建设银行履约保函

2024-07-14

建设银行履约保函(精选13篇)

篇1:建设银行履约保函

建设工程履约保函

开具日期 :年月日

地址 : :

鉴于贵方与承包人于年月日就工程签订的编号为号的建设工程合同(下称“主合同”)履行需要,应承包人的申请,我行特开立以贵方为受益人、金额不超过人名币(币种)(大写)的 履约保函:

一、本行无条件地且不可撤销地承诺:一旦贵方向本行提出书面索偿通知,本行将在收到该索偿通知后七个银行工作日内无条件地将贵方索偿的款项一次性付给贵方。

二、三、本保函不得转让,我行对除贵方以外的任何组织或个人不承担担保责任。本保函自主合同生效之日起生效,有效期至工程竣工验收合格后一个月止。书面索赔通知必

须在上述期限内送达我行,否则我行在该保函项下的责任自动解除。

四、本保函的效力以及本行在本保函项下对贵方承担的义务和责任是完全独立的,并不取决于任

何交易、合同/协议、承诺(包括但不限于主合同)的存在或有效性,也不取决于本保函中未列明的任何条款或条件,并且不受对主合同及/或贵方与申请人之间的任何协议所作的任何变更、补充、终止或提前/延迟终止的影响。

工程承包合同按期履行完毕、保函超过有效期或我行的承担义务履行完毕,保函即行失效,请将本保函退回我行注销。

出证银行名称:

公 字:_________ 章:

银行经办人:

联系电话:

篇2:建设银行履约保函

在工程建设中,作为承建方(乙方)在整个项目周期内要向建设方(甲方)提供两种保函:

一.银行(履约)保函

在合同签订前,承包人应在收到中标通知书后14天内向招标人提交履约担保(正常履约担保)。其中现金为签约合同价的2%,银行保函为签约合同价的8%,保函条件是无条件保函。

二.预付款保函(也是一种银行履约保函)

当主合同拿到了的时候可以申请预付款了。某工程的预付款为合同金额的25%,分两次支付。第一次是10%,第二次是25%。

拿第一次预付款的时候须要向甲方交一些文件,其中有一项就是按本次支付金额的100%开具的以发包人为受益人,可凭发包人首次申索即作无条件付款的预付款保函和合同约定的履约担保原件(就是之前那个8%的银行保函)。

同理,在第二次申请预付款的时候,也是要出具一个金额为合同价款15%的预付款保函。

那为什么要分两次支付预付款呢,这个要看招标人的要求,比如第一次支付要求是项目部组建完成进场时,第二次是乙供主材合同签约完成时等,各个甲方要求不一样。

预付款是要在每次付进度款中按比例扣回的,在进度款付完前必须全部扣完,这个扣法具体要看甲方要求。

三.保函的退回

预付款保函(25%)的退回:在预付款全部扣回,切在承包人提交合格的退还预付款申请60天后退还给承包人。

现金履约保函(2%)的退回:项目竣工验收合格后且在完成竣工结算后,甲方收到规定的资料后60天内,无息退还。

银行履约保函(8%)的退回:项目竣工验收合格后且在完成竣工结算后,甲方收到规定的资料后60天内,无息退还。

名词解释:

银行履约保函(Bank Guarantee):是承包商通过银行向业主提供的保证认真履行合同的一种经济担保。世界银行贷款项目一般规定,银行履约保函金额为合同总价的10%。

银行履约保函分为两种形式:

1、无条件(Unconditional或on Demand)银行保函;

银行见票即付,不需业主提供任何证据。业主在任何时候提出声明,认为承包商违约,而且提出的索赔日期和金额在保函有效期的限额之内,银行即无条件履行保证,进行支付,承包商不能要求银行止付。当然业主也要承担由此行动引起的争端、仲裁或法律程序裁决的法律后果。

