注册监理工程师《合同管理》精粹试题

注册监理工程师《合同管理》精粹试题（通用8篇）

篇1：注册监理工程师《合同管理》精粹试题

1.招标代理机构所具备的条件有( )。

A.有从事招标代理业务的营业场所和相应资金

B.有审查招标单位资质的能力

C.具备相应的专家库

D.符合法律规定的其他条件

E.能够编制招标文件和组织评标

答案ACE

2.下列关于对投标人资格审查文件的核查叙述中，正确的有( )。

A.不得强制投标人组成联合体投标

B.可以对外地投标人采取不同的评标方法

C.几个投标人可以联合起来排斥其他投标人

D.不得对投标人实行歧视待遇

E.可以要求投标人组成联合体投标

答案AD

3.《招标投标法》规定的招标方式包括( )。

A.公开招标

B.询价比较招标

C.直接发包

D.邀请招标

E.议标

答案AD

4.邀请招标与公开招标比较，具有( )等优点。

A.竞争更激烈

B.不需设置资格预审程序

C.节省招标费用

D.节省招标时间

E.减少承包方违约的风险

答案BCDE

5.在招标准备阶段，招标人的主要工作包括( )。

A.办理招标备案

B.编制招标文件

C.选择招标方式

D.进行资格预审

E.发布招标公告

答案ABC

6.公开招标条件下，所发布的招标广告主要内容包括( )。

A.工程概况

B.项目资金来源

C.投标须知

D.评标方法

E.招标范围

答案ABE

7.关于资格预审，下列说法正确的是( )。

A.资格预审文件可以分为资格预审须知和资格预审表两部分

B.为限制投标人，资格预审中评定过的条件在评标时要重复评定

C.资格预审表中开列的内容应全面、完整，能反映投标人的综合素质

D.资格预审表是以应答方式给出的调查文件

E.资格预审须知包括招标工程概况但不包括工作范围介绍

答案ACD

8.有关开标的说法，正确的是( )。

A.邀请招标不需举行开标会议

B.开标由招标人主持

C.开标后允许评标委员会对投标书中的错误加以修正

D.开标后允许评标委员会更改投标书的内容

E.投标书经启封后不得再更改评标方法

答案BCE

9.出现( )情形之一的，应当作为无效投标文件。

A.投标文件未按照招标文件的要求予以密封

B.投标文件的关键内容字迹模糊

C.未按照要求提供投标保证金

D.投标函未加盖投标人企业及法定代表人印章

E.投标中报价发生细微偏差

答案ABCD

10.投标文件对招标文件未作实质性响应的重大偏差，包括( )等。

A.提供了不完整的技术信息和数据

B.提供的投标担保有瑕疵

C.个别地方存在漏项

D.没有按招标文件要求提供投标担保

E.投标文件没有投标人授权代表签字

答案BDE

11.评标报告的内容有( )。

A.招标公告

B.评标规则

C.评标情况说明

D.对各个合格投标书的评价

E.推荐合格的中标人

答案CDE

12.关于中标通知书的说法正确的是( )。

A.中标通知书由招标人发出

B.中标通知书只对中标人具有法律效力

C.招标人确定中标人后7日内向有关部门提交书面报告

D.中标通知书对招标人具有法律效力

E.中标通知书发出30日内签订合同

答案ADE

13.下列关于定标原则说法正确的是( )。

A.能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准

B.能够满足招标文件各项要求，并经评审的价格最低，但不得低于成本

C.A种情况指用综合评分法或评标价法进行比较后，最佳标书的投标人应为中标人

D.B种情况适应于一般投标人均可完成的小型工程

E.中标人必须同时符合上面A、B两种情况

答案ABCD

14.设计招标与其他招标在程序上的主要区别表现为( )。

A.对投标人的资格审查内容不同

B.招标文件的内容不同

C.对投标书的编制要求不同

D.开标形式不同

E.评标原则不同

答案BCDE

15.对设计投标书进行评审时，主要考虑的因素有( )。

A.设计方案优劣

B.投入、产出效益比较

C.设计进度快慢

D.投标报价是否最低

E.社会信誉是否良好

答案ABCE

16.下列关于监理招标的特点，说法正确的是( )。

A.招标宗旨是对监理单位能力的选择

B.报价占主要地位

C.报价占次要地位

D.邀请的投标人较多

E.邀请的投标人较少

答案ACE

17.委托监理工作范围的确定通常考虑的因素是( )。

A.工程规模

B.工程项目的专业特点

C.被监理合同的难易程度

D.监理人员的配置数量

E.主要监理人员的能力

答案ABC

18.监理招标的评标主要侧重( )方面。

A.监理企业的业绩

B.监理取费

C.监理单位的资质能力

D.实施监理的计划

E.派驻现场的监理人员的素质

答案CDE

19.在施工招标中，进行合同数量的划分应考虑的主要因素有( )。

A.施工内容的专业要求

B.施工现场条件

C.投标人的财务能力

D.对工程总投资的影响

E.投标人的工程经验

答案ABD

20.大型工业项目的资格预审的主要内容包括( )。

A.财务报表

B.法人资格

C.分包计划

D.人员报表

E.投标文件

答案ABCD

1.注册监理工程师《合同管理》考试题

2.注册监理工程师《合同管理》试题及答案

3.20注册监理工程师《合同管理》专题训练

4.2018注册监理工程师建设工程合同管理备考训练题

5.2018注册监理工程师建设工程合同管理基础训练题

6.监理工程师合同管理考前练习题

7.监理工程师合同管理专项练习

8.监理工程师《合同管理》模拟测试

9.监理工程师《合同管理》练习题

10.监理工程师《合同管理》考前练习题

篇2：注册监理工程师《合同管理》精粹试题

A.标准化合同协议书内要求填写合同价款

B.非招标工程的合同价款，由当事人依据工程预算书协商，填写在协议书内

C.招标工程的合同价款，因中标通知书中已写明了中标合同价款，则合同协议书中不需写明合同价款

D.费用指合同履行时发生需要增加合同价款的情况

E.追加合同价款指不包括在合同价款之内的应由发包人或承包人承担的经济支出

答案AB

2.关于固定价格合同说法正确的是( )。

A.合同的价款是不可调整的

B.工程承包中采用的总价合同属于此类合同，但单价合同不属于

C.约定范围内的风险由承包人承担，但是约定范围外的风险由发包人承担

D.双方在专用条款内约定合同价款包括的风险范围，风险费用的计算方法和承包风险范围以外对合同价款影响的调整方法

E.在约定的风险范围内合同价款不再调整

答案CDE

3.有关成本加酬金合同的正确描述是( )。

A.合同双方分担风险

B.一般用于工期较长的工程合同中

C.发包人负担工程成本

D.发包人支付承包人酬金

E.可用于灾后修复工程

答案CDE

4.发包人原因延期开工时，工程师应( )。

A.以书面形式及时通知承包人

B.赔偿承包人由此造成的损失

C.批准工期顺延

D.审核由此给承包人造成的损失

E.口头通知承包人

答案ACD

5.下列关于发包人供应的材料与约定不符时的处理原则，叙述正确的是( )。

A.单价不符，由发包人承担所有差价

B.到货时间早，发包人承担保管费

C.数量多，由承包人负责运出工地

D.规格不符，承包人可拒收

E.延误的工期不予顺延

答案ABD

6.工程师对质量控制和处理有关内容的说法正确的是( )。

A.发包人对工程质量有特殊要求的，应支付由此产生的追加合同价款

B.工程师发现工程质量达不到要求，应要求承包人返工

C.工程师检查验收合格后，又发现质量问题，应由工程师负责

D.因工程师指令失误发生的追加合同价款由发包人承担

E.工程师检验影响施工正常进行，应由发包人承担责任

答案ABD

7.关于施工质量控制说法正确的是( )。

A.质量检查，达到约定标准的给予质量认可，达不到则予拒收

B.双方对质量有争议，由合同协议书中约定的工程质量监督部门鉴定

C.承包人应随时接受工程师及委派人员的检查

