2011年造价员考试工程造价基础知识模拟试题17范文

2024-09-03

2011年造价员考试工程造价基础知识模拟试题17范文（精选4篇）

篇1：2011年造价员考试工程造价基础知识模拟试题17范文

2011年造价员考试工程造价基础知识模拟试题17 1．根据《工程造价咨询企业管理办法》规定，新申请工程造价咨询企业资质的，其资质等级按照相应的资质标准（）。

A．可核定为甲级，并设暂定期1年

B．只能核定为乙级，并设暂定期l年

C．只能核定为乙级，并设暂定期2年

D．只能核定为丙级，并设暂定期l年

2．根据《工程造价咨询企业管理办法》规定，下列属于工程造价咨询企业业务范围的是（）。

A．工程竣工结算报告的审核

B．工程项目经济评价报告的审批

C．工程项目设计方案的比选

D．工程造价经济纠纷的仲裁

3．根据我国现行有关规定，下列关于工程造价咨询单位的表述中正确的是（）。

A．新开办的工程造价咨询单位可以申请甲级资质等级

B．对年检不合格的工程造价咨询单位，应限其整改l年

C．工程造价咨询单位停业半年以上时，应交回其资质证书

D．工程造价咨询单位的年检结论分为合格、不合格两种

4．根据《中华人民共和国建筑法》的规定，下列表述中正确的是（）。

A．经建设单位认可，分包单位可将其承包的工程再分包

B．两个以上不同资质等级的单位联合承包工程的，可以按资质等级高的单位考虑

C．施工现场的安全由建筑施工企业和工程监理单位共同负责

D．建筑施工企业应当为从事危险作业的职工办理意外伤害保险

5．建设单位申领建筑工程施工许可证后，既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，则（）。

A．建筑施工许可证自行废止

B．由发证机关收回建筑施工许可证

C．由建设行政主管机关处以罚款

D．取消该建设项目

6．某房地产开发公司在某市老城区拟开发住宅项目涉及拆迁，按照《建筑工程施工许可管理办法》的规定，在以下有关房地产公司申领施工许可证前应具备的条件中，正确的是（）。

A．拆迁工作必须全部完成B．拆迁补偿安置资金全部到位

C．拆迁工程量已完成50％

D．拆迁进度已符合施工的要求

7．某市立医院拟新建住院大楼，该医院于2007年3月20日领到施工许可证，根据《中华人民共和国建筑法》的规定，该工程应在（）前开工。

A．2007年4月20日

B．2007年6月20日

C．2007年9月20日

D．2008年3月20日

8．某大型基础设施工程已按照国务院有关规定批准开工报告，但因故未能按期开工，若开工时间超过了（）个月，根据《中华人民共和国建筑法》的规定，该工程应当重新

办理开工报告的批准手续。

A．1

B．3

C．6

D．12

9．建设工程项目可分为单项工程、单位(子单位)工程、分部(子分部)工程和分项工程。其中（）是指在一个建设工程项目中，具有独立的设计文件，竣工后可以独立发挥生产能力或效益的一组配套齐全的工程项目。

A．单项工程

B．单位(子单位)工程

C．分部(子分部)工程

D．分项工程

10．建设工程项目中的（）一般按主要工程、材料、施工工艺、设备类别等进行划分。

A．单项工程

B．分项工程

C．单位(子单位)212程

D．分部(子分部)工程

1.B

2．A

3．D

4．D

5．A

6.D

7．B

8．C

9．A

10．B

2011年造价员考试工程造价基础知识模拟试题18 1．下列不属于工程造价职能的是：（D）。

A．预测职能

B．控制职能

C．评价职能

D．核算职能

2．下列不属于工程建设其它费用的是：（D）。

A．工程监理费

B．土地使用权出让金

C．联合试运转费

D．施工单位临时设施费

3．以下对工程造价含义的理解，正确的是（B）。

A．工程造价意味着在投资活动中所支付的全部费用形成了固定资产

B．工程造价的直意就是工程的建造价格

C．投资者与承包商的管理目标总是一致的

D．通常把工程造价的第二种含义理解为建设安装工程价格

4．工程造价（B）特征是一个逐步深化．逐步细化和逐步接近实际造价的过程。

A．单件性计价

B．多次性计价

C．方法多样性

D．组合性计价

5．在进口设备类别中，下列（A）交货类别卖方承担风险较大，在国际贸易中卖方一般不愿采用。

A．卖方在进口国的港口或内地交货

B．卖方在出口国装运港交货

C．卖方在出口国内陆的某个地点交货

D．以上都不正确

6．控制工程造价（更多建筑考试资讯尽在http://jianzhu.kaoshibaike.com/）最有效的手段是（C）。

A．精打细算

B．强化设计

C．技术与经济相结合D．推行招投标

7．（C）是工程项目全过程造价管理的核心和提高管理水平．经济效益的关键。

A．价值工程

B．招标投标

C．合同管理

D．可行性研究

8．某人预计5年后需一笔10万元资金，现在市场上正在发售期限为5年的电力建设债券，年利率10%，一年计息两次,则他现在该购买（B）元建设债券，才能保证5年后获得10万元资金。

A．62100

B．61390

C．66666

D．78400

9．某项目建设期内每年年初贷款分别为300万元．400万元和500万元，年利率10%.若在运营期第5年末一次性偿还贷款，则应偿还的本利和为（D）万元。

A．1576.63

B．1734.29

C．2098.49

D．2308.34

10．对资金时间价值的理解，正确的是（A）。

A．它的实质是资金作为生产要素，在扩大再生产及其资金流通过程中，随时间产生增值

B．若不考虑通货膨胀因素，那么资金时间价值就不存在C．利息是一种机会成本，不是资金时间价值的表现形式

D．等量资金在各个时间点上的价值是相等的2011年造价员考试工程造价基础知识模拟试题19 1．预算定额的水平较施工定额的水平（B）。

A．高

B．低

C．相同

D．不同

2．某产品的生产系统，年产120万吨，投资额为85万元，用生产能力指数法估算年产360万吨该产品的生产系统的投资额为（C）。(n=0.5，f=1)。

A．120.5万元

B．127.5万元

C．147.2万元

D．255.3万元

3．建设项目可行性研究报告可用于（A）。

A．作为向银行贷款的依据

B．作为编制施工图的依据

C．作为工程结算的依据

D．作为招投标的依据

4．在建设项目的设备选用中，应尽量选用（D）。

A．进口设备

B．引进主机

C．成套引用

D．国产设备

5．某企业拟建一幢宿舍楼，预计建设工期为半年，整体工程的合同价款总额已经确定，预计在施工过程中不会随物价变化而变化，最适合的合同价形式为（A）。

A．固定合同总价

B．固定合同单价

C．可调值总价

D．纯合同单价

6．关于生产能力指数，以下叙述正确的是（D）。

A．这种方法是指标估算法

B．这种方法也称为因子估算法

C．这种方法是把项目的建设投资与其生产能力的关系视为简单的线性关系

D．这种方法是表明，造价与规模呈非线性关系

7．我国现行建设项目工程造价的构成中，工程建设其他费用包括（D）。

A．基本预备费

B．税金

C．建设期贷款利息

D．与未来企业生产经营有关的其他费用转自

8．在下列索赔事件中，承包方不能提出费用索赔的是（C）。

A．业主要求加速施工导致工程成本增加

B．由于业主和工程师原因造成施工中断

C．恶劣天气导致施工中断，工期延误

D．设计中某些工程内容错误导致工期延误

9．单台设备试车费属于（D）。

A．联合试运转费

B．设备购置费

C．生产准备费

D．设备安装费

10．下列方法中，属于设计概算审查方法的是（D）。

A．重点审查法

B．分阶段审核法

C．利用手册审查法

D．联合会审法

2011年造价员考试工程造价基础知识模拟试题20 1．基本预备费是指在(C)范围内难以预料的工程费用。

A．可行性研究及投资估算来源：

B．设计任务书及批准的投资估算

C．初步设计及概算

D．施工图设计和预算

2．下列项目中不属于项目决策阶段影响工程造价因素的是（D）。

A．项目规模合理性来源：

B．项目建设标准水平

C．厂址选择

D．建筑结构选择

3．根据《建设工程工程量清单计价规范》中的规定，工程量清单项目编码中第一级编码为分类码，02表示（B）。

A．建筑工程来源：

B．装饰装修工程

C．安装工程

D．市政工程

4．工程索赔必须以（B）为依据。

A．工程师的要求

B．合同学易网提供

C．发包人的要求

D．提出索赔要求的一方

5．工程量清单计价制度要求采用的合同计价方式为（B）。

A．总价合同

B．单价合同

C．可调价格合同

D．固定价格合同

6．时间定额与产量定额之间的关系是（A）。

A．互为倒数

B．互成正比

C．需分别独立测算

D．没什么关系

7．施工阶段控制建筑安装工程投资的目标是(D)。

A．投资估算

B．设计概算

C．修正概算

D．设计预算

8．竣工决算的内容不包括（B）。

A．竣工结算报表

B．竣工结算书

C．竣工决算报告说明书

D．工程造价比较分析

9．由同一专业的单位组成的联合体，当各组成单位资质不一致时，联合体资质（D）。

A．无法确定

B．以资质最高的为准

C．以资质的平均值为准

D．以资质最低的为准

10．某进口设备，到岸价格(CIF)为5600万元，关税税率为21％，增值税税率为17％，无消费税，则该进口设备应缴纳的增值税为(B)万元。

A．2128.00

B．1151.92

C．952.00

D．752.08

2011年造价员考试工程造价基础知识模拟试题21

1、建设工程合同是指承包人进行工程的勘察、设计、施工等建设，由发包人支付相应价款的合同。建设工程合同的主体只能是()。

A.公民个人

B.设计者

C.法人

D.法人

答案：D

2、实际工程质量与预计的工程量可能有较大出入时，应优先选择()