对银行而言,他们愿意承担这种保函,既不承担风险,又不卷入合同双方的争端。

2、有条件(Conditional)银行保函。

银行在支付之前,业主必须提出理由,指出承包商执行合同失败、不能履行其业务或违约,并由业主或监理工程师出示证据,提供所受损失的计算数据等。

篇3:建设银行履约保函

1 法律的严格程度

经济社会中法制、民主站在非常重要的位置。如果要在激烈的国际社会中获取最大的利润, 那么法律是基础保障。而中国现行的关于履约保函的这部分法律完善程度还不够。

1.1 建筑法律体系不完善

比较完善的法律体系应该是由法律、法规及相应的实施细则所组成, 要随市场经济的发展或新问题的产生而不断修改和完善。我国的《建筑法》于1997年11月颁布实行, 10多年过去了, 虽对规范建筑行业参与各方的行为起到一定的规范和约束作用, 但市场运行中的违法行为或不规范的行为层出不穷。现行的《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国担保法》的法律以及最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》 (法释2004第14号) 等有关法律、法规对“履约保证金”有比较明确的规定, 而对于履约保函来讲, 并没有明确。如在中国现行的建筑工程工程量清单计价规范中, 并没有明确由担保发生的费用的归属, 给承包商在费用确定过程中带来一些疑惑。所以不够完整的法律体系是不能保证履约保函的顺利推行。

1.2 风险方面的法规不完善

我国已出台《保险法》、《担保法》等法律法规, 但缺乏与之配套的法律法规和强有力的监督机制, 缺乏针对建筑工程风险管理的具体规定。我国现行的工程保险的险种还不完善。工程建设合同担保制度的出台, 对促进合理低价法评标的进一步推广提供了规范、有序竞争的制度保障。但其作为一项新制度, 需做大量的宣传、普及、推广工作。同时, 工程担保市场监管有待加强, 专业化担保机构发育不成熟。如, 银行作为连带责任保证人, 通常不会调查发包人的道德品质, 不审查发包人的索赔文件的实质性内容。我国目前对银行保函项下的欺诈认定和处理尚未有明确的法律规定, 因此给承包人带来了风险。而在这种情况下推行履约保函, 必将引起很多纠纷, 而且在纠纷的处理时必然无法可依。

1.3 信用方面的法规不完善

在我国信用制度建设的滞后满足不了国际市场对其提出的需求。在许多与建筑市场有关的信用法律出现空白点;现在虽然在履约保函的同时也在推行业主支付担保, 其中不可避免将会遇到一些问题, 业主作为合同签订的主动方, 在实际操作中可能采取先办理支付担保, 一旦拿到施工许可证, 马上撤销支付担保的应付措施。如果政府作出某些强制性的具体规定, 一方面有悖于政府宏观管理的初衷。同时, 在建筑施工领域面对的“诚信危机”, 如:企业投资主要看企业资金周转状况, 由于投资项目多, 加上企业资金紧张和筹资渠道的约束, 可能会要求承包商提供担保或垫资施工, 即便工程竣工但若干年也难以拿到工程款。诸如此类的情况在信用的相关法规上不能保障, 也不利于履约保函的推行。

2 人力资源缺乏

在银行、专业担保公司、保险公司对担保时所涉及的专业知识较广所以, 履约保函的推行要求该银行或公司有专业的咨询人员。

2.1 专业人力资源缺乏

在银行或是专业担保单位在考虑施工单位的履约保函时要考察承包商的资质信誉, 承包类似工程的经验技术装备以及管理人员与施工技术人员的素质来确定净担保总额。在工程项目的中后期, 银行要加大投入相应的时间与精力, 因为对项目的检查既可了解项目的进展情况, 又可对项目进行过程中的问题及时加以解决, 督促承包商严格按合同要求履行义务, 检查项目工程款的使用情况, 防止与杜绝承包商把工程款挪作他用。这个监督过程都要求相关人员具有较高的专业素质, 了解建筑工程招投标、建设工程全过程的各个环节, 现在从事该专业人员的人力资源较少限制了履约保函在我国的施行。

2.2 有综合能力的人才资源缺乏

在国际惯例中, 一般要求承包商提交相当于工程总额的10%~15%的履约保函银行在确定担保额时, 要调查承包商的财务状况, 如银行存款, 应收账款, 应付账款可变现的财产等情况要做好这一系列的工作, 对银行专业担保公司、保险公司的咨询人员有相当高的要求。而这种全能的咨询人员正是建筑行业中严重缺少的人才在中国, 刚入世时我国注册的精算师只有几位, 这将是在中国推行履约保函的资源问题上的最大缺口。

