庆典公司专用合同（通用10篇）
篇1：庆典公司专用合同
活动服务合同
甲方：
乙方：
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑安装法》以及国家或地方有关服务、活动的法规和规章，甲方委托乙方承担“ ”活动，经双方协商一致，签订本合同，并共同遵守。第一条：服务内容
1.活动名称： 2.举办地点： 第二条：举办日期
1.活动举办日期： 年 月 日，乙方应在 年 月 日下午6:00前布置完毕，所有物料甲方验收；
2.注：在举办期间因不可抗力（详见第六条）的因素，导致无法施工，工期将自动顺延。
第三条：费用及支付方式：
1.经双方商定，本合同的总价为人民币：（￥），双方签订活动后一日内甲方支付本合同额的40%即人民币 为定金，剩余款项在活动举行完毕当天内，甲方全款付清。2.甲方应确保资金及时到位，使乙方工期如期进行。
3.甲方逾期付款应按中国人民银行同期存款利率承担逾期付款的利息。第四条：相关义务：
1.甲方应向乙方提供现场施工事宜协调（电源、现场场地、安全保卫等），使乙方具备施工条件，以及活动当天消防、城管、公安、交警等部门的协调配合。
2.活动现场布置完成后，乙方应在现场负责维护活动配套设施及相关服务，及时维修或更换由于设计及安装工艺等问题而发生故障的产品，并承担因此而产生的一切费用。
3.如因甲方原因给乙方造成损失，乙方应向甲方提交损失证明材料，甲方应赔偿乙方的全部损失。
4.如果因天气恶劣及其他不可抗力原因致使活动延期，甲方重新选定日期后提前通知乙方，乙方已执行项目按照报价单价收取费用。
5.如有恶劣天气（风力大于5级）等不可抗拒天气，致使乙方物料无法施工或损坏，甲方不负责赔偿，但也不因此扣减乙方费用。
6.乙方所提供物料甲方为租赁使用，甲方如有异议请提前协商乙方。7.甲方至少在活动前1 天给乙方提供可施工现场，以及方案确定，如因甲方场地问题、更改方案原因而造成的施工延期，甲方承担全部责任，并赔偿乙方所发生的经济损失； 第五条：不可抗力
1.本合同下的“不可抗力”仅指足以影响到本合同相关义务正常履行的不可预见、不可避免的自然灾害，以及双方书面确认的其他不可抗拒的因素。2.受不可抗力影响的一方在出现不可抗力的二十四小时内通知另一方，并在七日内提供不可抗力事件发生地区的公证机关或经另一方认可的其他机构出具的证明材料。
3.超出规定时间未提供有效的证明文件将被视为未出现不可抗力。第六条：争议解决：
1.在本合同约定的履行期限内，由于不可抗力致使合同双方不能履行或不能完全履行本合同的，任何一方在取得合法证明，并于十日内书面通知对方确认后，可部分或全部免于承担违约责任。此外，双方应尽快协商合同继续履约与否的有关事宜。
2.本合同发生争议，由双方协商解决，协商不成时，任何一方均有权将争议提交合同签定地人民法院诉讼解决。第七条：其它约定条款：
1.在事先没有得到另一方认可并有相应的书面通知的情况下，一方不得将本合同的权利或义务转让给第三方。2.本合同未尽事宜，双方可鉴订补充合同，补充合同与本合同具有同等的效力。3.本合同经法定代表人或委托代理人签字，并加盖公章后生效。
4.本合同一式二份，甲方一份，乙方一份，传真件具有同等法律效力。第八条：合同附件
1.乙方提供的产品应符合国家标准、行业标准、乙方企业标准、双方约定标准。设计策划图纸及物品明细表加盖双方公章具有同等法律效力。
甲方法人（代理人）乙方法人（代理人）
签名（盖章）签名（盖章）
篇2：庆典公司专用合同
设 计 合 同
甲方：
乙方：
甲乙双方本着平等互利，诚实信用的原则，达成以下协议：
第一条：合同内容
乙方为甲方提供甲方旗下的XX产品/品牌提供设计服务。
第三条：收费标准
乙方向甲方旗下收取税前人民币元整(RMB.00元)的设计费，费用不含其他品牌设计、产品拍摄及运输、菲林和印刷费等。
第四条：付款方式和时间
1、甲方在合同签订时需向乙方支付40%的款项，即人民币元整(RMB.00元)作为首期预付款。
2、余款元整(RMB.00元)在甲方确认乙方设计方案完稿并收到乙方交付的电子文件后当天内支付。
第五条：其他约定事项
1、乙方需在规定时间年月日至年月日完成甲方公司的设计工作，并报予甲方签字认可。
2、设计的文件，乙方将以电子文件的格式交付甲方使用。
3、乙方在设计过程中，乙方从初稿到最终定稿修改过程约为3到4次，以期达到甲方的最终满意。甲方负责文字和图片的校对及最终确认，并对最终确认稿承担责任。
4、甲方需向乙方提供所涉及的产品图片，如需拍摄甲方需另外支付拍摄等费用。本次设计十一款不干胶，每款为1P，共设计P。
