关于在全市建设工程推行绿色施工的通知

关于在全市建设工程推行绿色施工的通知（精选7篇）

篇1：关于在全市建设工程推行绿色施工的通知

关于在全市建设工程推行绿色施工的通知

京建施〔2008〕651号

各区县建委、各集团公司、各有关单位：

奥运筹办以来，在市委、市政府的领导下，市区各有关部门不断创新制度，加强工程建设管理，全市施工工地管理水平有了很大的提高。但在节约资源、保护环境和安全生产等方面仍然存在一定的差距。为全面落实科学发展观，巩固奥运期间施工现场管理成果，最大限度节约资源，降低施工活动对环境造成的不利影响，保护施工人员的安全与健康，实现绿色施工，将我市的建设施工管理水平上一个新台阶，特提出如下要求：

一、工作目标

全市在施工程和即将开工的工程，2009年3月1日前，在施工扬尘、渣土运输、声光排放、安全生产等方面达标；2009年3月1日以后，全市所有工程必须按照《绿色施工管理规程》（以下简称《规程》）要求组织施工，实现全面达标。

二、工作措施

（一）建设单位在编制工程概算和招标文件时应明确建设工程绿色施工的要求（包括限制降水、控制扬尘、绿色运输、职业健康和安全生产等），并提供包括场地、环境、工期、资金等方面的保障。负责协调、解决因绿色施工落实不到位导致的噪音和光照射扰民问题。

建设单位负责到市政管委办理 “北京市渣土消纳许可证”。

（二）监理单位应当严格按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，督促施工单位按照《规程》组织施工，发现绿色施工措施不符合强制性条文规定的，应及时要求施工单位整改或停工。

（三）施工单位在编制投标预算时应按《规程》的要求编制相关绿色施工费用，严格按照《规程》组织施工，并做好以下几个方面工作：

1、临时设施建设。现场搭建活动房屋之前应按规划部门的要求取得相关的手续。建设单位和施工单位应选用高效保温隔热、可拆卸循环使用的材料搭建施工现场临时设施，并取得产品合格证后方可投入使用。工程竣工后一个月内，建设单位应当选择有合法资质的拆除公司将临时设施拆除。

2、限制施工降水。建设单位或者施工单位应当采用连续墙、护坡桩+桩间旋喷桩、水泥土桩+型钢等帷幕隔水方法，隔断地下水进入施工区域。因地下结构、地层及地下水、施工条件和技术等原因，使得采用帷幕隔水方法很难实施或者虽能实施，但增加的工程投资明显不合理的，施工降水方案经过专家评审并通过后，可以采用管井、井点等方法进行施工降水。

3、控制施工扬尘。工程土方开挖前施工单位应按《绿色施工规程》的要求，在大门出口处做好洗车池和冲洗设施，做好建筑垃圾和生活垃圾分类密闭存放装置，做好沙土覆盖、工地路面硬化和生活区绿化美化工作等。

4、渣土绿色运输。施工单位应按照市政管委的要求，选用已办理“北京市流体散装货物运输车辆准运证”的车辆，持“北京市渣土消纳许可证”从事渣土运输作业。

5、降低声、光排放。建设单位、施工单位在签订合同时，注意施工工期安排及已签合同施工延长工期的调整，应尽量避免夜间施工。因特殊原因确需夜间施工的，必须到工程所在地区县建委办理夜间施工许可证，施工时要采取封闭措施降低施工噪声并尽可能减少强光对居民生活的干扰。

6、确保安全生产。各建设、施工、监理单位要按照法律、法规、工程建设强制性标准和北京市的相关规定落实安全生产各项措施，确保施工作业人员和人民群众生命财产安全。

三、监督执法

（一）各区县建委应进一步细化网格管理制度。将每项工程监管责任落实到具体的监督员，每周负责对工地的扬尘、噪声和光污染情况进行检查，并联合区环保局和城管执法局对施工现场的违规行为依法进行相应处罚。

（二）各区县建委还应据实际情况采取与街、乡联合检查或区内增加协管员巡查等方式，加强对施工现场安全生产、职业健康和节约资源等方面的监督，要求各参建方严格落实《规程》的各项规定。施工工地未达到绿色施工标准的一律要求限期整改或停工整改。

四、实施步骤

为更好地推行绿色施工，起到样板引路作用，市、区两级建委主任和主管主任，各集团公司经理和主管经理各负责抓一项样板工程，确保一批样板工程十一月底前全面达标。

其它在施工程和即将开工的工程要按照以下安排实施，确保2009年3月1日前全市所有工地实现绿色施工。

第一阶段：动员部署。

各区县建委、各集团总公司在2008年10月30日前要组织召开绿色施工工作动员会，广泛深入地进行动员，部署安排绿色施工的相关工作，落实《规程》的具体要求。

第二阶段：自查整改。

2008年11月1日至2008年11月30日，工程项目各参建单位要对照《规程》的要求，开展绿色施工自查工作，发现不符合要求的，立即整改。

第三阶段：监督检查。

2008年12月1日至2008年12月30日各区县建委按照《规程》要求对施工工地进行全面检查，做到“横向到边，纵向到底，不留盲区，不留死角”。对于检查中发现的隐患，责令限期整改，并依法进行相关处罚。

