1工程招投标及合同管理试题

1工程招投标及合同管理试题（精选6篇）

篇1：1工程招投标及合同管理试题

中国国际招标网来源:中国交通资源网发布时间:2007.07.24

一、选择题

1、因重大误解而订立的合同，当事人一方有权（）。

①请求人民法院确认无效 ②请求人民法院撤销 ③解除合同 ④变更合同

2、按照市场行情约定价格的合同，合同履行时市场行情发生波动则（）

①价格上涨按原价格执行，价格下降按新价格执行 ③无论上涨还是下降均按新价格

②价格下降按原价格执行，价格上涨按新价格执行 ④无论上涨还是下降均按原合同价

3、无权代理是指（）而以他人的名义进行民事、经济活动。

①企业未经注册 ②企业法人超越经营范围

③行为人没有代理权 ④被代理人没有授权

4、甲、乙订立合同后，甲与丙串通以明显不合理低价转让给丙两套重要设备，使得合同难于履行，给乙造成了损害。此时，乙有权请求人民法院（）。

①撤销甲的行为 ②解除合同 ③撤销合同 ④变更合同

5、《合同法》规定，当事人在合同中既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方()。

①可以选择适用违约金或者定金 ②可以要求违约金、定金并用

③只可要求支付违约金 ④只可适用定金规定

6、()担保方式必须依法行使，不能通过合同约定产生。

①保证 ②留置 ③抵押 ④定金

7、撤销要约的通知应当在()到达受要约人。

①要约到达受要约人之前 ②要约人收到承诺之前

③受要约人拒绝要约之前 ④受要约人发出承诺之前

8、某施工合同经法院确认无效后，应认为该合同从（）日起无效。

①订立施工合同 ② 工程开工 ③ 确认无效 ④ 下达工程停工令

11、指定代理只在没有()的情况下适用。（多选题）

①委托代理人 ②法定代表人 ③法定代理人 ④指定代理人 ⑤被代理人

12、甲决定将与乙签定的合同中的权利转让给丙，下述（）均符合合同法规定。（多选题）① 无需征得乙同意，但应通知乙 ② 丙直接对乙享有权利

③ 乙只能向甲行使抗辩权 ④ 应征得乙同意

二、分析或简答题

1、某地业主项目招标，投标人请某银行开具履约担保，而某银行对该承包单位的财务能力，持怀疑态度，于是银行向承包人提出要求，请他到当地的地方政府给施工单位出具一份保证书，才能给予办理该履约保函。请回答：

1、担保的法定方式有哪些？

2、保证合同的方式有哪几种？银行开具的履约担保属于保证合同吗？

3、银行的这一要求是否合理，为什么？

2、什么叫合同缺陷？依据合同法规定应当如何补救，并简述法律规定内容？

3、某大学（A）扩招，急需一批桌椅，于7月与某家具公司（B）签定一份买卖合同。合同约定：B向A于8月25日前提供某规格课桌椅400套，合同价款6万元，由B公司送货到A单位的后勤处，合同约定违约金为3000元。A单位签署合同后静候B公司送货，不料直到8月26日既不见B公司送货，也无履约消息；于是A单位当天电话催促，B公司回应还需要10天才能交货，而A单位称9月1日要开学，要求B公司不要送货了，但得到B公司的反对，双方未达成一致。A单位便从另一公司花7.8万元购进400套同规格的课桌椅。9月8日B公司将课桌椅送到A单位；A单位拒收，并要求B公司赔偿其损失

1.8万元和承担违约金3000元；而B公司称A单位不履行合同，应承担违约金3000元。请问：

1、A单位可以解除原合同吗？为什么？

2、A单位的要求合理吗？为什么？

3、该纠纷的责任应由哪一方承担？应如何承担？

篇2：1工程招投标及合同管理试题

二、多选题（每题3分）。下列各题中，有两个或两个以上正确答案，请将正确答案选出，并填入括号内。

1、必须进行招标的项目包括（CDE）。

A私人投资的高级别墅B、外国老板投资的基础设施的项目

C、大型基础设施、公用事业等关系到社会公共利益、公众安全的项目

D、全部或部分使用国有资金投资或者国家融资的项目

E、使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目

2、工程实际进度与进度计划不符时，承包人应当按照工程师的要求提出改进措施（AB）。

A、需经工程师确认后才能执行

B、因承包人自身的原因造成工程实际进度与经确认的进度计划不符的，所有后果都由承包商自行承担

C、因承包人自身原因造成的，工程师只对改进措施的效果负责

D、采用改进措施后，必须顺延工期

E、改进措施后，进度仍然不符的，工程师可以要求承包人修改进度计划，并经工程师确认，这种确认是工程师对工程延期的批准

3、施工合同文件中的说法中，正确的有（BDE）。

A、当合同文件中出现不一致时，必须重新制定合同条款

B、在不违反法律和行政法规的前提下，当事人可以通过协商变更施工合同的内容

C、变更的协议或文件，效力与其他合同文件等同

D、签署在后的协议或文件效力高于签署在先的协议或文件

E、当合同文件出现含糊不清或者当事人有不同理解时，应按照合同争议的解决方式处理

4、FIDIC合同中指定分包商与一般分包商的差异主要表现为（ABCDE）。

A、选择分包单位的权利不同B、分包合同的工作内容不同

C、工程款的支付开支项目不同D、业主对分包商利益的保护不同

E、承包商对分包商违约行为承担责任的范围不同

5、索赔按目的划分包括（CE）。

A、综合索赔B、单项索赔C、工期索赔

D、合同内索赔E、费用索赔

6、建设工程监理合同示范文本中规定属于额外监理工作的情况包括(AE)。

A.因承包商严重违约委托人与其终止合同后监理单位完成的善后工作

B.由于非监理单位原因导致的监理服务时间延长

C.原应由委托人承担的义务双方协议改由监理单位承担

D.应委托人要求监理单位提出更改服务内容建议后增加的工作内容

E.不可抗力事件发生导致合同的履行被迫暂停，事件影响消失后恢复监理服务前的准备工作

7、按照《施工合同文本》规定，在施工中由于(BDE)造成工期延误，经发包人代表确

认，竣工日期可以顺延。

A.承包人未能及时调配施工机械B.发生不可抗力

C.雨季天数增多D.工程量变化和设计变更

E.一周内非承包人原因停电、停水、停气等造成停工累计超过8小时

8、索赔按目的划分包括(CE)。

A.综合索赔B.单项索赔C.工期索赔D.合同内索赔 E.费用索赔

9、在施工合同中，(A B C D E)等工作应由发包人完成。

A.土地征用和拆迁B.临时用地、占道申报批准手续

C.提供工程地质报告D.保护施工现场地下管道和邻近建筑物及构筑物E.提供相应的工程进度计划及进度统计报表

10、对于发包人供应的材料设备，(ABDE)等工作应当由发包人承担。

A.到货后，通知清点B.参加清点C.清点后负责保管

D.支付保管费用E.如果质量与约定不符，运出施工场地并重新采购

11、招标人具备自行招标的能力表现为(BCE)。

A.必须是法人组织B.有编制招标文件的能力

C.有审查投标人资质的能力D.招标人的资格经主管部门批准

E.有组织评标定标的能力

12、建设工程施工合同的当事人包括(BD)。

A.建设行政主管部门B.建设单位C.监理单位D.施工单位

E.材料供应商

13、《施工合同文本》规定，对于在施工中发生不可抗力，(CE)发生的费用由承包人承担。

A.工程本身的损害B.发包人人员伤亡

C.造成承包人设备、机械的损坏及停工D.所需清理修复工作

E.承包人人员伤亡

14、施工合同按照计价方式的不同可以分为(CDE)等。

A.总承包合同B.分别承包合同C.固定价格合同

D.可调价格合同 E.成本加酬金合同

15、在竣工验收和竣工结算中，承包人应当(ADE)。

A.申请验收B.组织验收C.提出修改意见

D.递交竣工结算报告E.移交工程

16、被宣布为废标的投标书包括（ABDE）

A投标书未按招标文件中规定封标B 逾期送达的标书

C加盖法人或委托授权人印鉴的标书D 未按招标文件的内容好要求编写、内容不全或字

迹无法辨认的标书

E 投标人不参加开标会议的标书

17、必须进行招标的项目包括（CDE）

A私人投资的高级别墅B外国老板投资的基础设施的项目

C大型基础设施、公用事业等关系到社会公共利益、公众安全的项目

D全部或部分使用国有资金投资或国家融资的项目

E使用国际组织或外国政府贷款、援助资金的项目

18、不符合建设工程委托监理合同特征的有（CE）

A 监理合同可以是个人

B监理合同的订立必须符合工程建设程序

C 监理合同的订立不需符合工程建设程序

D 委托监理合同标的是服务

E 委托监理合同的标的物是产生新的物质

19、建设工程施工索赔按索赔目的可分为（DE）

A 单项索赔B总索赔C 明示索赔D工期索赔E 费用索赔

20、合同法律关系的构成要素有(ABC)