D.检查检验不合格时，影响正常施工的费用由承包人承担

E.工程师指令失误而导致的追加合同价款，由工程师承担

答案ACD

8.下列关于施工合同履行过程中，有关隐蔽工程验收和重新检验的提法和做法正确的有( )。

A.工程师不能按时参加验收，须在开始验收前向承包人提出书面延期要求

B.工程师未能按时提出延期要求，不参加验收，承包人可自行组织验收

C.工程师未能参加验收应视为该部分工程合格

D.发包人可不承认工程师未能按时参加承包人单独进行的试车记录

E.由于工程师没有参与验收，则不能提出对已经隐蔽的工程重新检验的要求

答案AB

9.工程师发布暂停施工的原因包括( )。

A.外部条件的变化

B.协调管理的需要

C.施工质量不合格

D.施工中遇到古迹需保护

E.承包人调换技术员

答案ABCD

10.施工合同示范文本规定可以顺延工期的条件有( )。

A.设计变更

B.非承包人原因停电

C.分包人的施工干扰

D.发包人不能按合同约定日期支付预付款，使工程不能正常进行

E.交通部门修理公路影响材料运输进度

答案ABDE

11.有关变更的说法，正确的是( )。

A.工程变更分为设计变更和其他变更两类

B.工程中常发生的变更是设计变更

C.其他变更仅指工程质量标准变更

D.承包人不可要求设计变更

E.只有发包人才能提出设计变更

答案AB

12.工程师可以就( )方面向承包人发出变更通知。

A.更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸

B.增减合同中约定的工程量

C.改变有关工程的施工时间和顺序

D.其他有关工程变更需要的附加工作

E.变更工程质量标准

答案ABCD

13.对于确定变更价款的程序，应该是( )。

A.承包人在工程变更确定后14天内，提出变更价款要求的报告

B.工程师应在收到承包人的变更合同价款报告后14天内给予答复

C.工程师确认的追加合同价款，与工程进度款同期支付

D.施工中与其他承包商发生干扰后提出变更合同价款的报告

E.未向工程师提出变更价款报告，视为该项变更不涉及合同价款的调整

答案ABCE

14.确定变更价款的原则包括( )。

A.应维持承包人投标报价单内的竞争水平

B.合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有价格变更合同价款

C.合同中已有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款

D.合同中没有适用或类似于变更价款的价格，由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行

E.合同中没有适用或类似于变更价款的价格，由承包人提出适当的变更价格，必须经发包人确认后执行

答案ABCD

15.关于对工程量确认的说法正确的是( )。

A.只对承包人完成的永久合格工程的工程量进行计量

B.承包人收到通知未参加计量，工程师自行计量的结果有效

C.工程师在计量工程量前24小时通知发包人派人参加 D.承包人原因造成返工的工程量不予计量

E.工程师未通知承包人参加计量，其计量结果有效

答案ABD

16.工程进度款的计算内容包括( )。

A.实际完成的工程量价款

B.工程师批准的索赔款

C.本期应扣回的预付款

D.设计变更调整的合同款

E.保修金的退还

答案ABCD

17.工程师对不可抗力风险的识别和防范内容有( )。

A.识别可能发生不可抗力的因素

B.督促当事人转移不可抗力风险

C.督促承包人采取有效防范措

D.审核不可抗力对承包商造成的损失

E.发生不可抗力采取的有效手段

答案ABCE

18.有关联动无负荷试车的说法错误的是( )。

A.由承包人组织

B.试车合格，工程师签字

C.发包人按要求做好准备工作

D.由发包人组织E.双方签字确认试车合格

答案ABC

19.关于竣工验收下列说法正确的是( )。

A.实行监理的工程，工程竣工报告必须经总监理工程师签署意见

B.当各方不能形成一致意见时，应报当地建设行政主管部门协调

C.发包人收到竣工验收报告28天内不组织验收视为验收报告已被认可

D.发包人收到竣工验收报告28天内确认视为验收报告已被认可

E.因特殊原因，发包人要求部分单位工程或工程部位甩项竣工的，需签订部分竣工协议

答案ABC

20.关于正常使用条件下的最低保修期限的说法正确的是( )。

A.基础设施工程，房屋建筑的主体工程为该工程的合理使用年限

B.屋面防水工程为5年

C.有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为2年

D.供热、供冷系统，为2个采暖期、供冷期

E.电气管线、给排水管道为2年

答案ABDE

1.注册监理工程师《合同管理》试题及答案

2.监理工程师合同管理考前练习题

3.监理工程师合同管理专项练习

4.监理工程师《合同管理》模拟测试

5.监理工程师《合同管理》练习题

6.监理工程师《合同管理》考前练习题

7.监理工程师合同管理单选题专项练习

8.监理工程师《合同管理》冲刺练习题

9.2018注册监理工程师建设工程合同管理备考训练题

篇3：注册监理工程师《合同管理》精粹试题

1 合同管理的内容

合同的确立标志着甲乙双方在工程实施过程中权利、义务关系的确定, 这种合同关系是受国家有关法律、法规以及行业标准保护的。为保证合同书正常履行、界定变更、处理、违约和解决合同纠纷, 合同管理应包含以下内容:

(1) 合同协议书及补充合同; (2) 标函或中标通知书 (在中标意向书后) ; (3) 投标书 (不是全部文件) ; (4) 合同专用条款; (5) 合同一般条款; (6) 技术标准; (7) 工程量清单。

2 合同管理过程

监理要依据施工合同书控制工程建设的质量、投资、进度、协助建设单位监督施工单位对施工合同书的执行, 及时准确地处理合同规定范围内的质量问题、工程量审核、进度等工作。

施工开始前期, 要对施工单位进场的技术人员和施工机械设备与投标书进行对照审核, 以确保工程质量和工程进度。并根据实际情况, 对施工过程中不可预见的和预料之外的变化 (设计修改、自然灾害、施工情况的变化) 及时和建设单位、设计单位沟通, 进行合同调整。例如在哈尔滨市江北保利水韵长滩工程监理中, 由于工程量变更项目较多, 有施工降水、户型设计不理想而拆除间壁墙, 外墙立面造型随干随改等, 所有这些问题, 都要经监理单位、建设单位现场共同认证实际工程发生量, 对施工单位提交的工程量变更报告单进行签字确认。从而保证了工程量变更签证的公平合理, 维护了建设单位和施工单位的合法权益。

3 监理工程师在施工阶段的协调工作

为了使工程项目建设按国家审批的进度计划进行, 满足质量要求, 达到投资管理目标, 排除施工过程中的各方面干扰、化解矛盾, 监理工程师要依据国家有关法律法规、工程承包合同, 设计图纸报告及通知、监理指令, 采取工程例会、专题会议、现场办公会等方式, 对影响工程进度、质量、投资控制、合同索赔等事项开展工作, 使合同双方在平等互利、相互谅解、相互支持、顾全大局的基础上, 达成一致, 形成共识, 维护业主及施工单位的共同利益。

当施工单位在施工过程遇到技术问题或其他困难时, 监理工程师应当及时与建设单位、设计单位沟通, 协调解决。重大的、全局性的协调工作, 要由总监理工程师或监理部部长负责协调实施, 局部的、一般性的协调工作, 由项目监理工程师出面负责协调, 将协调工作贯穿于工程监理全过程。比如在江北保利工程施工中, 由于原图纸设计的问题, 无论是室内布局设计、朝向、风格、地域特点等等方面, 过多的体现了江南建筑的特点, 有的与哈市当地百姓的居住口味和喜好不符, 造成在预售房屋过程中售房遇阻.针对此情况, 监理适时地向建设单位提出建议, 修改设计以满足哈市当地百姓的购房需求, 并与设计单位、建设单位、施工单位进行现场办公, 共同协商, 提出合理的解决方案, 取得良好效果。