5、在设计过程中如需加P，将另外收取设计费，按元/P收取。
6、甲乙双方均承认各自所派出的工作人员代表本公司，所签署的文件具有法律效力。为方便工作起见，双方确认传真件与原件具有同等法律效力。
7、甲方不得要求乙方提供违反《中华人民共和国广告法》和中华人民共和国其它法律的服务项目及内容。
8、所有费用均不含税。
第六条：知识产权
乙方的服务工作成果经甲方签字确认并按合同规定支付该项工作的款项后，乙方向甲方提交相应工作作品的著作权，相应工作创意的知识产权及使用权归甲方所有。乙方可参加国内外的广告评奖活动，所得奖励归乙方所有。
第七条：违约责任
甲方责任：
1、及时提供本设计内容及资料；
2、向乙方明确设计的总体方向、功能；
3、按合同规定支付设计费用；
4、对乙方提出的合理化建议，及时采纳；
5、因甲方原因，变更原设计方案、提供资料不准确、不按时提供资料及资金而造成设计时间延长，其损失由甲方承担。
乙方责任：
1、乙方负责整个设计工作，确保整个设计的效果及质量；
4、乙方提交电子文档的设计稿；
5、任何一方未能遵照执行本合同将被视为违约，违约方应承担违约责任并按国家有关法律支付违约金。
第八条： 免责条款
其它未尽事宜，按《中华人民共和国经济合同法》相关规定执行，如合作过程中甲 2
乙双方出现争议或任何一方违约，依据本合同条款，双方友好协商解决，协商不能解决时，可提交经济合同促裁委员会或直接向有关法院起诉。
第九条：本合同一式两份，双方各执一份，具同等法律效力。本合同适用于中华人民共
和国境内。
其他未尽事宜可以附件形式协商解决。
甲方：
（盖章）
经办人：
时间：2011年月
篇3：庆典公司专用合同
1 开发商订立专用使用权合同主体资格
开发商能否作为专用使用权的设定主体学界观点不一。杨立新教授认为,商品房开发商与特定区分所有权人对楼顶平台的专有使用权作出约定,不符合我国现行法规定,属于无效的行为。日本学者丸山英气更是指出,对于买卖合同设定专用使用权的行为,法律应加以禁止。反对者主要对开发商设定使用权的权利来源展开批驳,主张开发商未获得全体业主同意,无权对楼顶平台的使用权进行设定。
在审判实践中,对未获得全体业主同意的权利设定行为,法院也给予了否定的评价。在周航与重庆东衡实业有限公司商品房预售合同纠纷一案中,周航与东衡公司签订的商品房买卖合同补充协议规定:周航对于其所购买的房屋楼顶阁楼没有所有权,但其享有对楼顶阁楼进行使用的权利。重庆市第一中院认为,“拥有使用权”应理解为对屋顶阁楼的专用使用权。依照《物权法》的规定,对建筑物共有部分的处分需由业主共同决定,开发商对案争屋顶阁楼的处理属于无权处分。
我国的审判实践对专用使用权予以了确认,但一味地否定开发商的设定权,显然不符合商品市场对效率的要求。针对理论与实践中对开发商权力来源的批驳,笔者认为,通过授权条款的签订,可以为开发商设定权的行使找到合法化依据。
1.1 开发商订立专用使用权合同权力来源
根据《物权法》和相关司法解释可知,楼顶平台使用权的转让属于利用楼顶平台从事赢利活动的“重大事项”,在楼顶平台利用的范围、程度和方式的选择上必须由业主共同决定。即对于楼顶平台权能的让渡,法律充分尊重当事人的意思自治,业主可以通过授权条款授予开发商对楼顶平台进行转让的权利。
开发商可以作为专用使用权合同主体,但其为形式上的当事人,权力来源为全体业主。笔者把专用使用权的设立模型构建为:商品房开发商在商品房买卖合同中写入楼顶平台使用权可由其转让的条款,经买受人签约同意,获得代理权,作为形式上的当事人与特定人签订专用使用权合同。在分批售房过程中,开发商作为区分所有权人,其身份相当于拥有部分所有权的业主,商品房买卖合同中关于楼顶平台使用权转让的条款,实际上为对楼顶平台使用权进行处分的分管协议,该分管协议多为格式条款,只有通过签订该条款,商品房开发商才获得与特定人签订专用使用权合同的权利。在没有约定授权条款的情况下,开发商对专用使用权的设定行为构成无权处分。
1.2 授权条款签订规则
1.2.1 开发商不能通过授权条款保留使用权或所有权
商品房开发商通过授权条款仅可保留楼顶平台的部分处分权,即仅可约定对楼顶平台使用权进行转让的权利,而不能保留对楼顶平台的所有权或使用权。根据最高院的司法解释可知,楼顶平台属于全体区分所有权人共有,开发商不得在商品房买卖合同中约定由其保留对楼顶平台的所有权,否则,因违反物权法的强行性规定,合同条款应属无效。