市建委将对各区县的绿色施工情况进行抽查，并将抽查结果上报市政府。

第四阶段：验收评比。

2009年1月10日至1月25日，开展绿色施工达标评比活动，市建委将择优选出绿色施工样板工地进行表彰。

二〇〇八年十月七日

篇2：关于在全市建设工程推行绿色施工的通知

长住建发[2010]77号

市安监站，各区、县（市）建设局，在长各施工企业：

为贯彻住房和城乡建设部“四节”要求（节地、节水、节能、节材）和长沙市建设两型社会要求，认真落实长沙市住房和城乡建设委员会《关于发布<长株潭城市群全国资源节约型和环境友好型社会建设综合配套改革实验区长沙市绿色施工导则（试行）>的通知》（长住建发[2010]51号），在全市全面推行建筑工地绿色施工，我委制定了《长沙市全面推行建设工程绿色施工实施方案》，现印发给你们，请认真贯彻执行。执行中有何问题，请及时反馈市住建委。

附：《长沙市全面推行建设工程绿色施工实施方案》

二○一○年十一月九日

抄送：省住房城乡建设厅，市政府办公厅、市文明创建办

长沙市全面推行建设工程绿色施工实施方案

一、工作目标

落实住房城乡建设部“四节”要求（节地、节水、节能、节材）和长沙市建设两型社会要求，贯彻施工全部过程的资源节约、环境保护和职业健康卫生等活动，倡导企业发展和科技进步；认真落实市住建委《关于发布<长株潭城市群全国资源节约型和环境友好型社会建设综合配套改革实验区长沙市绿色施工导则（试行）>的通知》（长住建发[2010]51号），在全市全面推行建筑工地绿色施工，并在建筑工地中开展“长沙市绿色施工工地”评定工作。

二、组织机构

市住建委成立长沙市绿色施工推行及评定工作领导小组，负责长沙市绿色施工的全面推行和绿色工地评定工作的组织领导。

组 长：陈鲁青 常务副组长：杨志坚

副组长：陈杰刚、竺钦军、胡 超 成 员：刘 勤、刘学军、曾锡铭、田野

领导小组下设办公室，负责绿色施工工作的推行和绿色工地申报工作的日常管理。

办公室主任：胡 超（兼）副主任：高尚荣

成 员：马 翀、熊尚湘、袁智刚、王卫中、乔 宏

三、实施步骤

（一）宣传发动阶段。2010年11月10日至2010年11月25日为全市绿色施工宣传发动阶段。

1、提高认识，加强领导。“绿色工地”创建是控制工地扬尘污染，提高文明施工水平的重要手段和有效途径，各单位要切实提高创建“绿色工地”的认识，各施工企业和项目负责人要把“绿色工地”创建作为一项重要工作抓实、抓深、抓细，成立创建“绿色工地”领导小组，明确分工，制定创建工作计划，建立健全各项创建制度，落实专项创建资金，确保创建工作有序有效开展。

2、加大宣传，强化培训。各单位要提高全员参与度和创建意识。安全监管机构要充分利用网站、简报进行宣传；施工企业要将绿色工地创建纳入对施工项目的目标考核与承包管理；各施工项目部要充分利用农民工学校、宣传栏、黑板报、宣传标语、围墙彩绘等平台，向工地所有从业人员宣传环境保护、文明礼仪、职业健康知识，增强他们的环保意识。针对各工序、工种操作过程中可能产生的环境影响进行岗前环保技术交底，减少施工对环境影响。

（二）推广试点阶段。2010年11月25日至2010年12月31日为全市绿色施工推广试点阶段。

1、明确试点企业范围。在长施工的特、一级施工总承包企业在推广试点阶段必须有一个项目被批准纳入“长沙市绿色施工工地”目标管理或被评为“长沙市绿色施工工地”。

2、确定试点、示范施工项目。各级建筑安全管理机构根据长沙市住房和城乡建设委员会《关于评定长沙市绿色施工工地有关事项的通知》（长建发[2010]140号），将申报了“长沙市绿色施工工地”目标管理的项目上报市住房和城乡建设委员会，由委安全处和市安监站按照标准组织验收，并初定10至15个项目为“绿色施工推广示范工地”报委党委会审定。

3、组织现场宣贯和观摩。初定于2010年11月下旬召开全市“全面推行绿色施工和绿色施工现场观摩会”，对《长株潭城市群全国资源节约型和环境友好型社会建设综合配套改革实验区长沙市绿色施工导则（试行）的通知》（长住建发[2010]51号）进行宣贯，组织开发、施工、监理企业参观“绿色施工推广示范工地”。