4 监理工程师在订立施工合同中应注意的几个问题

4.1 分清业主代表与监理职责

在有的工程项目中, 监理工程师承担质量、进度、投资职责, 派驻代表承担工程款支付、审核、确认职责。而实际上质量、进度、投资3项控制是相互关连, 密不可分的。如果发包方人为地将此割裂开来, 就会增加监理工程师合同管理难度。因此, 监理工程师在施工合同《专用条款》中约定的职责要力求与《委托监理合同》规定的职责相一致。

4.2 防范支付风险

施工合同《协议书》第九条“发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项”;《通用条款》26.1条“在确认计量结果后的14天内, 发包人应向承包人支付工程款 (进度款) ”;33.4条“发包人在收到竣工结算报告及结算资料56天内仍不支付的, 承包人可以与发包人协议将工程折价, 也可以由承包人申请人民法院将工程折价拍卖, 承包人就工程折价或拍卖的价款优先受偿”。虽然考虑了承包人利益, 体现了市场经济法则, 但同时也增加了发包人支付风险, 会由于出现工程被折价或拍卖, 给业主造成严重损失。因此, 监理工程师可以在政策法规允许的前提下, 向业主提出了一些防范化解风险的建议, 提醒业主注意不能兑现的事情不要写在《专用条款》里。

4.3 为第三人办理保险

施工合同《通用条款》40.4条强调, 承包人“必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险”40.1条要求发包人“应当为建设工程和施工现场内的所有人员及第三方人员财产办理保险”。由于示范文本中对第三人保险是“应当”而不是“必须”, 业主容易忽视, 一旦发生意外, 后果严重。因此, 监理工程师应当提醒业主一定要为第三人生命财产办理保险。

4.4 慎重选择争议解决方式

篇4：浅议监理工程师的合同管理

关键词:施工合同监理工程师 有效措施

中图分类号:U415文献标识码:A文章编号:1674-098X(2011)05(a)-0204-01

目前,施工阶段监理在我国工程建设中已经相当普及,在工程建设管理体制中的作用更是有目共睹。监理工程师在进行质量、进度、投资控制过程中,必须围绕施工合同展开合同管理,才能实现控制目标。因此,监理工程师如何做好合同管理,在工程建设过程中显得尤为重要。

1 施工合同的特点

随着社会主义市场经济不斷完善,建设体制改革的不断深入,施工合同呈现以下特点。(1）合同管理期长。建设工程长周期性,决定了施工合同必须经历长期的履行过程,要求监理工程师必须长期跟踪、管理。(2）合同管理经济效益显著。有效的合同管理既可以帮助合同当事人合理归避风险,减少不必要的损失,合法维护自身权益,更可实现项目建设的效益最大化。(3）合同变更频繁,管理工作量大。由于施工过程中,可变因素与不可变因素较多,这就决定了监理工程师必然面临频繁的签证、索赔和反索赔问题,同时也决定了施工合同的管理必须是动态的、及时的、全面的。(4）合同管理系统性强。在施工过程中,涉及的合同种类繁杂多样,合同管理必须处理好技术、经济、财务、法律等各方面关系,这就要求监理工程师必须通过合理的、系统化的管理模式分门别类地进行管理。(5）合同管理法律要求高。由于当前建筑领域的法律、法规和示范文本众多,且在不断更新增加,这就要求监理工程师必须在充分及时学习最新法律、法规的前提下,结合实际情况展开合同管理。针对我国施工合同在社会主义市场经济条件下所呈现出的新特点,监理工程师应调整工作方式,发挥其在合同管理中的重要作用,为合同的有效履行起到保障与监督的责任。

2 监理工程师在合同管理中的作用

由于施工中的不确定因素,工程设计变更在所难免。设计变更通常由发包人、承包人和监理工程师三方提出。监理工程师对设计变更的管理首先要注意完善申报、审查程序。根据施工合同规定,无论是发包人还是承包人提出的设计变更,均在监理工程师审查同意后,再由发包人转设计单位编制设计变更文件。

索赔是工程建设过程中不可逃避的现实。妥善处理索赔事件是监理工程师执业能力的重要标志。承包人提出的合理索赔要求是回避风险的最后措施,监理工程师在受理过程中,根据处理索赔的原则、方法、技巧,通过认真阅读合同文件,了解本合同履行风险,进而在索赔要求提出时,掌握索赔要求与合同约定的差异,迅速判别索赔是否成立,同时搜集积累原始资料、凭证及验收记录。监理工程师从一进入现场开始,就应有目的地安排专人从事信息资料管理工作。

由于当事人的利益不一样,对合同条款理解不一致,以及合同条款不够严谨和设定的条件发生变化,在合同履行过程中,当事人对工程进度、质量、投资等具体问题赋予了监理工程师争议调解职能。监理工程师的职责是尽快化解分歧,不使这些分歧久拖不决以致影响合同正常履行。

工程验收是确认履行合同规定的重要工作,是监理工程师质量控制,进度控制、投资控制最重要的环节。因此监理工程师在工程验收工作中,起到至关重要作用。工程的顺利验收也是监理合同管理的最佳成果。

3 监理工程师加强合同管理的有效措施和保障

(1）监理工程师应加强学习和实践,不断提高业务素质现代工程建设规模巨大,工程复杂,涉及多种领域,这要求监理工程师具有精深广博的现代科技理论知识、工程技术知识,及完成监理各项任务所需要的各种技能。同时,工程监理又是一项实践性很强的工作,具有丰富的工程实践经验,是监理工程师应具备的重要条件。每一个监理工程师都应在理论中学、在实践中学,紧跟时代发展步伐,不断更新知识结构,积累经验,才能从根本上胜任监理工作。

(2）监理工程师应注意工作方式、方法,不断提高执业能力 在工程实施的过程中,监理工程师要与工程各参与方保持密切的联系,建立和谐、融洽的工作关系,是提高工作效率的保障。监理工程师在履行职责时,要尊重合同各方,执行合同时既要坚持原则,又要不伤和气。在解决争议时,能解决则解决,不能马上解决时应进行冷处理,要防止事态扩大,影响工程的顺利进行。

(3）监理工程师应公平、公正,树立监督管理的权威 在处理各种问题时,监理工程师应实事求是,公平、公正。在工作中,要紧紧抓住施工合同,认真阅读合同文件,注意搜集原始资料、凭证和验收记录,规范化、程序化的开展工作,既不偏袒业主,也不姑息承包商,以维护合同当事人最大、最根本的利益为己任,在工作中树立监理工程师的权威。

篇5：注册监理工程师《合同管理》精粹试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、依据《建设施工合同(示范文本)》规定，因承包人的原因不能按期开工，后推迟开工日期。

A：需承包人书面通知工程师 B：应经建设行政主管部门批准 C：应经工程师批准

D：需承包人书面通知发包人 E：专业监理

2、关系社会公共利益、公众安全的基础设施项目不包括。A：煤炭 B：铁路 C：邮政

D：商品住宅 E：工程保险金

3、国际工程项目建筑安装工程费用构成中，暂列金额属于。A：业主方的备用金 B：承包商的风险准备金 C：建筑安装工程的暂定单价 D：工程师风险控制基金

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

4、【例·单选题】下列合同属于按照承发包的不同范围和数量进行划分的是。A：建设工程勘察合同

B：建设工程设计施工总承包合同 C：建设工程设计合同 D：建设工程施工合同 E：专业监理

5、【例2·单选题】合同法律关系的主体不包括。A：自然人 B：法人 C：智力成果 D：其他组织 E：专业监理

6、建筑施工企业在编制施工组织设计时，应当根据__制定相应的安全技术措施。A．建设工程的特点 B．建设单位的需要 C．本单位的特点 D．主管部门的要求

7、根据保险公司公布的潜在损失一览表，对建设工程风险进行识别的方法是。A：专家调查法 B：经验数据法 C：初始清单法 D：风险调查法 E：工程保险金

8、施工进度计划经审核签认，并报建设单位批准后方可实施。A：业主代表 B：技术负责人 C：总监理工程师 D：专业监理工程师 E：自我评定

9、《工程建设监理单位资质管理试行办法》规定，国务院建设行政主管部门负责__监理单位设立的资质审批。A．甲级

B．监理业务跨部门的 C．本部门乙、丙级 D．兼承监理业务的

10、我国建设工程各项管理制度形成了相互关联体系，以下表述正确的是__。A．建立投资约束机制，项目法人负责项目资金筹措、施工组织、生产经营及资产保值增值

B．建设工程监理制是实行项目法人责任制的必要条件

C．建设工程监理制的主要内容是：控制建设工程投资、工期和质量；进行建设工程合同管理；协调有关单位的工作关系

D．合同管理制的基本内容是在合同中要有明确的质量要求、履约担保和违约处罚条款

11、【例1·单选题】监理人要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的是。A：停工责任在发包人，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包商由此造成的损失，相应顺延工期