A.总价合同

B.单价合同

C.成本加酬金合同

D.以上合同类型均匀合适

答案：B

3、根据工程建设的不同阶段，建设工程合同可以分为()

A.固定总结合同和固定单价合同

B.建设工程总包合同和分包合同

C.勘察合同、设计合同和施工合同

D.供水供电合同和运输合同

答案：C

4、工程造价的特点是()

A.大额性、可调性、动态性和层次性

B.多样性、单体性、动态性和层次性

C.多样性、可调性、单体性和动态性

D.大额性、单体性、动态性和层次性

答案：D

5、工程造价的构成主要划分为设备及工、器具购置费用、()、工程建设其他费用、预备费、建设期贷款利息、固定资产投资方向调节税。

A.建筑安装工程费用B土地使用费

C.固定资产使用费

D.生成准备费

答案：A

6、下列费用中不属于社会保障费的是()

A.养老保险费

B.失业保险费

C.医疗保险费

D.住房公积金

答案：D

7、工程监理费是指()招标委托工程监理单位实施工程监理的费用。

A.施工单位

B.建设单位

C.质量监督单位

D.国家有关部门

答案：B

8、工程造价计价主要方法有()

A.定额单价法一种

B.直接费单价法一种

C.直接费单价和综合单价法两种

D.定额单价法和直接费单价法两种

答案：C

9、预算定额是由()组织编制、审批并颁发执行。

A.国家主管部门或其授权机关

B.国家发展改革委员会

C.国家技术管理局

D.以上均可

答案：A

10、劳动定额是建筑安装工人在正常的施工(生产)条件下、在一定的生产技术和生产组织条件下、在平均先进水平的基础上制定的。又称()

A.人工定额

B.概算定额

C.施工定额

D.预算定额

答案：A

篇2：2011年造价员考试工程造价基础知识模拟试题17范文

来源：考试大【有了考试大，考遍全天下】 2010年9月2日

试题导读：为了让广大考生更好备考，考试大造价员编辑特整理了“2010年造价员考试基础知识经典模拟试题”以供广大学员复习使用。更多复习资料请访问考试大造价员站点。1.施工总平面图不包括[ ] A、地下已拆除建筑物 B、道路

C、文化生活和福利建筑

D、安全、消防设施位置采集者退散答案：A 分析：施工总平面图设计的内容

(1)建设项目施工总平面图上一切地上、地下已有的和拟建的建筑物、构筑物以及其他设施的位置和尺寸。

(2)一切为全工地施工服务的临时设施的布置位置，包括：道路；加工厂、仓库、文化生活和福利建筑；安全、消防设施位置，永久性测量放线标桩位置等。2.场地平整[ ] A、按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算 B、按设计图示尺寸以建筑物首层面积的一半计算

C、按设计图示尺寸以建筑物首层面积四周向外扩大2M计算 D、按经甲方工程师签批的施工组织设计的使用面积计算答案：A 分析：场地平整按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算，计量单位为m2 3．小跨度工业厂房指小于或等于[ ]m的单层工业厂房。A、6 B、10 C、12 D、18 答案C 分析工业建筑的分类(1)小跨度。指小于或等于12m的单层工业厂房。这类厂房的结构类型以砌体结构为主。(2)大跨度。指15-36m的单层工业厂房。其中15—30m的厂房以钢筋混凝土结构为主，跨度在36m及36m以上时，一般以钢结构为主。4．室内装饰中的木结构墙身均需防火处理，应在制作墙身木龙骨上与木夹板的背面涂刷[ ]遍防火漆。A、2 B、3 C、4 D、5 答案：B 分析：室内装饰中的木结构墙身均需防火处理，应在制作墙身木龙骨上与木夹板的背面涂刷三遍防火漆

1、充分发挥工程价格作用的主要障碍是（）。A．工程造价信息的封闭

B．投资主体责任制尚未完全形成 C．传统的观念和旧的体制束缚

D．工程造价与流通领域的价格联系被割断答案：C。

分析：从表面上看，四个选项都是对的，但单项选择题应该选择最合适的答案，故应选C。

2、静态投资包括建筑安装工程费，设备和工、器具购置费，工程建设其他费用和（）。A．预备费 B．基本预备费 C．涨价预备费

D．未明确项目准备金答案：B

解题要点：静态投资是以某一基准年、日的建设要素的价格为依据所计算出的建设项目投资的瞬时值，它包含因工程量误差而引起的工程造价的增减。

3、建设项目的实际造价（）。A．中标价 B．承包合同价 C．竣工决算价 D．竣工结算价答案：C

解题要点：工程造价具有多次性的计价特征，是一个由粗到细、由浅到深、由概略到精确的计价过程。在竣工验收阶段，要全面汇集在工程建设过程中实际花费的全部费用，编制竣工决算，如实体现该建设工程的实际造价。

4、价格形成的基础是（）。A．供求关系 B．价值采集者退散 C．币值

D．土地的级差收益答案：B

解题要点：影响价格形成的因素很多，除以上4个选项外，还有汇率等因素，但教材一开始就明确指出“价值是价格形成的基础”，因为价格不过是价值的货币表现。

5、某项目中建筑安装工程费用为560万元，设备工器具购置费工为330万元，工程建设其他费用为133万元，基本预备费为102万元，涨价预备费55万元，建设期贷款利息为59万元（没有固定资产投资方向调节税），则静态投资为（）万元。A．1023 B．1125 C．1180 D．1239 答案：B

解题要点：建设项目静态投资包括建筑工程安装费用，设备和工、器具购置费，工程建设其他费用，基本预备费。故只能选B。2010年造价员考试基础知识经典模拟试题（3）

来源：考试大【牵手考试大，成功你我他】 2010年9月2日试题导读：为了让广大考生更好备考，考试大造价员编辑特整理了“2010年造价员考试基础知识经典模拟试题”以供广大学员复习使用。更多复习资料请访问考试大造价员站点。

1、工程造价具有（）。A．分配职能 B．控制职能 C．评价职能 D．预测职能 E．调控职能

答案：A．B．C．D．E 分析：预测、控制、评价和调控是工程造价的特殊职能，但它还具备一般的商品价格职能，因此也应选A。

2、工程造价具有（）职能。A．分配 B．控制 C．计算 D．预测 E．调控答案：A，B，D，E 解题要点：教材中阐述了工程造价有四种职能。但是应该注意，工程造价也是一种价格，它除了具备自身的特殊职能外，还具备价格的基本职能，因此A也是正确答案。

3、工程造价形成过程中，受（）的支配。A．价值规律 B．经营管理规律 C．纸币流通规律

D．供求规律E．社会发展规律答案：A，C，D 解题要点：工程造价有两种含义，一种是投资费用，一种是工程价格。如果把工程造价理解为一种价格，则它应该受支配价格运动的经济规律支配，即价值规律、供求规律和纸币流通规律。

4、工程造价的计价特征有（）。A．单件性 B．多样性 C．多次性 D．复杂性 E．批量性

答案：A，B，C，D 解题要点：本题为2001年全国造价工程师考试题。工程造价的计价特征有单件性、多次性、组合性。方法的多样性、依据的复杂性五个特征，E显然不对。

5、工程造计的层次性包括（）。A．建设项目总造价

B．土建工程及安装工程造价 C．单项工程造价 D．分部分项工程造价 E．单位工程造价答案：A，C，D，E

解题要点：工程造计的层次性包括建设项目总造价、单项工程造价、单位工程造价、分部分项工程造价四个层次。

2010年造价员考试基础知识经典模拟试题（4）

来源：考试大【考试大：你最值得信赖的考试顾问】 2010年9月4日

试题导读：为了让广大考生更好备考，考试大造价员编辑特整理了“2010年造价员考试基础知识经典模拟试题”以供广大学员复习使用。更多复习资料请访问考试大造价员站点。1.投资偏差指投资计划值与实际值之间存在的差异，即投资偏差＝已完工程实际投资-已完工程计划投资 A.上式中结果为正表示投资增加 B.结果为负表示投资节约 C.结果为负表示进度提前 D.结果为正表示进度拖延答案：A、B