A、主体B、内容C、客体D、权利E、义务

三、判断改错题（每题2分）。判断下列各题正误,正者在括号内打“√”,误者在括号内打“×”,并将错误处改正。

1、建设工程物资采购合同是双务、有偿、诺成、要式的合同。（×）要式改为不要式

2、甲需购进乙公司相关设备，价值100万元，甲应预付定金30万元。（×）30万改为20万。

3、招标过程分为三阶段：准备阶段、招标投标阶段、评标定标阶段。（×）评标定标阶段改为决标成交阶段。

4、中标通知书发出30天内，中标单位应与建设单位依据招标文件、投标书等签订工程承包合同。（√）

5、投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以小写金额为准。（×）以大写金额为准。

6、建设工程施工合同范本由《协议书》、《通用条款》、《专用条款》三部分组成，并附有三个附件。（√）

7、供货方到现场的交货日期，以采购方接收货物时在货单上签收的日期为准。（√）

8、FIDIC施工合同条件中规定的合同有效期，是指从工程师按合同约定发布的“开工令”中指明的应开工之日起，至工程接收证书注明的竣工日止的日历天数。（×）合同有效期改为施工期。

9、工程师收到承包人递交的索赔报告和有关资料后，应在28天内给予答复，否则视为对方索赔要求已经认可。（√）

10、FIDIC合同条件中规定，业主的索赔主要限于施工质量缺陷和拖延工期等违约行为导致的业主损失。（√）

11、承包商没按照规定时间提出索赔意向和索赔报告，则失去对该事件请求的索赔权利（√）

12、在承包商提出的费用索赔中，是以实际损失为依据，因此其索赔金3额额均不应包括利润。（×）因此其索赔金额也可暴扣利润

13、FIDIC合同条件，监理工程师有权批准工程分包（√）。

14、FIDIC合同条件规定，诉讼是解决合同争议的最终方式（×）。仲裁是

15、《工程建设监理委托合同》是由“标准条件”和“专用条件”两部分组成的通用文本。（×）不是

16、工程招标必须采用公开招标方式（×）。或邀请招标

17、《监理委托合同》经过当事人双方协商一致而终止后，双方的权利和责任也即终止（×）。不立即终止

18、某建筑工程公司下属第四分公司领有营业执照，依法可以承包工程。因此，分公司是一个独立的企业法人。（×）分公司不是一个独立的企业法人

19、经济合同当事人之间发生纠纷时，双方可以约定：请求仲裁或向法院起诉，二者只能选其一。（√）

20、我国《民法通则》规定，向人民法院请求保护民事权利的普通诉讼事项时效为2年。（√）

21、要约是希望他人向自己发出要约的意思表示。（×）要约改为邀约邀请。

22、违约责任的表现形式包括不履行和不适当履行。（√）

27、工程师可以以口头方式通知承包人推迟开工日期。（×）口头改为书面。

28、FIDIC施工合同规定以投标截止日期前第28天定义为“基准日”作为业主与承包商划分合同风险的时间点。（√）

29、索赔是事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的28天内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件提出索赔。（√）

30、当工程师确定的索赔额超过其权限范围时，必须报请发包人批准。（√）

四、填空：（每空1分）

1、项目建议书是建设单位向国家有关主管部门提出要求建设某一项目的建设性文件。

2、工程设计是工程建设的重要环节，它是从技术上 和 经济上对拟建工程进行全面规划的工作。

3、国际工程招标中，公开招标的主要特点是公开招标、询价报价、直接采购。

4、工程承发包方式，是指发包人 与 承包人双方之间的经济关系形式。

5、建筑市场主体主要有业主、承包商、工程咨询服务机构等。

6、我国的建设工程交易中心是按照信息服务功能、场所服务功能、集中办公功能 三大功能进行构建的。

7、工程监理企业，其资质等级划分为甲级、乙级和 丙级三个级别。

8、工程招标代理机构，其资质等级划分为甲级和 乙级。

9、建设工程招标方式有公开招标和 邀请招标。

10、建设工程招标方法有一次性招标、多次性招标和 一次两段式招标、两次报价招标。

11、选择投标对象的主要方法有定性分析法、定量分析法。

12、建筑材料的采购供应方式有公开招标、询价报价、直接采购等。

13、保险费包括建筑工程一切险、第三方责任险、车辆保险。

14、建设工程合同按计价方式划分为固定价合同、可调价合同、成本加酬金合同三大类型。

15、工程进度款结算方式有按月结算、竣工后一次结算、分段结算和其他结算

方式。

16、按施工索赔的处理方式可分为单项索赔、一揽子索赔。

17、国际工程招投标的特点有 择优性、平等性、限制性。

18、按施工索赔的目的分为工期索赔 和 经济索赔。

19、承发包双方解决施工索赔争端的主要方法是谈判解决、DAB方式和仲裁。

20、担保的基本方式是保证、抵押、质押、留置 和 定金。

21、市场的特征平等性、自主性、完整性、开放性、竞争性。

22、开发性经营方式的业务内容包括房地产开发、待建工程。

23、直接工程费指人工费、材料费、施工机械使用费。

24、作标技巧有逐步升级法、突然降价法、赔价竞争法。

25、按索赔目标分为工期索赔、费用索赔两类。

26、合同的形式有书面形式、口头形式和其他形式。

27、市场的功能交换功能、调节功能、信息导向功能、资源配置功能、经济联动功能。

28、投标竞争包括价格竞争、素质竞争。

29、国际工程招标方式公开招标、邀请招标、议标、其他招标方式。

30、风险因素包括实质风险因素、道德风险因素、心里风险因素。

31、索赔的最终解决谈判、调节、仲裁。

9、施工合同文件的组成及解释顺序是什么？

1）施工合同协议书

2）中标通知书

3）投标书及其附件

4）施工合同专用条款

5）施工合同通用条款

6）标准、规范及有关技术文件

7）图纸

8）工程量清单

篇3：建设工程合同招投标管理刍议

建设工程招投标过程中存在的主要问题

实施细则的区域性差异

由于我国幅员辽阔, 各省市地区有自己的特点, 各省之间, 各地区之间的招投标暂行规定细则存在很多差异。尤其要强调的是:存在某些实施细则它们并非国家权力机关制定, 不具有法律效力, 不具有强制执行的效力。有的地区在招投标中执行的政策措施与国家有关的政策相去甚远, 有些还相矛盾, 致使招标工作混乱现象群生, 不正当竞争行为和垄断承包现象屡见不鲜, 招投标形式化现象严重。另外由于缺乏统一的法律依据, 地方保护主义盛行, 还有相当多的诸如投标资格审查不严, 招投标双方权利、义务不清等问题, 也存在片面追求低价中标导致的优汰劣胜而产生的低劣工程质量现象。

标的制定越来越低, 陪标现象严重

现阶段业主在制定标的时向低的趋势发展, 还存在主管部门在公开开标后再定制标的的现象, 投标单位可以在中标的情况下再议价, 摒弃现实状况一味压低报价以图中标, 那么中标后的施工必然伴随偷工减料等恶劣现象, 再者就是由于过低利润的压制相互推诿扯皮影响工程质量拖延施工进度。水平低的企业甚至不惜代价找几个企业给其陪标从而使自己合法中标, 陪标企业出于面子需要或有的是业主和行政主管部门, 不好得罪, 虽知道这种做法不符合规定却只能违心参加, 有的陪标企业开标前故意违反相关规定, 故意弃权来脱身。

监管工作不力, 出现违规招投标现象

在工程招投标过程中, 业主与施工企业关系复杂, 或是曾有交情, 或有工程欠款, 或需要施工企业垫资等, 二者合谋各种手段与主办单位协商。主办单位在脸面和利益的驱使下, 不按程序招标而巧妙地让业主和施工企业如愿。现在施工招标往往采用无标底招标来防止标底泄露, 即评标标底是各投标单位投标报价的算术平均值。但即便如此, 投标单位围标或是串标也能达到自己的目的。

少数领导干部插手建设工程招标投标活动。

在市场经济条件下, 一些领导干部以权谋私、收受贿赂的丑恶现象屡见不鲜。有些领导干部在头脑中对立了依法行政和加快经济发展, 淡漠法制, 以权代法, 以权谋私。这些是造成领导干部违规干预插手工程招标投标的主要原因。存在领导干部借促进地方经济发展、扶持潜力企业、解决社会就业或维护社会稳定之名, 私下进行权钱交易, 有的是让可靠下级、家属、中间人等出面, 有的是亲自出面交代或暗示, 有的是利用会议、交流机会向其推荐施工企业, 有的是异地电话插手干预等等。