B：停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延

C：停工责任在承包人。因为工程师不及时作出答复，导致承包人无法复工，由发包人承担违约责任

D：停工责任在承包人．由承包人承担发生的费用．相应顺延工期 E：专业监理

12、委托监理合同法律关系的客体是__。A．监理工程 B．监理服务 C．监理规划

D．监理投标方案

13、勘察项目负责人主持编写的勘察工作方案，应由该单位审批、签字。A：法定代表人 B：技术负责人 C：专业负责人

D：主管部门负责人 E：工程变更单

14、进口设备银行财务费的计算公式为：银行财务费=×人民币外汇牌价×银行财务费率。A：离岸价 B：到岸价

C：离岸价+国外运费 D：到岸价+外贸手续费

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

15、对工程范围明确，但工程量不能准确计算，且急需开工的紧迫工程，宜采用合同形式。

A：估计工程量单价 B：纯单价 C：可调总价 D：可调单价

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

16、对招标文件提供的清单，投标人必须逐一计价且对所列内容不允许有任何更改变动的是。

A：分部分项工程量清单 B：措施项目清单 C：其他项目清单 D：零星工作项目表

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

17、图4-8是工作K的实际进度与计划进度的比较，如K的全部工程量为W，则从中可以看出K工作二月份的计划施工任务量是。A：14％W B：15％W C：16％W D：17％W E：自我评定

18、委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备是的内容。A：专用条件 B：通用条件 C：附录A D：附录B E：工程保险金

19、在前锋线比较法中工作实际进展位置点落在检查日时间坐标左侧，则两者之间的差值表示。

A：该工作实际进度超前的天数 B：该工作实际进度拖后的天数 C：该工作的实际投资超额量 D：劳动量投入的多余量 E：自我评定

20、利用横道图表示工程进度计划．其不足是不能明确反映。A：整个工程单位时间内的资源需求量 B：各项工作的开始时间和完成时间 C：各项工作之间的搭接关系 D：工程费用与工程总工期之间的关系 E：自我评定

21、FIDIC施工合同条件约定，业主扣留承包商的保留金限额为80万元，为了使承包商有较充裕的流动资金用于工程施工。在保留金扣留到50万元时，承包商提交保留金保函代换保留金，业主应返还承包商万元的保留金。A：25 B：30 C：40 D：50 E：专业监理

22、关于建设工程监理的说法，正确的是。

A：建设工程监理的行为主体包括监理单位、建设单位和施工单位 B：监理单位处理工程变更的权限是建设单位授权的结果

C：建设工程监理的实施需要建设单位的委托和施工单位的认可

D：建设工程监理的依据包括委托监理合同、工程总承包合同和分包合同 E：工程保险金

23、与横道图表示的进度计划相比，网络计划的主要特征是能够明确表达。A：单位时间内的资源需求量 B：各项工作之间的逻辑关系 C：各项工作的持续时间

D：各项工作之间的搭接时间 E：自我评定

24、关于供货方代运货物的说法错误的是。

A：采购方在站场提货地点应与运输部门共同验货 B：采购方接收后，运输部门不再负责 C：在交运前出现的问题，由供货方负责

D：在采购方提货前出现的问题，由供货方负责 E：专业监理

25、根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位未对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处的罚款；情节严重的，降低资质等级、直至吊销资质证书。A：1万元以上5万元以下 B：5万元以上l0万元以下 C：10万元以上30万元以下 D：30万元以上50万元以下 E：工程保险金

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、建设工程实际的进度控制可表现为对__的控制。A．关键线路 B．工程内容进度 C．非关键线路 D．工作内容进度 E．工程总进度

2、下列属于监理工程师不予注册的情形有。A：不具有完全民事行为能力的

B：未达到监理工程师继续教育要求的 C：在两个或者两个以上单位申请注册的 D：年龄超过60周岁的

E：以虚假的职称证书参加考试并取得资格证书的

3、建设工程质量的特性主要表现在。A：节能性 B：耐久性 C：安全性 D：可靠性 E：全面性

4、依据施工合同通用条款的规定，竣工工程必须符合的基本要求有__。A．完成合同约定的所有内容 B．发包人提出工程竣工报告

C．有施工单位签署的工程质量保修书 D．责令整改的问题全部整改完毕

E．工程质量评价报告经总监理工程师和监理单位有关负责人审核签字

5、进行工程计量支付时，应采用均摊法支付的有。A：测量设备保养费用

B：为监理工程师提供宿舍的费用 C：购买建筑工程保险的费用 D：计量混凝土构件体积的费用 E：维护施工工地清洁的费用

6、进度控制的经济措施包括__。A．建立进度信息网络

B．实施工期提前奖励和延期罚款 C．及时办理工程预付款支付手续 D．加强风险管理

E．及时办理工程进度款手续

7、设备运杂费通常是由__构成的。A．运费和装卸费 B．包装费

C．供销部门手续费 D．仓储费

E．采购与仓库保管费

8、《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故报告的内容有。A：已经采取的措施 B：事故发生单位概况 C：事故发生的原因 D：事故的简要经过

E：事故发生的时间、地点以及事故现场情况

9、根据《建筑安装工程费用项目组成》有关规定，下列费用中，属于措施费的有。

A：材料二次搬运费 B：工具用具使用费 C：检验试验费

D：夜间施工增加费 E：安全施工费

10、招标准备阶段招标人的主要工作包括。A：向建设行政主管部门办理申请招标手续 B：选择招标方式 C：发布招标公告

D：编制招标有关文件 E：资格预审

11、根据FIDIC《施工合同条件》，解决合同争议的方式有。A：提交工程师确定

B：提交争端裁决委员会决定 C：业主与承包商协商 D：仲裁 E：诉讼

12、【例1．多选题】卓越绩效模式的实质包括。A：强调“大质量”观 B：聚焦于经营结果 C：是一个成熟度标准 D：合作共赢 E：战略导向

13、监理工程师对施工过程的质量控制是指对__的控制。A．实际投入的生产要素质量 B．作业技术活动实施状态 C．作业技术活动实施结果 D．竣工验收

E．最终产品的质量

14、索赔费用的计算方法有。A：总费用法 B：网络分析法

C：修正的总费用法 D：ABC分析法 E：实际费用法

15、目标控制的流程中，将目标实际值与计划值进行比较时，应该满足的要求。A：严格规定比较周期

B：明确目标实际值与计划值内涵 C：合理选择比较对象 D：正确制定纠偏措施

E：建立目标实际值与计划值之间对应关系

16、设计招标与其他招标在程序上存在着区别，主要表现在__。A．招标文件的内容 B．招标方式

C．投标书的编制要求 D．开标形式 E．评标原则

17、可以表明建设工程投资、进度、质量三大目标之间存在统一关系的是__。A．降低投资就需考虑降低功能和质量要求

B．提早发挥的投资效益超过因加快进度所增加的投资额

C．提高功能和质量增加的投资从全寿命费用分析的角度是节约投资的 D．实施过程中严格质量控制，可以减少返工费用和维修费用 E．工程实施过程中发现问题及时进行返工

18、根据《国务院关于投资体制改革的决定》，对采用__方式的政府投资项目，有关主管部门只审批资金申请报告。A．直接投资 B．资本金注入 C．贷款贴息 D．投资补助 E．转贷