分析：投资偏差公式与进度偏差公式不要混淆。

进度偏差=已完工程实际时间-已完工程计划时间为了与投资偏差联系起来，进度偏差也可表示为：进度偏差=拟完工程计划投资-已完工程计划投资

2.常用的偏差分析方法有（）（多选）A.横道图法

B.表格法 C.曲线法

D.网络图法答案：A、B、C.分析：常用的偏差分析方法有横道图法、表格法、曲线法

3、为保证筹建和建设工作正常进行所需办公设备、生活家具等购置费用应计入()。A．建设单位管理费 B．办公和生活家具购置费 C．生产准备费学易网提供 D．建设单位临时设施费

4、下列费用不属于与项目建设有关的其他费用的是()。A．勘察设计费 B．工程监理费 C．工程保险费 D．生产准备费

5、根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标(2003)206号），以下属于直接费的是()。A．管理人员工资

B．生产工人病假在六个月以内的工资 C．差旅交通费 D．咨询费

2010年造价员考试基础知识经典模拟试题（5）

来源：考试大【相信自己,掌握未来,考试大值得信赖!】 2010年9月4日试题导读：为了让广大考生更好备考，考试大造价员编辑特整理了“2010年造价员考试基础知识经典模拟试题”以供广大学员复习使用。更多复习资料请访问考试大造价员站点。

1、根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标(2003)206号），社会保障费不包括()。A．养老保险费 B．劳动保险费 C．失业保险费 D．医疗保险费

2、根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标(2003)206号）的费用划分，措施费中不包括()。A．环境保护 B．夜间施工 C．工具用具使用费 D．已完工程及设备保护、()是工程建设定额中分项最细、定额子目最多的一种定额。A．概算指标 B．概算定额 C．施工定额 D．预算定额

4、下列定额中，()是一种计价性的定额。A．劳动定额 B．产量定额 C．施工定额 D．预算定额

5、下列不属于劳动定额制定方法的是()。A．技术测定法 B．比较类推法 C．经验估计法 D．现场观测法

6、资料显示人工挖1m3土方需基本工作时间63min，辅助工作时间占工作延续时间3%，准备与结束工作时间占工作延续时间5%，不可避免中断时间占2%，休息时间占20%，确定该项目的时间定额为()工日/m3。A．0.125 B．0.166 C．0.188 D．0.195

7、预算定额在编制过程中，一般按()划分分部工程项目。A．结构部位 B．材料部位 C．施工程序 D．使用要求

2010年造价员考试基础知识经典模拟试题（6）

来源：考试大【天天考试大，天天进步大！】 2010年9月4日

试题导读：为了让广大考生更好备考，考试大造价员编辑特整理了“2010年造价员考试基础知识经典模拟试题”以供广大学员复习使用。更多复习资料请访问考试大造价员站点。(1)以设计阶段为重点进行全过程工程造价控制中其在施工图设计阶段影响项目造价的可能性为：[ D ] A．10-15％ B．20-35％ C．75-95％

D．5-35％、E5-75％

(2)初级造价员应聘于一个单位可从事多少万元人民币以下与其专业水平相符合的工程造价业务：[ C ] A．500 B．5000 C．1500 D．3500

(3)工程建设其他费除土地使用费用和与末来生产经营有关的费用外还包括：[ C ] A．生产准备费

B．土地征用及迁移补偿费 C．与项目建设有关的费用 D．设备及工器具购置费

(4)按照有关规定编制的初步设计总概算，经有关机构批准，即为控制拟建项目工程造价的[ C ] A．最低限额 B．最终限额 C．最高限额 D．规定限额

(5)工程造价咨询企业必须是依法取得《工程造价咨询企业资质证书》后才能从事工程造价咨询活动。其资质标准中规定不论甲级乙级企业出资人中注册造价工程师的人数和出资额均不得低于[ D ] A．30、60 B．20、50 C．

10、40 D．60、60

1)已知完成某一工序套劳动定额得到的基本用工12.5工日、超运距用工0.8、辅助用工1.05、人工幅差系数采用12%，该子目的预算定额人工工日消耗量应是多少工日？[ A ] A． 16.072 B．14.572 C． 14.000 D．17.22

(2)项目编码采用十二位阿拉伯数字表示，其中（B）为分部工程顺序码。A．

一、二位 B．五、六位 C．七至八位 D十至十二位(3)在理解工程量清单的概念时，首先应注意到工程量清单是由[ C ]提供的文件。A．工程造价中介机构 B．工程招标代理机构 C．招标人 D．投标人

(4)[A]是为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面的非工程实体项目。A．措施项目 B．零星工作项目 C．分部分项工程项目 D．其他项目

(5)投资决策过程可进一步分为规划阶段、项目建议书阶段、可行性研究阶段、评审阶段。由于不同阶段所具备的条件和掌握的资料不同，因而投资估算的准确程度也不同，在正常情况下可行性研究阶段的投资估算误差率在[ C ] A．±30% B．±20% C．±10% D．±10%以内

2010年造价员考试基础知识经典模拟试题（8）

来源：考试大【考试大：你最佳的考试选择】 2010年9月4日

试题导读：为了让广大考生更好备考，考试大造价员编辑特整理了“2010年造价员考试基础知识经典模拟试题”以供广大学员复习使用。更多复习资料请访问考试大造价员站点。1．空心板较为经济的跨度为[ ] m。A、2．4—4.2 B、2．4---7．2 C、3—4.8 D、4—7.2 答案；A 分析；空心板的厚度尺寸视板的跨度而定，一般多为110-240mm，宽度为500—1200mm，跨度为2．4-7．2m，其中较为经济的跨度为2．4—4。2m。

2．[ ]是工业化建筑中装配式建筑的主导做法 A、砌块建筑 B、大板建筑 C、框架建筑 D、盒子结构答案；B 分析；砌块建筑：这是装配式建筑的初级阶段。大板建筑：这是装配式建筑的主导做法。

框架建筑：这种建筑的特点是采用钢筋混凝土的柱、梁、板制作承重骨架，外墙及内部隔墙采用加气混凝土、镀锌薄钢板、铝板等轻质板材建造。

3.当地基浅层地质较差，持力土层埋藏较深，需要采用深基础才

能满足结构物对地基强度、变形和稳定性要求时，可用[ ]。A、箱式基础 B、沉井基础 C、扩大基础 D、桩基础答案；D 分析； 1．扩大基础

这是桥涵墩台常用的基础形式。它属于直接基础，是将基础底板设在直接承载地基上，来自上部结构的荷载通过基础底板直接传递给承载地基。2．桩基础

当地基浅层地质较差，持力土层埋藏较深，需要采用深基础才能满足结构物对地基强度、变形和稳定性要求时，可用桩基础。3．沉井基础

桥梁工程常用沉井作为墩台的梁基础。沉井形式各异，但在构造上均主要由井壁、刃脚、隔墙、井孔、凹槽、封底、填心和盖板等组

2010年造价员考试基础知识经典模拟试题（9）

来源：考试大【天天考试大，天天进步大！】 2010年9月6日

试题导读：为了让广大考生更好备考，考试大造价员编辑特整理了“2010年造价员考试基础知识经典模拟试题”以供广大学员复习使用。更多复习资料请访问考试大造价员站点。1．砖基础与钢筋混凝土柱基相连接时，砖基础算至(B)A.柱基础边 B.柱边

C.柱子中心线 D.以上答案都不对

2．下列有关平板的论述，正确的是(B)A.平板是指肋形楼板以外的板提供

B.平板是指无柱、无梁，四周直接搁置在墙上的板 C.平板是指不带梁，直接用柱支承的楼板 D.平板是指很平的板，无质量问题的板

3各种现浇屋面板与挑出的钢筋混凝土挑檐天沟相连时，以外墙的(D)为界，外为挑檐天沟，内为现浇屋面板 A.中心线 B.轴线 C.内边线 D.外边线

4．计算钢筋工程量时,设计未规定搭接长度的,其搭接钢筋用量(B)。A.按实调增

B.已包括在钢筋的损耗搭接率之内，不得计算 C.按施工规范计算 D.与甲方协商解决

5．各类门窗制作、安装工程量均按(A)计算。A.门窗洞口面积 B.门窗框外围面积 C.门窗框中线面积 D.门窗扇面积

2010年造价员考试基础知识经典模拟试题（10）

来源：考试大【相信自己,掌握未来,考试大值得信赖!】 2010年9月6日

试题导读：为了让广大考生更好备考，考试大造价员编辑特整理了“2010年造价员考试基础知识经典模拟试题”以供广大学员复习使用。更多复习资料请访问考试大造价员站点。1．楼地面工程块料面层按(A)计算工程量 A.实铺面积 B.建筑面积

C.墙内边线围成的面积 D.主墙间的净面积

2．某卷材屋面，女儿墙内侧周长为140m，围成的面积为1000m2，则卷材屋面工程量为(C)m2 A.1000 B.1140 C.1035 D.1070 E.给的条件不够，不能计算

