成立、生效、解释、履行、修改和终止等事项均适用中国法律。

8.2 由本协议引起或与本协议有关的任何争议，双方应尽最大努力通过友好协商解决；如协商不成，则应提交甲方所在地的人民法院诉讼解决。

8.3 在协商或诉讼期间，对于本协议不涉及争议部分的条款，双方当事人仍须履行。

九、不可抗力

9.1 “不可抗力”，是指协议双方不能控制、不可预见或即使预见亦无法避免的事件，该事件妨碍、影响或延误任何一方根据本协议履行其全部或部分义务。

9.2 该事件包括但不限于地震、台风、水灾、火灾、其他天灾、战争、骚乱、罢工或其他类似事件、新法规的颁布或对原法规的修改等政策因素。

9.3 如发生不可抗力事件，遭受该事件的一方应立即用可能的最快捷的方式通知对方，并在十五个工作日内提供证明文件说明有关事件的细节和不能履行或部分不能履行或需延迟履行本协议的原因，由各方协商是否延期履行本协议或变更、终止本协议。对此造成的风险和损失，部分或全部免予承担违约责任。

十、通知和送达

10.1 本合同所有条款规定的买卖双方授权或要求的所有通知（包括发票和报告）都必须采用书面形式，并且采用EMS、电子邮件方式之一送达至下面的地址或双方书面通知的其他地址。

甲方：

送达地址：

电话：

传真：

E-mail：

收件人：

乙方：

送达地址：

电话：

E-mail：

传真：

收件人：

10.2 上述通知在以EMS、电子邮件方式之一在正常工作日期间向本协议约定的送达地址、电话号码、邮箱、发出即视为发出人已经履行了通知义务，被通

知一方不得以未接到、不予确认等方式主张对方未送达相关通知。

十一、协议的解释

11.1 本协议由各方在平等的基础上，经友好协商而订立。对本协议的解释不应考虑任何对起草合同的一方做出不利解释或诠释的假设或规则。

11.2 本协议的不同条款和部分条款的标题，仅供查阅方便之用。不影响本协议任何条款的含义和解释。

十二、附则

12.1 本协议执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除协议。对本协议任何条款所作的书面变更，不影响未变更条款继续有效。本协议未尽事宜，由双方另行签订补充协议。补充协议作为本协议的组成部分，与本协议具有同等法律效力。

12.2 如果本协议任何时候某个条款根据管辖法律违反法律、无效或不可执行，不影响或损害本协议其他条款在本管辖范围内的合法性、有效性和可执行性。

12.3 本协议一式两份，甲方乙方各执壹份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

甲方（盖章）:乙方（盖章）:

法定代表人或者授权代理人（签字）法定代表人或者授权代理人（签字）

篇6：合作框架协议补充协议

甲方：贵州环宇药业有限公司

乙方：重庆恒兴房地产开发有限公司

本协议是甲、乙双方于2012年12月30日签订协议的基础上经反复协商达成如下补充协议：

项目规划：

一、为了响应遵义县委、县人民政府“退城进园”的战略部署，依托遵义县资源优势，乙方在控股甲方的基础上决定与甲方一道，共同长期发展，为做大做强遵义药业做出贡献。

二、乙方控股重组新的贵州环宇药业有限公司后工商注册和纳税登记地址在遵义县。

三、“新的贵州环宇药业有限公司”建设项目选址在遵义县工业园区内。

建设规模及内容：

四、建设总投资13亿元，分两期建设。

一期投资6亿元，征地1000亩，建设“新的贵州环宇药业有限公司”的配套产品加工生产区，药品生产区，药品贮存、物流区，中药材收贮加工区。

1、建设贵州国家基本药物大输液生产基地，正常年产大输液5亿袋/瓶。

2、建设贵州国家基本药物小针剂生产基地，正常年产小针

剂3亿支。

3、建设年产中成药、医疗器械2亿袋/瓶。

二期投资7亿元，建设大输液配套材料丁基胶塞分厂、铝盖分厂、纸箱分厂，中药材收贮中心，加工中心。

建设以遵义县平正乡为主的中药黄柏基地2万亩。在遵义县境内建设薄荷、半夏、生姜、山银花1万亩。在满足本公司生产后直接与国内八大药材市场对接，以解决药农和基地产销难的后顾之忧。预期加工、商贸总产值达30亿元以上。