（三）全面推行阶段。2011年1月1日至2011年12月31日为绿色施工全面推行阶段。

1、学习借鉴，全面推行。在长各施工总承包企业要认真学习和借鉴推广试点阶段纳入“长沙市绿色施工工地”目标管理或被评为“长沙市绿色施工工地”的经验，按照《长株潭城市群全国资源节约型和环境友好型社会建设综合配套改革实验区长沙市绿色施工导则（试行）的通知》（长住建发[2010]51号）及有关规定全面启动绿色施工工作。到2011年底前，在长二级以上施工总承包企业必须有一个项目被批准纳入“长沙市绿色施工工地”目标管理或被评为“长沙市绿色施工工地”，特、一级施工总承包企业必须在所有项目全面推行绿色施工，积极鼓励有条件的建筑施工企业全面推行绿色施工。

2、不断改进，巩固提高。各建筑施工总承包企业要充分运用前期取得的工作成果，不断总结和提高绿色施工管理各项工作，巩固工作成果，全面推进企业和施工项目的绿色施工工作，不断规范管理行为，细化过程控制，对施工现场基本建立“执行－检查－改进－提高”的封闭循环链，形成制度不断完善、工作不断细化、程序不断优化的持续改进机制，并通过绿色施工教育培训，提高全员绿色施工意识和能力，实现建筑施工绿色施工规范化、标准化。

四、评定依据

市住建委《关于发布<长株潭城市群全国资源节约型和环境友好型社会建设综合配套改革实验区长沙市绿色施工导则（试行）>的通知》（长住建发[2010]51号）为评定依据。具体评定标准由市安监站牵头落实。

五、申报和评定程序

市安监站、各区、县（市）建设行政主管部门要加强对辖区内所属企业绿色施工的检查和指导，并将此纳入区、县（市）建设局目标考核内容。

（一）申报“绿色施工工地”目标管理。

1、工程取得施工许可证开工时，由施工单位填报《“绿色施工工地”目标管理申报表》（附件一），市管项目向市安监站申报，县（市）、区管项目向县（市）、区安监站申报，由县（市）、区安监站进行初审统计，每月25日前报市安监站汇总。

2、列入“绿色施工工地”目标管理的项目，由市安监站定期在《长沙建设工程安全简报》上进行公示。

3、对列入“绿色施工工地”目标管理的项目，由市站各监督科，各县（市）、区安监站履行监管职责，实施动态管理。凡在日常监督检查中，因安全生产文明施工问题被签发停工整改通知或不良行为告知书的项目，不再继续列入“绿色施工工地”目标管理。对未列入“绿色施工工地”目标管理的项目，不予推荐“长沙市绿色施工工地”。

4、申报“长沙市绿色施工工地”。凡列入“长沙市绿色施工工地”目标管理的项目，由施工单位填报“长沙市绿色施工工地申报表”，分别于每年4月中旬、10月中旬进行统一申报，市管项目报市安监站；县（市）、区管项目报县（市）、区站初审，由县（市）、区站统一报市安监站；市安监站汇总报市住建委绿色施工工地评定工作领导小组办公室。

（二）绿色施工工地的评定。

长沙市绿色施工推行及评定工作领导小组于每年4月下旬、10月下旬对申报“长沙市绿色施工工地”的项目进行检查，对达到评定标准的，授予“长沙市绿色施工地”称号，并发文公示。

（三）奖惩。

1、对未评定为“长沙市绿色施工工地”的项目，不予推荐和评定省、市级“创建安全质量标准化示范工地”及“全国建筑施工安全质量标准化示范工地”。

篇3：关于在全市建设工程推行绿色施工的通知

担保制度的若干规定（试行）》的通知

湘建建〔2007〕423号

各市州建设局（建委、规划建设局），衡阳市、邵阳市建工局，株洲市招标局、各有关单位：

为进一步规范建筑市场主体行为，降低工程建设风险，保障从事建设工程活动各方的合法权益，确保工程建设顺利进行，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国担保法》、《湖南省建设工程质量安全生产管理条例》等法律法规和建设部《关于在建设工程项目中进一步推行工程担保制度的意见》（建市〔2006〕326号），我厅制定了《湖南省推行建设工程施工承包合同担保制度的若干规定（试行）》，现印发给你们，请认真遵照执行。执行中有何问题，及时反馈我厅。

湖南省建设厅

二OO七年十二月二十四日

《湖南省推行建设工程施工承包合同担保制度的若干规定（试行）》

第一章 总 则

第一条 为逐步完善建筑市场的社会运行机制，规范工程交易行为，降低工程建设风险，落实工程建设资金，确保工程建设顺利进行，维护当事人的合法权益，依据《中华人民共和国担保法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程价款结算暂行办法》以及《湖南省建设工程质量和安全生产管理条例》、《湖南省建设工程造价管理办法》等有关法律、法规、规章，在我省推行建设工程施工承包合同担保制度，结合我省实际，制定本规定。