3 实际操作中承包商的风险

在入世谈判的会议上中国政府试着对中国施工企业着重保护, 但国际通用规则使履约保函的在中国的推行变成定局。在建筑工程领域, 发包人的支付保函和承包人的履约保函体现合同双方平等的担保义务, 但实践中激烈的竞争使多数承包人不敢主张发包人向其提供支付保函, 或是在招标文件中就已经剥夺了承包人的该项权利, 因此合同内容并非是完全平等的, 为了得到工程, 承包商不敢要求业主出示支付保函。另一方面发包人希望保函是无条件的, 承包人则希望保函是附条件的, 业主作为招标方, 很难将支付担保开具为“见索即付”保函, 而开具为有条件保函, 又有可能在承包商提出支付请求时耽于审查请求的合理性的纠缠中。

4 结语

综上所述, 履约保函在我国还是一件新事物, 在现行的大环境下还必须加快建立并完善相关法律法规的步伐, 加大培养高素质的专业人才的力度, 尽快建立和规范一批有资质、有实力的机构来承担工程风险的担保工作, 为履约保函的推行打下基础。

参考文献

[1]李东宝.关于合理低价法的探讨[J].西部探矿工程, 2005 (3) .

[2]高军, 金珊, 林集体.浅析工程建设领域推行工程担保保证制度[J].建筑管理现代化, 2004 (3) .

[3]蒋俊跃, 杨蔚, 刘荣桂.经评审的最低投标价法的实践[J].建筑管理现代化, 2005 (1) .

[4]戴向平, 党伟, 张晓彤.建立我国建筑法律体系的几点建议[J].大连民族学院学报, 2000, 2 (2) .

[5]邓晓梅.国际工程保证担保制度特征的研究[J].清华大学学报 (社科版) , 2003, 2.

篇4:银行履约保函格式

不可撤销履约保函(示范文)

银行编号:

致:(下称“受益人”)

鉴于(承包人的名称与地址)(下称“承包人”),已保证按 工程名称(招标编号:)中规定的义务履行合同。

根据上述合同(采购文件)规定,承包人应向受益人提供一份金额为合同总价的 %即 人民币(RMB 元)的不可撤销银行履约保函,作为承包人履行上述合同的担保。

我方(银行名称),受承包人的委托,作为连带责任保证人,无条件和不可撤销地同意在受益人出具本保函原件且提出因承包人没有履行上述合同规定,而要求扣划保证金的书面要求后,为受益人扣划金额不超过人民币(RMB 元)的保证金。

我方还同意,任何受益人与承包人之间可能对合同条款的修改、规范或其他合同文件的变动补充,都不能免除我方按本保函所承担的责任。因此,有关上述变动、补充和修改无须通知我方。

本保函的期限应从合同签订到项目服务期满后并经甲方验收合格,结算完毕后28天内保持有效。

保证人:(公章)负责人:(签字)联系电话: 地址: 日期:

2.公证书格式

公证书(示范文)

()××字第××号

兹证明××××(银行全称)法定代表人(或法定代表人的代理人)×××于××××年×月×日,在××(签约地点或本公证处),在我的面前,签署了前面的编号为××××的《不可撤销履约保函》。

经查,不可撤销履约保函上的签字、印章属实。

篇5:履约银行保函格式

致:

鉴于(承包人全称)(下称“承包人”)与

(发包人全称)(下称“发包人”)签订恒大海南海花岛项目地质勘察(详勘)工程(工程名称)施工合同(编号,年月日签署),并保证承包

人按合同约定履行实施、完成并保修合同工程的义务和责任;发包人在合同中要

求承包人应通过经认可的银行提交合同指定的承包人履行本合同全部义务和责

任的担保金额等事实,我行愿意为承包人出具保函,以担保金额人民币(大写)元(¥元)向发包人提供不可撤销的连带责任担保。

如果承包人在履行合同过程中发生违背合同约定的义务和责任时,我行保证

在担保金额额度内偿还或偿清发包人因该项违约所造成的经济损失,并在接到发

包人要求的第天内予以支付,发包人应提供承包人有上述违约或违背合同

事实的证据或相关的证明材料。

在向我行提出要求前,我行将不坚持要求发包人首先向承包人提出上述款项的索赔。

我行承诺:不论是否经我行知晓或同意,我行的义务和责任不因发包人与承

包人对合同条款所作的任何修改或补充而解除。

本保函在担保金额支付完毕,或工程竣工验收合格,发包人向承包人颁发竣

工验收证书后第29天起失效。发包人与承包人协议变更工程竣工日期的,经我行书面同意后,保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整。