加强和完善建设工程合同招投标管理措施

建设工程合同概述

建设工程施工合同是指为完成商定的建筑安装工程, 发包人业主或总包单位和承包人施工单位之间明确双方权利和义务关系的纸质协议, 施工合同的当事人有发包人和承包人。施工合同的内容应当包括工程范围、工程造价、拨款和结算、建设工期、技术资料交付时间、工程质量、中间交工工程的开工和竣工时间、竣工验收、材料和设备供应责任、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款。

建设工程合同招投标管理措施

建立对业主行为的监督制度。

房地产企业是进入有形建筑市场招投标的业主中较关键的部分, 他的开发建设行为尤为突出。业主行为不规范, 权力过大, 直接诱导部分领导干部滥用手中职权违规干预和插手建设工程的招投标活动。因此, 为防止业主在企业资格审核、招标文件和评标办法的编制中弄虚作假、虚假招标、权钱交易以及压低工程造价、肢解工程、拖欠工程款、转包和违法分包等问题的出现, 必须建立对业主行为的监督机制, 对迫使承包方以低于成本的价格竞标、将工程肢解发包、依法必须招标而未招标、明示或暗示推荐得标、施工单位任意压缩工期、违反工程建设强制性标准、降低建设工程质量或使用不合格建筑构配件、建筑材料和设备等行为的业主, 要追究到底, 视情节轻重, 给予不准开发新项目或在资质年检中予以降级、不予颁发施工许可证或吊销资质证书等处罚。

建立工程风险管理制度和企业信用档案。

通过经济手段建立健全社会信用体系, 建立市场信用约束机制, 实施工程量清单, 倡导合理低价中标, 全面推行工程无标底中标。在学习发达国家和地区工程担保和工程保险等工程风险管理方法基础上, 结合我国实际情况, 尽快建立承包商履约担保、业主工程款支付担保和承包商分包工程付款担保的工程风险管理制度。在房地产企业中重点强制实行工程款支付担保, 最终解决拖欠工程款和农民工工资问题。加强与各有关部门和执法机构 (工商、银行和保险、税务、担保机构) 的合作, 将对企业和专业人员的不良行为记录、处罚决定和合同履行情况导入数据库, 在信息网上公布并将其列入“黑名单”, 利用经济手段强化市场准入管理, 使这些企业或人员在市场准入时受到限制, 加大企业或人员违法违规的成本, 达到惩一敬百的作用。

建立招标代理机构监管制度, 推行工程总承包和工程项目管理制度。

在推行建设工程项目招投标代理制度的同时, 建立健全相关规章制度, 加强对招投标代理机构的监管, 对其实行严格的准入和清除制度, 用制度规范招投标代理机构的行为。凡是有规避招投标或招投标弄虚作假等违法违规行为的, 对委托招标代理的建设工程项目除依法追究业主的责任外, 更要依法追究招标代理机构的责任。建筑企业要根据自身提点和项目规律, 结合国际趋势, 建立健全科学化、专业化和市场化的工程项目管理和工程总承包服务体系, 深化我国工程建设项目组织实施方式改革, 保证工程质量和投资效益, 提高工程建设管理水平, 规范建筑市场秩序。检查机关要结合具体案例和实际情况, 向主办单位、建筑企业和业主大力宣传《招投标法》、《建筑法》等相关法律法规, 重点宣传违法的法律后果, 提升犯罪预防能力, 对工程主办单位、建筑企业经常以案释法, 做到警钟长鸣。

完善《招标投标法》, 并配套相应规章和规定, 加强监督。

篇4：浅析建设工程招投标与合同管理

关键词：建筑工程 招投标 合同 管理

招标投标是市场主体通过有序竞争，择优配置工程、货物和服务要素的交易方式，是规范选择交易主体并订立交易合同的法律程序。招标投标，是指以招标的方式，使投标者分别提出其条件，由招标者选择其中最优者，并与之订立合同的一种法律形式。招标投标由招标行为和投标行为构成。 招标行为是指招标者为购买商品或者让他人完成一定的工作，通过发布招标公告或者投标邀请书等形式，公布特定的标准和条件，公开中者书面邀请投标者投标，从中选择中标者的行为。招标行为主要包括公开招标和邀请招标两种形式。公开招标是指招标者通过发布招标公告，邀请不特定的单位或个人投标；邀请招标是指招标者以投标邀请书的方式邀请特定的单位或个人投标。实施招标行为的人为招标者，包括项目主办人和代理招标活动的中介机构。投标行为，是指投标者按照招标文件的要求，书面提出自己的报价及相应条件的行为。任何符合招标条件的单位及个人都可以投标，实施投标行为的人为投标者。投标者必须向招标者提交投标文件，并在规定的截止日期前密封送到指定地点。建设工程招标投标最突出的优点，是将竞争机制引入工程建设领域，将工程项目的发包方、承包方和中介方统一纳入市场，实行交易公开，给市场主体的交易行为赋予了极大的透明度；鼓励竞争，防止和反对垄断，通过平等竞争，优胜劣汰，最大限度的实现投资效益的最优化；通过严格、规范、科学合理的运作程序和监管机制，有力的保证了竞争过程的公平、公正。

合同管理作为工程项目管理的一个重要的组成部分，它必须融合于整个工程项目管理中。要实现工程项目的目标，必须对全部项目、项目实施的全过程和各个环节、项目的所有工程活动实施有效的合同管理。合同管理是指企业对以自身为当事人的合同依法进行订立、履行、变更、解除、转让、终止以及审查、监督、控制等一系列行为的总称。其中订立、履行、变更、解除、转让、终止是合同管理的内容；审查、监督、控制是合同管理的手段。合同管理必须是全过程的、系统性的、动态性的。合同既是明确双方关系的法律文书，又是解决纠纷的法律依据。具体地讲，管理部门对合同管理工作包括：审查双方当事人主体资格、招标文件中有关合同条款以及承包合同文本，监督双方签订、履行承包合同，定期检查合同的履约情况，及时调解合同纠纷，指导建设单位、施工单位、中介机构的合同管理工作。 作为招投标管理机构之所以既监督建设工程招标投标活动，又要监督施工合同的签订和履行，是因为建设工程招标投标与施工合同有着密切的联系。一是因为建设工程招标投标的过程是施工合同谈判和订立的过程，就是双方当事人提出订约提议和接受订约提议的协商过程。二是从市场交易行为看，工程招标投标的过程是交易行为的过程，在这过程中，双方还没有建立依托法律的交易关系，这个关系只受有关招标投标方面法规的调整，只有中标后，承发包双方签订了施工合同，这种交易行为才通过合同这种法律形式被正式确定下来，双方的权利义务关系，才能受到法律的保护。三是从招标投标的跟踪管理和评价招标投标是否成功的角度看，也只有通过监督检查双方对施工合同各项条款的履约情况来体现。从建设部制订的建设工程施工招标文件范本及建设工程施工合同文本中看：招标文件包含合同主要条款，而组成合同的主要文件同样包括招标文件，两者互为主要内容，这就更进一步说明它们之间的不可分割性。在实际工作中我们体会到，不但管理部门要正确处理好招标投标与合同管理的关系，还要不失时机的向建设、施工单位宣传好如何看待这二者的关系，只有将两者密切地结台起来，才有利于建筑市场的健康发展。

合同管理配合招投标共同审查建设工程施工招标文件；配合参加较大工程的开标和现场勘察，在开标会上，各投标企业要宣读投标书，发包方要宣布标价等，这些内容中有许多都是招投标当事人对将来签订合同条款真实意思的表示，作为合同管理人员参加开标，全面掌握招投标中的第一手资料，将更有利于合同的审查，使合同更具有合法性、真实性和可靠性。参加现场勘察，了解现场情况，是因为在合同中有诸多条款是涉及到施工现场条件的，合同管理部门掌握一些现场情况，有助于调解合同当事人的不同意见，起到协调关系、达成一致意见的作用；参与招投标項目的后期管理

配合好招投标项目的回访工作，可以征求承发包双方对我们履行政府监督职能的意见.还可以督促双方履行合同义务，巩固招标投标成果。在回访过程中.要依据施工合同、招标文件、投标书等资料，对工程进行合同履约检查建立考核制度，及时进行调解、处理合同履行中出现的纠纷，强化承发包双方的合同意识，督促其强化内部管理和自我约束，提高合同履约率。建立合同履约检查，考核制度，提高合同履约率是建设工程招标投标跟踪管理工作的主要内容之一，也是提高招标投标工作水平、巩固招标投标成果的需要，合同履约的顺利与否，在很大程度上也反映了招标投标工作的成功与否。定期的合同履约检查，既是对该项建设项目招标活动的一种评估，也为下次招投标活动提供必要的借鉴。通过对施工合同履行的检查、监督，建立工程招标投标跟踪管理档案，将每次检查情况填表，最后整理成评价报告，分成等级，作为今后招标投标中评标的参考资料，以此将投标企业引人市场竞争机制，使其树立以履约求信誉，以信誉求发展的意识，使信誉高的施工企业多中标、中好标，以此推动招投标工作的开展，逐步提高招投标工作水平。