在周庆吾与湖南三诚置业有限公司房屋买卖合同纠纷一案中,湖南省高级人民法院认为,楼顶属于建筑物中业主的共有部分,合同条款约定楼顶所有权归出卖人所有,违反了物权法定原则,当属无效。在使用权保留条款效力的认定上,湖南省高级人民法院认为,根据所有权人对自己的不动产或者动产,依法享有占有、使用、收益和处分的权利。双方当事人在房屋买卖合同中约定楼顶“使用权归出卖人所有”,意味着买受人自始不能取得楼顶的使用权,违背了《物权法》第三十九条的规定,侵犯了所有权人对所有物使用的权利。而且这种把使用权从所有权人的权利中分离出来的状态是永久的,具有不可恢复性,显然构成了对物权法定的原则的违背,应确定为无效条款。
1.2.2 楼顶平台分管契约的达成应采用多数决
对于分管契约的达成是采用多数决还是需要全体区分所有权人合意的问题,各国的具体规定不同,但由于不同行为的性质有异,对需要得到同意的区分所有权人人数比例的要求也应当存在差异。
刘美爱与徐来欣一案和大丰市苏威广告传媒中心、陆平等与大丰市苏威广告传媒中心、陆平等排除妨害一案中,法院均认为,根据我国《物权法》的规定,楼顶平台属于建筑物的共有部分,全体业主对该共有部分享有共有和共同管理的权利,需满足两个条件才可决定对该共有部分进行处分:一是同意业主专有部分的总面积占建筑物总面积过半数;二是同意的人数占总人数过半数。否则,开发商在未获得业主同意的情况下,对建筑物楼顶平台使用权进行转让的行为构成无权处分。
1.2.3 专用使用权合同只可在商品房出售过程中设立
当房屋全部出售后,开发商便丧失了区分所有权人的身份,此时,再与特定人签订专用使用权合同,便丧失了分管契约的基础,构成无权处分。《合同法》只规定了在权利人追认后,无权处分人与第三人订立的合同可以发生法律效力,但对没有追认的效力如何认定,《合同法》并未作出明确说明。笔者认为,在我国的法律体系中,对债权并未规定善意取得制度,因此,开发商在商品房出售完成后,再与特定人签订专用使用权合同的行为归于无效。
2 特定第三人应取得专用使用权合同主体资格
作为楼顶平台利用的主要群体,特定第三人的身份是否适格学界存在争议。特定第三人是否可作为专用使用权的主体法律并无明确规定,齐恩平教授认为,如果开发商将使用权转让给业主以外的特定第三人,或者直接由自己保留专用使用权,则开发商对使用权的处分行为应认定为无效。理由如下:第一,专有使用权设定契约形式上的当事人为开发商,履行契约义务的实质当事人为区分所有权人,当事人的权利义务可能相互割离,出现有违公平原则之现象。第二,在实践中,开发商存在着双向签约的情况,即一方面通过商品房买卖合同将楼顶售予特定业主,另一方面又对业主以外的特定第三人设定楼顶平台的专用使用权,借以获得业主和非业主的双向收益。
但如上所述,开发商通过授权条款获得对楼顶平台使用权进行转让的权利,此时开发商以全体区分所有权人的身份与特定第三人订立专用使用权合同,不存在权利和义务相互隔离的情形,楼顶平台所有权始终属于全体业主;商品房开发上不可把共有楼顶卖给特定人,且设定专用使用权的收益属于全体业主,否则授权条款无效,因此,不会出现开发商获取双重利益的情形。笔者认为,在授权条款对开发商权利的赋予与规制的基础上,特定第三人应作为专用使用权主体予以确认。
在苏州建园有限公司与苏州博诚租赁合同纠纷一案中,当事人双方签订物业管理合同,约定由博诚物业服务有限公司负责屋顶的日常维护;同时规定,博诚公司物业管理活动的开展应在合理的限度内,不能对业主的利益造成损害。后有11位业主共同在楼顶建设了广告牌,遭到博诚公司的反对。苏州市中级人民法院认为,根据《物权法》的规定,在未经业主大会或者依管理规约作出决议同意物业公司享有对建筑物共有部分的自主经营权时,物业公司无权对建筑物共有部分从事经营活动。博诚公司并未举证证明其取得业主的直接授权,也未举证证明通过其他形式取得业主授权享有对楼顶广告牌进行经营的权利,故博诚公司无权对业主开展的经营活动进行干涉。
根据上例判决可以看出,苏州中院并未认定物业公司主体不适格,而是从授权条款进行分析,认为苏州建园公司若要获得与业主同等的对楼顶平台的经营管理权,需业主共同决定。这意味着第三人即物业公司在获得授权的条件下,也可对楼顶平台进行经营和管理。笔者认为,在开发商获得授权条款的前提下,即相当于由业主决定由特定第三人对楼顶平台进行使用,这为通过授权条款的完善来确定特定第三人的适格地位提供了指引。
摘要：随着楼顶平台利用层次的加深,权利纠纷案件日益频发,而现有理论已落后于司法实践。文章通过授权条款的构建,使开发商对楼顶平台专用使用权的设定合法化并接受规制,使特定第三人取得专用使用权合同主体资格,为楼顶平台使用权的转让设定规则,以期为司法实践提供借鉴。
关键词：专用使用权,专用使用权合同,分管契约,建筑物区分所有权
参考文献
[1]魏振瀛.民法学[M].北京:北京大学出版社,高等教育出版社,2000.