本保函自我行法定代表人(或其授权代理人)签字或加盖公章之日起生效。

法定代表人或其授权的代理人:(签字签章)

担保银行盖章:

地址:

篇6:银行履约担保函

致:________________有限公司(受益人)

2__________月__________日

保函编号:_________________

考虑到

(ⅰ)贵方已于_____________(日期)与_______________公司(承包人)签定合同编号为_____________的合同(下称合同),

(ⅱ)根据_______________(申请人)的要求,注册地址位于_____________(银行地址)的_____________(银行名称)兹根据以下条款向贵方提供最大金额为_____________(合同总价格的_%)(“担保金额”)的保函,作为承包人完全、有效地履行其合同项下义务的保证:_________________

如收到贵方书面通知,指明根据贵方判断,承包人未能遵守或履行合同中其应当遵守或履行的任何条款、保证、条件或规定,因而要求我行赔偿损失,则我行在不考虑承包人可能提出的任何异议的情况下,于7日内按照贵方的指示一次性或分次向贵方支付贵方在该通知中要求支付的不超过(与任何以前支付的金额相加)__________担保金额的款项。

本保函自开具并签署之日起生效,于

(a)_____________(到期日期),或

(b)本保函款项已经支付完毕之日,

较早者到期。

本保函不适用于我行在上述日期之后收到的任何书面通知,并在该日期之后,本保函将完全失效。如本保函到期,则贵方应将本保函归还我行注消,但即使贵方未按照本条规定将本保函归还我行,我行亦不再根据本保函规定承担任何义务。

我行根据本保函应付的任何款项应以贵方书面索赔通知的货币立即免费支付,并不得扣除任何部门现在或将来征收的任何性质的税款、费用。

我行根据本保函承担的义务属于持续性质的、直接的、第一位的、不可撤销的和无条件的义务,且我行在承担该义务前不得要求贵方先通知承包人或者先向承包人主张权利,该义务也不得因合同约定以外或受益人同意以外的事情而受到不利影响。

经我行同意,本保函可以转让。

我行进而同意,合同条款或合同文件的更改、增补或其他修改均不能解除我行在本保函项下的任何责任。我行在此表示,上述更改、增补和修改无需通知我行。贵方对承包人的通融、忍让可使银行免责的,在此均不能免除我行的任何责任。

对于根据本保函发出的任何通知,当其向本保函规定的我行地址或我行至少提前5个营业日通知贵方的其它地址交付之时(采取上门当面交付方式时),或预付邮资的挂号或记录邮件发出之时(采用信件方式时),该通知应视为已正式交付。

经我行同意,本保函可以延期。

本保函应适用中华人民共和国法律,对于本保函引起的或与其相关的任何事项,人民法院均享有排他管辖权,我行兹不可撤销地接受人民法院的管辖。

我行已于首页所载日期将本保函作为契约予以签署并交付。

保函出具人(银行):_________________

根据该公司授权,本保函由以下人员签署:_________________

篇7:银行履约保函(本站推荐)

(雇主名称)

鉴于———(以下称承包入)已保证按———合同(编号———,———年一

——————签署)实施——(工程简况)(以下称“合同”)

鉴于你方在上述合同中要求承包人向你方提交下述金额的经认可银行开具的保函,作为承包人履行本合同责任的保证金:

本行同意为承包人出具本保函。

本行在此代表承包人向你方承担支付人民币——元的责任,在你方第一次书面提出要求得到上述金额内的任何付款时,本行即予支付,不挑剔、不争辩、也不要求你方出具证明或说明背景、理由。