19、下列费用不属于建设项目动态投资的是。A：勘察设计费 B：建设期贷款利息 C：新开征税费

D：建设单位管理费 E：汇率变动部分

20、下列事项中，属于设计合同中设计人应承担义务的有。A：解决施工中出现的设计问题 B：办理设计文件审批手续 C：对设计文件的质量负责 D：编制施工招标文件 E：参加工程验收

21、按照FIDIC《施工合同条件》对风险责任的划分，应由业主承担的风险有。A：社会**对施工的干扰

B：不属于承包商原因造成的爆炸

C：承包商雇员因执行合同引起骚乱对施工的干扰 D：业主提供施工图纸因设计不当造成的损失 E：不可抗力造成的工程损失

22、分包商应立即执行的变更指令包括__的书面指令。A．业主直接送达 B．工程师直接送达 C．工程师代表直接送达 D．承包商代表直接送达

E．工程师发布经承包商代表确认的

23、《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当编制专项施工方案的分部分项工程有__。

A．基坑支护与降水工程 B．土方开挖工程 C．起重吊装工程 D．主体结构工程

E．模板工程和脚手架工程

24、下列建设项目财务评价指标中，属于动态分析的指标有。A：财务内部收益率 B：财务净现值 C：总投资收益率

D：项目资本金净利润率 E：财务净现值指数

篇6：注册监理工程师《合同管理》精粹试题

考试试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）

1、产品的认证标志中，表示强制认证标志的是__。A．方圆标志 B．PRC 标志 C．长城标志 D．3C 标志

2、关于行使抗辩权的说法，正确的是。A：行使抗辩权方仍然承认合同有效 B：行使抗辩权是解除合同的必要条件

C：行使抗辩权即表示合同一方终止履行本方义务 D：行使抗辩权表明合同变更 E：专业监理

3、为了控制物资供应进度，监理工程师协助业主进行物资供应决策的工作内容不包括。

A：根据设计图纸和进度计划确定物资供应要求 B：提出物资供应分包方式及分包合同清单 C：组织编制物资供应招标文件

D：提出对物资供应单位的要求及其在财务方面应负的责任 E：自我评定

4、不需开槽的工程，以作为正式开工日期。

A：任何一项永久性工程第一次正式破土开槽的开始日期 B：临时建筑开始施工的日期 C：正式开始打桩的日期 D：开始进行土石方工程 E：工程保险金

5、勘察、设计单位资质实行分级管理审批，甲级资质由__审批。A．国务院建设行政主管部门

B．各省、自治区、直辖市建设行政主管部门 C．国家技术监督局 D．工商管理部门

6、某分部工程双代号时标网络计划如图3-35所示。其中工作C和I的最迟完成时间分别为第天。A：4和11 B：4和9 C：3和11 D：3和9 E：自我评定

7、特别重大生产安全事故由组织事故调查组进行调查。A：县级人民政府

B：设区的市级人民政府 C：省级人民政府

D：国务院或者国务院授权有关部门 E：工程保险金

8、承包人办理保险的情况下，因承包人未按合同约定办理设计和工程保险、第三者责任保险，导致发包人受到保险范围内事件影响的损害而又不能得到保险人的赔偿时，原应从该项保险得到的保险赔偿金由承担。A：发包人 B：承包人 C：监理人

D：发包人和承包人 E：专业监理

9、某项目采用试差法计算财务内部收益率，求得=15％、=18％、=20％时所对应的净现值分别为150万元、30万元和一10万元，则该项目的财务内部收益率为。

A：17．50％ B：19．50％ C：19．69％ D：20．16％

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

10、《建设工程质量管理条例》规定，在正常使用条件下，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程的最低保修期限为__年。A．5 B．3 C．2 D．1

11、根据《建设工程监理规范》的规定，检查进场材料、设备、构配件的原始凭证和棱测报告等质量证明文件，是__的职责。A．总监理工程师 B．总监理工程师代表 C．专业监理工程师 D．监理员

12、在工程网络计划中，关键线路是指的线路。A：单代号搭接网络计划中时距为零 B：双代号网络计划中由关键节点组成 C：单代号网络计划中由关键工作组成 D：双代号时标网络计划中元波形线 E：自我评定

13、在价值工程一般工作程序中，功能评价是属于的工作内容。A：准备阶段 B：分析阶段 C：创新阶段 D：实施阶段

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

14、某建设项目，第1～2年每年年末投入建设资金100万元．第3～5年每年年末获得利润为80万元，已知行业基准收益率为8％，则该项目的净现值为万元。A：-45．84 B：-1．57 C：27．76 D：42．55 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

15、【例1·单选题】下列不属于工程质量评估报告的主要内容。A：工程概况

B：工程质量验收情况 C：工程质量评估结论

D：工程实施的主要问题分析及处理情况 E：工程保险金

16、甲建设单位和乙施工单位签订施工合同，因为其中某部分施工的工作内容专业技术较强，甲建设单位将这部分工作发包给指定分包商丙，委托丁监理单位对该工程进行监理，指定分包商丙应该与签订分包合同。A：甲 B：乙 C：丁

D：甲和乙均可 E：专业监理

17、不属于建设工程合同管理目标的是。A：发展和完善建筑市场

B：普及相关法律知识，培训合同管理人才 C：推进建筑领域的改革

D：避免和克服建筑领域的经济违法和犯罪 E：专业监理

18、承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失，应由承担。A：承包人 B：发包人 C：设计单位 D：监理工程师

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

19、用价值工程原理进行设计方案的优选，就是要从多个备选方案中选出__的方案。

A．功能最好 B．成本最低 C．价值最高 D．技术最新

20、为了确保建设工程进度总目标的实现，当某工程项目按建筑工程管理(CM)方法实施时，监理工程师应在业主的委托授权下负责方面的监督、管理与协调工作。A：施工招标和施工 B：设计和施工招标 C：设计和施工

D：设计、施工招标和施工 E：自我评定

21、下列内容关于预付款担保的说法正确的是。A：采用的是条件担保形式 B：自合同签订时生效

C：至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清预付款 D：自始至终保函的金额不得变动 E：专业监理

22、【例2．单选题】《建设工程质量管理条例》规定，建设工程发生质量事故，有关单位应当在小时内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。A：1 B：12 C：24 D：48 E：工程保险金

23、【例2·单选题】在施工过程中，为了加快施工进度，施工单位可采取的技术措施包括。

A：采用更先进的施工方法 B：增加每天的施工时间 C：实施强有力的施工调度 D：增加施工作业面 E：自我评定

24、建筑工程一切险往往还加保。A：安装工程一切险 B：人身意外伤害险 C：机动车辆险 D：第三者责任险 E：专业监理

25、关于招标人解答投标人质疑的说法，错误的是。A：招标人给予书面解答

B：招标人答复作为招标文件的组成部分

C：招标人答复与招标文件不一致，以答复为准

D：任何一位投标人所提问题的回答，必须发送给每一位投标人，必须说明问题的来源

E：专业监理

二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、2、项目监理机构一般由__和其他监理人员组成。A．监理工程师