[2]陈华彬.现代建筑物区分所有权制度研究[M].北京:法律出版社,1995.
[3]王泽鉴.民法物权·第一册[M].北京:中国政法大学出版社,2001.
[4]谢在全.民法物权论:上册[M].北京:中国政法大学出版社,1999.
[5]王利明.物权法论[M].北京:中国政法大学出版社,2003.
[6]江平,米健.罗马法基础[M].北京:中国政法大学出版社,2004.
[7]齐恩平.业主区分所有之共有权论[J].北方法学,2008(2).
篇4：公司规模、资产专用性与资本结构
摘 要：自MM产生以来，大部分学者都以此为研究基础来研究资本结构，认为资本成本、税收成本是影响公司资本结构的主要因素，忽略了资产专用性对资本结构的影响。而资产专用性与资本结构的相关性又可能受到企业规模的影响。本文以浙江省制造业为研究对象，分析不同企业规模下，资产专用性对资本结构的影响。结果表明，浙江省大规模制造业资产专用性与资本结构存在不显著负相关性，中小规模制造业两者存在显著相关性。
关键词：资本结构；资产专用性；浙江制造业
1 文献综述
专用性是指一项资产在不牺牲其生产价值的前提下，使用主体和用途的改变带来的资产价值的减损。一方面企业资产专用性水平越高，资产丧失变现价值的风险越高，债权人面临的不能完全偿付的风险会引发债务融资的逆向调整；另一方面根据交易费用经济学分立的治理结构选择理论，权益和负债分别被赋予了科层和市场治理结构属性，随着资产专用性水平的提高，采用权益融资能够节约融资交易费用，实现融资交易的效率化 （ Williamson，1979）。公司资产专用性对资本结构产生重要影响，其与负债融资呈显著负相关，与权益融资呈正相关。Titman（1984）提出，较高的资产专用性水平造成了较低的清算价值，增加了债权人的担保风险，使得企业更倾向于股权融资。Jon Vilasusoh 和Alanson Minkler（2001）认为，影响企业资本结构的主要因素是资产专用性与代理成本，通过模型得出融资成本之和的最小值是企业的最佳资本结构。Bronwyn H.Hall（2002）得出影响资产专用性的主要因素是研发支出，一个企业的研发投入越大，其资产专用性的程度越高。我国学者对两者的关系也做了一定的研究，但研究结论莫衷一是。周煜皓， 张盛勇（2014）认为民营企业资产专用性与资本结构呈现负相关。李青原和王永海（2006）以制造业作为研究对象得出与前者一致的结论；钱春海（2002）等人以上海制造業为研究对象，以研发费用和广告费用之和作为资产专用性指标，得出与负债水平成正比的结论。王永明（2004）以多种指标衡量资产专用性，分别得出两者呈现正相关的结论；雷新途（2010）利用制造业相关数据作为样本进行研究后认为企业的资产专用性并不影响企业的资本结构。国内外大部分学者在研究资产专用性与资本结构相关性时，都将企业规模作为控制变量之一，将其视为影响资本结构的重要因素。新制度经济学认为资产专用性与企业规模之间具有相关性，资产专用性强的企业愿意扩大企业规模，资产专用性弱的企业希望缩减企业规模。
综上所述，大部分研究表明资产专用性与资本结构存在相关关系，且企业规模与资产专用性和资本结构分别存在相关性，对三者进行进一步研究是有意义的。中国被称为“制造业大国”。而继“中国制造”后又出现了“浙江制造”，制造业已然成为了具有东部经济发展特色的浙江省的支柱性产业。因此，文章以浙江省制造业为研究对象，分析该行业内不同规模下，资产专用性与资本结构的相关关系，进而为行业未来的融资决策、长远发展提供相关借鉴。
2 理论分析与研究假设
交易成本经济学认为，债务和权益可被视为两种基本的治理结构，即市场治理和科层治理。资产专用性决定了企业治理结构的选择。市场治理主要体现在企业通过债券融资向债权人定期支付利息，债权人对企业的资产享有优先求偿权。科层治理主要体现在通过权益融资，股东享有对资产使用、转让的监督控制权，可实现对公司经营管理的必要干预。专用性资产的增加会提高债权人获得资产清偿的风险，债权人在提供资金时会提出更高的借贷要求，进而增加企业的债务融资成本。而股东可通过董事会加强对专用性资产使用的监督控制，降低交易费用，保证交易的效率。因此，从交易成本的角度上讲，资产专用性与股权融资呈正相关，与债务融资呈负相关。
