电力工程施工补充协议书

电力工程施工补充协议书（共14篇）

篇1：电力工程施工补充协议书

电力工程施工补充协议书

发包人：新疆亿坤源房地产开发有限责任公司 承包人：新疆中电源电力安装有限公司

为进一步明确甲乙双方的责任、权利、义务，在“新疆亿坤源房地产开发有限责任公司“坤元尚品”10kV高低压配电、外网安装及调试工程”基础上，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，并结合本工程的具体情况，在甲乙双方完全自愿和理解本补充协议条款的情况下，签订本工程施工合同补充协议如下。

一、因2017年道路开挖手续未办理，直至今年外网管线才建设完工，导致外网电缆一直无法订货。而今年铜价变化，电缆涨幅较大。

二、地下车库及售楼处管沟过渠，土建追加工作量如下：

1、ZR-YJV22-8.7/15-3*150铜芯电力电缆203米； 2、150*300电缆桥架90米；

3、电缆井1座；

三、电力管线外网建设，由我公司具体办理道路开挖手续，缴纳相关费用。

经双方友好协商，现追加工程款共计

元（大写：）。

本补充协议金额不计质保金。

甲方： 乙方：

年 月 日 年 月 日

篇2：电力工程施工补充协议书

甲方（全称）： XXXXX房地产开发有限公司 乙方（全称）： 湖北XXX电力工程有限公司

本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与双方于 XXXX 年 XX 月XX日签订合同编号为 L2011428-8 的《 XXXXXX 合同》（以下简称“原合同”）中的定义相同。鉴于：

因甲方资金等方面原因。甲乙双方本着互利互惠的原则，经友好协商，依据实际情况，在原合同基础上对原合同条款部分内容进行补偿说明，特订立以下补充协议。

一、协议内容补充部分为：

乙方责任：

1、乙方在XXXX年XX月XX日保证甲方XXX项目具备通电条件。

甲方责任：

1、原合同中的一期合同总价（人民币贰佰伍拾万元）保证在项目通电前付清。具体付款时间及金额为XXXX年X月XX日付XX万元，XXXX年XX月XX日付30万元，XXXX年XX月XX日付40万元，XXXX年XX月XX日付70万元。

二、本协议生效后，即成为原合同不可分割的组成部分，与原合同具有同等的法律效力。本协议与原合同有相互冲突时，以本协议为准。

除本协议中明确所作修改的条款之外，原合同的其余部分应完全继续有效。

三、本协议一式贰份，甲、乙双方各执壹份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。

甲方： 乙方：

（公章）（公章）

篇3：电力工程施工补充协议书

1 钢扣式脚手架概述

钢扣式脚手架主要分两种:外脚手架和模板支架。其中脚手钢管是主要受力构件, 其主要承受轴向力和弯矩。钢管脚手架以内外立杆为竖向受力构件。

JGJ 130-2011建筑施工扣件式脚手架安全技术规范 (以下简称《扣件架规范》) 中, 定义步距为h, 跨距用lK表示, 计算长度用l0表示, 立杆最上部最下端的扣件结点以外的部分称为外伸长度 (通称自由端) , 用a表示。

2 钢扣式外脚手架与模板支架的区别

鉴于安全形势, 国家建设部门于2009年出台了建质[2009]87号危险性较大的分部分项工程安全管理办法, 紧接着于2011年发布修改《扣件架规范》改为JGJ 130-2011版。

普通外脚手架是用来支持工人高处作业的平台;满堂脚手架一般为井字格构式 (几何型) , 主要用来支撑上部结构重量, 特别是支架整体结构高度不小于8 m, 结构体形系数比H/B>2.0时 (B为支架截面短向尺寸) , 必须验算满堂脚手架的整体稳定性, 计算并设计斜撑、抛撑、剪刀撑或连墙件来增加稳定性。

钢管式外脚手架的稳定性主要依靠连墙件和附加支撑系统完成, 自身属于非几何不可变杆系结构。其立杆的计算长度l0'按式 (1) 计算:

其中,

其中, κ1为考虑安全保证要求 (即按“单一系数法”复核时, 稳定计算要达到安全系数K≥2的要求, 参考英国标准) 的立杆计算长度附加系数;κ2为考虑搭设高度影响的立杆计算长度系数;μ'为“非几何不可变杆系结构”支架立杆的计算长度系数, 可查《建筑施工脚手架实用手册》P461表15-112;μ1为将“非几何不可变杆系结构”支架视为“有侧移的框架柱”, 按其线刚度比值K1, K2确定的计算长度系数, 可查GB 17-88钢结构设计规范的附表4.2得到;m1, m2为考虑扣件式钢管脚手架的稳定约束条件中连墙杆和纵向水平杆作用的调整系数, 见《建筑施工脚手架实用手册》P456~P460的内容。

满堂脚手架本身按照结构要求增加了联系杆和斜撑后, 属于几何不可变杆系结构。在对满堂脚手架整体稳定性计算时, 计算长度l0按式 (3) 计算:

其中, l01为不调整前立杆计算长度;κ1, κ2的取值可从《扣件式钢管模板高支架的设计和使用安全》中表1, 表2查得。

可见, 对稳定性不同要求的这两种脚手架, 因结构组合形式决定不同的杆件计算长度l0, 从而决定长细比λ0作为模板支架的满堂脚手架应该运用式 (3) , 式 (4) 进行计算设计。