五、建设资金

1、甲方以现有公司名称、商标、专利、药品批文、厂房及基础设施、设备、仪器、厂区用地折价成股本。乙方以现金方式投入并控股，重组新的贵州环宇药业有限公司。由乙方先期投入现金展开新的贵州环宇药业有限公司的征地及前期建设费用。

2、甲乙双方同意县人民政府将贵州环宇药业有限公司原址地块及周边棚户区地块按照规划无偿收回公开挂牌出让，用于城市开发建设。甲乙双方在同等条件下享有优先开发权。甲乙双方如取得该项目后申请县人民政府按最优惠的政策（退城进园、棚户区双改、易地技术改造）将该项目的土地出让金的70—95%补助给甲乙双方专项用于新公司厂区建设。甲乙双方并将该项目开发所取得的利润用于新公司。

3、甲乙双方同时申请县人民政府对新征用地实行优惠并对相关税费实行减免，以利于加快新公司项目建设。

六、甲乙双方经与遵义县委、县人民政府达成投资协议后，在规定的时间内按县政府指定的银行账户由乙方预付1000万元展开项目建设的前期工作。乙方在控股甲方公司重组完成后，乙方按与甲方的协议安排项目协调小组进驻贵州环宇药业有限公司进行厂区的拆迁工作。

七、本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方：贵州环宇药业有限公司

乙方：重庆恒兴房地产开发有限公司

篇7：资质挂靠协议补充协议 - 1

甲方： 乙方：

1、本补充协议中下列词语的定义是：

（1）原合同，是指双方于2017年4月1日 签订之《资质挂靠协议》（2）项目，是指XX项目。

双方本着互利互惠的原则，经友好协商，就原合同中未尽事宜协商达成一致，为此特订立以下补充协议。

第一条： 甲乙双方约定原合同自项目物业服务合同正式生效之日起生效，至甲方与成都市公共住房服务中心签订项目物业合同解除、终止之日止。乙方应在原合同解除或终止后5日内按甲方要求开始做好移交工作。

第二条 项目员工与甲方实质上并不存在任何劳动合同关系或雇佣关系，乙方在本合同履行过程中的人身及财产安全由乙方自行负责，与甲方无关。

第三条 甲方同意乙方2018年10月1日新增“XX”项目资质挂靠。

第四条 乙方在2018年12月31日前向甲方支付2018年10月1日至2019年9月30日（12个月）管理服务费（11855.18元大写壹万壹仟捌佰伍拾伍元壹角捌分整）。

管理服务费测算方式：按年总产值的3%计算

年总产值=803套（公共租赁住房）×41.01元/月/套（公共租赁住房的委托管理费基本标准）×12个月即年总产值为¥395172.36元

管理服务费即¥395172.36元×3%=11855.18元

第五条 项目履约保证金由乙方支付，乙方必须在成都市公共住房服务中心要求支付前转入甲方账户。

第六条 XXXX物业服务有限公司已于2018年7月11日变更为成都中勤物业管理有限公司。

本协议生效后，即成为原合同不可分割的组成部分，与其具有同等的法律效力。

除本协议中明确所作补充的条款之外，原合同的其余部分应完全继续有效。

甲方：乙方：

篇8：离婚协议书的补充协议

乙方：×××，女，××××年××月××日出生，身份证号码：××××××××××××××××××。

甲乙双方于××××年××月××日签订了《离婚协议书》并于××××年××月××日在××市××区登记离婚，现经双方在自愿、平等、协商一致的前提下，依法就有关问题达成如下协议：