篇5：工程招投标与合同管理期末试题

一、单选题（1*20=20分）：

1、在下列合同中，（）合同是可变更的合同。答案：C A 一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益的 B以合法活动掩盖非法目的 C因重大误解而订立的 D损害社会公共利益的

2、当工程内容明确、工期较短时，宜采用（）。

A总价可调合同 B总价不可调合同 C 单价合同 D成本加酬金合同 答案：B

3、根据我国《施工合同文本》规定，对于具体工程的一些特殊问题，可通过（）约定承发包双方的权利和义务。

A通用条款 B专用条款 C监理合同 D协议书 答案：B

4、一般认为，投标是一种（）。

A 履约 B 要约 C 要约邀请 D 竞拍行为 答案：B

5、法律规定合同的诉讼有效期为2年。若某合同的诉讼时效进行到20个月时，发生中止是由，该是由持续5个月，则该是由消除后，诉讼时效尚有（）。

A 9个月 B 6个月 C 4个月 D 2个月 答案：C

6、工程建设施工招标，招标单位应在定标内（）天发出招标通知书。

A5 B7 C9 D15 答案：B

7、《施工合同示范文本》中规定，索赔事件发生（）内，承包人应向工程师发出索赔意向通知。

A 14 B10 C 28 D56 答案：C

8、下列建设工程施工合同文件出现矛盾时，应优先考虑执行的是（）。

A工程量清单 B工程预算书 C工程变更协议书 D施工图纸 答案：C

9、对于执行政府定价或政府指导价的合同，如果在其履行过程中逾期交货而遇到标的物的价格发生变化时，则（）。

A 无论是价格上涨还是下降，都按原合同价执行

B 无论是价格上涨还是下降，都按新价格执行C 遇价格上涨，按新价执行；遇价格下降，按原价执行

D 遇价格上涨，按原价执行；遇价格下降，按新价执行 答案：D

10、按计价方式不同，建设工程施工合同可分为：（1）总价合同（2）单价合同（3）成本加酬金合同三种。以承包商所承担的风险从小到大的顺序来排列，应该是（）。A（1）（2）（3）B（3）（2）（1）C（2）（3）（1）D（2）（1）（3）答案：B

11、下列事项中，承包方要求的费用索赔不成立的是（）

A 建设单位未及时供应施工图纸 B 施工单位施工机械损坏

C 业主原因要求暂停全部项目施工

D 因设计变更而导致工程内容增加 答案：B

12、在投标报价程序中，在调查研究，收集信息资料后，应当（）。

A对是否参加投标作出决定 B确定投标方案 C办理资格审查 D进行投标计价 答案：A

13、唱标按送达投标书的（）顺序进行。A先后 B逆 C任意 D无相关规定 答案：A

14、根据《中华人民共和国招标投标法》和国

家计委有关规定，全部或部分使用国有资金投资或国家融资的项目，其重要设备材料的采购，单项合同估算价格在（）万元人民币以上时，必须进行招标。A3000 B1000 C100 D50 14 答案：C

15、投标人少于（）的，招标人应当依

照《中华人民共和国招投标法》重新投标。A3 B4 C5 D10 15答案：A

16、关于投标报价策略论述正确的有（）。A工期要求紧但支付条件理想的工程应较大幅度提高报价

B施工条件好且工程量大的工程可适当提高报价

C一个建设项目总报价确定后，内部调整时，地基基础部分可适当提高报价

D当招标文件部分条款不公正时，可采用增加建议方案法报价 16答案：C

17、关于评标，下列不正确的说法是（）A评标委员会成员名单一般应于开标前确定，且该名单在中标结果确定前应当保密 B评标委员会必须由技术、经济方面的专家组成，其人数为五人以上的单数

C评标委员会成员应当是从事相关专业领域工作满8年并具有高级职称或者同等专业水平D评标委员会成员不得与任何投标人进行私人接触 17答案：D

18、某基础工程隐蔽前已经经过工程师验收合格，在主体结构施工时因墙体开裂，对基础重新检验发现部分部位存在施工质量问题，则对重新检验的费用和工期的处理表达正确的是（）。A费用由工程师承担，工期由承包方承担 B费用由承包人承担，工期由发包方承担 C费用由承包方承担，工期由承发包双方协商 D费用和工期均由承包方承 18答案：D

19、《建设工程施工示范文本》附有三个附件，不属于其附件的是（）。A承包人分包工程一览表 B承包人承揽工程项目一览表 C发包人供应材料一览表 D工程质量保修书 19答案：A 20、投标单位应按照招标单位提供的工程量清单，逐一填写单价和合价。在开标后发现的分项投标单位没有填写单价或合价，则（）。A允许投标单位补充填写 B视为废标 C认为此项费用已包括在其他项的单价和合价中D由招标人退回标书 20答案：C

二、多选题（10*2=20分）

1、《建设工程施工合同示范文本》规定了工程变更的程序和变更后合同价款的确定，下列表述正确的是（）A设计变更超过原设计标准时，应报发包人批准 B承包人在施工过程中更改施工组织设计，应经工程师同意 C改变有关工程的施工时间和顺序属于设计变更 D变更有关工程的质量标准和工期属于设计变更 E变更工程价款的报告应由承包人提出 1答案：C D E

2、评标过程中应当作为废标处理的情况包括（）

A投标文件未按对投标文件的要求予以密封 B拒不按要求对投标文件进行澄清、说明或补正 C投标文件未能对招标文件提出的所有实质性要求和条件做出响应

D经评标委员会确认投标人报价低于其成本价E组成联合体投标，投标文件未附联合体各方投标协议

2答案：C D3答案：A B C E

3、凡在国内使用国有资金的项目，必须进行招标的情况包括（）

A勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上

B重要设备、材料采购等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上

C施工单项合同估算价在200万元人民币以上

D项目总投资额在1000万元人民币以上 E项目总投资额在2000万元人民币以上

4、投标文件的技术性评审包括（）A实质上响应程度 B质量控制措施 C方案可行性评估和关键工序评估 D环境污染的保护措施评估 E现场平面布置和进度计划 4答案：B C D5答案：A B C E

5、工程索赔的依据有（）A工程检验报告B工程进度计划 C施工合同文本及附件 D施工许可证 E招标文件 6答案：A C D7答案：A B D E

6、《施工合同文本》由（）组成。A协议书 B中标函 C通用条款 D专用条款E规划许可证

7、招投标应遵循的原则有（）A公开 B公平C投标方资信好 D公正 E诚实信用

8、根据国家计委关于工程建设项目招标范围和规模标准所作出的具体规定，关系到社会公共利益、公众安全的公用事业项目的范围包括（）A石油项目 B供电项目 C教育项目 D商品住宅 E娱乐场所项目

8答案：B C D

9、标底的编制依据有（）。A招标文件确定的计价依据和计价方法 B经验数据资料 C 工程量清单 D工程设计文件E施工组织设计和施工方案等

10、建设工程的招标方式可分为（）A公开招标 B邀请招标 C议标 D系统内招标 E行业内招标 9答案：A C D10答案：A B C

三、简答题。（20分）

2、建设项目施工招标程序是什么？6分 答案： 建设项目的报建 审查建设单位资质 招标申请 资格预招标文件的编制与送审资格预审 发放招标文件 现场勘察 投标预备会 工程标底的编制与送审 开标、评标、定标 签订合同

3、我国对建设工程的最低保修期限有何要求？（5分）答案：基础设施工程、房屋建筑的地基基础工

程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限

屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年 供热与供冷系统，为两个采暖期、供冷期 电线管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为两年

四、名词解释：（8分）

1、不平衡报价法（4分）

答案：不平衡报价，指在总价基本确定的前提下，如何调整内部各个子项的报价，以期既不影响总报价，又在中标后投标人可尽早收回垫支于工程中的资金和获取较好的经济效益。

2、工程项目招标（4分）答案：工程招标是指在建筑市场上，建设单位，也称发包方或招标方，即通常指业主或项目投资人通过招标的方式，将工程建设项目的勘察、设计、施工、建筑装饰装修、材料设备供应、监理和工程总承包等业务全部或分阶段发包，并对投标商及其报价和施工规划等进行审查、评比，最终选定中标人的行为。