3.铝合金窗定额编制是以成品安装编制的，由供应地至现场的运输费按(C)计算 A.实际发生提供

B.按铝合金窗运输项目计算 C.按木门窗运输项目计算 D.钢门窗运输项目计算

4．砖基础与钢筋混凝土柱基相连接时，砖基础算至(B)A.柱基础边 B.柱边 C.柱子中心线 D.以上答案都不对

5．下列有关平板的论述，正确的是(B)A.平板是指肋形楼板以外的板提供

B.平板是指无柱、无梁，四周直接搁置在墙上的板 C.平板是指不带梁，直接用柱支承的楼板

D.平板是指很平的板，无质量问题的板

2010年造价员考试基础知识经典模拟试题（11）

来源：考试大【天天考试大，天天进步大！】 2010年9月6日

试题导读：为了让广大考生更好备考，考试大造价员编辑特整理了“2010年造价员考试基础知识经典模拟试题”以供广大学员复习使用。更多复习资料请访问考试大造价员站点。

1各种现浇屋面板与挑出的钢筋混凝土挑檐天沟相连时，以外墙的(D)为界，外为挑檐天沟，内为现浇屋面板 A.中心线 B.轴线 C.内边线 D.外边线

2计算钢筋工程量时,设计未规定搭接长度的,其搭接钢筋用量(B)。A.按实调增

B.已包括在钢筋的损耗搭接率之内，不得计算 C.按施工规范计算 D.与甲方协商解决

3．各类门窗制作、安装工程量均按(A)计算。A.门窗洞口面积 B.门窗框外围面积 C.门窗框中线面积 D.门窗扇面积

4楼地面工程块料面层按(A)计算工程量 A.实铺面积 B.建筑面积

C.墙内边线围成的面积 D.主墙间的净面积

5．某卷材屋面，女儿墙内侧周长为140m，围成的面积为1000m2，则卷材屋面工程量为(C)m2 A.1000 B.1140 C.1035 D.1070

E.给的条件不够，不能计算

6．铝合金窗定额编制是以成品安装编制的，由供应地至现场的运输费按(C)计算 A.实际发生提供

B.按铝合金窗运输项目计算 C.按木门窗运输项目计算 D.钢门窗运输项目计算

2010年造价员考试基础知识经典模拟试题（12）

来源：考试大【考试大——我选择，我喜欢】 2010年9月6日

试题导读：为了让广大考生更好备考，考试大造价员编辑特

整理了“2010年造价员考试基础知识经典模拟试题”以供广大学员复习使用。更多复习资料请访问考试大造价员站点。

1.有关人工挖孔桩，不正确说法是(ABD)A.若设置安全设施时，应另立项目计算 B.若设置坑内照明，应另立项目计算 C.若挖流砂，应另立项目计算提供 D.防人坠落加的井盖，应另立项目计算

2.外挑宽度超过1.8米的挑阳台的正面墙，下面说法正确的是(AC)A.该正面墙可计算外墙脚手架 B.该正面墙不可计算外墙脚手架 C.该正面墙可计算里脚手架 D.该正面墙不可计算里脚手架 E.该正面墙如何计算由建设单位决定 F.该正面墙如何计算由施工单位决定

3.砌筑墙体按长度乘以厚度再乘以高度以“立方米”计算,应扣除(BCD)。A.梁头 B.过人洞

C.嵌入墙身的钢筋混凝土柱 D.平砌砖过梁

4.下列哪些装配式构件应该计算安装、制作或堆放损耗(AD)A.地沟盖板 B.屋架 C.桁架 D.空心板

5.有关肋形楼板，错误的说法是(ABCD)A.肋形楼板是形状似肋的结构 B.无梁楼板也是肋形楼板提供 C.平板是一种没有肋的肋形楼板

D.若板内有两根过梁、一根圈梁，该板也是肋形楼板 E.肋形楼板工程量是梁板合并计算

2010年造价员考试基础知识经典模拟试题（13）

来源：考试大【有了考试大，考遍全天下】 2010年9月6日

试题导读：为了让广大考生更好备考，考试大造价员编辑特整理了“2010年造价员考试基础知识经典模拟试题”以供广大学员复习使用。更多复习资料请访问考试大造价员站点。1.木作工程中，木材均以(AB)类为准，若实际用材与定额不符，可以调整 A.一 B.二 C.三 D.四 E.五 F.六

2.楼地面工程中，计算整体面层工程量时，应扣除的部位有(AB)A.凸出地面的构筑物 B.设备基础 C.柱 D.间壁墙 E.孔洞提供 F.门洞开口部分

3.防水工程适用于(ABCD)A.楼地面提供

B.建筑物±0.000以下的防潮

C.墙身 D.构筑物

4.在防腐、保温、隔热工程中，有关踢脚板的说法，正确的是(AC)A.应扣除门洞所占面积 B.不应扣除门洞所占面积 C.应增加侧壁展开面积 D.不应增加侧壁展开面积

5.下列哪些项目的普通抹灰应并入外墙普通抹灰面积(ACD)A.附墙垛 B.洞口侧壁 C.梁侧面 D.柱侧面 E.门窗套 F.压顶

6.厂区、生活区道路中，各种路面面层及垫层的铺设工程量，应区分设计图纸的(BD)计算 A.图号 B.结构 C.做法 D.厚度 14

题导读：为了让广大考生更好备考，考试大造价员编辑特整理了

“2010年造价员考试基础知识经典模拟试题”以供广大学员复习使用。更多复习资料请访问考试大造价员站点。

1.按现行建安工程造价管理有关规定，对一个工程造价进行计算的计价依据是（ABC）。A、工程计价类别提供 B、执行的定额标准和取费标准 C、工程量清单提供

D、企业自定的人工工日单价

E、企业自编的施工机械台班单价或租赁价格 2.混凝土配合比设计中，确定砂石用量时，可用(AB)A.体积法 B.重量法 C.试配法 D.都不对

3.无效合同的确认权属于（CD）。A、工商行政管理局 B、行业行政管理部门 C、人民法院 D、仲裁机构 E、中介咨询部门.建设工程招标必须编制标底。编制标底时需要考虑（ABD）等相关内容。

A、人工、材料的价格变动 B、机械台班的价格变动 C、施工场地的布置和安排 D、优良工程相应增加的费用 E、有充足的劳力和资金

1.在实际工作中建安工程预付备料款的数额确定原则是（ABC）。A、建筑工程不超过工程量的30% B、安装工程不超过工程量的10% C、材料比重大的安装工程按年计划的15%左右拨付 D、各类工程均按20%拨付E.按国家统一文字规定原则 2.工程预算软件的基本操作步骤包括：（ABCDE）A、工程项目建档 B、预算表编辑 C、价差表编辑 D、费用表编辑 E、打印输出

3.钢管按生产工艺可分为(AC)A.无缝钢管 B.镀锌钢管 C.焊接钢管 D.热轧钢管

4.平板玻璃成品装箱运输，产量以(C D)计 A.平方 B.立方 C.标准箱 D.重量箱

2010年造价员考试基础知识经典模拟试题（16）

来源：考试大【牵手考试大，成功你我他】 2010年9月9日

1、在下列给出的客观现象中，属于经济法律事实事件范畴的是()。

A 交通事故造成合同的变更

B 建设工程合同发包人提出的设计变更 C 债务人免除合同债务 D 债务人将合同标的物提存

2、公民、法人可以通过代理人实施民事法律行为，下列关于代理的表述中，正确的是()。

A 代理人以实施民事法律行为为职能，代人抄写属于民事上的代理

B 代理人在代理权限范围内从事任何民事法律行为必须经过被代理人的同意

C 代理人在代理权限范围内，可以独立地进行意思表示 D 代理人在代理权限内内所实施的不当代理行为，其法律后果应由代理人承担

3、诉讼实效的期间从权利人知道或者应当知道其权利被侵害之日起开始计算。但从权利受到侵害之日起，超过()年的，人民

法院不予保护。A 15 B 20 C 30 D 40

4、根据我国《合同法》的有关规定，下列关于格式条款的说明，不正确的是()。

A 提供格式条款一方加重对方权利的，该条款无效

B 对格式条款的理解发生争议的，应当按照通常理解加以解释 C 对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款一方的解释

D 格式条款和非格式条款不一致的，应当采用非格式条款

5、根据我国《合同法》的有关规定，合同生效后，当事人就质量没有约定或者约定不明确的，首先应该()。A 协议补充

B 按照合同有关条款或者交易习惯确定 C 按照国家、行业标准履行 D 按照符合合同目的的特定标准履行

2010年造价员考试基础知识经典模拟试题（17）

来源：考试大【相信自己,掌握未来,考试大值得信赖!】 2010年9月9日

1、根据我国《招标投标法》的有关规定，下列关于招投标的表述不正确的是()。

A 在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，投标人可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件。B 投标人少于3个的，招标人应当重新招标