一、《离婚协议书》第一条规定的“共同住房(××××××××××××××××)”，系指座落于××市××区××××××号的房屋。

二、该房屋产权归乙方所有，该房产在办理房改或过户登记到乙方名下过程中，若需补交地价，所需费用由甲方负担。

三、《离婚协议书》的`其他条款仍然有效。 本协议书经甲乙双方签字后生效。

本协议书一式三份，甲乙双方各执一份，公证处存档一份。

-------------------华丽丽的分割线------------------

男方：女方：

××××年××月××日

自愿离婚协议书范本【标准版】

男方：____，男，____，____年____月____日生，住址：____________，电话：_________

女方：____，女，____，____年____月____日生，住址：____________，电话：________

男方与女方于____年月认识，于____年月日在登记结婚，婚后于____年____月____日生育一女儿，名____.因致使夫妻感情破裂，已无和好可能，现经夫妻双方自愿协商达成一致意见，订立离婚协议如下：

一、男女双方自愿离婚。

二、子女抚养、抚养费及探望权：

女儿由____方抚养，随同____方生活，抚养费(含托养费、教育费、医疗费)由____方全部负责，____方应于年月日前一次性支付元给女方作为女儿的抚养费(/男方每月支付抚养费____元，男方应于每月的1-5日前将女儿的抚养费交到____方手中或指定的____银行帐号：________________________)

在不影响孩子学习、生活的情况下，____方可随时探望____方抚养的孩子。(____方每星期休息日可探望女儿一次或带女儿外出游玩，但应提前通知____方，____方应保证____方每周探望的时间不少于一天。)

三、夫妻共同财产的处理：

⑴存款：双方名下现有银行存款共____元，双方各分一半，为____元。分配方式：各自名下的存款保持不变，但____方应于____年月____日前一次性支付元给女方/男方。

⑵房屋：夫妻共同所有的位于____的房地产所有权归女方所有，房地产权证的业主姓名变更的手续自离婚后一个月内办理，____方必须协助____方办理变更的一切手续，过户费用由____方负责。____方应于年月日前一次性补偿房屋差价元给男方。

⑶其他财产：婚前双方各自的财产归各自所有，男女双方各自的私人生活用品及首饰归各自所有(附清单)

四、债务的处理：

双方确认在婚姻关系存续期间没有发生任何共同债务，任何一方如对外负有债务的，由负债方自行承担。(____方于____年____月____日向____所借债务由____方自行承担____)

五、一方隐瞒或转移夫妻共同财产的责任：

双方确认夫妻共同财产在上述第三条已作出明确列明。除上述房屋、家具、家电及银行存款外，并无其他财产，任何一方应保证以上所列婚内全部共同财产的真实性。

本协议书财产分割基于上列财产为基矗任何一方不得隐瞒、虚报、转移婚内共同财产或婚前财产。如任何一方有隐瞒、虚报除上述所列财产外的财产，或在签订本协议之前二年内有转移、抽逃财产的，另一方发现后有权取得对方所隐瞒、虚报、转移的财产的全部份额，并追究其隐瞒、虚报、转移财产的法律责任，虚报、转移、隐瞒方无权分割该财产。

六、违约责任的约定：

任何一方不按本协议约定期限履行支付款项义务的，应付违约金____元给对方(/按支付违约金)

七、协议生效时间的约定：

本协议一式三份，自婚姻登记机关颁发《离婚证》之日起生效，男、女双方各执一份，婚姻登记机关存档一份。

八、如本协议生效后在执行中发生争议的，双方应协商解决，协商不成，任何一方均可向____人民法院起诉。

男方：_______ 女方：________

篇9：离婚协议补充协议书

二、结婚后与离婚前的共同财产

1、离婚时为女儿的生活环境、健康成长，XX处的一切财产归女方和女儿所有。

2、因女方原因，导致抚养权归男方，也同时为了女儿的生活环境、健康成长协议如下：

(1)女方同意出资为女儿按揭购买一套商品房，经达成协议，女方愿意付房屋首付房款及房屋内装修，按揭款由男方负责。

三、离婚后因故双方仍共同生活了一年多，期间购置的XXXX小车归女方所有，按揭部分由男方负责，并办好一切手续过户到女方。

此协议双方认可、签字按手印生效，一式两份，双方各执一份，协商达成后无任何纠纷，双方的任何事情无权干涉。

男方：

女方：

年 月 日

-------------------华丽丽的分割线------------------

男方：____(写明姓名、性别、年龄、民族、籍贯、职业或者工作单位和职务、住址、联系电话)