3 脚手架荷载的错误组合

我国《扣件架规范》4.3规定, 脚手架的荷载组合为:永久荷载+施工均布活载。事实上施工荷载决不是均布的, 外脚手架荷载组合施工荷载往往不是均布的而且很容易集中。

因此, 对外脚手架来说施工动载=人体重量+工具或设备重量+暂堆物料重量+冲击荷载是比较合理的荷载组合。如果不可避免地在外脚手架上附着了施工机具设备, 施工冲击荷载和暂堆物料自重应该根据不同的附着设备及其自重进行系数调整, 可依据GB 50009-2001建筑结构荷载规范得到P1, P2值, 进行重点计算设计。

外脚手架柔性布置图及堆载实验破坏示意图见图1, 图2。

对满堂支架来说其计算荷载必须考虑以上两种荷载。荷载组合应为永久荷载+施工动载, 其中永久荷载=架子自重+模板自重+上部结构自重, 施工动载=人员重量+工具或设备重量+暂堆物料重量+冲击荷载。但满堂脚手架的整体安全性和整体稳定性必须取相对高值。满堂架刚性示意图见图3, 简化受力示意图见图4, 整体失稳示意图见图5。

风荷载的大小随建筑物高度变化很大, 超过24 m高的外脚手架必须要核算。不同的封闭形式风载变化很大, 《扣件架规范》表4.2.4中的体型系数应该按不同围蔽材料的风阻系数进行换算方更合理。

《扣件架规范》计算式4.2.3规定基本风压ω0按GB 50009-2001建筑结构荷载规范采用, 但9.0.5条规定6级以上风力停止作业, 所以取基本风压时应该按最低6级风力折算, 确保安全系数。

风荷载是不均匀的, 一般来说其顶部自由端的系数μs大于中间区段。新《扣件架规范》中只规定水平均布风荷载, 是非常局限的。

4 管材质量对脚手架的影响

现行脚手架用的钢管有两种:直径为D51或D48, 新《扣件架规范》中选标准壁厚δ=3.6 mm。但市场上出现多种壁厚实际尺寸只有3.2 mm~2.8 mm。实际施工生产中, 按照标准的壁厚计算, 会给安全使用埋下隐患。本节以壁厚3.5 mm与3.0 mm的钢管做对比说明。

首先是杆件断面惯性矩I值的变化。选择钢管D=51时, δ1=3.5, δ2=3.0两种情况比对。假设钢管只受轴向压力, 代入环形截面的惯性矩公式:I=π (D4-d4) /64。

得到:

结论:惯性矩因壁厚变薄减少了:

在结构失稳破坏的临界状态, 欧拉临界荷载公式为:

其中, 弹性模量E是定值 (如果实际采购的杆件材质有变化时, E值也要随之调整) , 当I值的改变量为-11.6%时, 临界荷载也相应减少了11.6%。

其次是杆件断面回转半径i的变化。仍选上述钢管的参数, 脚手架步距假设按1.8 m。从管材参数表查得:

钢管壁厚t从3.5 mm变薄到3.0 mm时, 截面积A由5.44变为4.71, 回转半径i值由1.75变为1.77。

代入公式:λ=l0/I后, λ1=103.9, λ2=101.7。

依λ1, λ2值查附表C, 得出1=0.558, 2=0.573。

假定不考虑风载, 轴向力N定值时, 进行简单的验算。那么根据《扣件架规范》公式5.3.1-1, 得到应力:

得到:Δf=0.06 N。

可以看到, 当钢管壁厚变薄到3.0 mm时, 应力降低了Δf/f1×100%=18%。

从以上验算得出, 管壁变化0.4 mm~0.5 mm, 其承受的应力和稳定性变化率在12%以上;材质不达国标时, 弹性模量E变化很大, 设计计算钢管脚手架时应该以实际采购的钢管材质、壁厚为计算依据, 不能生搬硬套新旧《扣件架规范》中的数值。

5 满堂脚手架自由端长的重要意义

对承受结构载荷的满堂脚手架来说, 其自由端a对脚手架的影响更大。《扣件架规范》5.6.2规定模板支架的l0计算运用公式5.6.2-3, l0=h+2a。事实上, 该式仅用于模板支架两个自由端的长度计算, 满堂架的中间立杆计算因为没有明确规定, 所以仍然套用《扣件架规范》5.3.3式, l0=κ·μ·h。

假设条件为满堂架h=1.8, 立杆横距1.55, 二步三跨连墙, 那么:

代入5.6.2-3得:a=κ·h· (μ-1) /2=0.76 m。

在满堂架实际施工中, 往往套用《扣件架规范》, 得出a值很大。事实上架顶自由端值a超长是目前满堂脚手架安全事故频繁的主要原因。JGJ 130-2011版规定扫地杆高度不大于200 mm, 对上部自由端仍然没有规定。考虑满堂架上端建筑结构的不规则情况, 建议在实际施工中自由长度不能超过300 mm, 可以作为有效的安全做法推广。

从图5的破坏过程可以看出, 整体来说满堂架也是一个杆件, 满堂脚手架的整体稳定性同样密切依靠连墙结构和斜向支撑, 特别是相对短向截面。

综上所述, 现行的JGJ 130-2011建筑施工扣件式脚手架安全技术规范仍有不少内容细节不能满足施工要求, 希望本文能对大家的脚手架施工安全技术起到一定的指导作用。

参考文献

[1]JGJ 130-2011, 建筑施工扣件式脚手架安全技术规范[S].