制造业是指对各种资源，按照市场要求，转化为可供人们使用和利用的工业品与生活消费品的行业。制造业作为我国的支柱产业，极大促进了我国经济的增长与转型，有力缓解了就业问题。制造业中包括通信设备、计算机制造、高技术制造等一系列需要投入大量资产和研发技术的产业。我国要想成为制造强国，就必须加大对这些产业的技术创新与研发投入。前人研究表明，技术创新和研发投入是衡量企业资产专用性水平的重要指标。因此，提高资产专用性是提升企业竞争力的重要途径。浙江省依托制造业不断发展，具有一定典型性。文章研究浙江省制造行业不同企业规模之下，资产专用性与资本结构相关关系，一方面可以检验交易成本经济学相关理论在我国具体产业环境下是否适用，另一方面对于实现我国制造业更好发展具有一定借鉴意义。基于交易成本经济学相关理论，本文提出如下假设：假设1：其他情况不变，整体上浙江省制造业资产专用性与资本结构呈负相关；假设2：中小规模制造业较大规模制造业资产专用性与资本结构相关性更显著。
3 研究设计
3.1 样本选择和数据来源 为检验上述假设，同时消除行业与地区因素的影响，文章以沪深股市上市的浙江省制造业上市公司为研究样本，样本选取期间为2012～2014年。其中，ST 、*ST 和PT，在2012年之后上市，资产负债率大于1或小于0及相关数据缺失的企业已被剔除，最终得到75家企业，有效数据225个。本文所有数据均来自上市公司公开披露的年报。
3.2 变量选择与指标选取 资本结构是指企业债务资本和权益资本的价值构成及其比例关系，是企业一定时期筹资组合的结果。关于企业资本结构的度量指标，学术界主要采用的是资产负债率以及杠杆比例。基于资产负债率使用率最高，文章同样选其作为衡量指标。
资产专用性是指用于特定用途后被锁定很难再移作他用性质的资产，若改作他用则价值会降低，甚至可能变成毫无价值的资产。国内外对资产专用性的度量指标的研究比较多样化。文章参考Balakrishnan&Fox（1993） 、Mocnik（2001） 等的观点，采用研发费用和广告费用之和占净收入的比例作为衡量指标。
以往经验研究中，总资产是衡量企业规模的一般性指标。为了研究不同企业规模之下，资产专用性与资本结构的相关性，文章将企业规模视为虚拟变量，以总资产为指标，与资产专用性形成交乘项进行分析。其中，总资产小于或等于50亿的企业被视为中小规模企业，用0表征；总资产在50亿以上企业的被视为大规模企业，用1表征。
控制变量。为了减少其他因素对资本结构的影响，文章引入控制变量，主要包括：成长性、盈利性、非债务税盾以及资产担保价值。前人研究表明，企业的成长性越好，发展前景越好，股东为避免股权被稀释，往往要求筹集更多债务资金以维持企业发展。企业盈利能力强，可以减少债务融资，采用留存收益完成投资。一些费用，如折旧费用，并非债务却具有税盾的作用，进而降低企业通过负债以达到节税目的的需求。资产担保价值高，企业在融资抵押时的信誉度高，融资机会大。各变量指标公式如表1所示：
表1 各变量指标公式
[变量＼&变量符号＼&指标＼&公式＼&资本结构＼&TDR＼&资产负债率＼&（负债总额÷资产总额）×100%＼&资产专用性＼&AS＼&研发费用和广告费用之和占净收入的比例＼&（研发費用+广告费用）/净收入×100%＼&企业规模＼&SIZE＼&0；1＼&0表征中小规模；1表征大规模＼&企业成长性＼&GROWTH＼&营业收入增长率＼&（期末营业收入-期初营业收入）/期初营业收入×100%＼&企业盈利性＼&PROFIT＼&净资产收益率＼&净利润/资产平均余额×100%＼&非债务税盾＼&NDTS＼&累计折旧占资产总计的比重＼&累计折旧/资产总计×100%＼&资产担
保价值＼&AGV＼&期末存货与期末固定资产之和占期末总资产比重＼&（期末存货+期末固定资产）/期末总资产×100%＼&]
3.3模型的设定 本文以资本结构作为因变量，以资产专用性作为自变量，以企业规模作为虚拟变量，以影响企业资本结构的其他主要因素作为控制变量，建立多元线性回归方程。模型如下所示：
TDR =β0+β1AS+β2 SIZE +β3 AS*SIZE +β4 GROWTH +β5 PROFIT +β6 NDTS+β7 AVG +ε
其中：TDR ：资本结构；AS ：资产专用性；SIZE：企业规模，用0，1表征；β0：常数项；βi：相应指标的回归系数； GROWTH、PROFIT 、NDTS、AVG：控制变量；ε ：残差项