B．总监理工程师代表 C．临时监理员

D．专业监理工程师 E．总监理工程师

3、单位建筑工程概算的审查内容包括。A：计算的工程量 B：采用的定额或指标 C：各项费用的计取 D：定额基价的换算

E：材料价格及供销部门手续费

4、项目监理机构在建设工程投资控制中的主要任务包括。A：对拟建项目进行市场调查和预测 B：编制投资估算

C：编制与审查设计概算 D：评标定标

E：协助业主与承包商签订承包合同

5、关于对工程量确认的说法正确的是__。

A．只对承包人完成的永久合格工程的工程量进行计量

B．承包人收到通知未参加计量，工程师自行计量的结果有效 C．工程师在计量工程量前24小时通知发包人派人参加 D．承包人原因造成返工的工程量不予计量

E．工程师未通知承包人参加计量，其计量结果有效

6、下列属于建设单位主要合同关系的是。A：劳务分包合同

B：工程承包(总承包、施工承包)合同 C：工程勘察合同 D：工程监理合同 E：工程设计合同

7、项目监理机构在施工阶段投资控制的主要任务包括（）。A．审查设计概预算

B．对工程项目造价目标进行风险分析 C．开展限额设计 D．审查工程变更 E．审核工程结算

8、建设工程组织非节奏流水施工的特点有。A：施工段之间可能有空闲时间 B：相邻专业工作队的流水步距相等

C：各施工过程在各施工段的流水节拍不全相等 D：各专业工作队能够在施工段上连续作业 E：专业工作队数等于施工过程数

9、经济法律关系客体主要包括。A：物 B：权利 C：行为

D：智力成果 E：义务

10、在设计合同履行过程中，设计人的责任包括__。A．按时提供设计依据文件和基础资料 B．施工图设计完成后，组织鉴定和验收 C．负责审查外商提供的设计资料 D．保证设计质量 E．设计交底

11、下列情况中，__的合同属于效力待定合同。A．无处分权人处分他人财产 B．以胁迫手段订立 C．因重大误解订立

D．限制民事行为能力人订立 E．表见代理人订立

12、根据FIDIC《施工合同条件》，业主可以凭保函索赔的有。A：承包商的施工质量低劣，需拆除重做导致的费用

B：履约保函到期但工程尚未竣工，承包商不办理保函延期手续

C：缺陷通知期内承包商接到业主修补缺陷通知后，42天未派人修补 D：承包人的施工期限超过了合同工期 E：业主因承包人的严重违约行为解除合同

13、编制监理总进度计划的依据有。A：工程项目可行性研究报告 B：工程建设总进度计划 C：设计总进度计划 D：施工总进度计划

E：工程项目前期工作计划

14、【例4·多选题】监理单位受业主委托对建设工程设计和施工实施全过程监理时，监理工程师在设计准备阶段进度控制的任务包括。A：协助业主确定工期总目标 B：办理工程立项审批或备案手续 C：办理建筑材料及设备订货手续 D：调查和分析环境及施工现场条件 E：编制施工图出图计划

15、承包人提出费用索赔中的人工费包括__。A．增加工作内容的人工费 B．停工损失费

C．工作效率降低的损失费

D．闲置人员在停工期间的福利费 E．计日工资

16、以下造成损失的事件中，依据建筑工程一切险的规定，应由保险人支付损失赔偿金的有。

A：地震造成的工程损坏 B：水灾的淹没损失

C：气温变化导致材料变质 D：施工机具的自然磨损 E：非外力引起的机械本身损坏

17、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2008)，下列清单项目中，属于其他项目清单的有。A：暂列金额 B：暂估价 C：应急费

D：未明确项目的准备金 E：计日工

18、在施工进度控制过程中，监理工程师的主要工作内容有。A：下达工程开工令

B：协助承包商编制进度计划 C：组织现场协调会

D：向承包商提供进度报告

E：进行施工进度控制目标实现的风险分析

19、为了保证工程项目的建设符合国家和地方总体发展规划，不同标的的招标需满足的相应条件有__。A．建设工程已批准立项

B．建设工程已经过可行性研究 C．建设工程已履行了报建手续 D．建设资金能满足建设工程要求 E．领取了建设工程规划许可证

20、在财务现金流量表中，作为现金流出的有__。A．流动资金 B．回收流动资金 C．销售税金及附加 D．固定资产余值回收 E．产品销售收入

21、用流水作业组织工程的施工，与顺序施工(依次施工)、平行施工等组织施工的方式相比，其特点是。A：各施工队组连续

B：可以寻找出关键工作来指导施工 C：劳动力、材料供应均衡 D：工期适中

E：可组织专业化施工队提高劳动生产率

22、利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程范围包括。A：使用外商援助资金的项目

B：使用国际组织或者国外政府援助资金的项目 C：使用国外银行贷款资金的项目

D：使用国外政府及其机构贷款资金的项目

E：使用世界银行、亚洲开发银行等国际组织贷款资金的项目

23、见证取样涉及行为。A：施工方 B：见证方 C：试验方 D：设计方 E：供货方

24、建设工程组织平行施工时的特点包括。A：能够充分利用工作面进行施工 B：施工现场的组织管理比较简单 C：单位时间内投入的资源量成倍增加 D：劳动力及施工机具等资源能均衡使用 E：各专业工作队能够连续施工

篇7：注册监理工程师《合同管理》精粹试题

考试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、某项目资金周转率的近似值为1．5，项目生产期产品的年产量为450万吨，产品价格为100元／吨，用资金周转率估算的项目建设投资为万元。A：3000 B：30000 C：45000 D：67500 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

2、对验收不合格的检验批，应要求施工单位进行整改，并自检合格后予以复验。A：专业监理工程师 B：总监理工程师

C：监理机构技术负责人 D：质量监督机构负责人 E：工程变更单

3、监理工程师考查勘察、设计单位管理水平的重点是该单位的管理水平是否与其相符合。A：组织机构 B：管理体制 C：资质等级 D：业务能力 E：工程变更单

4、某混凝土结构工程，合同计划价为1000万元。5月底拟完成合同计划价的80％，实际完成合同计划价的70％，5月底实际结算工程款750万元，则5月底的投资偏差和进度偏差分别为。

A：超支100万元、超前50万元 B：超支50万元、拖后100万元 C：节约50万元、拖后100万元 D：节约100万元、超前50万元

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

5、根据质量管理体系理论，质量管理体系的目的就是要__。A．提高企业经济效益 B．帮助组织增进顾客满意 C．持续改进产品质量

D．提高组织的声誉和效率

6、《工程建设项目招标范围和规模标准规定》要求，勘察项目必须招标的规模标准是单项合同估算价超过万元。A：50 B：100 C：200 D：1000 E：专业监理

7、建设工程合同应当采用书面形式，是的体现。A：合同标的的特殊性 B：合同履行期限的长期性 C：计划和程序的严格性 D：合同形式的特殊要求 E：专业监理

8、施工过程中发生变更，而合同中没有适用或类似工程的价格，应。A：由监理人提出适当的变更价格，经发包人批准后执行 B：由承包人提出适当的变更价格，经监理人确认后执行 C：由发包人提出适当的变更价格，经承包人同意后执行 D：按照成本加利润原则，由监理人商定 E：专业监理

9、某施工企业在异地设有分公司，分公司受其委托与材料供应商订立了采购合同。材料交货后货款未支付，供应商应以为被告人向人民法院起诉，要求支付材料款。

A：监理单位 B：分公司 C：建设单位 D：施工企业 E：专业监理

10、在投资总目标中预留风险费和不可预见费，是在目标规划和计划中考虑了__。A．资金筹措能力 B．管理和协调能力

C．各种风险因素对计划实施的影响 D．规划和计划的可行性

11、【例1·单选题】当施工进度发生拖延时，为加快施工进度而采取的组织措施可能是。

A：改善劳动条件外部配合条件

B：更换设备，采用更先进的施工机械 C：增加劳动力和施工机械的数量 D：改进施工工艺和施工技术 E：自我评定

12、某道路工程划分为3个施工过程在5个施工段组织加快的成倍节拍流水施工，流水节拍值分别为4天、2天、6天，该工程的流水施工工期为__天。A．28 B．20 C．16 D．14