[2]杜荣军.扣件式钢管模板高支架的设计和使用安全[J].施工技术, 2002 (3) :75-77.

[3]BS 5975-82, 脚手架实施规范[S].

[4]建筑施工脚手架实用手册[Z].

[5] (97) 建标工字第20号, 编制建筑施工脚手架安全技术标准的统一规定[S].

篇4：购房补充协议该怎么签

原本，开发商通常都是使用《商品房买卖合同》示范文本的，正式合同无法修改，但是购房者却可以通过签署补充协议，来保障自己的权益。然而如何签订补充协议才更为有效，不会让其反而成了开发商乱开霸王条款的便利工具呢？我们在购房前就必须先弄清补充协议该怎么审、怎么签。

买卖合同成摆设

去年，李先生看中了一套商品房，并缴纳了认购款和定金。今年3月，他到售楼处签订正式购房合同时，却发现之前广告宣传页承诺的“双卫”变成了“单卫”，一楼的卫生间变成了储藏间。不仅如此，在签订《商品房买卖合同》时，开发商还要求所有购房者必须再签一份补充协议，且该补充协议是事先打印好的格式合同，其中有许多内容与主合同相违背。李先生发现，不少条款都是开发商强行约定的，如 “甲方（开发商）自身原因造成未在本合同约定期限内将房屋交付购房人，购房人给予甲方30日的宽展期，宽展期内合同继续履行，甲方无需承担违约责任。”

除此之外，李先生还发现补充协议中有多项内容明显与主合同原内容违背，大量免去了开发商本应有的责任和义务。“这哪是补充协议，根本是本末倒置。”更让李先生无法接受的是，他在得到“不能更改、不能删减”的答复后拒绝签字，并要求退房。开发商却称，可以退房，但先前交付的认购款和定金不能退还。之后，他向多个部门反映都没有结果，而开发商也只是口头承诺可以将“单卫”改成“双卫”，但表示签补充协议没有商量的余地。

先防霸王条款

记者了解到，目前全国各地因补充协议所造成的购房纠纷日益增多。虽然补充协议原是为了完善标准合同，但现在则往往成为开发商的霸王条款，消费者基本上没有商量的余地。

按理，补充协议应由双方共同协商签订，如果消费者认为有关约定不合理，可以提出来进行修改，如果因补充协议产生分歧，消费者可提出退房并退回认购款和定金。法律人士也指出，合同双方的权利和义务应当是对等的，李先生所遇到的补充协议却强调任何情况下均由消费者承担责任，违背了主合同的主旨，剥夺了消费者权利。而其有关违约金比例的约定不公平，在加重购房者违约成本的同时降低了开发商的违约惩罚，显失公平，是明显的霸王条款。

另外，补充协议作为合同一般应是与主合同同时签订的，其内容应为对主合同的补充，而非更改。如果其中内容与主合同不一致，应以政府认可的联机备案合同为准。补充协议中有明显免除已方责任、加重对方责任、排除对方主要权利内容的格式条款的，应当认定为无效条款。同时，补充协议一旦签署也就具有了法律效力，因此对于这类明显的霸王条款、无效条款，购房者还是要从一开始就据理力争，防止交了钱、付了款之后才发现利益受损。

遵循三大原则

其实，补充协议是买卖双方在使用《商品房买卖合同》范本签约时，对双方各自关心的条款内容进行修改或增加，以明确双方权利义务的条款或协议。现在市场交易中二手房合同补充条款多为双方协商的自拟格式，商品房出售合同的补充条款多为开发商拟订的格式条款，但条款是可以调整的。对于补充协议，购房者可以尽可能地就自己重点考虑的问题与开发商多进行沟通和协商，并遵循三大原则：

一是细致。首先将整个交易的全过程，包括合同签订、履行的全过程，其中涉及广告、合同、退房、退款甚至离婚和死亡等都应予以充分考虑；其次是对涉及房屋的质量、面积、配套设施及社区环境等方面内容加以明确；最后是对可能产生争议的地方，包括一些有借鉴意义的案例订入协议。

二是违约责任。订立补充协议时，应该注意权利与义务的对应，每一项义务都意味着责任，每一个责任都会产生违约对应的后果。

三是举证责任。购房者在目前的全部房地产交易过程中较难行使知情权，在诉讼或仲裁中无法提供相应的证据，如果按照一般举证原则即谁主张谁举证的做法，是无法有效地保护购房者权利的，所以补充协议在某些方面采用举证责任倒置的方法，规定由开发商来承担举证责任，以此来保护购房者利益。

细数八个问题

另外，对于许多购房合同所没有提到的细节问题和容易出现纠纷的部分，购房者则要仔细罗列，具体则可以重点关注以下八个问题：

1、套内建筑面积和公摊面积的合理误差范围，目的是防止交房时在合同约定范围内套内建筑面积缩水、公摊面积增大。

2、公积金和商业贷款因银行和开发商的原因办不下来的处理问题，目的是防止开发商应退房而扣除购房者的定金或追究违约金。

3、房屋交付时开发商要提供房屋面积实测数据，约定如果开发商提供不了，购房者可以退房或者拒收，而开发商要按日支付违约金，目的是防止购房者办理入住后因装修等问题而被动。