4 研究成果
4.1 描述性统计分析 对75家样本制造业上市公司数据的描述性统计分析如表2所示。
表2 样本数据描述性统计结果
从表2中可知，浙江省制造业资产负债率均值为35.5%，相对于整个沪深上市企业的资产负债率均值是较低的，体现出了制造企业的股权偏好。同时，行业内部资产负债率的绝对差异较大，说明行业内融资决策存在较大差异。就整体而言，这一结果比较符合浙江省制造业的经营状况。成长性指标为9.3%，最大值和最小值差异比较大，说明行业内部企业的成长性存在较大差异。盈利性指标均值为7.7%，最大值为34.0%，最小值为-12.7%，说明浙江省制造行业内部的盈利性差异较大。
4.2 回归分析及其结果 为了研究企业规模影响下，资产专用性与资本结构之间的关系，文章运用回归方程模型对其进行估计，回归结果如表3所示。
经过分析可以得出，P值=0.445>0.05，即浙江省大规模制造业上市公司的资产专用性与资本结构呈现不显著负相关关系，验证了理论假设2；P值=0.038<0.05，即浙江省中小规模制造业的资产专用性与资本结构呈现显著负相关关系，验证了理论假设1。一般而言，企业的规模越大，其内部治理结构越完善，债权人与企业的信息越对称，且债权人承担的破产清偿风险越低。因此，因资产专用性提高而需要融资的大规模制造业仍可以获得一定的负债融资。企业规模较小，负债融资的限制也就高。因此，对于中小规模制造业而言，其因资产专用性提高所需资金主要通过权益融资获得。
就控制变量而言，得出如下结论。第一，制造企业成长性与资本结构呈现不显著正相关。企业成长性好意味着企业的发展前景优，股东为避免被稀释股权，会要求扩大负债融资。第二，制造业盈利性与资本结构呈现显著负相关。依据优序融资理论，盈利能力强的企业可以利用内部留存收益取代一定的债务融资来维持经营发展，盈利能力应与资本结构负相关，分析结果验证了这一理论。第三，制造企业的非债务税盾与资本结构呈现不显著负相关。累计折旧等非债务税盾的增加提高了企业的抵税作用，减少了企业利用负债以达到节税目的的行为。第四，资产担保价值与资本结构呈显著正相关。企业资产担保价值高，信誉好，更易获取负债融资。
5 研究结论及建议
5.1 研究结论
根据交易成本经济学相关理论，资产专用性与资本结构呈现显著负相关关系。文章在结合企业规模影响下，研究资产专用性与资本结构的相关性。以资产负债率作为资本结构衡量指标，以研发费用和广告费用之和占净收入的比重作为资产专用性的衡量指标，以企业规模作为虚拟变量，并控制成长性、盈利性等其他影响因素，对浙江省制造业75家上市公司2012～2014年共计225个数据进行多元回归分析，得出浙江省大规模制造业资产专用性与资本结构呈负相关，但相关性不显著；浙江省中小规模制造业资产专用性与资本结构呈负相关，且相关性显著。这与理论假设一致，也基本验证了交易成本经济学的研究结果。同时，文章还得出，作为影响资本结构的重要因素，企业成长性、资产担保价值分别与资本结构呈现正相关；盈利性和非债务税盾分别与资本结构呈现负相关。
5.2 相关建议及展望
在进行融资决策中要重视资产专用性对其的影响。制造业作为我国支柱性产业，在进行融资决策时要充分考虑资产专用性。文章基本检验了交易成本经济学理论的研究结果，资产专用性高的制造业应选择权益融资作为主要融资方式。专用性资产的投资应保持合理的比重。企业过度投资专用性资产会造成有限资源的浪费，增加企业的融资成本。但专用性资产投资不足，会导致企业缺乏独特性和竞争力，进而导致投资者对企业的信心下降，造成投资不足，不利于企业的长远发展。因此，制造业必须进行合理的专用性资产的投资。
参考文献：
[1]Williamson.O.E..Corporate Finance and Corporate Governance[J].The Journal of Finance，1998（567-591）.
[2]周煜皓，张盛勇.金融错配、资产专用性与资本结构[J].会计研究，2014，08：75-80+97.
[3]胡浩志，吴梦娇.资产专用性的度量研究[J].中南财经政法大学学报，2013，01：38-46+159.
[4]孙晓华，郑辉.买方势力、资产专用性与技术创新——基于中国汽车工业的实证检验[J].管理评论，2011，10：162-170.