五、案例分析题（32分）

1、（16分）某建设单位经相关主管部门批准，组织某建设项目全过程总承包{即EPC模式)的公开招标工作。根据实际情况和建设单位要求，该工程工期定为两年，考虑到各种因素的影响，决定该工程在基本方案确定后即开始招标，确定的招标程序如下：(1)成立该工程招标领导机构；(2)委托招标代理机构代理招标；(3)发出投标邀请书；(4)对报名参加投标者进行资格预审，并将结果通知合格的申请投标者；(5)向所有获得投标资格投标者发售招标文件；(6)召开投标预备会；(7)招标文件的澄清与修改；(8)建立评标组织，制定标底和评标、定标办法；(9)召开开标会议，审查投标书；(10)组织评标；(11)与合格的投标者进行质疑澄清；(12)决定中标单位；(13)发出中标通知书；(14)建设单位与中标单位签订承发包合同。问题：（1）指出上述招标程序中的不妥和不完善之处。（2）该工程共有7家投标人投标，在开标过程中，出现如下情况：1)其中1家投标人的投标书没有按照招标文件的要求进行密封和加盖企业法人印章，经招标监督机构认定，该投标作无效投标处理；2)其中1家投标人提供的企业法定代表人委托书是复印件，经招标监督机构认定，该投标作无效投标处理；3)开标人发现剩余的5家投标人中，有1家的投标报价与标底价格相差较大，经现场商议，也作为无效投标处理。指明以上处理是否正确，并说明原因。答案：问题1 第（3）条发出招标邀请书不妥，应为发布（或刊登）招标通告（或公告）。（1分）第（4）条将资格预审结果仅通知合格的申请投标者不妥，资格预审的结果应通知到所有投标者。（2分）

第(6)条召开投标预备会前应先组织投标单位踏勘现场。（2分）

第(8)条制定标底和评标定标办法不妥，该工作不应安排在此处进行。（2分）问题2．

第(1)的处理是正确的，投标书必须密封和加盖企业法人印章；（3分）

第(2)的处理是正确的，企业法定代表人的委托书必须是原件；（3分）

篇6：建设工程招投标与合同管理试题

一、单项选择题（每小题1.5分，共30分）

1、《中华人民共和国招投标法》于（D）起施行。

A、1997.11.1B、1998.3.1C、1999.8.30D、2000.1.1

2、《中华人民共和国招投标法》规定，依法必须招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（A）。

A、20B、30C、10D、15

3、下列关于合同文件的表述，不正确的是（D）。

A、专用条款的内容比通用条款更明确、具体B、合同文件中专用条款的解释优先于通用条款

C、合同文件之间应能相互解释、互为说明D、专用条款与通用条款是相对立的4、评标委员会成员中，成员人数为（C）人以上单数，其中经济、技术专家不得少于成员总数的（）。

A、3，3/4B、3，2/3C、5，2/3D、5，3/45、招标投标活动的公开原则首先要求（A）要公开。

A、招标活动信息B、评标委员会成员名单C、工程设计文件D、评标标准

6、承包人在索赔事件发生后的（C）天以后，应向工程师正式提出索赔意向通知。

A、14B、7C、28D、217、在必须进行招标的工程建设项目中，施工单项合同估算价在（C）人民币以上的，必须进行招标。

A、20万元B、120万元C、200万元D、2000

万元

8、索赔是指在合同的实施过程中，（D）因对方不履行或未能正确履行合同所规定的义务或未能保证承诺的合同条件实现而遭受损失后，向对方提出的补偿要求。

A、业主B、第三方C、承包商D、合同当事人一方

9、下列关于工程分包说法正确的是(A)。

A、施工总承包人不得将工程主体结构的施工分包给其他单位 B、工程分包后，总承包人不再对分包工程承担任何责任

C、施工总承包人可以将其承包工程中的专业工程自主分包给分包商

D、分包单位可以将其承包的建设工程再分包给其他单位

10、某工程投标总价为500万，则投标保证金最高不超过（C）万元。

A、10B、20C、50D、10011、招标人采用邀请招标的方式，应当向（B）个以上的具备承担招标项目的能力、资信良好的特定法人或其他组织发出投标邀请。

A、二B、三C、四D、五

12、根据我国《招标投标法》规定，招标人需要对发出的招标文件进行澄清或修改时，应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间至少（D）天前，以书面形式通知所有招标文件收受人。A、10B、15C、20D、3013、某建设项目采用评标价法评标，其中一位投标人的投标报价为3000万元，工期提前获得评标优惠100万元，评标时未考虑其它因素，则评标价和合同价分别为（A）。

A、2900万元，3000万元B、2900万元，2900万元C、3100万元，3000万元D、3100万元，2900万元

14、某招标项目采用评标价法进行评标，有四家单位投标有效，其中（D）的投标书为最优投标书。

A、投标报价1000万元，评标价950万元B、投标报价1050万元，评标价940万元

C、投标报价980万元，评标价970万元D、投标报价950万元，评标价960万元

15、“评标价”是指（D）。

A、标底价格B、预算价格C、投标报价D、以价格为单位对各投标书优劣进行比较的量化值

16、某工程项目在估算时算得成本是1000万元人民币，概算时算得成本是950万元人民币，预算时算得成本是900万元人民币，投标时某承包商根据自己企业定额算得成本是800万元人民币，则根据《招标投标法》中规定“投标人不得以低于成本的报价竞标”。该承包商投标时报价不得低于（C）。

A、1000万元B、950万元C、900万元D、800万元

17、下面评标委员会成员中符合《招标投标法》规定的是（C）。A、某甲，由投标人从省人民政府有关部门提供的专家名册的专家中确定

B、某乙，现任某公司法定代表人，该公司常年为某投标人提供建筑材料

C、某丙，从事招标工程项目领域工作满10年并具有高级职称D、某丁，在开标后，中标结果确定前将自己担任评标委员会成员的事告诉了某投标人

18、下列关于联合体共同投标的说法正确的是（A）。

A、两个以上法人或其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标B、联合体各方只要其中任意一方具备承担招标项目的能力即可 C、有同一专业的单位组成的联合体，投标时按照资质等级较高的单位确定资质等级

D、联合体中标后，应选择其中一方代表与招标人签订合同

19、在施工过程中，由于发包人或工程师指令修改设计、修改实施计划、变更施工顺序，造成工期延长和费用损失，承包商可以提出索赔。这种索赔属于（C）引起的索赔。

A、地质条件的变化B、不可抗力C、工程变更D、业主风险

20、开标时间应为（B）。

A、任一时间B、投标截止时间C、评标前的任一时间D、发售招标文件后的15日内

二、多项选择题（每小题2分，共20分）

1、我国《招投标法》规定，招投标活动应当遵循（ABCD）的原则。

A、公开B、公平C、公正D、诚实信用E、平等

2、我国招投标法规定，开标时由（CE）检查投标文件密封情况，确认无误后当众开封。

A、招标人B、评标委员会C、投标人或投标人推选的代表

D、地方政府相关行政主管部门E、公正机构

3、按照施工合同示范文本的规定，由于（ACE）等原因造成的工期延误，经工程师确认后工期可以顺延。

A、发包人未按约定提供施工场地B、分包人对承包人的施工干扰

C、设计变更D、承包人的主要施工机械出现故障E、发生不可抗力

4、《招标投标法》规定，投标文件（BD）的投标人应确定为中标人。

A、满足招标文件中规定的各项综合评价标准的最低要求B、最大限度的满足招标文件中规定的各项综合评价标准C、满足招标文件各项要求，并且报价最低

D、满足招标文件各项要求，并且经评审的价格最低，但是投标价格低于成本的除外

E、满足招标文件各项要求，并且经评审的价格最高

5、下列关于建设工程总承包合同的说法，正确的是（BCD）。A、总承包单位可以按合同规定对工程项目进行分包和转包 B、建设工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位

C、建设工程总承包合同订立后，发包人和承包人双方都应按合同的规定严格履行 D、建设工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责 E、总承包单位就分包工程对建设单位不承担责任

6、投标单位在下列（ABE）情况，将被没收投标保证金。

A、投标有效期内撤回其投标文件

B、中标单位未在规定期限内提交履约保证金 C、中标单位签订了合同后

D、领取招标文件，但未参加投标的E、中标单位未在规定期限内签订合同的7、建设工程索赔按合同的依据不同可分为（ADE）。A、合同内索赔B、工期索赔C、费用索赔D、合同外索赔E、道义索赔 元

8、下列（ADE）等特殊情况，不适宜进行招标的项目，按照国家规定可以不进行招标。

A、涉及国家秘密B、使用国际组织或者外国援助资金的项目C、国家特许的融资项目

D、利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工的 E、停建或缓建后恢复建设的单位工程，且承包方未发生变更的

9、采用公开招标方式，(CE)等都应当公开。A、评标的程序B、评标人的名单C、开标的程序D、评标的标准E、中标的结果

10、某省地税局办公楼扩建工程项目招标,十多家单位参与竞标,根据《招标投标法》关于联合体投标的规定，下列说法正确的有（BCE）。

A、A单位资质不够，可以与别的单位组成联合体参与竞标B、B、C两单位组成联合体投标，他们应当签订共同投标协议。C、D、E两单位构成联合体，他们签订的共同投标协议应当提交招标人