4、物业的约定，目的是防止入住后开发商或物业公司提高收费标准，而购房者又无当初开发商承诺的依据的情况。

5、精装修房屋的具体装修标准，不能被开发商以“进口”、“高级”、“优质”等不明确的说明误导，要详细约定与房屋有关的内外装修、设施的种类、型号、颜色、位置、方向、可参考的价格等因素，目的是防止对装修提出异议而无依据的情况。

6、开发商给购房者办理产权证的具体时间，合同里约定的只是开发商提交材料的时间，目的是防止开发商无限期的给购房者办理产权证，影响购房者行使所有权。

7、房屋的屋面、外墙面使用权归业主所有，开发商使用要经过业委会同意，目的是防止开发商因商业目的使用而影响购房者的正常生活。

8、在合同和补充协议里没有约定或约定不明确的，可以用开发商发布的广告、宣传材料作为相关内容的依据。

篇5：工程施工补充协议书

甲方：鹤岗市怀河房地产开发有限公司

乙方：鹤岗市永昌建筑工程有限公司

双方本着平等自愿、互惠互利的原则，以合同法和国家有关规定为依据，经过反复协商，对甲方开发的鸿福家园小区工程承建问题，达成一致意见，现签署施工协议书。

一、鸿福家园小区位于五指山公园南门对面，占地面积30361㎡，小区建筑物总面积118959㎡，总投入施工资金约16037.4万元，小区内的全部建筑工程，包括线路改造、厂区管网、厂区道路及小区建设等全部委托给乙方施工。

二、根据建筑项目的不同特点，采取了一次包干，预算结算和按实际发生金额计算等不同的结算方式进行工程结算。

三、甲方在施工前，提供准确的地面、地下、地质等资料，提供全部施工图纸及相关的手续文件。

四、在施工过程中，甲方设工地代表，及时解决施工中出现的各种问题和各种外部事物。

五、乙方在施工中，必须做到按图施工，遵守各项操作规程，遵守国家和地方的法律法规。

六、乙方必须保证全部施工项目都达到合格，加强管理，确保施工全过程的安全生产。

七、乙方必须保证工期，按甲方要求及时竣工（由于甲方原因和不可抗拒的自然灾害除外）。

八、工程结算要按分项工程不同特点和单价进行结算（附表中有项目、面积、单价和金额），表中没列的项目，可根据实际情况另行结算。全部工程按实际施工面积进行决算。

九、工程款支付：甲方可根据实际情况，用现金和施工材料支付给乙方，顶工程款。

十、协议未尽事宜，双方协商解决，本协议签字生效，双方共同遵守。

甲方：鹤岗市怀河房地产开发有限公司

代表：

乙方：鹤岗市永昌建筑工程有限公司

代表：

篇6：施工补充协议书

发包人(全称)：衢州市库米赛诺粮食机械制造有限公司(以下简称甲方)承包人(全称)：浙江中意建筑工程有限公司(以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其 他相关法律、行政法规，遵循乎等、自愿、公平和诚实守信的原则 甲方同意把衢州市库米赛诺新厂房工程项目工程由乙方施工实行总承包。双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本协议。

一、项目工程概况

项目工程名称：项目工程地点：

项目工程内容：本工程总建筑面积平方米，其中厂 房平方米，办公楼、门卫平方米，附房工程。项目工程总造价：暂定人民币1100万元。(按实际结算为准)项目工程立项批准文号项目资金来源：自筹

二、项目工程承包范围及形式：

1、项目承包范围：本项目工程施工实行总承包(包括土建、市 政、给排水、电、暖通、安装、消防、桩基、弱电、绿化等相关附属 配套全部工程)。

2、承包形式：本工程实行包工包料。

三、项目工期

开工日期：见开工报告，暂定年月日。竣工日期：自开工报告日期总工期为天(根据施工图要求按国家工期定额为标准确定总天数。

四、质量标准

五、结算依据及支付工程款方式

1、本项目工程价款采用可调价，核项目工程结算按山东浙江2003年建筑工程预算定额、费用定额、装修、市政、绿化等定额，工程材料按衢州市2011年第八期信息为准如在实行施工中部分材料超过2011年第八期信息价的5%以上进行按实调整，人工工资调整按2011年第八期信息价上调25%计算。施工图及设计变更联系单、和甲方签证的联系单、会谬纪要、补充协议、国家政策性调整及麓关造价文件办理。本工程按工业二类工程标准计取综合费率，为本工程的结算依据。

2、乙方收到甲方的进场通知书后十天内进场，甲方应付工程所用的临时设施用房由甲方支付给乙方5万元人民币的补贴。在施工过程中本项目乙方采购的材料全部由甲方负责担保。开工前的一切手续和费用由甲方负责。乙方完成后甲方速支付工程款总造价的9 7％，留3％为保修金。