C 评标委员会成员为5人以上单数，其中技术经济方面的专家不得少于成员总数的二分之一

D 投标文件存在重大偏差的，应作为废标处理

2、根据我国《价格法》的有关规定，下列说明不正确的是()。A 我国价格管理机构是县级以上各级政府价格主管部门和其他有关部门

B 经营者进行价格活动，享有制定属于政府指导价、政府定价产品范围内的新产品的试销价格的权利

C 对于公益性服务价格，应该实行政府指导价或政府定价 D 政府制定关系群众切身利益的公用事业价格时，应当建立听证会制度

3、根据我国《城市房地产管理法》的有关规定，下列说明不正确的是()。

A 土地使用权出让，只能采用拍卖和招标方式 B 禁止集体所有土地的使用权有偿出让

C 城市规划区内集体所有的土地，经依法征用转为国有土地后，其使用权方可有偿出让

D 应由市、县人民政府土地管理部门与土地使用者签订土地使用权出让合同

4、根据我国《土地管理法》的规定，征用耕地的补偿费用包括土地补偿费、安置补助费以及地上附着物和青苗的补偿费，其中土地补偿费和每一个需要安置的农业人口的安置补助费标准分别为该耕地被征用前3年平均年产值的()。A.6~10倍和4~6倍 B.4~6倍和6~10倍 C.6~10倍和10~15倍 D.10~15倍和6~10倍

5、纳税人应按照法律法规确定的期限缴纳税款。未按期缴纳税款的，从滞纳税款之日起，按日加收滞纳税款()的滞纳金。A 千分之五 B 千分之十 C 万分之五 D 万分之十

1.C 2.C 3.A 4.A 5.C 2010年造价员考试基础知识经典模拟试题（18）

来源：考试大【考试大,有你,也有我！】 2010年9月9日

1.税金包括（）

A.税金包括营业税、城市维护建设税、教育费附加、印花税。B.税金包括营业税、城市维护建设费、教育费附加、水利受益费

C.税金包括营业税、城市营业建设税、教育费附加 D.城市营业建设税、水利受益费、城市维护建设税 2.招标投标实行（）计价，是指招标人公开提供工程量清单，投标自主报价或招标人编制标底及双方签合同价款、工程施工结算等活动。A.工程清单 B.定额 C.指标 D.协商

3.《招标投标法》规定，招标工程高有标底的，评标时应参考标底。标底的参考作用，决定了标底的编制要有一定的（）。A、强制性 B、普遍性 C、控制性 D、合理性

4.已知某工程定额工期为350天，合同工期为320天，直接工程费中人工费合计360000元，平均日工资单价45元，每工日夜间施工费开支为25元，则该工程夜间施工增加费为（）元。A.48000 B.17143

C.13714 D.18750

5.工程量清单计价计款的构成是（）

A.由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金和不可预见费构成；

B.由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金、定额测定费、社会保险金构成。

C.由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金构成

2010年造价员考试基础知识经典模拟试题（19）

来源：考试大【考试大,有你,也有我！】 2010年9月9日

1、在实际工作中，工程预付款的数额通常根据（）等不同条件而定。

A.工程类型、质量标准、承包方式和供应体制 B.工程类型、合同工期、质量标准和供应体制 C.工程类型、合同工期、承包方式和质量标准 D.工程类型、合同工期、承包方式和供应体制

2、承包人可根据确定的工程计量结果向发包人提出支付工程进度款申请，发包人应在14天内支付最高限额为（）的工程价款作为工程进度款。A.70% B.80% C.90% D.100%

3、发包人对工程质量有异议，已竣工验收或已竣工未验收但实际投入使用的工程，其质量争议按（）执行。A.竣工结算暂缓办理 B.工程保修合同

C.委托有资质的检测鉴定机构进行检测 D.工程质量监督机构的处理决定

4、若已知某工程至6月末的拟完工程量为2000m，计划单价为400元，而实际工程量为1900m，实际单价为450元，则该工程6月末的累计相对进度偏差为（）。A.5% B.-5% C.4万元 D.-4万元

5、进行偏差分析最常用的方法是（）。A.横道图法 B.时标网络图法 C.表格法 D.曲线法 2010年造价员考试基础知识经典模拟试题（20）

来源：考试大【考试大：你最佳的考试选择】 2010年9月10日

1、下列定额分类中属于按照生产要素消耗内容分类的是（）A、材料消耗定额、机械消耗定额、工器具消耗定额 B、劳动消耗定额、机械消耗定额、材料消耗定额 C、机械消耗定额、材料消耗定额、建筑工程定额 D、资金消耗定额、劳动消耗定额、机械消耗定额

2、在下列各种定额中，以工序为研究对象的是（）A、概算定额 B、施工定额 C、预算定额 D、投资估算指标

3、在预算定额人工工日消耗量计算时，已知完成单位合格产品的基本用工为22工日，超运距用工为4工日，辅助用工为2工日，人工幅度差系数为12%，则预算定额中的人工工日消耗量为（）工日。A、3.36 B、25.36 C、28 D、31.36

4、机械台班单价中的折旧费计算公式为（）A、台班折旧费=机械预算价格/ 耐用总台班数

B、台班折旧费=机械预算价格×（1-残值率）/ 耐用总台班数 C、台班折旧费=机械预算价格×（1-残值率）×贷款利息系数/ 耐用总台班数

D、台班折旧费=机械帐面净值/ 耐用总台班数

5、采用工程量清单计价方式，业主对设计变更而导致的工程造价的变化一目了然，业主可以根据投资情况来决定是否进行设计变更。这反映了工程量清单计价方法（）的特点。A、满足竞争的需要

B、有利于实现风险合理分担 C、有利于标底的管理和控制 D、有利于业主对投资的控制答案：

篇3：2011年造价员考试工程造价基础知识模拟试题17范文

一、单选题:

1、某建设项目业主与甲施工单位签订了施工总包合同，合同中保函手续费为20万元，合同工期为200天。合同履行过程中，因不可抗力事件发生导致开工日期推迟30天，因异常恶劣气候停工10天，因季节性大雨停工5天，因设计分包单位延期交图停工7天，上述事件均未发生在同一时间，则甲施工总包单位可索赔的保函手续费为()万元。

A.0.7 B.3.7 C.4.7 D.5.2

答案：B

解

析：首先应该判断哪些事件引起的工程延误是可以索赔的，因不可抗力事件、延误发放图纸等事件造成的损失可以索赔费用和工期，因异常不利的气候条件所导致的损失可以索赔工期，季节性大雨应该是承包人所能预见到的，由此带来的停工不能要求索赔。所以该施工总包单位可索赔的费用=(30+10+7)×20/200=4.7(万元)。所以正确答案应该是C。

2、某建设项目业主与施工单位签订了可调价合同。合同中约定:主导施工机械一台为施工单位自有设备，台班单价800元/台班，折旧费为100元/台班，人工日工资单价为40元/工日，窝工工费10元/工日。合同履行中，因场外停电全场停工2天，造成人员窝工20个工日；因业主指令增加一项新工作，完成该工作需要5天时间，机械5台班，人工20个工日，材料费5 000元，则施工单位可以向业主提出直接费补偿额为()元。A.10 600 B.10 200 C.11 600 D.12 200 答案：B

解

析：直接费由直接工程费和措施费组成，直接工程费包括人工费、材料费和施工机械使用费，本题中不考虑措施费。因此，直接费=人工费+材料费+施工机械使用费。因停电造成停工是非承包人的原因造成的，应予工期补偿；因业主指令增加一项新工作所需的5天时间，也应予工期补偿。

因停电造成的窝工人工费=10×20=200元；窝工机械费=100×2=200元(按惯例闲置机械只应计取折旧费)；新增作业费用=5 000+800×5+40×20=9 800 元，共计200+200+9 800=10 200 元。

3、某工程网络计划有三条独立的路线A-D、B-E、C-F，其中B-E为关键线路，TFA=TFD=2 天，TFC=TFF=4天，承发包双方已签订施工合同，合同履行过程中，因业主原因使B工作延误4天，因施工方案原因使D工作延误8天，因不可抗力使D、E、F工作延误10天，则施工方就上述事件可向业主提出的工期索赔的总天数为（）。

A.42 B.24 C.14 D.4 答案：C

解

析：此题为2004全国造价工程师执业资格考试试题。首先应做出判断：只有业主原因和不可抗力引起的延误才可以提出工期索赔。经过各个工序的延误后可以发现，关键路线依然是B-E，一共延误了14天，所以工期索赔总天数为14天