第二条 各级建设行政主管部门负责施工承包合同担保活动的监督管理工作。

第三条 本省行政区域内非政府投资的各类房屋建筑和市政基础设施工程项目，及其附属设施和与其配套的线路、管道、设备安装工程和室内外装饰装修工程适用本规定。

第四条 施工承包合同担保活动中当事人的法律地位平等，一方不得将自己的意志强加给另一方。当事人应当按照公平、诚实信用的原则确定各自的权利和义务。

第五条 本规定所称施工承包合同担保，是指在建设工程项目施工承发包活动中，根据有关法律、法规及合同约定，由担保人向债权人提供的、保证债务人不履行债务或义务时，由担保人代为履行或承担责任的法律行为。

本规定所称担保有效期，是指债权人要求担保人承担担保责任的权利存续期间。施工承包合同担保有效期应当依据本规定相应条款在合同中约定，债权人有权在担保有效期内要求担保人承担担保责任。有效期届满，担保人免除担保责任。

第六条 施工承包合同担保分为发包人支付担保与承包人履约担保。发包人支付担保是指担保人向承包人提供的保证发包人按合同约定支付工程款的第三方担保；承包人履约担保是指担保人向发包人提供的保证承包人履行合同约定义务的第三方担保。

第二章 一般规定

第七条 下列施工承包合同是否提供施工承包合同担保由施工承包合同当事人双方自行约定：

（一）合同价款在200万元以下的施工承包合同；

（二）合同中已同时作出以下约定：开工前支付动员预付款比例不低于合同价款的10%（工期超过一年的，按不低于开工后一年完成工程量价款的10%支付）；开工后按月支付工程进度款不低于当月完成工程量价款的90%；工程竣工验收后在规定时间内完成工程价款结算审核；工程价款结算审核完成后的一个月内工程尾款支付完毕；严格按照国家有规定确定工程质量保修项目、期限及金额，并在国家规定的保修期满后一个月内足额支付相应保修项目的保修金。

如果施工承包合同当事人的一方在近两年内有因拖欠工程款或农民工工资被相关部门通报的记录时，该方当事人仍然应当按本规定出具发包人支付担保或承包人履约担保。

第八条 合同价款在800万元人民币以上或施工工期在6个月以上的工程施工承包合同担保可以按照工程形象进度或付款周期实行分期滚动担保，但每期的施工期不得不少于3个月、工程量价款不得低于200万元人民币。当发包人支付担保实行分期滚动担保的，承包人履约担保应当对应各期实行分期滚动担保。

第九条 施工承包合同担保采用分期滚动担保的，承发包双方应当在当期担保届满以前分别向对方出具后期承包人履约担保和发包人支付担保。当期施工承包合同担保应当在当期完成工程量价款已签字确认或结算完毕，且已履行合同约定相应义务后分别解除。

第十条 按照本规定应当实行施工承包合同担保的，有关当事人应当在招标文件、施工承包合同中按照本规定的要求明确提供担保的条款及内容。

第十一条 发包人应当与担保人签订发包人支付担保合同，承包人应当与担保人签订承包人履约担保合同，发包人支付担保合同与承包人履约担保合同是建设工程施工承包合同的从合同。施工承包合同无效，则担保合同无效；担保合同另有约定的，按照约定履行；担保合同的条款和内容应当按照本规定的要求予以明确。

施工承包合同担保的费用应当计入工程造价。承包人履约担保的费用应当进入投标报价。

第十二条 发包人支付担保的担保人应当向承包人提供银行保函（或者担保书或者保证保险函），承包人履约担保的担保人应当向发包人提供银行保函（或者担保书或者保证保险函）。

第十三条 施工承包合同担保的担保人应当是具有相应资质的银行、担保公司或保险公司。

本规定所称担保公司，是指以担保为主要经营范围和主要经营业务，依法登记注册的担保机构。

第十四条 依法设立的担保公司承担建设工程施工承包合同担保时，其所有担保活动担保余额的总额应当控制在上一末净资产的10倍以内，单笔承包人履约担保的担保金额不得超过该公司上一末净资产的50%，单笔发包人支付担保的担保金额不得超过该公司上一末净资产的20%。

第十五条 担保公司以及其他担保人从事建设工程施工承包合同担保，应当接受相关建设行政主管部门的监督检查。发生不履行担保责任以及违反有关法律法规和本规定的行为，由相关建设行政主管部门认定上报发布其失信记录。

第三章 发包人支付担保

第十六条 发包人支付担保的担保金额应当为施工承包合同履行期间承包人完成工程量价款与发包人按合同约定支付工程款可能发生的最大差额。采用分期滚动担保方式的，当期可能发生的最大差额应当将当期及以前各期差额累加计算，当期发包

人支付担保金额应当按累加计算的最大差额确定。

第十七条 当期发包人支付担保的有效期，从担保合同生效之日起，至当期届满后的一个月为止。当期发包人支付担保有效期内，承包人应当自收到合同约定当期应支付的工程款及后期发包人支付担保后的7日内向担保人发出解除担保合同的书面通知，终止当期保证责任。