3、双方约定的工程款(进度款)支付的方式，工程款用银行转

帐及汇票到乙方帐户，该工程价款具体按实际发生的工程黄经双方审 定后的预算价为准，并作为预付工程款的支付依据。

4、本工程结算价款确定后，乙方需留3％工程尾款作为保修金，在余款中扣除保修金，按国家规定的保修期壹年满后7天内甲方一次 性支付剩余保修金

六、双方一般权利和义务

1、甲方的权利和义务：

甲方应向乙方提供一切可以施工的手续，做好三通一平，施工 场地具备施工条件，并出具进场开工通知书。甲方在施工前需向乙方提供完整的施工图八套，提供水准点与座标控制点、地质资料、组织图纸会审和设计交底

2、乙方的权利和义务：开工前向甲方提供施工组织设计书及进 度表，施工场地必须清洁卫生，做到文明施工，配合甲方做好施工前 有关准备工作，每月按时提供计划、报表等。

七、质量与验收

1、施工质量严格按有关图纸及施工规范进行，双方约定的中间 验收部位、各分项工程，乙方在自检合格后，提前2 4小时通知甲方、监理等有关部门，经甲苈、监理等有关部门验收合格后方可继续施工，并做好验收记录。

2、竣工验收乙方发出竣工验收通知书，甲方收到验收通知书后 10天内按排有关单位进行验收，未按时验收视为合格工程。

3、工程未完成，未通过验收甲方擅自提前使用，乙方不负责任 并视为合格工程。

八、卫程变夏

工程变更须经设计、监理等有关部门审批，一切变更联系单及

签证单由甲方签字后方可作为有效依据，工程量按实计算，作为竣工 结算的依据

九、工程结算

乙方按照国家工程竣工验收有关规定，向甲方提供完整竣工资 料，并组织竣工验收后，乙方向甲方递交竣工结算资料，甲方组织有 资质的审价单位在30天内审价结束，并提供电价决算书，未按时审 价及办理决算，按乙方单位报送的决算书总价为准并支付工程款 9 7％。

十、违约索赔和争议

1.签订该协议后双方必须遵守本协议各项条款，违反任何一条为违约，违约方赔偿另一方违约金并按工程总价的5％为违约金。其余按GF一1999—0201建设工程施工合同范本之相关通用条款为准。

2.甲方在没有规定时间内付款则应付款的6%每天的利息付给乙方。

十一、其他

1、甲方对该工程建设施工由乙方实施总承包，符合国家经营行为的单位，由乙方决定分包单位，如甲方供应采购的设备或材料等，由乙方配合管理，并支付给乙方5％的配合2、甲、乙双方签订GF一1—02 01建设工程施工合同，与协议同时生效；

3、本协议未尽事宜或有关未明条款，按GF-1999-0201建设工程施工合同范本通用条款实施，或经双方协商另行解决。

十二、协议生效

1、协议订立时间

2、协议订立地点

3、本协议是正式总承包合同的组成部分，具有同等法律效力。与总承包合同不一致以本协议为准。

4、本协议经甲、乙双方代表签定盖章后即生效，一式陆份，甲、乙双方各执叁份。

承包方：衢州市库米赛诺粮食机械制造有限公司

法定代表或代理人：

联系电话：

传真：

施工方：浙江中意建筑工程有限公司

法定代表或代理人：

联系电话：

篇7：施工工程补充协议

发包方（全称）邓必祥（以下简称“甲方”）承包方（全称）安志金（以下简称“乙方”）

双方基于2017年5月28日签订《施工合同----邓必祥住宅楼工程》（以下简称“甲方”）第十二条的约定，甲乙双方本着自愿、公平、信用的原则签订该补充协议，达成如下补充协议：

一、甲方已按照施工合同的约定，按照工程进度按期支付了乙方工程款三十七万元人民币，截止2018年4月24日，乙方未按照合同约定建造完工，由于乙方资金短缺，不能按期支付工人工资及购买剩余工程的材料款，经甲乙双方约定由甲方代乙方垫付剩余材料款，该垫付金额甲方在施工合同结算的总价款中扣除。

二、未完工程的材料由甲方采购付款。并由施工工人黄小波和乙方签字确认签收，甲方代垫付给乙方需支付黄小波的工资，在甲方实际垫付给黄小波的工资由乙方签字确认。

三、甲方代乙方垫付的材料款，乙方需要承诺于2018年5月30日前按照施工合同第一条、第二条及第四条的约定完成工程建造，到期未完成工程建造的乙方应当赔偿甲方因工程延误造成的损失按总造价百分之四计算。

四、乙方逾期未完成工程建造的，甲乙双方签订的施工合同自动解除，且由于乙方违约，甲方除已经支付给乙方的三十七万工程款外，不再需要支付剩余工程款给乙方，但是乙方仍需对其建造的工程承担为期一年的工程质量保修责任。