D、F、G两单位构成联合体，他们各自对招标人承担责任

E、H、I两单位构成联合体，两家单位对投标人承担连带责任

三、判断题（每小题1分，共10分）

1、一个建设项目报建一般在发布招标公告后进行。（╳）

2、由同一专业单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定资质。（╳）

3、依照我国建筑法，国内施工工程可以转包。（╳）

4、如果否决不合格投标者后，因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。招标人应当依法重新招标。（√）

5、要约通知发出后即生效。（╳）

6、联合体投标的投标文件未附联合体各方共同投标的协议或联合体章程。（╳）

7、投标有效期是指投标文件开始递交之日起至签发中标通知书这段时间。（╳）

8、目前，我国招投标代理机构大致可分为一级、二级和三级资质。（╳）

9、使用纳入财政管理的各种政府性专项建设资金项目必须进行公开招标。（√）

10、索赔与反索赔具有同时性。（√）

试卷B

一、单项选择题（每小题1.5分，共30分）

1、抢险救灾紧急工程应采用（D）方式选择实施单位。

A、公开招标B、邀请招标C、议标D、直接委托

2、招标文件、图纸和有关技术资料发放给通过资格预审获得投标资格的投标单位。投标单位应当认真核对，核对无误后以（D）形式予以确认。

A、会议B、电话C、口头D、书面

3、下列关于合同文件的表述，不正确的是（D）。

A、专用条款的内容比通用条款更明确、具体B、合同文件中专用条款的解释优先于通用条款

C、合同文件之间应能相互解释、互为说明D、专用条款与通用条款是相对立的4、评标委员会成员中，成员人数为（C）人以上单数，其中经济、技术专家不得少于成员总数的（）。

A、3，3/4B、3，2/3C、5，2/3D、5，3/4

5、订立合同过程中，（B）是要约。

A、招标公告B、投标书C、寄送的价目表D、招标说明书

6、承包人在索赔事件发生后的（C）天以后，应向工程师正式提出索赔意向通知。

A、14B、7C、28D、217、在必须进行招标的工程建设项目中，重要设备采购单项合同估算价在（B）人民币以上的，必须进行招标。

A、20万元B、100万元C、200万元D、2000万

8、索赔是指在合同的实施过程中，（D）因对方不履行或未能正确履行合同所规定的义务或未能保证承诺的合同条件实现而遭受损失后，向对方提出的补偿要求。

A、业主B、第三方C、承包商D、合同当事人一方

9、下列关于工程分包说法正确的是(A)。

A、施工总承包人不得将工程主体结构的施工分包给其他单位B、工程分包后，总承包人不再对分包工程承担任何责任

C、施工总承包人可以将其承包工程中的专业工程自主分包给分包商

D、分包单位可以将其承包的建设工程再分包给其他单位

10、某工程投标总价为500万，则投标保证金最高不超过（C）万元。

A、10B、20C、50D、10011、在投标过程中，如果投标人假借别的企业的资质，弄虚作假来投标即违反了（D）原则。

A、公平B、真实C、竞争D、诚实信用

12、根据我国《招标投标法》规定，招标人需要对发出的招标文件进行澄清或修改时，应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间至少（D）天前，以书面形式通知所有招标文件收受人。A、10B、15C、20D、3013、某施工项目招标采用评标价法评标，招标文件规定工期提前1个月，评标优惠20万元，某投标人报价1000万元，工期提前1个月，如果只考虑工期因素，则其评标价应为（C）。

A、1020万元B、1000万元C、980万元D、960万元

14、根据《招标投标法》的有关规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起（C）内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

A、10日B、15日C、30日D、3个月

15、采用百分法对各投标单位的标书进行评分，（B）的投标单位为中标单位。

A、总得分最低B、总得分最高C、投标价最低D、评标价最高

16、某工程项目在估算时算得成本是1000万元人民币，概算时算得成本是950万元人民币，预算时算得成本是900万元人民币，投标时某承包商根据自己企业定额算得成本是800万元人民币，则根据《招标投标法》中规定“投标人不得以低于成本的报价竞标”。该承包商投标时报价不得低于（C）。

A、1000万元B、950万元C、900万元D、800万元

17、下列关于建设工程招投标的说法正确的是（B）。

A、在投标有效期内，投标人可以补充、修改或者撤回其投标文件

B、投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回投标文件

C、投标人可以挂靠或者借用其他企业的资质证书参加投标 D、投标人之间可以前进行内部竞标，内定中标人，然后再参加投标

18、下列关于联合体共同投标的说法正确的是（A）。

A、两个以上法人或其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标

B、联合体各方只要其中任意一方具备承担招标项目的能力即可 C、有同一专业的单位组成的联合体，投标时按照资质等级较高的单位确定资质等级B、评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，D、联合体中标后，应选择其中一方代表与招标人签订合同 并决定合格的中标候选人

19、在施工过程中，由于发包人或工程师指令修改设计、修改实施C、招标人可以授权评标委员会直接确定中标人 计划、变更施工顺序，造成工期延长和费用损失，承包商可以提出D、评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，索赔。这种索赔属于（C）引起的索赔。可以否决所有投标 A、地质条件的变化B、不可抗力C、工程变更D、E、任何单位和个人不得非法干预、影响评标的过程和结果 业主风险 试卷C 20、我国招投标法规定，开标的时间应为（A）。

一、单项选择题（每小题1分，共20分）A、提交投标文件截止时间B、提交投标文件截1．甲、乙两个工程承包单位组成施工联合体投标，参与竞标某房止时间的次日地产开发商的住宅工程，则下列说法错误的有（C）。C、提交投标文件截止时间的7日后D、其他约定时间 A．甲、乙两个单位以一个投标身份参与投标

二、多项选择题（每小题2分，共20分）B．如果中标，甲、乙两个单位应就中标项目向该房地产开发商

1、下列属于合同履行的原则的是（CD）。承担连带责任A、公开B、公平C、全面履行D、诚实信用E、平等C．如果中标，甲、乙两个单位应就各自承担部分与该房地产开 发商签订合同

2、施工招标中采用综合评分法评标，评定报价部分得分高低的评D．如在履行合同中乙单位破产，则甲单位应当承担原由乙单位分标准可以采用（BCD）。承担的工程任务

A、最高报价衡量法B、标底衡量法C、复合标底衡量法2．投标人对已发出的投标文件进行补充、修改或者撤回的，应当D、无标底衡量法E、成本价衡量法 在（B）前，3、按照施工合同示范文本的规定，由于（ACE）等原因造成的补充、修改的内容为投标文件的组成部分。工期延误，经工程师确认后工期可以顺延。A．20天 B．投标截止时间 C．投标预备A、发包人未按约定提供施工场地B、分包人对承包人的施会D．7天 工干扰3．招标程序有：①成立招标组织。②发布招标公告或发出招标邀C、设计变更D、承包人的主要施工机械出现故障E、发请书。③编制招标文件和标底。④组织投标单位踏勘现场，并对招生不可抗力 标文件答疑。⑤对投标单位进行资格审查，并将审查结果通知各申

4、招标过程中，投标文件对招标文件的响应出现了偏差，标书中请投标者。⑥发售招标文件。则下列招标程序排序正确的是（BC）等不影响继续评标。（B）。A、完工期限超过了招标文件规定的期限B、个别项目提供了A．①②③⑤④⑥B．①③②⑥⑤④C．①③②⑤⑥不完整的数据 ④D．①⑤⑥②③④C、单价与相应工程量乘积之和的金额大于总价金额4．工程量清单是招标单位按国家颁布的统一工程项目划分、统一D、投标保函没有保证人的签字盖章E、货物包装方式不满足计量单位和统一工程量计算规则，根据施工图纸计算工程量，提供招标文件的要求 给投标单位作为投标报价的基础。结算拨付工程款时以（B）

5、下列关于建设工程总承包合同的说法，正确的是（BCD）。为依据。A、总承包单位可以按合同规定对工程项目进行分包和转包 A．工程量清单B．实际工程量C．承包方报送的工程量B、建设工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具D．合同中的工程量 有相应资质条件的分包单位 5．《中华人民共和国招标投标法》于（C）起开始实施。C、建设工程总承包合同订立后，发包人和承包人双方都应按合A．2000年7月1日B．1999年8月30日C．2000年1月1同的规定严格履行 日D．1999年D、建设工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责 10月1日 E、总承包单位就分包工程对建设单位不承担责任 6．下面对施工总承包企业资质等级划分正确的是（C）。

6、投标单位在下列（ABE）情况，将被没收投标保证金。A．一级、二级、三级B．一级、二级、三级、四级C．特A、投标有效期内撤回其投标文件B、中标单位未在规定期限级、一级、二级、三级D．特级、内提交履约保证金 一级、二级

C、中标单位签订了合同后D、领取招标文件，但未参7．以下不属于投标文件的内容是（D）加投标的 A．投标函 B．施工组织设计C．施工方案E、中标单位未在规定期限内签订合同的D．技术规范