篇5：广告展示公司展厅制作专用合同
章标题：广告展示公司展厅制作专用合同
重庆**展示设计制作有限公司 专用合同 第号
定作方：万盛区招商局。
承揽方：重庆**展示设计制作有限公司。甲、乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经充分协商达成如下一致，现根据《中华人民共和国合同法》的相关规定制定本合同，以资双方共同遵守。第一条甲方委托乙方完成第**中国**投资贸易洽谈会万盛
区展厅工程的设计制作工作。制作内容万盛区见效果图）。
制作数量：36㎡。第二条工程质量要求
以双方共同签字认可的工程效果图为准。
双方共同签字认可的效果图为本合同附件，并作为本合同约定工程的验收依据。
第三条原材料及提供办法 双方约定，制作本合同约定工程所需原材料由乙方提供。
第四条技术资料、图纸提供方法 双方约定，本合同所需技术资料及图纸由乙方提供。甲方提供展示所需文字及图片资料供乙方制作。
1、乙方在进行工作过程中发现图纸或技术要求不合理而提出修改意见的，甲方应及时回复。因甲方未能及时回复而造成乙方损失的，应予赔偿。
2、甲、乙双方对对方提供的图纸或技术资料负有保密义务，未经双方许可，不得留存、复制技术资料；不得在履行本合同以外的其他方面使用对方提供的
图纸或技术资料。
3、本合同所需资料应于xx年4月9日前交乙方使用。
第五条甲方的协助义务 乙方需要进行现场安装时，甲方应负责联系场地、办理入场手续并向乙方免费提供必要的能源设施及展馆场地管理费。
乙方在中途变更制作要求的，应及时通知甲方。制作方案的变更应经甲、乙双方协商后，重新对方案进行确认后方能生效。未经甲方同意造成甲方损失，乙方应予赔偿。
第六条交货时间及地点
乙方应在xx年4月17日下午3：00以前完成制作并交付甲方使用，但有下列情形可以顺延交货时间：
1、甲方负有提供原材料义务时，甲方未能按合同规定按时提供符合合同约定的原材料而导致乙方工期延误的。
2、因甲方的原因，导致本合同施工所需的技术资料及图纸未能在合同规定期
限内交付使用的。
3、因甲方中途变更制作要求而导致乙方工期延误的。
4、因甲方未按合同约定支付款项的。
5、其他不应该归责任于乙方的。交货地点重庆国际展览中心甲方展厅现场。
乙方在完成交货义务后，还应派专业人员在展示期间积极配合甲方对展示厅内的设备进行维护。
第七条价款或酬金￥。
本条款约定的价款或酬金包含聘请两位礼仪小姐两天的费用，不包含施工、展示期间用电、清洁费、证件费、电视机租赁、现场特装管理费等合同之外新增加项目的费用，新增加项目的费用均由甲方负担。
第八条验收标准及方式
甲方应以本合同第二条规定的质量要求作为验收标准。
乙方工程制作安装完成后应通知甲方验收，甲方应于收到通知当日进行验收，若甲方未按期进行验收或甲方已经使用，应视为工程验收合格。第九条支付方式及期限
1、甲方应在xx年4月15日前预付工程款￥元(人民币壹万元整)给乙方。
4、甲方应在xx年5月21日付清工程尾款￥元(人民币壹万肆仟元整)给乙方。第十条违约责任 双方约定，一方违约应支付工程总款项的20作为违约金给对方。第十一条争议解决方式 本合同发生纠纷时，双方应通过友好协商解决；协商不成时，双方均有权利：
1、向****市仲裁委员会提请仲裁；
2、向****区人民法院提起诉。
第十二条本合同自双方签字盖章时生效，履行完毕即失效。
第十三条本合同未尽事宜，由双方协商达成补充协议。补充协议与本合同具有相同的法律效力，若补充协议与本合同有冲突，以最后形成的协议为准。第十四条本合同一式2份，双方各执1
份，具有相同的法律效力。甲方：乙方：重庆**展示设计制作有限公司 代表人：代表人： xx年月日
《广告展示公司展厅制作专用合同》于，欢迎阅读广告展示公司展厅制作专用合同。
篇6：庆典公司合同范本
新郎： 联系人：
新娘：
地址： 地址：
联系电话： 联系电话：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》，为明确双方权利义务关系、经双方协商一致，在自愿、平等的基础上达成如下协议，共同遵守。
新人料资
新郎： 移动电话： 电子邮件：
name mobile e－mail
新娘： 移动电话： 电子邮件：
name mobile e－mail
婚期： 酒店： 筵席数量：
date hotel hotel number
婚礼风格：
style
婚礼会场布置
名称 需求 价格 数量 备注
title require price number amount
欧式布艺背景
灯光罗马柱
拱门
立亭
花亭
签到台布置
迎宾牌
新人海报架
主桌花
小烛台
（餐桌花）
精美蛋糕塔
香槟塔
艺术大烛台
进口水晶大烛台
遥控冷烟火