4、某工程项目总价值1000万元，合同工期为18个月，现承包人因建设条件发生变化需增加额外工程费用50万元，则承包方提出工期索赔为（）个月。

A、1.5 B、0.9 C、1.2 D、3.6

答案：B

解

析：在工期索赔的计算中，运用对比分析法计算时的公式如下：总工期索赔=额外增加的工程量价格÷原合同总价×原合同总工期

5、发生人工费索赔时能按计日工费计算的是()。A.增加工作内容的人工费 B.停工损失费

C.工作效率降低所引起的损失费 D.机上工作人员的工资答案：D

解

析：可索赔的人工费包括增加工作内容的人工费、停工损失费和工作效率降低的损失费等，这三者都不能简单地用计日工费计算。而机上工作人员的工资能按计日工费计算。

6、下列事项中，承包方要求的费用索赔不成立的是()。A.建设单位未及时供应施工图纸 B.施工单位施工机械损坏

C.业主原因要求暂停全部项目施工 D.因设计变更而导致工程内容增加

答案：B

解

析：费用索赔指的是当施工的客观条件改变导致承包人增加开支，要求对超出计划成本的附加开支给予补偿，以挽回不应由他承担的经济损失。而施工单位施工机械损坏造成的损失，是由承包人承担的，不能向发包人索赔。

7、下列对《建设工程施工合同（示范文本）》条件下的工程变更的论述正确的是（）。

A.设计变更超过原设计标准时，应报发包人批准 B.增建合同中约定的工作量不属于设计变更 C.改变有关工程的施工时间和顺序属于设计变更 D.发包方要求更高的质量标准属于设计变更

答案：C

解

析：设计变更超过原设计标准的，须经原规划管理部门和其他有关部门审查批准，并由原设计单位提供变更的相应的图纸和说明，A错误。另外，对质量标准的改变不属于设计变更，D错误。

二、多选题:

8、［２００６年真题］工程索赔的处理原则有（）。A．必须以合同为依据 B．必须及时合理地处理索赔 C．必须按国际惯例处理

D．必须加强预测，杜绝索赔事件发生Ｅ．必须坚持统一性和差别性相结合答案：A, B

解

析：工程索赔的处理原则有：①必须以合同为依据；②及时合理地处理索赔；③加强主动控制，减少工程索赔。答案D不准确，索赔事件是不可能杜绝的，只可能减少。因此答案为AB。请记住:造价100分网站

9、[2005年真题] 下列各项中可以构成设计变更的有（）。A.双方对工期要求的变化

B.施工条件和环境变化导致施工机械和材料的变化 C.更改有关部分的标高、基线、位置和尺寸 D.增减合同约定的工程量

E.更改有关工程的施工时间和顺序

答案：C, D, E

解

析：我国《施工合同文本》规定设计变更不包括双方对工期要求的变化，施工条件和环境变化导致施工机械和材料的变化，选项A、B错误。

10、建设工程施工合同(示范文本)》规定了工程变更的程序和变更后合同价款的确定，下列表述正确的是()。

A.设计变更超过原设计标准时，应报发包人批准

B.承包人在施工过程中更改施工组织设计，应经工程师同意 C.改变有关工程的施工时间和顺序属于设计变更 D.变更有关工程的质量标准和工期属于设计变更 E.变更工程价款的报告应由承包人提出

答案：B, C, E

解

析：《建设工程施工合同(示范文本)》规定，在发包人对原设计进行变更的情况下，当变更超过原设计标准或者批准的建设规模时，须经原规划管理部门和其他有关部门审查批准，并由原设计单位提供变更的相应图纸和说明。对于承包人，《建设工程施工合同(示范文本)》规定，其提出的合理化建议如果涉及对设计图纸或者施工组织设计的更改及对原材料、设备的更换，须经工程师同意。设计变更事项包括:①更改有关部分的标高、基线、位置和尺寸；②增减合同中约定的工程量；③改变有关工程的施工时间和顺序；④其他有关工程变更需要的附加工作。

11、依据不同的标准，工程索赔可按()进行分类。A.合同依据 B.索赔目的 C.索赔事件的性质 D.索赔的当事人 E.索赔处理的方法答案：A, B, C

解

析：工程索赔依据不同的标准可以进行不同的分类:按索赔的合同依据分类；按索赔目的分类；按索赔事件的性质分类。因此，答案为ABC。

12、［２００６年真题］下列关于工程索赔的说法中，正确的是（）。A．按索赔事件的性质分类，工程索赔分为工期索赔和费用索赔 B．处理索赔必须坚持合理性原则，兼顾承、发包人双方的利益

C．工作内容增加引起的设备费索赔标准，不分自有设备或租赁设备，均按机械台班费计算

D．工程会议纪要即使未经各方签署，也可以作为索赔的依据

答案：C

解

析：按索赔事件的性质分类，工程索赔分为工程延误索赔、工程变更索赔、合同被迫终止索赔、工程加速索赔、意外风险和不可预见索赔和其他索赔。处理索赔必须坚持合理性原则，既考虑到国家的有关规定，也应当考虑工程的实际情况。当工作内容增加引起的设备费索赔时，设备费的标准按照机械台班费计算。会谈纪要只有经过各方签署后才可作为索赔的依据。因此答案为Ｃ。

13、［２００６年真题］按照ＦＩＤＩＣ合同条件有关规定，下列事件中承包商可以同时得到工期、费用和利润补偿的是（）。A．承包商依据工程师提供的错误数据导致放线错误 B．由于传染病导致工期延误 C．业主提前占用工程

D．业主办理的保险而未能从保险公司获得补偿的部分答案：A

解

析：由于传染病或其他政府行为导致工期的延误，可以得到工期的补偿。业主提前占用工程，可以得到费用和利润的补偿。业主办理的保险而未能从保险公司获得补偿的部分，可以得到费用的补偿。因此答案为Ａ。

14、[2005年真题]某承包商在基础施工时由于实际地质情况与原招标时地勘资料不符，遇到了流砂，致使工期拖延了一个月，后又因合同中的疏漏，按工程师的解释导致成本增加1万元，则对该分项工程正确的处理是（）

A.发包人不予补偿

B.发包人只给予工期延长但不给予费用补偿 C.发包人不给予工期延长但给予费用补偿 D.发包人应当给予工期延长及相应费用补偿

答案：D

解

析：由于非承包人的原因导致施工进程延误，发包人应该给与工期顺延。合同中的遗漏属于合同缺陷，在这种情况下，工程师应当给与解释，如果这种解释将导致成本增加或工期延长，发包人应当给与补偿。因此选项D正确。

15、[2005年真题]建设工程施工合同条件下，发包人如果需要对原工程设计进行较小变更，且该变更只涉及增减合同中约定的工程量时，应该（）A.通知监理工程师，工程师在确认需要时发布变更指示 B.报请原规划部门和其他有关部门审查批准后实施变更

C.由原设计单位提供变更的相应图纸和说明后工程师发出变更指令 D.在变更前14天以前以书面形式向承包人发出变更通知

答案：D

解

析：施工中发包人如果需要对设计进行变更，应不迟于变更前14天以书面形式向承包人发出变更通知。变更超过原设计标准或者批准的建设规模时，才需要经原规划管理部门和其他有关部门审查批准，所以B错误。

16、[2005年真题]某工程施工中由于工程师指令错误，使承包商的工人窝工50工日，增加配合用工10工日，机械一个台班，合同约定人工单价为30元/工日，机械台班为360元/台班，人员窝工补贴费12元/工日，含税的综合费率为17%。承包商可得该项索赔为（）。

A．1260元 B．1263.6元 C．1372.2元 D．1474.2元

答案：C

解

析：此题为2005年考题，在解该题是应注意的问题包括：（1）窝工和增加配合用工使用不同的单价标准；

（2）窝工时只考虑窝工费，而增加配合用工和机械时还应考虑管理费、利润和税金等。因此索赔额=50×12+（10×30+360）×（1+17%）=1372.2元

17、在FIDIC合同条件下，工程师无权发布变更指令的情况包括()。A.对合同中任何工作工程量的改变 B.在强制性标准外提高或降低质量标准 C.改变原定的施工顺序或时间安排 D.增加或缩短合同约定的工期

答案：D

解

析：在FIDIC合同条件下，工程师可以根据施工进展的实际情况，在认为必要时就以下几个方面发布变更指令:(1)对合同中任何工作工程量的改变；(2)任何工作质量或其他特性的变更，如在强制性标准外提高或降低质量标准；(3)工程任何部分标高、位置和尺寸的改变；(4)删减任何合同约定的工作内容；(5)新增工程按单独合同对待；(6)改变原定的施工顺序或时间安排。所以正确答案应该是D。

18、某土方工程业主与施工单位签订了土方施工合同，合同约定的土方工程量为 8 000 m3，合同工期为16天。合同约定:工程量增加20%以内为施工方应承当的工期风险。挖运工程中，因出现了较深的软弱下卧层，致使土方量增加了 10 200 m3，则施工方可提出的工期索赔为()天。(结果四舍五入取整)A.1 B.4 C.17 D.14 答案：C

解

析：工期索赔的计算方法主要有网络图分析和比例计算法。本题用比例计算法进行工期索赔的计算。公式为:工期索赔值=额外增加的工程量的价格/原合同总价×原合同总工期

设土方工程单价为P，合同中约定工程量增加20%以内为施工方应承担的工期风险，即 8 000×20%=1 600 m3为施工方承担的工期风险，额外增加的土方量=10 200+1 600=8 600 m3，则工期索赔值=8 600×P/8 000×P=17.2天，四舍五入取整得17天