7、根据《招标投标法》规定，招标方式分为（AC）。8．开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的（C）A、公开招标B、协议招标C、邀请招标D、指定招进行。标E、行业内招标A．当天公开 B．当天不公开 C．同一时间

8、下列（ADE）等特殊情况，不适宜进行招标的项目，按公开D．同一时间不公开 照国家规定可以不进行招标。9．招标信息公开是相对的，对于一些需要保密的事项是不可以公A、涉及国家秘密B、使用国际组织或者外国援助资金的项目开的。例如，（A）在确定中标结果之前就不可以公开。C、国家特许的融资项目D、利用扶贫资金实行以工代赈需要A．评标委员会成员名单B．投标邀请书C．资格预审公告使用农民工的D．招标活动的信息E、停建或缓建后恢复建设的单位工程，且承包方未发生变更的 10．根据《招标投标法》的有关规定，招标人和中标人应当自中标

9、采用公开招标方式，(CE)等都应当公开。通知书发出之日起（C）内，按照招标文件和中标人的投标文A、评标的程序B、评标人的名单C、开标的程序D、件订立书面合同。评标的标准E、中标的结果 A．10日 B．15日 C．30日 D．3个

10、下列符合我国招标投标法关于评标的有关规定的有11．投标文件中总价金额与单价金额不一致的，应（A）。（ABCDE）。A．以单价金额为准B．以总价金额为准C．由投标人确A、招标人应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进认D．由招标人行 确认

12．依据《招标投标法》某建设单位就一个办公楼群项目的项目招金或保函 标，则该项目的评标工作由（D）来完成。5．我国《招标投标法》规定，开标时由（BE）检查投标文件A．该建设单位的领导B．该建设单位的密封情况，确认无误后当众拆封。上级主管部门 A．招标人B．投标人或投标人推选的代表C．评标委员会C．当地的政府部门 D．该建设单位依 D．地方政府法组建的评标委员会 相关行政主管部门E．公证机构 13．评标委员会为（A）人以上的单数，评标委员会中技术、6．关于细微偏差的说法，正确的选项包括（ABD）。经济等方面的专家不得少于成员总数的（）。A．在实质上响应了招标文件的要求，但存在个别漏项 A．5，2/3 B．7，4/5 C．5，1/3 D．B．在实质上响应了招标文件的要求，但提供了不完整的技术信3，2/3 14．某工程项目在估算时算得成本是900万元人民币，概算时算得息和数据 成本是850万元人民币，预算时算得成本是800万元人民币，投标C．补正遗漏会对其他投标人造成不公平的结果D．细微偏差时某承包商根据自己企业定额算得成本是700万元人民币，则根据不影响投标文件的有效性 《招标投标法》中规定“投标人不得以低于成本的报价竞标”。该承E．细微偏差将导致投标文件成为废标 包商投标时报价不得低于（C）。7．下列评标委员会成员中，符合《招标投标法》规定的是（AC）。A．900万元 B．850万元 C．800万元A．某甲，由招标人从省人民政府有关部门提供的专家名册的专 D．700万元家中确定 15．《工程建设项目招标范围和规模标准规定》中规定勘察、设计、B．某乙，现任某公司法定代表人，该公司常年为某投标人提供监理等服务的采购，单项合同估算价在（D）万元人民币以上建筑材料 的，必须进行招标。C．某丙，从事招标工程项目领域工作满10年并具有高级职称 A．20 B．100 C．150 D．某丁，在开标后，中标结果确定前将自己担任评标委员会成D．50 16．根据我国《中华人民共和国招标投标法》规定，招标人需要对员的事告诉了某投标人 发出的招标文件进行澄清或修改时，应当在招标文件要求提交投标8．工程建设项目公开招标范围包括（ACDE）。文件的截止时间至少（D）天前，以书面形式通知所有招标文A．全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目B．施件收受人。工单项合同估算价在100万元人民币以上的 A．10 B．15 C．20 D．30 C．关系社会公共利益、公众安全的大型基础设施项目D．使17．招标文件、图纸和有关技术资料发放给通过资格预审获得投标用国际组织或者外国政府资金的项目 资格的投标单位。投标单位应当认真核对，核对无误后以（D）E．关系社会公共利益、公众安全的大型公用事业项目 形式予以确认。9．下列（ABC）等特殊情况，不适宜进行招标的项目，按照国A．会议 B．电话 C．口头 D．书面家规定可以不进行招标。18．提交投标文件的投标人少于（B）个的，招标人应当依法A．涉及国家安全、国家秘密项目B．抢险救灾项目 重新招标。C．利用扶贫资金实行以工代赈，需要使用农民工等特殊情况 A．2 B．3 C．4 D．5 D．使用国际组织或者外国政府资金的项目E．生态环境保护项19．《建设工程施工合同（示范文本）》规定，承包人要求的延期开目工应（A）。试卷D

A．经工程师批准B．经发包人批准C．由承包人自行决定

一、单项选择题（每小题1分，共20分）D．由承包人通知发包人 1．投标文件中总价金额与单价金额不一致的，应（AA）。20．下列行为不属于分包的包括（A）。A．以单价金额为准B．以总价金额为准C．由投标人确认 A．总承包商将其承包的全部工程分包给另一家承包商D．由招标人确认 B．某承包商将其承包工程的劳务部分分包 2． 《中华人民共和国招标投标法》于（C）起开始实施。C．某承包商将其承包的群体工程1/3分包给另一承包商A．2000年7月1日B．1999年8月30日C．2000D．某承包商将其承包工程的设备安装部分分包 年1月1日

二、多项选择题（每小题2分，共20分）D．1999年10月1日 1．某省地税局办公楼扩建工程项目招标，十多家单位参与竞标，3．招标程序有：①成立招标组织。②发布招标公告或发出招标邀根据《招标投标法》关于联合体投标的规定，下列说法正确的有请书。③编制招标文件和标底。④组织投标单位踏勘现场，并对招（BCE）。标文件答疑。⑤对投标单位进行资格审查，并将审查结果通知各申

A．A单位资质不够，可以与别的单位组成联合体参与竞标 请投标者。⑥发售招标文件。则下列招标程序排序正确的是B．B、C两单位组成联合体投标，它们应当签订共同投标协议（B）。C．D、E两单位构成联合体，它们签订的共同投标协议应当提交A．①②③⑤④⑥ B．①③②⑥⑤④C．①③②⑤⑥④招标人D．①⑤⑥②③④D．F、G两单位构成联合体，它们各自对招标人承担责任 4．工程量清单是招标单位按国家颁布的统一工程项目划分、统一E．H、I两单位构成联合体，两家单位对投标人承担连带责任 计量单位和统一工程量计算规则，根据施工图纸计算工程量，提供2．依照相关规定：建设项目（CDE），经项目主管部门批准，给投标单位作为投标报价的基础。结算拨付工程款时以（B）可以不进行招标。为依据。A．与科技、教育、文化相关的B．涉及生态环境保护的 A．工程量清单B．实际工程量C．承包方报送的工C．建筑艺术造型有特殊要求的D．勘察、设计采用特定专利程量D．合同中的工程量 的E．勘察、设计采用专有技术的 5．投标人对已发出的投标文件进行补充、修改或者撤回的，应当在3．招投标活动应遵循的基本原则有（ABCE）。（B）前，补充、修改的内容为投标文件的组成部分。A．公开B．公平C．公正D．自愿A．20天 B．投标截止时间 C．投标预备会D．7天 E、诚实信用 6．建设工程交易中心具有集中办公、场所服务和（A）功能。4．下列内容是投标文件的，包括（ABE）。A．信息服务 B．行政监督C．宏观控制D．项目检A．施工组织设计B．投标函及投标函附录C．缴税证明查D．固定资产证明E．投标保证7．以下不属于投标文件的内容是（D）

A．投标函 B．施工组织设计 C．施工方案 D．技术规范 8．开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的（C）进行。

A．当天公开 B．当天不公开 C．同一时间公开 D．同一时间不公开

9．招标信息公开是相对的，对于一些需要保密的事项是不可以公开的。例如，（A）在确定中标结果之前就不可以公开。

A．评标委员会成员名单B．投标邀请书C．资格预审公告 D．招标活动的信息

10．根据《招标投标法》的有关规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起（C）内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。A．10日B．15日C．30日D．3个月

11．招标文件、图纸和有关技术资料发放给通过资格预审获得投标资格的投标单位。投标单位应当认真核对，核对无误后以（D）形式予以确认。A．会议B．电话C．口头D．书面

12．中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担（B）责任。

A．直接责任B．连带责任C．完成责任D．义务

13．评标委员会为（A）人以上的单数，评标委员会中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的（）。A．5，2/3B．7，4/5C．5，1/3D．3，2/3 14．某工程项目在估算时算得成本是900万元人民币，概算时算得成本是850万元人民币，预算时算得成本是800万元人民币，投标时某承包商根据自己企业定额算得成本是700万元人民币，则根据《招标投标法》中规定“投标人不得以低于成本的报价竞标”。该承包商投标时报价不得低于（C）。