第十八条 施工承包合同履行过程中，发包人未按合同约定支付工程款时，承包人应当在当期发包人支付担保有效期内向担保人提交要求在担保金额内支付工程款的书面通知，担保人应当按照当期担保合同的约定支付工程款。当发包人未按施工承包合同约定支付工程款，且又未达成延期付款协议并出具相应发包人支付担保时，承包人可以停止施工，发包人应当承担违约责任并赔偿承包人由此造成的经济损失。

第四章 承包人履约担保

第十九条 承包人履约担保的担保金额应当控制在施工承包合同价款的10%以内。采用分期滚动担保的，当期承包人履约担保金额应当控制在当期完成工程量价款的10%以内。

第二十条 当期承包人履约担保有效期，从担保合同生效之日起，至承包人履行施工承包合同约定的当期义务验收合格后一个月为止。发包人应当在承包人履行施工承包合同约定的当期义务验收合格后7日之内向担保人发出解除担保合同的书面通知，终止当期保证责任。

第二十一条 施工承包合同履行过程中，承包人未按合同约定履行当期义务的，发包人应当自发生之日起15日内向担保人提交要求履行担保义务的书面通知。承包人由于自身原因没有履行施工承包合同当期义务时，由担保人按照下列方式之一履行保证责任：

（一）向承包人提供资金、设备或者技术援助，使其能继续履行施工承包合同义务；

（二）经建设行政主管部门备案后，直接接管该项工程或者另觅经发包人同意的具备相应资质的其他承包人，继续履行施工承包合同义务，发包人仍按原合同约定履行相关责任和义务，原合同范围内增加的工程价款由担保人在保证额度内代为支付；

（三）按照担保合同约定，在担保额度范围内，向发包人支付赔偿金。

第五章 附 则

第二十二条 各级建设行政主管部门在施工承包合同的备案审查中，应当将承发包双方是否按照本规定在施工承包合同中明确提供担保的条款和内容，并出具相应担保合同及银行保函或者担保书或者保证保险函作为审查内容之一。对发包方未按照本规定落实发包人支付担保的，应当视为工程建设资本金未落实，施工承包合同不予备案，不予颁发工程项目施工许可证。第二十三条 承发包双方及担保人在施工承包合同尚未履行完毕之前，不得撤回或同意对方撤回相应的施工承包合同担保、或者不按照施工承包合同约定出具后期担保。对发包人及担保人撤回发包人支付担保、或者不按施工承包合同约定出具后期发包人支付担保的，承包人有权停止施工，停止施工的损失由发包人承担；对承包人及担保人撤回履约担保、或者不按施工承包合同约定出具后期承包人履约担保的，发包人有权终止施工承包合同，终止施工承包合同的损失由承包人承担。

第二十四条 工程建设期间发生包括索赔因素在内的工程价款增减的，当原担保不能保证施工承包合同继续履行时，承发包双方均有权要求对方出具新的或变更施工承包合同担保，并报送施工承包合同备案管理机关备案。

第二十五条 施工承包合同担保当事人一方对另一方的索赔行为有异议的，应当及时与对方协商处理。协商不成的可以依照

合同约定向仲裁机构申请仲裁或者依法向人民法院提起诉讼。

第二十六条 施工承包合同的担保合同和银行保函、担保书、保证保险函的内容及格式，应当按本规定要求并参考中华人民共和国建设部“关于印发《工程担保合同示范文本》（试行）的通知”（建市〔2005〕74号）中的示范文本确定。第二十七条 本规定由省建设厅负责解释。

篇4：关于在全市建设工程推行绿色施工的通知

工技术应用工程的通知

鄂建协[2018]8号

各市、州、直管市、神农架林区建筑业协会，各会员单位：

为贯彻党的十九大精神，进一步发挥绿色施工技术在建筑节能减排工作中的导向引领作用,推进新技术、新工艺、新材料、新机具在工程中的应用，经七届三次会员大会决定，湖北省建筑业协会在会员单位中开展绿色建造暨绿色施工技术应用工程的申报工作。现将有关事项通知如下：

一、申报条件

1.申报的工程应是建设、设计、施工、监理等相关单位共同参与的房屋建筑、市政设施、交通运输及水利水电等土木工程建设项目。

2.建筑面积在2万平方米及以上（武汉市），其它地市（州）城区1万平方米、各县（市）8千平方米及以上的房屋建筑、公共建筑、工业厂房等建筑工程；5万平方米及以上的住宅群体工程；其他具有代表性和纪念意义的建（构）筑物。总投资超过5000万元及以上的市政设施、交通运输及水利水电等土木工程建设项目。