篇10：公寓房屋租赁框架协议补充协议

甲方：(以下简称甲方)

乙方：(以下简称乙方)

丙方(以下简称丙方)

鉴于甲乙双方于年月日签署了公寓房屋租赁框架协议（原协议编号为），现针对具体的付款方式、付款时间点及相关责任问题，甲乙丙三方协议同意如下事项：

一、甲乙丙三方同意将丙方追加为原公寓房屋租赁框架协议中的承租方，并同意丙方于承租范围内承担原协议之权利义务关系。乙方将依据丙方上月实际承租状况提供上述承租范围供甲方作业，乙方仅承担扣除丙方承租范围及其他劳务公司承租范围后之付款义务，详细作业应该下列方式处理。

1)经乙方提供上个月住宿费对帐明细给甲方后，甲方应于每月15日前提供发票给乙方及丙方。

2)丙方应于每月18日前依乙方提供的上个月住宿人数及住宿费对帐明细开具住宿费发票给乙方，并将应给付甲方的上个月住宿费支票交给乙方由乙方代转给甲方，乙方将于每月23日将乙、丙方应给付甲方之支票交付给甲方。

3)乙方于收到丙方开具的住宿费发票及丙方委托乙方代为转交给甲方的住宿费支票后，于每月25日按照乙方财务规定的时间及方式支付丙方上月被派遣人员的住宿费金额给丙方。

4)甲方应于每月27日前或收到款项后立即通知乙方上述丙方之支票是否兑现。

5)乙方同意於_____年____月_____日前給付__________元之押金給甲方，以擔保原協議之履行，甲方應於原協議終止或期滿後七日內返還押金。

6)上述日期如遇假日者，应顺延一日。

二、违约责任

1)甲丙双方应严格按照本协议规定的时间履行相应的开票或付款义务，如乙丙双方

未能按时收到住宿费的发票，乙丙双方可相应的推迟住宿费的付款时间。

2)因乙方是于收到丙方代为转交的支票后方转付给甲方，所以丙方不得以任何理由拖延或拒付住宿费的支票给乙方或拒绝/不能兑现该支票，否则乙方可自

支付给丙方的管理费中先行扣除相应支付给甲方的住宿费金额，丙方不得有异议，且管理费不足抵扣的部份，丙方应于接到乙方通知之日起３日内将差额补足，如每逾期一日，丙方应支付住宿费总金额１％的违约金，如延迟三日以上，丙方应支付住宿费总金额３％的违约金，且乙方有权终止与丙方之间的劳务派遣关系。

3)乙方对本协议中住宿费的支付承担连带责任，若甲方于27日当天未收到相应住

宿费，则可向乙方进行追偿，乙方应在15日内对所欠租金进行给付。

三、本补充协议作为原协议不可分割的一部分，甲乙丙三方应严格遵守原协议及补充协

议规定的权利义务，如与原协议有冲突的条款，将以本补充协议为优先。

四、本协议及附件协议为甲乙丙三方及甲乙双方之间的交易规范，均为各方的商业秘密

文件，甲乙丙三方均不得泄漏本协议及附件协议相关信息给任何第三方，否则守约方可追究违约方的法律责任。

五、本协议一式三份，甲乙丙三方各执一份，且具有同等法律效力。如三方存在争议，应本着友好协商的方式进行，如协商不成，三方均可向甲方所在地法院提起诉讼。

甲方：(签章)

乙方：(签章)