本行放弃你方应先向承包人要求赔偿上述金额然后再向本行提出要求的权力。

本行进一步同意在你方和承包人之间的合同条件、合同项下的工程或合同文件发生变化、补充或修改后,本行承担本保函的责任也不改变,有关上述变化、补充和修改也无须通知本行。

本保函直至缺陷责任证书发出后28天内一直有效。

保证人:(签字盖公章)———————

银行名称:———

地址;

日期:———年———月———日

附件A 履约银行保函格式

履约银行保函 致:河南省交通基本建设质量检测监督站 鉴于(检测单位全称)(下称“检测单位”)与河南省交通基本建设质量检测监督站(下称“招标人”)签订检测合同协议书,并保证按合同规定承担该项目的实施和完成的检测任务,我行愿意出具保函为其担保,担保金额为人民币(大写)贰拾万元(¥200000.00元)。

本保函的义务是:我行在接到招标人提出的因检测单位在履行合同过程中未能履约或违背合同规定的责任和义务而要求索赔的书面通知和付款凭证后的14天内,在上述担保金额的限额内向招标人支

付该款项,无须招标人出具证明或陈述理由。

我们还同意,任何对合同条款所作的修改或补充都不能免除我行按本保函所应承担的义务。

本保函在担保金额支付完毕,或在检测单位完成检测项目,通过报告评审并提交检测报告后28日起失效。

担保银行:章)

法定代表人

其授权的代表人:(职务)

篇8:国际工程履约保函格式(银行)

鉴于:

(1)甲方(_________)和乙方(承包商)就_________达成协议,并签订本“合同”,承包商同意完成合同规定的内容。

(2)合同明确规定了此条款,即由_________银行(以下简称“担保人”)及时递交给_________该保函。_________银行不可撤销和无条件地向_________担保以下内容:

a.如果承包商在任一方面不能履行合同或违约,则根据_________第一次提出的不带证据和条件的要求,担保人在收到其要求后14天内,不论承包商或任何第三方是否有异议或反对,担保人都应立即支付总额为_________美元的担保金。

b.在征得或未征得担保人同意的条件下,无论承包商和_________间签订何种协议,或者无论承包商在合同项下的义务发生何种变化,或者无论_________对于付款时间、履行情况以及其他事项作出何种让步,或无论_________或承包商的名字组织机构发生何种改变,都不能免除担保人的担保责任。

c.本保函持续有效,有效力将相应地保持到最终验收通知单签发日期,或合同终止后3个月,二者以先为准。

d.担保人同意,无论未偿还金额能否通过法律行为或仲裁方式获得,并且无论这笔未偿还金额是否由于承包商亏损、损坏、花费以及由于_________的某些原因造成的,担保人同样给予担保。

_________银行(盖章)

代表人:_________(签字)

职务:_________

篇9:建设银行履约保函

致:(发包人名称)

鉴于(承包人名称)(以下简称“承包人”)已

保证按(发包人名称)(以下简称“发包人”)(工程及合同名称)工程合同施工、竣工和保修该工程(下称“合同”)。

鉴于你方在上述合同中要求承包人向你方提交下述金额的银行

开具的保函,作为承包人履行本合同责任的保证金;

本银行统一为承包人出具本保函;

本银行在此代表承包人向你方承担支付人民币(大写)元(人民币¥元)的责任,承包人在履行合同中,由于资金、技术、质量或非不可抗力等原因给你方造成经济损失时,在你方以书面提出要求得到上述金额内的任何付款时,本银行即给予支

付,不挑剔、不争辩、也不要求你方出具证明或说明背景、理由。

本银行放弃你方应先向承包人要求赔偿上述金额然后再向本银

行提出要求的权力。

本银行进一步同意在你方和承包人之间的合同条件、合同项下的工程或合同发生变化、补充或修改后,本银行承担本保函的责任也不改变,有关上述变化、补充和修改也无须通知本银行。

本保函直至保修责任证书发出后28天内一直有效。

银行名称:(盖章)

银行法定代表人:(签字或盖章)

地址:

邮政编码:

日期:年月日

五、承包人履约担保书格式

根据本担保书,(投标中标人即承包人名称)