13、在进行大型工程设备的采购招标过程中，投标人情形属于没有进行商务角度实质性响应，其投标将被否决。A：单价计算结果与总价不一致

B：复制投标文件的技术规格及相关部分内容作为投标文件的一部分 C：投标人业绩超出招标文件的要求 D：无法定代表人的签字和盖章 E：专业监理

14、用价值工程原理进行设计方案的优选，就是要从多个备选方案中选出的方案。A：功能最好 B：成本最低 C：价值最高 D：技术最新

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

15、《建筑工程施工质量验收统一标准》中，施工质量验收的标准是按照质量控制的划分的。A：工作程序 B：工作分工 C：系统过程 D：系统目标 E：工程变更单

16、当双代号网络计划的计算工期等于计划工期时，以关键节点为完成节点的工作的。

A：总时差最小 B：自由时差为零

C：自由时差等于总时差 D：时间间隔最小 E：自我评定

17、由于业主原因，监理工程师下令工程暂停，导致承包商工期延误和费用增加，则停工期间承包商可索赔。A：工期、成本、利润

B：工期和成本、不能索赔利润 C：工期、不能索赔成本和利润 D：成本、不能索赔工期和利润

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

18、关于行使抗辩权的说法，正确的是。A：行使抗辩权方仍然承认合同有效 B：行使抗辩权是解除合同的必要条件

C：行使抗辩权即表示合同一方终止履行本方义务 D：行使抗辩权表明合同变更 E：专业监理

19、下列各项活动中，属于监理工程师控制物资供应进度活动的是。A：审查物资供应情况分析报告 B：确定物资供应分包方式 C：办理物资运输手续

D：确定物资供应分包合同清单 E：自我评定 20、工程总费用由直接费用和间接费用两部分组成，当工期被压缩时，会引起。A：直接费增加，间接费减少 B：直接费和间接费均增加 C：直接费减少，间接费增加 D：直接费和间接费均减少 E：自我评定

21、对建设单位的质量责任说法错误的是。A：建设单位要根据工程特点和技术要求，按有关规定选择相应资质等级的勘察、设计和施工单位，且在合同中必须有质量条款

B：建设单位应根据工程特点配备相应的质量管理人员

C：建设单位在工程开工后负责办理有关施工图设计文件的审查手续 D：建设单位按合同的约定负责采购供应的材料构配件，应符合设计和合同要求，对发生的质量问题承担相应责任 E：工程变更单

22、某企业拟建造一幢宿舍楼，在与承包方签订工程承包合同时已具备了施工详图和详细的设备材料清单，该工程适宜采用形式。A：固定总价合同

B：估计工程量单价合同 C：可调单价合同 D：纯单价合同

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

23、造成3人以上10人以下死亡的工程质量事故属于。A：一般事故 B：较大事故 C：重大事故

D：特别重大事故 E：工程变更单

24、根据《建设工程质量管理条例》，施工单位须做好隐蔽工程的质量检查和记录。隐蔽工程在隐蔽前；施工单位应通知建设单位和。A：建设工程质量监督机构 B：设计单位 C：勘察单位 D：监理单位 E：工程保险金

25、在下列事件中，可引起质量波动的偶然性原因是。A：设计计算允许误差 B：材料规格品种使用错误 C：施工方法不当

D：机械设备出现故障 E：工程变更单

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、根据《招标投标法》的规定，开标时发现投标文件未完全符合招标文件要求的下列情况中，导致投标文件无效的有。A：投标文件未按要求予以密封

B：投标函未加盖企业法定代表人印章 C：投标人未提供投标保函或投标保证金

D：投标文件对招标文件的响应存在细微偏差 E：联合体投标未附联合体共同投标协议书

2、工程项目施工阶段进度控制工作细则的主要内容包括__。A．施工进度控制目标分解图 B．工程进度款支付时间与方式 C．进度控制人员的职责分工 D．施工机械进出场安排

E．进度控制目标实现的风险分析

3、【例5·多选题】工程项目计划的内容包括。A：投资计划分配表 B：建设资金平衡表 C：计划形象进度表 D：年、季、月进度计划表 E：设备平衡表

4、在采用EPC模式时，应具备的条件有。A：有部分设计图纸即可

B：给投标人充分的资料和时间

C：业主直接按照合同规定向承包商支付工程款 D：业主代表不能过分干预承包商的工作

E：业主代表对承包商的施工质量进行严格的监督和检查

5、下列属于招标控制价的审查内容的是。A：编制依据是否正确 B：清单列项是否齐全 C：费用表格是否规范 D：承包范围

E：各费用的计算基础是否正确

6、在实行监理的工程中，总监理工程师具有__。A．组织项目施工验收权 B．工程款支付凭证签认权 C．不称职监理人员的调换权 D．分包单位的选定权 E．施工质量的否决权

7、关于组织流水施工中的时间参数，下列说法正确的有。A：流水节拍是某个专业队在一个施工段上的施工时间

B：主导施工过程中的流水节拍应是各施工过程流水节拍的平均值 C：流水步距是两个相邻的工作队进人流水作业的最小时间间隔

D：工期是指第一个专业队投入流水施工开始到最后一个专业队完成流水施工止的延续时间

E：流水步距的最大长度必须保证专业队进场后不发生停工、窝工现象

8、常用的偏差分析方法有。A：网络图法 B：横道图法 C：表格法 D：曲线法 E：赢值法

9、【例4·多选题】工程项目质量的内涵，从功能和使用价值来看，包括等方面。A：适用性 B：可靠性 C：节能性 D：外观质量 E：环境协调

10、下列关于流水施工的说法中，反映建设工程非节奏流水施工特点的有。A：专业工作队数大于施工过程数 B：各个施工段上的流水节拍相等 C：有的施工段之间可能有空闲时间

D：各个专业工作队能够在施工段上连续作业 E：相邻施工过程的流水步距不尽相等

11、委托监理合同中，属于委托人可行使的权力有__。A．工程建设有关协作单位组织协调主持权 B．工程施工单位选定权 C．工程设计变更审批权 D．工程款支付审核权 E．监理人调换总监批准权

12、纯单价合同计价方式主要适用于工程。A：没有施工图 B：工程简单 C：工程量不明 D：资金不足 E：急需开工

13、招标人编制的招标文件通常包括__。A．资格预审表 B．工程量清单 C．合同条件 D．投标须知

E．技术规范、图纸和技术资料

14、单位建筑工程概算包括__。A．一般土建工程概算 B．电气照明工程概算 C．采暖工程概算

D．电气设备及安装工程概算 E．特殊构筑物工程概算

15、材料采购合同履行中，供货方交付产品时，双方验收依据的是。A：合同约定的质量标准 B：施工合同对材料的要求 C：图纸、样品等证明文件

D：双方当事人共同封存的样品 E：产品合格证、检验单

16、下列建设工程组织管理模式中，不能独立存在的有。A：总承包模式 B：EPC模式 C：CM模式

D：Partnering模式

E：Preject Controlling模式

17、可行性研究报告的内容包括__。A．市场调查与市场预测 B．建设规模与产品方案 C．设计概算 D．节能措施 E．节水措施

18、工程监理企业经营活动准则包括。A：守法 B：敬业 C：公平D：科学 E：公正

19、施工阶段投资控制的经济措施，除了进行工程计量外，还应进行（）等工作。A．编制资金使用计划 B．签发付款证书

C．作好工程监理日记

D．协商确定工程变更的价款 E．编制投资控制的工作流程图

20、对于的建设工程，采用CM模式进行管理，尤其能体现该模式的优点。A：设计变更可能性较大

B：由承包商承担工程建设大部分风险 C：不宜采用公开招标或邀请招标 D：时间因素最为重要

E：因总的范围和规模不确定而无法准确定价

21、【例2·多选题】下列有关见证取样的要求，描述正确的有。A：试验室要具有相应的资质并进行备案、认可

B：负责见证取样的专业监理工程师要具有材料、试验等方面的专业知识，且要取得从事监理工作的上岗资格

C：施工单位从事取样的人员一般应是试验室人员或专职质检人员担任 D：试验室出具的报告不可作为工序产品质量评定的依据

E：见证取样的频率，国家或地方主管部门有规定的，执行相关规定；施工承包合同中如有明确规定的，执行施工承包合同的规定

22、监理文件资料可以按照组卷。A：专业 B：分部工程 C：单位工程 D：阶段

E：文件的形成单位

23、某分部工程中各项工作间逻辑关系见下表，相应的双代号网络计划如下图所示，图中错误的有（）.A.多个终点节点  B.多个起点节点  C.工作代号重复  D.不符合给定的逻辑关系  E.节点编号有误