3.申报的工程应在2017年1月以后开工，开工手续齐全、投资到位，具有完善的绿色施工实施规划方案，并在2019年12月底之前完成绿色施工实施方案中的全部内容。

4.工程应自始至终做好水、电、煤、油、各种材料等各项资源、能源消耗数据的原始记录。

5.申报工程应投资到位，绿色施工的实施能得到建设、设计、施工、监理等相关单位的支持与配合，且具备开展绿色施工的条件与环境。

6.在湖北省建筑业绿色建造暨绿色施工技术应用中，能够结合工程特点，组织绿色施工技术攻关和创新。

二、申报要求（1）企业自愿申报

（2）各地区建筑业协会按申报条件择优推荐本地区有代表性的工程作为2018年度湖北省建筑业绿色建造暨绿色施工技术应用工程；中央在鄂、省直会员企业可直接报省建协。

（3）请申报单位认真填写《2018年度湖北省建筑业绿色建造暨绿色施工技术应用工程申报表》，施工组织设计及施工方案中绿色施工章节内容材料（绿色施工目标要明确，内容应涵盖“四节一环保”要求），连同“绿色施工实施规划方案”，上述书面资料4份及电子版1份于2018年5月30日前报送我会秘书处。

三、有关申报的具体要求见《湖北省建筑业绿色建造暨绿色施工技术应用工程管理办法》（试行），后续印发。

四、联系方式 联系人：罗文敏

电话:027-87362225 ***

地址：湖北省武汉市武昌区中南路12号建设大厦A座8楼

附件：2018年度湖北省建筑业绿色建造暨绿色施工技术应用工程申报表.doc

湖北省建筑业协会

篇5：关于在全市建设工程推行绿色施工的通知

各有关单位：沪建安质监[2010]88号

为贯彻落实市委、市政府对建筑业节能减排工作的具体要求，根据建设部《关于印发<绿色施工导则>的通知》（建质[2007]223号）精神，市安质监总站颁发了《关于进一步深化建设工程节约型工地创建工作的通知》（沪建安质监[2007]第113号）、《关于贯彻<绿色施工导则>深化节约型工地创建工作的补充意见(试行)》（沪建安质监[2009]第053号）等有关文件,并组织本市建筑施工企业,围绕“四节一环保”这一主线，开展绿色施工（节约型工地）创建活动，在节约能源、水资源和主要材料等方面取得实效。为了使这项工作能全面、持续和健康发展，在总结近几年开展节约型工地创建情况的基础上，经研究，现将新一轮上海市建设工程绿色施工（节约型工地）创建工作的深化管理和考评要求通知如下：

一、设立组织机构

根据市建设交通委《关于成立上海市建设工程绿色施工评审委员会的通知》（沪建交[2009]1518号）精神，各区（县）建设行政主管部门、质量监督站应会同相关协会组建相应的区（县）级建设工程绿色施工（节约型工地）评审机构。

二、实行分级管理

绿色施工（节约型工地）创建工作仍实行市、区（县）两级管理。

市级绿色施工（节约型工地）考核评审工作由市建设工程绿色施工（节约型工地）考核工作组具体负责实施。

区（县）级绿色施工（节约型工地）考核评审工作，依据工程项目受监所属区（县），由各区（县）级建设工程绿色施工（节约型工地）考核工作组具体负责实施。

市、区（县）两级建设工程绿色施工（节约型工地）考核工作组，按统一考评要求，执行同一检查标准（详见附件

1、附件2）。

三、落实创建责任

建筑施工企业是创建绿色施工（节约型工地）的责任主体，施工总承包单位对工程项目创建绿色施工（节约型工地）总负责，项目经理是第一责任人；各专业施工单位负责其相应施工部分的创建工作；上级管理部门应将绿色施工（节约型工地）的创建情况作为施工企业及项目经理考核的重要指标。

四、建立创建机制

市、区（县）两级建设行政主管部门根据本市建筑节能降耗的总体目标，开展组织制定相关管理规定、标准、制度、计划等工作。

各区建筑业协会（联合会）根据市建筑施工行业协会要求，做好绿色施工（节约型工地）创建宣传、培训、行业自律和制定相关激励措施等工作。

绿色施工（节约型工地）创建工作实施目标管理，过程节能降耗与工程项目竣工最终节降效能相结合，并作为对施行评选节约型建筑施工企业的综合考评主要条件之一。

五、相关要求

（一）自2010年9月1日起，本市及进沪建筑施工企业绿色施工（节约型工地）创建工作将按本通知颁布的新考评要求规定，进行考核评审。

（二）各区（县）质监站、各管理大口、外省市沪办建管处、市建工集团、市城建集团、各区建筑业协会（联合会），应积极组织开展相关宣传培训工作，把建设工程绿色施工（节约型工地）创建工作的管理纳入主要议事日程。

附件：

1、《上海市建设工程绿色施工（节约型工地）考核评审要求》

2、《上海市建设工程绿色施工（节约型工地）考核评审表》

上海市建设工程安全质量监督总站

上海市建筑施工行业协会

篇6：关于在全市建设工程推行绿色施工的通知

关于明确全市房屋建筑与城市轨道交通工程 安全生产文明施工及扬尘治理整治提升

行动近期工作重点的紧急通知

济建质安字„2018‟35号

各县区建委（建设局）、高新区国土规划建设管理局、南部山区管委会规划发展局，市工程质量与安全生产监督站，各县区监督站，各建设、施工、监理单位，各有关单位：

根据市城乡建设委下发《全市房屋建筑与城市轨道交通工程安全生产文明施工及扬尘治理整治提升行动实施方案》（济建发„2018‟30号），结合当前市有关重点工作要求，现就整治提升行动近期重点工作紧急通知如下：