五、本协议自甲乙双方签字后执行。

甲方（签字）：

乙方（签字）：

篇8：施工 工期补充协议书

建设单位：济宁高洁新型建材有限公司 代表人：朱 坤 工程名称：车间加工地基础及设备基础部分建设工程

施工单位：代表人：李长信

因甲方急需投入生产，自然天气和施工现场均具备良好的施工条件；经甲乙双方协商同意、特修订提前竣工事宜。原合同其他事项保持不变，均具有法律效力。

一．施工竣工期由原来的年月日，特修改

为年月日。

二．施工方合理安排施工组织计划壮大施工力度，配备好安

全施工管理 技术 人员组织、施工材料等事务。

三．严格按照施工图纸施工，服从现场甲方人员监督与验收；

保质 保量 按期完成。

四．本协议自签订之日起生效并起法律效力。

甲方代表人：（签字）

乙方代表人：（签字）

篇9：建设工程施工分包工程补充协议书

发包人（全称）：某某某某集团有限公司

土建主体单位（全称）：某某某某工程有限责任公司

分包人（全称）：

就某某市委办公楼改造工程，由于主体工程由某某工程有限责任公司承担施工并办理相关建管手续，故分包人向土建主体施工单位交纳相应的建管费用，向土建主体施工单位交纳施工配合费3%，施工用电费1.7%，合计交纳4.7%，另据实交纳办证相应的建管费用。分包人在收取进度款时，按同比例一周内交纳给土建主体施工单位。

土建主体施工单位：（公章）分包人：（公章）： 住所：住所：

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

电话：电话：

传真：传真：

开户银行：开户银行：

账号：账号：

篇10：建筑工程施工补充协议书07

建筑工程施工合同变更协议书（2）

发包人：（以下简称“甲方”）吉林省长白山景区管理有限公司 承包人：（以下简称“乙方”）长春建工集团有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国家的有关法律、法规、条例等有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程的具体情况，经双方充分协商，同意在原签定的施工合同的基础上签定本协议，以供双方共同遵守执行。

本协议与原合同一起使用，本协议中的条款与《》条款约定不一致时，按本协议约定执行。

一、合同变更内容

1、原施工合同工程概况

工程名称：长白山北坡门区服务设施（游客服务中心及相关设施）工程

工程地点：长白山北坡山门以东700m处

工程内容：本工程建筑总面积约3450.9m²、内部停车场7323.78m²、景观广场10764.62m²等。

开、竣工日期：2010年8月19日至2010年10月31日

结算方式：采用固定单价合同，不因物价波动引起的价格调整

2、变更后施工合同工程概况

工程名称：长白山北坡门区服务设施（游客服务中心）工程 工程地点：长白山北坡山门以东700m处

工程内容：本工程建筑总面积约3610m²。

开、竣工日期：2010年8月19日至2011年 11月30日

结算方式：2010年已完工程均按原合同执行，2011年完成工程人工费、机械费按2011年省建设厅结算文件执行。

3、工程内容变更原因

由于内部停车场、景观广场设计变更较大导致工程造价发生巨大变化，所以将原合同中这两项工程内容终止。原合同中游客服务中心工程继续执行。

因调整建筑位置，同时地质勘查的误差较大，造成基础加深以及天气等原因，导致工程没有按期完成，所以竣工日期以后至2011年 11月30日。

2011年，人工费、机械费比去年同期有较大涨幅，与实际投标价格相差悬殊，施工单位建设成本加大。因此，2011年完成工程人工费、机械费按2011年省建设厅结算文件执行。2010年已完工程执行原合同。

其它未尽事宜，按原合同条款，以及双方协商解决。

二、本补充协议一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，甲乙双方签字盖章后生效，至协议条款全部履行完毕后失效。

甲方：乙方：

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：

日期：

篇11：电力工程施工补充协议书

闽建信招合字[2013]第220-1号补 甲方：永泰县住房和城乡建设局 乙方：福建省建信工程管理有限公司

甲方将刘岐三岔路口至203省道（冠景春城）道路工程委托乙方进行施工招标代理工作。经双方协商就刘岐三岔路口至203省道（冠景春城）道路工程招标代理合同》（合同编号：闽建信招合字[2013]第220-1号），特订立此协议书，具体内容如下：

一、服务费用：

1、招标代理费：按国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格[2002]1980号）及发改价格[2011]534号文件规定，经双方协商确定本项目的招标代理费用按照收费标准的50%由乙方向甲方收取。

2、工程量清单及招标控制价等编制费用：依据福建省物价局“闽价[2002]房457号”文件规定，经过双方协商确定本项目编制费用按照收费标准的50%由乙方向甲方收取。

3、开评标专家咨询费和评标会务开支由乙方支付。

二、本补充协议与原合同不一致之处，以本协议为准。

三、本补充协议自双方盖章签字之日起生效，并具有法律效力。

四、本协议一式陆份，双方各执叁份。

甲方：永泰县住房和城乡建设局乙方：福建省建信工程管理有限公司

法定代表人法定代表人

或其授权的委托人（盖章）或其授权的委托人（盖章）

篇12：建设工程补充协议书

发包人：长沙矿冶研究院（以下简称甲方）

承包人：长沙岳麓山建筑工程有限公司（以下简称乙方）

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的规定，为了依法维护甲乙双方的合法权益，现就长沙矿冶研究院“国家重点实验室（深海矿产资源开发利用技术）工程”补充设计所增加的工程施工承、发包事项，经甲乙双方协商一致，特签订本建设工程施工承包补充协议书。