19、FIDIC合同条件中只补偿承包商工期，无费用和利润补偿的是（）。A.变更导致竣工时间的延长 B.异常不利的气候条件

C.由于传染病或其他政府行为导致工期的延误 D.业主提前占用工程

E.业主办理的保险未能从保险公司获得补偿部分答案：A, B, C

一、单选题:

1、作为工程预付款的折扣方式之一，业主可以从未施工工程尚需的主要材料及构件的价值（）工程预付款数额时开始起扣。A．大于 B．小于 C．等于 D．为10% 答案：C 解

析：作为工程预付款的折扣方式之一，业主可以从未施工工程尚需的主要材料及构件的价值相当于工程预付款数额时开始起扣。因此答案为C。

2、根据我国《建设工程质量保证金管理暂行办法》有关规定，下列表述错误的是()。

A．缺陷责任期从工程通过竣（交）工验收之日起计算。

B．由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣（交）工验收的，在承包人提交竣（交）工验收报告90天后工程自动进入缺陷责任期

C．全部或部分使用政府投资的建设项目，保证金按工程价款结算总额的3%预留 D．缺陷责任期内，承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的一般损失赔偿责任

答案：C

解

析：全部或部分使用政府投资的建设项目，按工程价款结算总额5%左右的比例预留保证金。因此答案为C。

3、［２００６年真题］相对于总项目的投资而言，在实施过程中的各单项工程投资偏差属于（）A．绝对偏差 B．相对偏差 C．累计偏差 D．局部偏差答案：D

解

析：局部偏差是指：相对于总项目的投资而言，指各单项工程、单位工程和分部分项工程的偏差。因此答案为D。

4、[2005年真题] 某独立土方工程，招标文件中估计工程量为100万m3，合同约定：工程款按月支付并同时在该款项中扣留5%的工程预付款；土方工程为全费用单价，每立方米10元，当实际工程量超过估计工程量10%时，超过部分调整单价，每立方米为9元。当某月施工单位完成土方工程量25万m3，截止该月累计完成的工程量为120万m3，该月应结工程款为（）万元。A.240 B.237.5 C.228 D.213 答案：C

解

析：工程量超过100×（1+10%）=110的部分就应该进行调价，因而本月完成的工程量其中10单位应该进行调价。因而本月应结工程款为（15×10+10×9）×（1—95%）=228

5、[2005年真题]已知某分项工程有关数据如下，则该分项工程投资局部偏差为（）万元。

A．110 B.－100 C．110 D.－110 答案：D

解

析：投资偏差=已完工程实际投资—已完工程计划投资=（18—20）×55万元= —110万元

6、[2005年真题] 国内设备、工器具价款结算的原则是恪守信用，（）。A．及时付款、谁的钱进谁的账，由银行支配，银行先垫款 B．分期付款，谁的钱进谁的账，由谁支配，银行不垫款 C．一次付款，谁的钱进谁的账，由银行控制，银行先垫款 D．及时付款，谁的钱进谁的账，由谁支配，银行不垫款答案：D

7、[2005年真题]

检查投资目标分解的合理性，资金使用计划的保障性，施工进度计划的协调性，这是投资偏差分析纠偏方法中的（）。

A．组织措施 B．技术措施 C．管理措施 D．经济措施答案：D

8、[2005年真题]

以下关于拟完工程计划投资的计算正确的是（）。A．拟完工程量×计划单价 B．拟完工程量×实际单价 C．已完工程量×计划单价 D．已完工程量×实际单价答案：A

9、[2005年真题]

下面关于绝对偏差说法正确的是（）。A．绝对偏差=（投资实际值-投资计划值）/投资计划值 B．绝对偏差可指导调整资金支出计划和资金筹措计划 C．从对投资控制角度看，绝对偏差比相对偏差更有意义 D．绝对偏差反映了投资偏差的严重程度

答案：B

10、某工程公司工期为3个月，2002年5月1日开工，5～7月份计划完成工程量分别为500吨、2 000吨、1 500吨，计划单价为5 000元/吨；实际完成工程量分别为400吨、1 600 吨、2 000 吨，5～7月份实际价格均为 4 000 元/吨。则6月末的投资偏差为()万元。A.450 B.-450 C.-200 D.200 答案：C

解

析：投资偏差是指投资计划值与实际值之间存在的差异，即投资偏差=已完工程实际投资-已完工程计划投资 =实际工程量×（实际单价-计划单价）

所以投资偏差=(400+1600)×（5 000-4000）=-200(万元)所以正确答案应该是C。

11、在偏差分析的方法中，具有适用性强、信息量大、可以反映各种偏差变量和指标且有助于用计算机辅助管理的方法是（）。

A.横道图法 B.表格法 C.曲线法

D.时标网络图法答案：B

解

析：此题为2004全国造价工程师执业资格考试试题。在几种偏差分析法中，表格法是最常用的一种方法。表格法因为可以利用公式进行计算，因而可以用计算机辅助管理。

12、用表格法进行投资偏差分析时，已完工程量乘以计划单价得到的是()。A.拟完工程计划投资 B.已完工程计划投资 C.拟完工程实际投资 D.已完工程实际投资

答案：B

解

析：已完工程计划投资中的“已完”可以理解为“实际过程中发生的”，即已完工程量；其中的“计划投资”指原计划中规定的单项工程计划投资值，即计划单价。

13、在投资偏差分析时，需对偏差产生的原因进行分析，其中地基变化属于()。A.客观原因 B.业主原因 C.设计原因 D.施工原因

答案：A

解

析：引起投资偏差的原因主要有客观原因、业主原因、设计原因和施工原因。其中客观原因主要有:人工费涨价、材料涨价、自然因素、地基因素、交通原因、社会原因、法规变化及其他。

14、在投资偏差分析时，其结果更能显示规律性，对投资控制工作在较大范围内具有指导作用的是()。A.累计偏差 B.绝对偏差 C.相对偏差 D.细微偏差

答案：A

解

析：累计偏差是在项目已经实施的时间内累计发生的偏差，它所涉及的工程内容较多、范围较大，且原因也较复杂，因而累计偏差分析必须以局部偏差分析的结果为基础进行综合分析，其结果更能显示规律性，对投资控制工作在较大范围内具有指导作用。

15、某独立土方工程，招标文件中估计工程量为27万 m3。合同中规定，土方工程单价为12.5元/m3；当实际工程量超过估计工程量15%时，调整单价为9.8元/ m3，工程结束时实际完成土方工程量35万 m3，则土方工程款为()万元。A.437.535 B.426.835 C.415.900 D.343.05答案：B

解

析：计算过程如下: 12.5×27×(1+15%)+9.8×[35-27×(1+15%)]=426.835(万元)

16、承包人想发包人申请返还保证金的时间是（）A.缺陷责任期满 B.缺陷通知期满 C.竣工结算办理完毕 D.缺陷责任期满后14D

答案：A

二、多选题:

17、［２００６年真题］在施工阶段常用的纠正和控制工程造价偏差的措施有（）A．组织措施 B．经济措施 C．制度措施 D．技术措施 E．合同措施

答案：A, B, D, E

解

析：通常把纠偏措施分为：组织措施、经济措施、技术措施、合同措施四个方面。因此答案为ABDE。

18、在运用调值公式进行工程价款价差调整时，要注意()。A.固定要素的通常取值范围在0.15～0.35 B.报告期和基期的价格资料搜集 C.各项费用发生的时点和地点

D.有关各项费用应选择用量大、价格高且有代表性的人工费和材料费 E.根据调价文件规定答案：A, C, D

解

析：在运用调值公式进行工程价款价差调整时要注意如下几点:①固定要素通常的取值范围在0.15～0.35；②调值公式中有关的各项费用，按一般国际惯例，只选择用量大、价格高且具有代表性的一些典型人工费和材料费；③各部分成本的比重系数，在许多招标文件中要求承包方在投标中提出，并在价格分析中予以论证；④调整有关各项费用要与合同条款规定相一致；⑤调整有关各项费用应注意地点与时点；⑥确定每个品种的系数和固定要素系数，品种的系数要根据该品种价格对总造价的影响程度而定。因此，答案为ACD。

19、工期索赔计算的方法主要有（）。A．网络图分析 B．表格法 C．比例计算法 D．横道图法 E．曲线法答案：A, C 20、下列对工程竣工结算审查时限阐述正确的是（）。

A.工程竣工结算报告金额500万元以下，从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起20天

B.工程竣工结算报告金额500万元-2000万元，从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起30天

C.工程竣工结算报告金额2000万元-5000万元，从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起45天