一、重点整治范围

在全面启动在建房屋建筑与城市轨道交通工程安全文明施工与扬尘治理整治提升行动的基础上，近期集中力量，重点做好下列范围的整治工作： 1.三高（高架、高速、高铁）沿线可视范围内的建筑工地； 2.重点区域、场所（南郊宾馆、山东大厦、舜耕山庄、济南西客站、济南火车站）周边两公里范围内的建筑工地；

3.主次道路（经十路、经七路、英雄山路、舜耕路、玉函路、旅游路）两侧建筑工地。

二、重点整治内容

（一）工地围挡。工地周边设置封闭式硬质围挡，实行封闭管理。加强对施工围挡的维护管理，破损、断裂的及时更换，围挡上不堆放、吊挂有碍市容的物品，做到无安全隐患、无明显污迹，无残损、脱落和严重变色。

（二）工地出入口。施工现场各出入口大门的设置应符合济南市《建筑安全生产文明施工标准图集》要求；门头应有公司的“形象标志”，大门宜采用硬质材料，力求美观、大方，保持干净整洁。

（三）围挡公益广告。围挡必须进行公益广告宣传，内容按照市委宣传部、市文明办要求设置，面积不少于30%，严禁设置商业广告；及时清除围挡及板房上的非法小广告及乱贴乱画；围挡公益广告画面污损严重、面积不达标的及时整改、更换；新设、更新、增加公益广告的，使用市委宣传部、市文明办新的公益广告作品（具体内容可登录百度网盘下载，百度网盘用户名： sdswxcbdy,密码：swxcbxjc）。

（四）施工现场。施工现场应保持规范、整齐、美观；建筑物外立面防护架搭设要规范、整齐、美观；安全网要平整、绷紧，密拼连接不得漏挂、松脱，及时更换污损的安全网；加强对工地出入口及周边环境的管理，及时修复破损道路；安排专人进行清理保洁，根据天气和气温情况实时洒水降尘，路面保持干净、整洁、不起尘。

（五）扬尘治理。严格落实“四个一律”和“6个100%”标准要求，安装扬尘在线监测与视频监控系统，并保持实时在线；物料堆放要“散材成方、型材成垛”做到安全、整齐堆放，不得超高；主要施工道路全部硬化，裸土覆盖到位，垃圾及时清理。

三、有关要求

（一）全面梳理排查。各县区建委（建设局）、市各县（区）两级安全生产监督站，要立即行动起来，对重点整治范围内的所有建筑工地进行全面梳理排查。汇总问题清单，制订限期整改措施，落实完成时限，上报市城乡建设委。

（二）明确责任分工。各级各部门要高度重视，明确任务和责任，责任到人，明确重点整治的范围、内容，确保重点整治工作落到实处。

（三）加大监督检查。市、县（区）两级安全生产监督站要 制定详细监督检查计划，挂图作战，按照 “全覆盖无遗漏”的原则，对重点范围内的建筑工地实施不间断、持续性的检查。

（四）强化督查力度。市城乡建设委成立七个督查组持续进行督查，对安全文明施工管理水平差或达不到扬尘污染治理标准的工程，一律停工整改，同时按照信用管理有关规定，实施信用评价扣分。对行动迅速、措施得力、成效明显的企业给予通报表扬，信用评价加分奖励。

联系人：

市质安站 唐春凯 联系电话：0531-61378700，电子邮箱：jdzzgbaq@163.com 委质安处 张洪霞 联系电话：0531-66605632，电子邮箱：zac5632@163.com

济南市城乡建设委员会

篇7：关于在全市建设工程推行绿色施工的通知

各镇（街道）党（工）委，市直有关单位：

为认真贯彻落实党的十七大和十七届四中全会精神，以改革创新精神全面推进农村党的建设，深入开展好第三批学习实践科学发展观活动，充分发挥农村基层组织推动发展、服务群众、凝聚人心、促进和谐的作用，扎实推进我市新农村建设，加快实现“三年倍增、五年翻两番”的奋斗目标，经研究决定，在全市村级党组织、村委会推行“四议两公开”工作法。

一、充分认识推行“四议两公开”工作法的重要意义

健全村级党组织领导的充满活力的村民自治机制，是加强农村基层组织建设的重要着力点。做好这项工作，关键在于加强和改善村级党组织的领导、理顺村“两委”关系、保障和落实村民群众的民主权利，并形成一套行之有效、严格规范的农村工作机制。近年来，我市通过建立农村党员议事会，实行党员议事提案制，在这方面进行了一些积极探索，并取得了较为明显成效。为进一步扩大党员群众对村级事务的知情权、参与权、选择权和监督权，不断提高农村基层党组织科学谋划和议事决策水平，各地要在实施好农村党员议事会制度的基础上，按照中组部在河南省郑州市召开的党领导的村级民主自治机制工作经验交流会精神，全面推广“四议两公开”工作法。“四议两公开”工作法是河南省在完善村级民主自治机制方面的成功实践，其主要内容是指所有村级重大事项必须在村级党组织领导下，按照“四议”、“两公开”的程序决策实施。“四议”即：村级党组织提议、“两委”会商议、党员议事会或党员大会审议、村民代表会议或村民会议决议；“两公开”即：决议公开、实施结果公开。