１、工程名称：长沙矿冶研究院国家重点实验室（深海矿产资源开发利用技术）工程补充设计所增加的工程。

２、工程地点：长沙矿冶研究院内。

３、工程承包范围及内容：

3.1 整体工程范围内建筑物和构筑物拆除工程（工程内容：人工拆除；装车外运建筑垃圾运距15KM）。

3.2 补充设计“边坡支护工程”（工程内容：人-机挖、外运土方运距15KM；锚喷支护）。

3.3 补充设计“深井深基坑支护工程”（工程内容：人工挖孔桩；钻孔钢柱桩；钢筋砼支梁；锚索制安；深井砼井壁；池底抗浮锚杆制安;深基坑降水排水;土方装车外运运距15KM）。

3.4 挡土墙增加工程（工程内容：人－机挖、外运土方运距15KM；

毛石挡土墙砌筑；防撞墙及栏杆）。

3.5 设计变更“实验车道路工程”（工程内容：人－机挖、外运土方运距15KM；砼道路；泥结石实验车道路及配套管网变更）。

3.6 补充设计“钢板和橡胶止水带”工程（工程内容：制作与安装）。

3.7 水电安装增加工程（工程内容：制作、安装及配套工程；水泵配套管制安）。

3.8 不可预见增加费（工程内容：本协议书增加工程累计总金额的10%）。

４、工程承包方式：包工包料，按工程量清单计价（经甲方确认）总价包干。

５、协议价款：本补充协议书中所列工程采用可调价合同方式。协议暂定总金额为：叁佰捌拾贰万伍仟陆佰零贰元整（￥3825602.00元）。

６、清单编制：以设计图示及签证确认为依据，仍按本工程主体工程招投标中相关规则执行。其中：计价作如下调整。

6.1 人工工日单价计取：设计新增加（原主合同范围外）的工程，清单综合单价中人工工日单价按68元/工日计取。设计变更（原主合同范围内）的工程，清单综合单价中人工工日单价按64元/工日计取。

6.2 材料价计取：原则上均按2010年《长沙建设造价》第4期价格执行（其中：经签证确认价，按其确认价执行）。《长沙建设造价》中没有的按同期实际市场价执行（市场确认价：由乙方提出，经甲方确认）。

6.3 签证独立计时工按80元／工日计取（不含规费和税金）。

７、协议价款支付：

7.1 在本补充协议书经甲乙双方签章后，自签章之日起满7天（日历天）后，在7日（日历天）内，按本协议约定总金额的30%支付工程款。金额为：3825602.00*30%＝1147680.60元。

7.2 工程竣工验收合格后，在15日（日历天）内，按本协议约定总金额的40%支付工程款。金额为：3825602.00*40%＝1530240.80元。

7.3 工程余款待竣工结算后一并支付。

８、其他：

8.1 本补充协议书与“长沙研究院国家重点实验室（深海矿产资源开 发利用技术）工程的《建设工程施工合同》具有同等法律效力。

8.2 凡本补充协议书中末作明确约定的条款，其《建设工程合同》中相关条款（协议书、专用条款、通用条款）适应本协议书；凡本补充协议书中已作明确约定的条款，如与《建设工程施工合同》中相关条款（协议书、专用条款、通用条款）约定不一致时，均以本补充协议书中明确约定为准。

8.3 本补充协议书一式肆份,甲乙双方各执贰份。

8.4 本补充协议书自双方签章之日起生效。

发包人:长沙矿冶研究院承包人:长沙市岳麓山建筑工程公司（公章）（公章）

法定代表人：法定代表人:

委托代理人(签名)委托代理人(签名)

开户银行:长沙市工行左垅支行 开户银行:上海浦东发展银行五一路支行 帐号: 19010***276帐号: 66070***3

篇13：工程施工补充协议说明

主要条款说明

公司：

贵方发给我方的施工合同补充协议收悉，经我公司研究，对下列主要条款说明如下：

一、工期：因我公司同签订的投资协议周期为37个月，其中，施工工期总共为22个月，前期准备1个月，房屋主体工程建设18个月，小区配套3个月，因此，工期必须控制在18个月内。

二、计价方式：费率计取，归费费率计取按财评和审计部门确定的费率计取。

三、我公司推荐给贵公司的施工企业，由贵公司统一组织实施管理，我方不存在分包。贵公司所收取的管理费用，原则上按照双方主要领导议定的，按%收取。

四、工程造价下浮方式按双方领导商定的意见，整体下浮。

五、工程尾款的支付，在工程竣工验收合格并经评审计决算后，半年内付清。

望贵司尽快签订施工合同补充协议，以确保工程建设的顺利实施。

篇14：建设工程施工补充协议

发包方：（以下简称甲方）

承包方：（以下简称甲方）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设安装工程承包合同条例》、《建设工程质量管理条例》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿和诚信的原则，经双方友好协商将建瓯市“金鸡大厦”项目续建工程承包给乙方，为了明确双方应承担的义务和责任，签订以下协议条款，甲乙双方共同遵照执行。

一、工程概况：

1、工程名称：xx市xx大厦住宅续建工程

2、工程地点：xx市区

3、工程承包范围：从第四层开始及以上部分住宅施工

4、工程造价：约2200万元人民币（具体工程量按实际结算为准）

5、工程内容：土建、水电、装修等工程施工

6、工程承包方式：包工包料

7、甲方指派 为工程现场负责人

乙方指派 为工程现场负责人

二、工程质量等级：

按国家GB503000-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》和现行颁发的验收规范，达到合格标准。