作为委托人(下称“承包人”)和(担保人

名称)作为担保人(下称“担保人”)共同向债权人(发包人名称)(下称发包人)承担支付人民币(大写)元(人民币¥元)的责任,承包人和担保人均受本履

约担保书的约束。

鉴于承包人已于年月日与发包人为(工程合同名称)的执行,签订了工程承发包合同(下称合同),我方愿为该承包人和发包人签署的工程承发包合同担保,下文中的合同

包括合同中规定的合同协议书、合同文件、图纸、技术规范等;

本担保书的条件是:如果承包人在履行上述合同中,由于资金、技术、质量或非不可抗力等原因给发包人造成经济损失时,当发包人

以书面提出要求得到上述金额内的任何付款时,担保人将迅速予以支

付。

本担保人不承担大于担保书限额的责任。

除了发包人以外,任何人都无权对本担保书的责任提出履行要

求。

本担保书直至保修责任证书发出后28天内一直有效。

承包人和担保人的法定代表人在此分别签字盖公章,以资证明。

担保人:(盖章)

法定代表人:(签字或盖章)

承包人:(盖章)

法定代表人:

篇10:工程项目银行履约保函格式

履 约 保 函

致:黄河勘测规划设计有限公司(以下简称“受益人”)地址:郑州市金水路109号

本保函是黄河明珠水利水电建设有限公司(以下简称“承包方”)将与受益人就黄藏寺水利枢纽工程施工第8标段(1号道路工程施工)签订合同(以下简称“合同”)项下的履约担保。

中国银行股份有限公司河南省分行(以下简称“我行”)以及他的继承人、受让人无条件地、不可撤销地并放弃追索权地,保证支付受益人金额为CNY2248212.74(大写:贰佰贰拾肆万捌仟贰佰壹拾贰元柒角肆分)的款项,并以此约定如下:

(1)当承包方未能忠实地履行合同项下的义务及此后合同双方同意的对合同的有效修改、补充和变动(以下简称“违约”),我行将在收到受益人签署并加盖公章的声明承包方违约的书面索赔通知纸质原件及本保函正本纸质原件后,按受益人要求的方式支付给受益人累计总额不超过上述担保金额的款项。

(2)按上述约定支付的金额将是净数,不得扣除现在或将来应付的任何税捐、关税、费用、手续费或任何性质的由任何人加予的保留款。

(3)本保函的规定是我行无条件的、不可撤销的直接义务。合同条款的修改以及受益人所允许的时间改变或其它任何让步,除非此项变更会减轻我行担保责任,否则不能改变我行在本保函项下的责任。

(4)本保函自开立之日起至受益人颁发缺陷责任期届满通知前一直有效(以下简称“有效期”)。本保函项下的任何书面索赔通知纸质原件及索赔时需提交的本保函正本纸质原件必须在本保函有效期内我行营业时间结束前送达我行。

(5)本保函不可转让。

担保人:中国银行股份有限公司河南省分行

篇11:建设银行履约保函

编号:号致:湖南省吉茶高速公路建设开发有限公司

鉴于**市公路桥梁基建总公司以下(简称“承包人”)与**省高速公路建设开发有限公司(以下简称“业主”)签订修建**道路发展项目щ**至**高速公路土建工程施工招标第C合同段合同协议书,并保证按合同规定承担该合同段工程的实施和完成及其缺陷修复,我行愿意出具保函为承包人担保,担保金额为人民币(大写)________________。

本保函的义务是:我行在接到业主提出的因承包人在履行合同过程中未能履约或违背合同规定的责任和义务而要求索赔的书面通知和付款凭证后的7天内,在上述担保金额的限额内向业主支付任何数额的款项,无须业主出具证明或陈述理由。在向我方提出要求前,我行将不坚持要求业主应首先向承包人索要上述款项。我们还同意,任何对合同条款所作的修改或补充都不能免除我行按本保函所应承担的义务。

本保函在担保金额支付完毕,或业主向承包人颁发交工证书之日起失效。

担保银行:中国建设银行股份有限公司**市分行

法人代表人

其授权的代理人:(职务)

(姓名)

(签字)

_______年_______月_______日

Performance Security

Serial No.:

WHEREAS This Agreement has been made and signed between(hereinafter called the Contractor)as one part andas the other party for the Contractor assures the execution, completion and remedying defects of such work according to the provision of the Agreement.We,will provide the performance guarantee for the Contractor, and the guarantee sum is

The obligation: We, , agree to pay you any sum within the limit of above-mentioned amount of guarantee without the witness or reasons provided by Employer within 7 days after receiving your written demand and payment voucher because the Contractor breaks the agreement or against the contract stipulated obligations in the process of execution of the contract.Before putting the requirements to us, we shall not insist on the requirement that the Employer should want the Contractor to pay above-mentioned amount firstly.We still agree that modification or complementarity of any contract items can’t release us from liability and obligation under the guarantee.The guarantee is valid untill the date when the payment of guarantee amount is over or the Employer issues by the accepted certificate to the Contractor.Guarantee Bank:

Legal person

or

authorized representative:

篇12:4_合同履约保函_履约保函

1.履约保函格式

履约保函

致:______________(买方)

鉴于(卖方名称,以下简称卖方)与贵方于___年___月___日签订了买方合同编号为___的_____采购合同(以下简称采购合同),卖方将根据采购合同向买方供应合同货物。

鉴于贵方在采购合同中要求卖方提供金额为合同价格的10%,即人民币____(大写)____(小写)的履约保证金,作为卖方履行采购合同的担保。

为此,根据卖方的申请,本银行,(银行名称及法定地址),特向贵方出具上述金额的履约保函,并在此声明:

1、本履约保函为无条件的不可撤销的银行保函;

2、如果由于卖方在履行采购合同过程中的作为或不作为、故意、疏忽或过失、过错等原因,使贵方遭受或可能遭受任何损失时,贵方即可向本行发出要求支付的书面通知。本行在收到该通知后将立即按该书面通知所要求的支付金额和时间进行支付。贵方在发出此类通知时无需随附任何证据或证据性材料,也无需说明任何理由;

3、本履约保函项下的任何支付均为免税和净值,对于现有或将来的税收、关税、收费、费用扣减或预提税款,不论这些款项是何种性质和由谁征收,都不从本履约保函项下的支付中扣除;

4、本行特此放弃所有因贵方与卖方之间发生争议或相互索赔而享有的任何抗辩权;

5、本行进一步同意,如果采购合同发生任何情况的修改、修订、补充或其他变化,本行在本履约保函中的责任将不会发生任何变化,采购合同的前述变化也无须通知本行;

6、本履约保函在年月日起至年月

日止的两年期间内有效。

银行名称:(盖章)

负责人:

篇13:建设银行履约保函

致********(下称受益人):

鉴于 ****(下称被保证人)已与贵方签订了工程编号为****的********施工合同(下称合同),工期自 ****年**月**日至****年**月**日。我方接受被保证人的委托,在此向受益人提供不可撤销的履约保证:

一、本保证担保的最高担保金额为人民币(币种)****(大写)¥****(小写)。

二、本保证担保的保证期间自****年**月**日至****年**月**日。

三、在本保证担保的保证期间内,我方将在收到受益人方法定代表人或其授权委托代理人签字确认并加盖公章的书面索赔通知后30日内,不争辩、不挑剔、不可撤销地向受益人支付索赔款,直至本保证担保的最高担保金额。

四、索赔通知应当说明索赔理由、索赔款额的计算方法,并必须在本保证担保的保证期间内送达我方。

五、本保证担保项下的权利不得转让。

六、我方提供本保证担保后,受益人与被保证人对合同进行修订的,应当将修订后的合同原件送我方备案。

七、本保证担保的保证期间届满,或我方向受益人支付的索赔款已达本保证担保的最高担保金额,我方的保证责任免除。

八、本保证担保适用中华人民共和国法律。

九、本保证担保以中文文本为准,涂改无效。

担保人:****(盖单位章)

负责人或其委托代理人: ****(签字或盖章)地址:**** 邮政编码:**** 电话:**** 传真:**** 日 期:**** 年 **月**日

上一篇:北京劳动争议案件会议纪要下一篇:初中冬天的雨作文700字