各级党组织一定要站在加强基层党建、夯实执政基础，服务和推动农村科学发展的高度，充分认识推行“四议两公开”工作法的重要意义，把推行“四议两公开”工作法作为提升村级党组织创造力、凝聚力、战斗力的重要举措，作为增强村级“两委”班子合力的重要途径，作为改进党员干部作风的重要抓手，作为提高农村党员干部素质的重要载体，作为调动广大农民群众参与新农村建设积极性的重要方法，切实抓紧抓好，抓出成效。

二、“四议两公开”工作法的内容和程序

（一）明确决策内容。凡是村级重大事务和与农民群众切身利益相关的事项，都要按照“四议两公开”工作法决策、实施。主要内容包括：新农村建设长期规划和工作计划；村集体资产购建与处理、资源开发（含集体土地的承包、租赁，水面发包，地下资源开采等）；公益事业经费筹集、组织实施与管理；集体经济项目的立项、承包及公益事业的建设承包；村组建设规划、土地征用及补偿分配、宅基地申报；计划生育、农村低保、良种补贴、粮食直接补贴、农机补贴、新型农村合作医疗等政策和制度的落实；重大救灾救济款物的发放，以及其他应当民主决策的事项。法律规定必须由村民会议讨论通过的事项，按有关法律规定执行。

（二）规范工作程序。进入决策程序的村级重大事项，按照以下步骤组织实施：

1、村级党组织提议。对村内重大事项，村级党组织在广泛听取意见、认真调查论证的基础上，集体研究提出初步意见和方案，提议要符合中央和上级党委政府的要求，符合本村发展实际，符合群众意愿。

2、村“两委”会商议。根据村级党组织的初步意见，组织“两委”班子成员充分讨论，发表意见。对意见分歧比较大的事项，根据不同情况，可采取口头、举手、无记名投票等方式表决，按照少数服从多数的原则形成商议意见。

3、党员议事会或党员大会审议。事项审议前须在党员中充分酝酿并征求意见，条件成熟后，提交党员议事会或党员大会讨论审议。召开党员议事会进行审议，到会党员数应不少于会员总数的4/5，审议事项经应到会会员的2/3以上同意后方可提交村民代表会议或村民会议表决；召开党员大会进行审议，到会党员人数须占党员总数的2/3以上，审议事项经应到会党员半数以上同意后方可提交村民代表会议或村民会议表决。村“两委”要结合党员议事会或党员大会上征求的意见建议，对方案进行修订完善。

4、村民代表会议或村民会议决议。党员议事会或党员大会审议通过的事项，依照有关法律法规规定，在村级党组织领导下，由村委会主持，召集村民代表会议或村民会议讨论表决。村民代表会议应当有4/5以上村民代表参加，讨论事项须经全体村民代表的2/3以上表决同意后方可实施；村民会议应当有本村十八周岁以上村民的半数以上参加，或有本村2/3以上的户代表参加，讨论事项必须经到会人员的半数以上表决同意后方可实施。

5、决议公开。经村民代表会议或村民会议决议通过的事项，一律在村级组织活动场所和党务村务公示栏公告，公告时间原则上不少于7天。

6、实施结果公开。决议事项在村级党组织领导下由村委会组织实施，实施进程和结果及时向全体村民公布。

三、加强推行“四议两公开”工作法的组织领导

（一）落实领导责任。各镇（街道）党（工）委要把推行“四议两公开”工作法作为第三批深入学习实践科学发展观活动的一项重要内容，加强宣传引导，组织广大农村党员干部学习掌握“四议两公开”工作法内容、运行程序和工作要求，要结合实际，制定具体操作办法，并作为制度固定下来，建立起长效机制。各地要建立专门机构负责此项工作，镇（街道）党（工）委书记为推行此项工作的直接责任人、村级党组织书记为具体责任人，要加强领导、强化督促，抓好落实。“四议两公开”工作法开展情况将作为各地农村党的建设“三级联创”活动考评的一项重要依据。

（二）健全工作机制。要建立健全纪检、组织，民政、涉农部门共同参与、协调联动的领导体制和工作机制，各部门要各司其职、密切配合，形成推进工作的强大合力。各镇（街道）要对本地“四议两公开”工作开展情况进行调查研究，及时发现问题、完善措施，总结经验、提升水平。要将“四议两公开”工作法与村级议事制度和党务、村务公开有机结合起来，做到相互促进、相互提高。