A．900万元B．850万元C．800万元D．700万元15．《工程建设项目招标范围和规模标准规定》中规定勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在（D）万元人民币以上的，必须进行招标。

A．20B．100C．150D．50

16．根据我国《中华人民共和国招标投标法》规定，招标人需要对发出的招标文件进行澄清或修改时，应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间至少（B）天前，以书面形式通知所有招标文件收受人。

A．10B．15C．20D．30

17．邀请招标是招标人以（B）方式邀请特定的法人或者其他组织投标。

A．招标邀请书B．投标邀请书C．招标公告D．招标广告

18．提交投标文件的投标人少于（B）个的，招标人应当依法重新招标。

A．2B．3C．4D．5

19．发包人应在双方计量结果（B）内，向承保人支付工程款。A．28天B．14天C．56天D．7天 20．下列行为不属于分包的包括（A）。A．总承包商将其承包的全部工程分包给另一家承包商B．某承包商将其承包工程的劳务部分分包 C．某承包商将其承包的群体工程1/3分包给另一承包商D．某承包商将其承包工程的设备安装部分分包

二、多项选择题（每小题2分，共20分）

1．由建设单位负责组织的试车包括（BC）

A．单机无负荷试车B．联动无负荷试车C．投料试车D．单机设备安装

2．施工合同价款的方式包括（ABCD）

A．总价合同B．成本加酬金合同C．可调价格合同D．单价合同E．工程量结算合同

3．招投标活动应遵循的基本原则有（ABCE）。

A．公开B．公平C．公正D．自愿 E、诚实信用 4．下列内容是投标文件的，包括（ABE）。

A．施工组织设计 B．投标函及投标函附录C．缴税证明 D．固定资产证明E．投标保证金或保函

5．我国《招标投标法》规定，开标时由（BE）检查投标文件密封情况，确认无误后当众拆封。

A．招标人B．投标人或投标人推选的代表C．评标委员会D．地方政府相关行政主管部门E．公证机构

6．关于细微偏差的说法，正确的选项包括（ABD）。A．在实质上响应了招标文件的要求，但存在个别漏项

B．在实质上响应了招标文件的要求，但提供了不完整的技术信息和数据

C．补正遗漏会对其他投标人造成不公平的结果

D．细微偏差不影响投标文件的有效性E．细微偏差将导致投标文件成为废标

7．工程进度款的结算方式包括（ACD）。

A．按月结算B．按周结算C．竣工后一次结算D．工程形象进度结算

8．工程建设项目公开招标范围包括（ACDE）。

A．全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目 B．施工单项合同估算价在100万元人民币以上的C．关系社会公共利益、公众安全的大型基础设施项目 D．使用国际组织或者外国政府资金的项目

E．关系社会公共利益、公众安全的大型公用事业项目 9．施工合同争议的解决方式包括（ABCD）

A．仲裁B．诉讼C．调解D．和解E、默示10．《建设工程施工合同（示范文本）》由（CE）组成。A．协议书B．中标通知书C．通用条款D．工程量清单E．专用条款

一、判断题（共 10 道试题，共 20 分。）

1.建设工程项目标的小，技术复杂、专业性强、潜在投标人少的项目，军事保密项目等，一般可以采用公开招标的方式。（N）2.投标有效期指从投标开始日期到选定中标人并签订施工合同为止的这段时间，这个期限应在投标须知内予以明确。（N）3.通过资格预审淘汰资格预审文件达不到要求的企业，淘汰总分低的投标者。（N）

4.有标底招标和无标底招标的内涵的差别在于：一是招标单位在招标过程中是否编制标底；二是评标时是否以标底作为基准对投标单位的报价进行考评。（Y）

5.招标文件是招标过程中最重要的法律文件，是投标人准备投标文件和参加投标的依据，是评标委员会评标的依据，也是订立合同的(Y）

6.标底是招标人编制的招标项目的预期价格。招标工程的标底按定额编制，反映行业最高水平。（N）

7.招标实施阶段是整个招标过程的实质性阶段。主要包括：编制招标相关文件，组织资格预审，召开标前会议，开标、评标和定标。（N）

8.招标机构的主要职责是拟定招标文件，组织投标、开标、评标和定标工作等。（Y）

9.根据《中华人民共和国招标投标法》第九条规定：“招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，应当（先履行审批手续，取得批准）。关于资金或者资金来源是否落实问题，可不在招标文件中载明。”（N）

10.所谓无标底招标，是指招标人不设标底或即使设置标底也不作为评标标准，招标人只提出评标的标准和方法，投标人根据招标文件自主报价的一种招标方式。（Y）

二、单项选择题（共 15 道试题，共 30 分。）

1.（B）是整个招标过程的实质性阶段。主要包括：发布招标公告或投标邀请书，组织资格预审，召开标前会议，开标、评标和定标。

D.成立作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的专家库 12.在划分标段时，从管理费的角度考虑，(B)分段招标的管理费一般比整体直接发包的管理费高。

A.分段招标的管理费一般比整体直接发包的管理费低B.分段招标的管理费一般比整体直接发包的管理费高 C.分段招标的管理费与整体直接发包的管理费相同13.施工招标文件的内容一般不包括(B)。

A.招标准备阶段B.招标实施阶段C.定标签约阶段A.工程量清单B.资格预审条件C.合同条件D.履约阶段

2.标段划分应根据工程特点和招标人的具体情况确定，对场地集中、工程量不大、技术上不复杂的工程宜采用（A）。A.一次招标B.分段招标 C.考虑招标项目的管理要求，可以分别招标D.考虑工程各项工作时间和空间的衔接，分别发包

3.定标签约阶段是整个招标过程的结果性阶段，包括：（A）等工作。

A.开标、评标、定标、签约B.评标、定标、签约C.定标、签约D.开标、定标、签约

4.在建设项目各类招标中，不要求投标人依据给定工作量报价的是（C）招标。

A.施工B.设备采购C.设计D.材料采购

5.施工招标阶段，招标人发给投标人的下列书面文件中，不构成对招标人和投标人有约束力的招标文件组成部分的是（C）。D.对投标人书面有质疑的解答

6.根据《招标投标法》的规定，建设工程施工招标的标底由（A）编制。

D.政府主管部门

7.根据规定，一个工程只能编制（A）个标底，一般是在招标前就制定出来的。

A.一B.二C.三D.四

8.建设工程项目（A）是招标人招标活动的前提。

A.相应资金或资金来源落实B.编制招标文件的编制C.报建D.评标委员会专家库的建立 9.资格预审的评审方法一般采用（A）。

A.评分法B.投票法C.评议法D.举手表决 10.建设工程标底是指招标人根据国家有关规定计算出来的造价，是建设工程的（B）。

A.计划价格B.预期价格C.实际价格D.合同价格

11.招标机构的主要职责是：（A）等。

A.拟定招标文件，组织投标、开标、评标和定标工作B.编制招标文件和组织评标

C.确定评标委员会，并根据评标委员会推荐的候选人确定中标人 D.投标须知

14.工程施工招标一般划分为（D）三个阶段

A.招标准备、招标和签约B.招标准备、定标和签约 C.招标、定标和签约D.招标准备、招标实施和定标签约

15.招标准备阶段是指业主决定进行建设工程招标到发布招标公告之前所作的准备工作，包括（A）。

A.成立招标机构、确定招标方式、编制招标相关文件等 B.按照国家有关规定需要履行项目审批手续、编制招标相关文件等

C.成立招标机构、发布招标公告、编制招标相关文件等D.成立招标机构、召开标前会议、编制招标相关文件等

三、多项选择题（共 5 道试题，共 15 分。）

1.《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》第八条规定的工程施工招标应具备的条件有：（ABCD）。

A.按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，已经履行审批手续； B.工程资金或者资金来源已经落实； 法规、规章规定的其他条件。E.监理单位已确定

2.在划分标段时，下列（AC）应分别招标。系性小的建设工程项目

C.建设项目的各项工作的衔接、交叉和配合少，责任清楚D.场地集中、工程量不大、技术上不复杂的工程3.工程施工招标一般划分为（ABC）三个阶段。

A.招标准备B.招标实施C.定标签约D.屡约E.评标

4.下列关于编制标底的论述，（AC）是正确的。

A.标底是招标人编制的招标项目的预期价格B.编制标底时，首先要保证其完整性

C.一个招标工程只能编制一个标底，一般是在招标前就制定出来的D.标底制定的好坏，直接影响到招标工作的成败

5.招标人应在招标文件中明确规定合同的计价方式。计价方式主要有（ABC）。

A.固定总价合同B.单价合同C.成本加酬金合同D.固定总价加酬金合同E.单价合同加酬金合同