24、在材料采购合同的履行过程中，因供货方的原因逾期交付货物。A：供货方应赔偿因此造成的额外损失 B：采购方可通知供货方办理解除合同手续

C：如采购方仍需要，供货方可继续发货照数补齐，不承担逾期交货责任 D：供货方有义务发出发货协商通知

E：采购方接到发货协商通知后的15天内不予答复视为同意供货方继续发货

25、依照施工合同示范文本通用条款规定，施工合同履行中，发包人收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付，承包人有权__。A．留置该工程

篇8：工程监理合同风险分析和风险管理

(1) 风险。是指遭受损失、伤害、不利或毁灭的可能性。通俗地讲, 风险就是发生不幸事件的概率。或者说, 风险是指一个事件产生我们所不希望的后果的可能性。

(2) 风险因子。是指促使或引起风险事件发生的条件, 以及风险事件发生时, 致使损失增加、扩大的条件。构成风险因素的条件越多, 发生损失的可能性就越大, 损失就会越严重。

(3) 风险事件。是指造成生命、财产损害的偶发事件, 是造成损害的直接原因。只有通过风险事故的发生, 才能导致损失。风险事故意味着风险的可能性转化成了现实性。

2 风险因素主要来源

(1) 法律溯源。监理合同的签订从《民法通则》、《合同法》有关定义理解, 首先它是一种民事行为。民事行为是以意思表示为要素发生民事法律后果的行为。即自然人、法人或者其他组织设立、变更、终止民事权利和民事义务的行为。《民法通则》中确定了民事活动的五个基本原则: (1) 当事人的地位平等; (2) 遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则; (3) 公民、法人的合法权益受法律保护, 任何组织和个人不得侵犯; (4) 遵守法律, 法律没有规定的, 应当遵守国家政策; (5) 尊重社会公序良俗。《合同法》作为民法的特别法, 也是《民法通则》的下位法。它明确合同的定义:平等主体的自然人、法人或者其他组织设立、变更、终止民事权利和民事义务关系的协议。详细规定了的合同定义、适用范围、基本原则、订立与效力、合同的履行 (变更和准让) 、合同权利义务终止、合同违约责任、合同争议的解决等内容。其中合同内容中关于当事人之间权利和义务的约定是整个合同的实质性内容重要组成。权利和义务往往存在相对关系, 对一方而言是权利, 而对另一方而言就是义务。故而, 一方违背合同约定, 不履行义务, 就造成一方不能享有权益或使权益受损, 合同就起纠纷或争议。换句话说, 合同当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合规定时, 依照法律规定或者合同的约定所应承当的民事法律责任。合同义务是合同违约责任的前提, 合同违约责任是合同义务不履行或履行不当的后果。

(2) 双重性。《民法通则》、《合同法》均规定了民事活动 (订立和履行合同) 须满足合法性原则。包括合同形式、合同内容、合同标的等构成要件必须符合法律要求, 不能违背公共利益、不得损害其他法律所保护的利益 (国家安全、环境、公民身体健康、社会道德及风俗习惯等) 。这样, 任何合同“隐形”增加了当事人双方的社会义务, 如果不遵守这些法定的社会义务, 必然承当的其他法律责任。《合同法》第276条规定, 建设工程实行监理的, 发包人应当采用书面形式订立委托监理合同, 发包人和监理的权利和义务以及法律责任, 应当依照本法委托合同以及其他有关法律、行政法规的规定。从法律的源头规定了监理的合同义务双重性 (民事义务和其他法律规定的义务) 。例如监理合同订立阶段未采用书面合同、违反招标法进行工程监理发包, 所签订的合同为无效合同。监理在现场发现重大安全隐患, 为加以制止纠正或下达停工令、向有关部门及时报告, 而发生重大人员伤亡事故的发生时, 可能要承担赔偿委托人的经济损失外, 还违反法律义务, 引发其它责任 (例如行政处罚、追究刑事责任等) 。归纳上述, 合同中约定的义务双重性可分二个层面理解, 一层指双方当事人约定的具体义务, 合同主体一方对另一方主体履行义务 (委托人和监理人之间) , 也是当事人最关心的合同内容之一。另一层指合同任何一方在履行义务或享有权利时, 不得损害社会公共利益, 即满足合同合法性的要求, 也是合同双方必须履行的法定其它义务 (委托人或监理人与社会之间) 。对监理合同而言, 合同约定的义务不履行或履行不当, 即构成违约, 甚至违法, 是产生合同风险后果的风险事件。合同约定的义务不履行或履行不当的潜在条件是风险因素。因违约而要承担的责任就是风险后果 (损失) 。

3 风险后果分类和危害性

(1) 民事责任。《建设工程委托监理合同》规定:“监理人在责任期内, 应当履行约定的义务。如果因监理人过失而造成了委托人的经济损失, 应当向委托人赔偿。”2012年3月27日新实施《建设工程监理合同 (示范文本) 》 (GF—2012—0202) 通用条件和专用条件第4条的有关规定“赔偿金=直接经济损失×正常工作酬金÷工程概算投资额 (或建筑安装工程费) ”, 其中直接经济损失含有: (1) 人身伤亡所支出的费用。包括医疗费用 (含护理费) 、丧葬及抚恤费用、补助及救济费用和停工工资等。 (2) 善后处理费用。包括处理事故的事务性费用、现场抢救费用、清理现场费用、事故罚款和赔偿费用。 (3) 财产损失费用。包括固定资产损失和流动资产损失。如将以上三项累计, 直接经济的损失最大值很可能超过工程概算投资额 (或建筑安装工程费) 。

(2) 行政责任和刑罚责任。按照合同合法性要求, 监理合同适用于其它相关的法律、行政法规及部门规章等。在监理合同履行中一旦违背这些法律法规规定, 将由行政管理部门、司法机关对其分别处以行政处罚和刑罚。视情节轻重, 承担对应的处罚, 轻则通报批评, 重则罚款、降低资质或取消执照, 构成犯罪的责任个人和企业, 按刑法论处。例如《中华人民共和国建筑法》第六十九条:工程监例单位与建设单位或建筑施工企业串通, 弄虚作假、降低工程质量的, 责令改正, 处以罚款, 降低资质等级或者吊销资质证书;有违法所得, 予以没收;造成损失得, 承担连带赔偿责任;构成犯罪的, 依法追究刑事责任。

4 结语

本文针对《建设工程监理合同 (示范文本) 》 (GF—2012—0202) 的实施, 从《民法通则》、《合同法》的角度对监理合同风险的产生原因、风险后果进行剖析, 并运用风险管理理论, 提出消减风险的几种方式。旨在为监理企业如何应对合同风险提供初步参考思路。

摘要：我国的工程建设监理制度的形成具有其特定的历史条件, 它的强制推行, 改变了长期以来我国工程建设领域自筹、自建、自管的传统管理模式, 促进了建设项目管理向社会化、专业化、现代化方向发展。监理制度的实施一定程度上满足了我国市场经济发展。

关键词：合同风险,民事行为,合同违约责任,风险管理

参考文献

[1]余跃.工程监理专业教学改革的探索[J].常州工程职业技术学院学报2010年01期