三、工程施工工期：

1、本工程施工工期为300日历天，以施工许可证下达后浇捣第一层楼板混凝土之日算起；

2、工程开工日期：2011年8月份（如有延期开工须经双方协商顺延）

3、发包方应做好本工程项目周边地区与政府、居民的协调工作，因甲方原因及战争和人力不可抗拒的自然灾害等因素造成停工，除工期顺延外，甲方应承担因此造成的一切经济责任及乙方的相关损失费用。

四、竣工验收：

xx大厦第x层开始以上住宅工程竣工并具备验收条件的，乙方提交xx大厦第四层以上的竣工验收报告，甲方在收到竣工报告15日内应组织相关部门进行验收，如到期未组织验收或验收后5个工作日内不予批准又不提出整改意见的，则视为竣工验收通过。

五、决算依据：

1、工程量根据甲方提供的双方确认的施工图纸、会审纪要和设计变更及现场签证增加的工程量和价格确认函为决算依据，按现行定额计价结算，按实计算工程量。

2、本工程结算计价套用定额：本工程所有施工项目均按xx省最新定额套用和最新相关文件调整，人工、机械费用按国家最新政策及地方现行政策文件调整。

3、材料价格按xx地区当月信息价计算，信息价没有的按双方确认的市场价计算。当材料市场价超出施工期间材料信息价时，应按市场价调整。

4、工程类别均按照三类进行取费，有施工地下室的工程按二类进行计算。（详见附件，本工程预算取费计算标准）

5、劳保费用按承包施工公司类别计取。（详见附件：劳保核定卡计取）

6、工程结算总价款不下浮。

7、因工程的地理环境特殊，故费用增加，双方约定人工费在最新政策性调整后再增加50%作为工程结算。

8、由于本工程地理位置处于市中心繁华商业区和居民区。应加强外墙钢管架安全防护，在施工前，乙方做好专项施工组织设计方案报建设单位及监理公司审核，建设单位应依据乙方所报的施工方案签证外墙钢管架价格认证作为结算依据。

9、有关政策性调整的时间以本工程竣工验收时有关部门发布的最新政策性调整为准。

10、钢材、水泥、地材按实时价格确认。钢材、水泥、地材市场价超出施工期间材料信息价时，应按市场价调整并按实际到场价格加价10%计算。

六、工程款支付方式：

1、乙方进场开工20天内甲方必须支付乙方备料款5% ～10%。进度款按每月25日上报工程量，甲方收到乙方上报的工程量进度单后10天内应支付给乙方85%工程进度款。若甲方未按期限付款或付款不足，乙方有权停工待款，甲方应赔偿乙方由此造成的所有损失，逾期支付达30个日历天，乙方有权按建筑成本价对本工程项目的续建及房产进行单方处理。

2、本工程施工完经甲方及有关部门验收后一个月内，甲方应付给乙方已完成工程量97%工程款。

3、甲方收到乙方竣工结算书（乙方仅提供金鸡大厦第四层以上的内业资料）之日起45天内完成工程决算审核，如甲方在60个日历天内仍未审核完毕，甲方应按乙方上报的工程结算价款为准付给乙方。工程结算余下3%保修金，待期满一年后十天内付清。

七、工程履约保证金：本工程的合同履约保证金(人民帀)壹佰万元整，于合同签定后七日内支付到甲方指定的帐户，甲方以本项目工程的整个续建权对保证金进行担保，保证金在合同生效后三十个日历天内全额退还到乙方指定的帐户，若逾期退还必须向乙方支付日千分之一的违约金，逾期退还超过六十个日历天，乙方有权单方对本工程续建权进行处理。

八、其他事项：

1、由于本工程在本合同签订前已施工部分楼层，已施工的内容不包含在本合同承包范围内，本合同的承包范围均不负责其相应的质量与资料。实施本合同前，建设单位应保证已施工内容的合格，不得因已施工内容影响本工程合同的实施。非乙方原因造成的工程质量和安全责任，乙方不予承担。

2、本工程中发生的占道施工、周边居民及有关单位的协调和与之有关的事项均由发包方出面处理，所发生的一切经济费用均由发包方承担。

3、甲方应向乙方提供施工所需的一切场所(包括水.电.道路三通，材料制作及堆放场所，项目部办公及施工和管理人员的住宿及后勤场所等)并承担其费用。

4、本项目签订合同后乙方安排进场准备工作，甲方负责办好施工许可证并承担其费用。

5、本协议未尽事宜，双方另有补充协议，如本协议与合同范本条款有抵触的，按本协议条款执行。

6、本协议在执行中发生纠纷，双方本着友好协商解决，若协商不成时，双方约定有xx市xx区人民法院提起诉讼。

7、本协议书与该工程项目的其它合同具同等法律效力。

8、施工任务书下达时作三方协议（银行、开发商、施工队）。

九、由于该项目地理位置特殊，造成工程材料产生二次三次装运费用，其费用在施工过程中由甲方现场代表签证为准，并入进度款和最后决算中给予补偿。

十、甲方应派专人协调公安、交通、城管、环保、建设局、周边居民等一切协调工作，保证工程顺利施工，其相关费用由甲方全部负责。

十一、本合同一式肆份，发包方、承包方各执两份，本工程的款项全部结清后，本合同自行终止。

甲方： 乙方：

法定代表人： 法定代表人：

委托签约代表人： 委托签约代表：