D.工程竣工结算报告金额5000万元以上，从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起70天

篇4：2011年造价员考试工程造价基础知识模拟试题17范文

2014年江苏造价员《工程造价基础知识》模拟题一一.单项选择题(每题的备选答案中,只有一个最符合题意

1.某工程有独立设计的施工图纸和施工组织设计,但建成后不能独立发挥生产能力,此工程应属

于(。

A.分部分项工程 B.单项工程 C.分项工程 D.单位工程

2.一个建设项目往往包含多项能够独立发挥生产能力和工程效益的单项工程,一个单项工程又

由多个单位工程组成。这体现了工程造价(特点。A.个别性 B.差异性 C.层次性 D.动态性

3.对工程量清单概念表述不正确的是(。A.工程量清单是包括工程数量的明细清单

B.工程量清单也包括工程数量相应的单价 C.工程量清单由招标人提供

D.工程量清单是招标文件的组成部分

4.我国工程造价管理体制改革的最终目标是(。A.加强政府对工程造价的管理 B.企业自主报价,国家定额只作参考 C.实行工程量清单计价

D.建立以市场形成价格为主的价格机制 5.下列哪项费用属于静态投资(。A.建筑安装工程费用 B.价差预备费 C.投资方向调节税 D.建设期贷款利息

6.在施工图设计阶段影响项目造价的可能性为(。A 75%~95% B.35%~75% C.15%~50% D.5%~35% 7.(是控制工程造价最有效的手段。A.采用先进技术 B.招标竞价

C.实施工程造价全过程控制

D.技术与经济相结合

8.工程造价咨询业的首要功能(。A.服务功能 B.引导功能 C.联系功能 D.审核功能

9.《全国建设工程造价员管理暂行办法》规定,造价员每四年参加继续教育的学时原则上不少

于(。A.20学时 B.30学时 C.40学时 D.60学时

10.因不可抗力事件导致的费用,以下不应由发包人承担的是(A.停工期间,承包人应发包人要求留在施工现场的必要的管理人员及保卫人员的费用

B.工程所需清理、修复费用

C.承包人的施工机械设备的损坏及停工损失 D.工程本身的损害

11.根据我省清单计价法的规定,(不属于措施项目费的内容。A.环境保护费 B.低值易耗品摊销费 C.临时设施费 D.脚手架费

12.在有毒有害气体和有放射性物质区域范围内的施工人员的保健费,施工企业享受人数根据

现场实际完成的工程量的计价表耗工数,并加计(的现场管理人员的人工数确定。

A.2% B.3% C.5% D.10% 13.我国进口设备采用最多的一种货价是(。A.装运港船上交货价(FOB B.目的港船上交货价(FOS C.离岸价加运费(C&F D.到岸价(CIF

14.某瓦工班组15人,砌1.5砖厚砖基础,需6天完成,砌筑砖基础的定额为1.25工日/m3,该班组完成的砌筑工程量是(。A.112.5m3 B.90m3/工日 C.80m3/工日 D.72m3 15.地砖规格为200㎜×200㎜,灰缝1㎜,其损耗率为1.5%,则100㎡地面地砖消耗量为(。

A.2475块 B.2513块 C.2500块 D.2462.5块

16.工程量清单计价规范规定,对清单工程量以外的可能发生的工程量变更应在(费用中考

虑。

A.分部分项工程费 B.零星工程项目费 C.预留金 D.措施项目费

17.工程量清单编制原则归纳为“五统一”,下列错误的提法是(。A.项目编码统一 B.项目名称统一 C.计价依据统一

D.工程量清单计算规则统一

18.根据2014费用定额,采用工程量清单计价,规费计取的基数是(。苏州市建科职业培训学校 A.分部分项工程费

B.分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 C.人工费+机械费

D.分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费

19.分部分项工程量清单项目编码为040403003001,该项目为(工程项目。A.装饰装修工程 B.建筑工程 C.安装工程 D.市政工程

20.紧急抢险、救灾以及施工技术特别复杂的建设工程,可采用以下(合同价形式。

A.总价合同 B.成本加酬金合同 C.风险包干合同 D.固定费率合同 E.单价合同

21.发包人应在工程开工后的28天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的(,其余部分应按照提前安排的原则进行分解,并应与进度款同期支付。

A.10% B.25% C.30% D.60% 22.某单位拟建一车间,土建工程合同价款为80万元,该工程采用(方式较为合理。

A.按月结算 B.竣工后一次结算 C.分段结算 D.按进度结算

23.已具备竣工验收条件的项目,(内不办理竣工验收和固定资产转移手续的,视同项目已正式投产。

A.3个月 B.6个月 C.9个月 D.12个月

24.在索赔事件影响结束后28天内,承包人应该递交(。A.索赔意向通知书

B.正式递交索赔报告 C.最终索赔报告 D.延续索赔通知

25.包工包料的预付款应按合同约定拨付,预付款的支付比例不得低于签约合同价(扣除暂列金额(,不宜高于签约合同价(扣除暂列金额(。

A.10%,20% B.20%,30% C.10%,30% D.15%,25% 26.某土建工程实行按月结算和采用公式法结算预付备料款,施工合同总额为1200万元,主要材料金额的比重为60%,预付备料款为25%,当累计结算工程款为(时,开始扣回备料款。

A.180万元 B.600万元 C.700万元 D.720万元

27.合同中没有适用或类似变更工程的价格,则变更部分的价款调整应该(。A.按审价部门提出的价格调整 B.按发包人指定的价格调整 C.按设计部门提出的价格调整

D.由承包人或发包人提出适当的变更价格,经对方确认后调整

28.根据确认的竣工结算报告,承包人向发包人申请支付工程结算款,发包人应在收到申请后(天内支付结算款,到期没有支付的应承担违约责任。

A.7 B.14 C.15 D.10 29.实行工程量清单计价,(。

A.业主承担工程价格波动的风险,承包商承担工程量变动的风险 B.业主承担工程量变动风险,承包商承担工程价格波动的风险 C.业主承担工程量变动和工程价格波动的风险 D.承包商承担工程量变动和工程价格波动的风险

30.中标通知书发出后(天内,双方应按照招标文件和投标文件订立书面合同。A.15天 B.30天 C.45天 D.三个月

31.《招标投标法》规定,中标人的投标应当符合下列条件之一:(。A.中标人报价最低 B.经评审的合理低价

C.能够满足招标文件的实质性要求,并且经评审的投标价格最低;但是投标价格低于成本的除外。

D.经评审的合理低价且不低于成本

32.对于可撤销的建设工程施工合同,当事人有权请求(撤销该合同。A.建设行政主管部门 B.工商行政管理部门 C.合同管理部门 D.人民法院

33.施工合同文件正确的解释顺序是(。

A.施工合同协议书→施工合同专用条款→施工合同通用条款→工程量清单→工程报价单或预算书

B.施工合同协议书→中标通知书→施工合同通用条款→施工合同专用条款→工程量清单

C.施工合同协议书→中标通知书→施工合同专用条款→施工合同通用条款→工程量清单

D.施工合同协议书→中标通知书→投标书及其附件→施工合同通用条款→施工合同专用条款

34.由于市场价格波动影响合同价款的,工程量清单计价风险应由(A.承包人 B.发包人

C.承包人与发包人双方合理分摊 D.承包人与发包人协商

35.当投标单位在审核工程量时发现工程量清单上的工程量与施工图中的工程量不符时,应

(。

A.以工程量清单中的工程量为准 B.以施工图中的工程量为准 C.以上面A、B两者的平均值为准

D.在规定时间内向招标单位提出,经招标单位同意后方可调整

36.财政部、建设部制订的《建设工程价款结算办法》规定,根据确定的工程计量结果,发包

人支付工程进度款的比例为(。

A.不低于工程价款30%,不高于工程价款60% B.不低于工程价款40%,不高于工程价款70% C.不低于工程价款40%,不高于工程价款80% D.不低于工程价款60%,不高于工程价款90% 37.根据我国《合同法》的规定,构成违约责任的核心要件是(。A.违约方当事人客观上存在违约行为 B.违约方当事人主观上有过错

C.守约方当事人客观上存在损失 D.由合同当事人在法定范围内自行约定

38.新菜地开发建设基金,每征收1亩城市郊区菜地,城市人口50万-100万的市缴纳(。

A.7000-10000元 B.5000-7000元 C.3000-5000元 D.1000-3000元

39.根据我省规定通常情况下,暂列金额一般不超过分部分项工程费的(A.5% B.10% C.15% D.20% 40.我省2014费用定额中规定,以下(属于企业管理费的。A.研究试验费 B.劳动保护费 C.社会保险费

D.劳动安全卫生评价费

二.多项选择题(每题的备选答案中,有两个或两个以上符合题意,错选,本题不得分;少选, 选择正确的每个选项得0.5分

1.建设工程分类有多种形式,按建设工程性质可分为(。A.迁建项目

B.自筹资金 C.新建项目 D.中外合资 E.改建项目 2.工程造价的特殊职能表现在(。A.预测职能 B.控制职能 C.评价职能

D.监督职能 E.调控职能

3.清单计价法的分部分项工程费包括(。A.人工费 B.材料费 C.机械费 D.措施项目费 E.规费

4.材料采购保管费包括(。

A.采购费 B 场外运输费 C.工地保管费 D.仓储损耗 E.仓储费