篇11：清砂打磨等承包协议补充协议

甲方：方城中铸液压设备有限公司

乙方身份证号码：因甲方实验需要，由乙方负责打磨铰链梁所有耳部，及在铰链梁缸体上部打磨一位置，供甲方打硬度使用。特制订本补充协议：

1.结算数量以甲方需要打磨铰链梁为准，按2元/吨进行结算。

2.本协议期限随原承包协议期限及甲方工作需要。

3.铰链梁缸体上部打磨位置由甲方检验指定，并听从甲方检验安排。

4.如果甲方不需要打磨铰链梁耳部，则2元/吨取消，但乙方应无条件的打磨铰链梁缸体上部。

本协议未尽事项，双方协商解决。

本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方：方城中铸液压设备有限公司

代理人：

乙方：

篇12：补充协议

为完善2014年7月8日云台商场（甲方）与（乙方）签订的租赁合同，进一步明确合同执行条款，经甲乙双方协商同意，特订立以下条款以便共同信守：

安全：自本合同签订之日起，合同期间乙方应对本租赁场所安全管理工作负全责，自觉加强日常安全管理，对经营场所财、物办理财产保险。

经营范围：原则上以该场地办理的营业执照经营范围为准，但根据甲方单位实际，乙方不宜从事餐饮、食品、电玩、洗浴类。代收代缴：合同期间乙方应缴纳代收代缴（含税、费）等杂费叁万叁仟元整，签合同时一次性缴清。若遇政策调整，代收代缴额度再协商处理。

水电方面：甲方提供的供水设施，乙方不得随意更改他用，甲方所属相邻四间门店用水与乙方共用，但乙方有现场用水管理权限。甲方原提供给该经营场所发电设备，现乙方应维护保管其正常状态。

本协议与主租赁合同书具同等法律效力。

甲方：乙方：

篇13：补充协议书

根据甲乙双方2005年12月10日签定的租赁合同书（简称“租赁合同”）约定，乙方承租甲方位于牡丹江市东三条路的房产经营“世纪大酒店”项目。

鉴于乙方租赁期已于2011年3月8日结束；鉴于甲方同意乙方租赁延期6个月至2011年9月7日已满；鉴于乙方希望甲方再次延期经营的请求。甲乙双方就原租赁合同达成如下补充协议。

1、甲方同意将原租赁合同租赁期延长5年给乙方继续经营“世纪大酒店”项目。即自2011年9月8日起，至2016年9月7日止。

2、租金变更为：年租金7.5万元。

3、租金缴付时间变更为：每年的9月1日前一次性缴付下一租赁年度的全部租金。

4、在延长租赁期内房屋的防水防潮保温等修缮责任和费用由承租人负责。

5、在延长期租赁期内乙方不得以对承租房屋进行修缮或新增装修为由向甲方主张补偿；亦不得以此理由向开发征用或开发拆迁人主张补偿。

6、如遇政府征收征用或开发商拆迁时，乙方租赁房屋内的所有装修的补偿全部归甲方所有，甲方是唯一受偿人。停

产、停业的损失补偿由乙方享有，甲方不得干涉。但是乙方投资的设备设施可以自行迁出。

7、在延长租赁期内，甲方有权同第三人就租赁房屋签订开发动迁协议，乙方不得以有租赁合同承租权为由阻碍甲方权利；甲方和第三人签订征用或开发动迁协议时，“租赁合同”及补充协议终止；但是，甲方应当为乙方保留90天的经营期（在延长租赁期内）。

8、本补充协议与原“租赁合同”具有同等效力，不一致之处以补充协议为准。

9、本协议签字后生效，原“租赁合同”其它条款依然有效。

甲方：乙方：

篇14：产品合同补充协议

需方：

供，需双方于XX年XX月XX日签署了《产品销售合同》，合同编号：XXXX,现经双方协商一致，特作如下补充规定：

一、 在原合同第二条基准上补充“质保期自需方收货签收日起计算”。

二、 本协议是原合同的补充，与原合同不一致之处，以本补充协议为准。本协议一式两份，供，需双方各执一份，由供需双方代表签字并加盖公章，自双方签字或盖章之日起生效。