硬件设备
名称 产品编号 价格 数量 备注
title product price number amount
婚车
婚车扎彩
电子相册
专业舞台追光灯
双轮泡泡机
婚房布置
明星幻彩灯
水纹幻彩灯
星星灯装饰
纪念手印泥
艺术大蜡烛
红地毯
礼炮
交杯酒花
蛋糕刀花
点火棒花
玫瑰花瓣
戒枕
花篮
小计
其它类
名称
需求 价格 数量 备注
title price number amount
小计
总价：
预付款： 余额：
婚庆公司签字： 新人签字： 签约日期：
公司盖章：
服务条约：（特别提请请客在签约前仔细核对各项服务项目以及以下服务条约）
1.订单一经双方签字确认后，客户即支付订单总额的30%作为定金，婚礼当天支付全部余款。
2.如客户因特殊原因取消订单，必须于签约之日起15天内书面通知本公司，并承担定单总额的30%作为违约金。
3.客户无须向本公司工作人员（外聘的工作人，如摄像、摄影、司仪、化妆等除外）提供工作餐及小费。
4.本条约未尽事宜，签约双方本着积极友好的态度协商解决。
篇7：公司合同专用章管理办法
待收科
物料管理收料人员在接到采购部门转来已核准的“采购单”时，按供应商、物料别及交货日期分别依序排列存档，并于交货前安排存放的库位以利收料作业。
篇8：关于更换公司合同专用章的申请
经理部：
由于公司现增添一名副总经理，缺少办公用计算机一台，故提出为其新购一台计算机的申请。
篇9：监理合同专用条款
合同专用条款主要部分
一、本合同适用的法规及监理依据：
1、《中华人民共和国建筑法》；
2、本工程的监理合同、设计合同、施工承包合同；
3、国家有关工程设计，施工规范质量验评标准；
4、本工程的设计图纸；
5、国家建设部，国家计委颁布的《工程建设监理规定》；
6、安徽省、合肥市有关工程建设的地方法规；
7、甲方向施工单位下达的、季度施工计划、验工计价等有 关的办法和规定。
二、监理范围和监理工作内容：
1、准备阶段
（1）审查设计文件是否符合部、省鉴定批复和设计规范，施工图纸是否满足施工需要，并提出优化设计意见。核实设计概算。参加设计单位向施工单位进行的设计技术交底。
（2）在施工设计图纸发给施工单位之前，进行审查签证。（3）检查开工前施工单位的复测资料，对定位情况、中线及水准桩的设置是否稳固可靠进行监理。
（4）审查施工单位实施性施工组织设计，并对劳力、机械设备、材料等进场及布置情况，以及保证质量、安全、工期和控制造价等方面的措施进行监理，并向甲方和甲方委托的建设管理单位提出监理意见。
（5）对施工单位质量保证体系是否健全、安全、质量技术措施是否落实进行监督、检查。
（6）审查施工单位提报的开工报告，经甲方批准后，下达开工令。
（7）审查汇总施工图纸数量，并按工程施工承发包合同内工程数量进行列表比照，建立台帐，以便作为修订承发包合同变更设计等的依据。
2、施工阶段 2.1控制工程质量：
2.1.1关键工序和重要部位的监理
（1）对工程的关键工序和重要部位以及各个环节实行旁站监理，及时处理施工过程中的问题。
（2）对所有隐蔽工程进行检查和记录，对隐蔽工程中出现的各种问题，及时监督施工单位认真处理，必要时邀请设计单位参加检查签证。
2.1.2质量检查
（1）对施工测量、放样等进行随机抽查和重点复查。对发现的问题要做出监理记录，并通知施工单位及时纠正。
（2）检查工程材料和设备：乙方应对建筑材料、安装材料、成品、半成品、设备等按有关规定进行质量验收，对于不符合要求的材料和设备，有权禁止其进入工地和投入使用。
（3）监督施工单位严格执行施工承包合同，严格按施工规范，设计图纸要求进行施工，对工程主要部位、工程主要环节的施工，按有关的施工规范和质量检测规定，进行检验签证，并对施工质量做出评价。
（4）对施工工艺、劳力组织、机电设备等提出监理意见，当发现实际操作与工艺要求不符，对乙方有权进行制止，并及时通知甲方。
（5）对施工单位完成的各类试件按规定进行检查和抽查，对试验结果做出评价。
（6）监督施工单位对单位工程、分项、分部工程质量评定工作资料是否齐全，并对质量评定工作做出综合评价。
（7）检查安全防护措施及文明施工。
（8）对施工单位的检验测试仪器设备进行全面监督，审核度量衡器的定期检查资料，保证度量资料的准确。
（9）施工中发现一般质量事故，应立即通知施工单位返工处理，并记入工程日志本，对发生大、重大质量事故，主持事故分析会，督促施工单位及时处理，有权否定施工单位对质量事故和返工处理的意见，责成重新研究处理方案，并报甲方。
（10）对工程的施工检查要保证不漏检，重点过程和技术复杂的过程适当增加检查次数。
（11）督促并配合设计、施工单位搞好工程创优工作。（12）以现场监理为主成立工程质量监控小组，确保工程质量。2.2工程进度监理：
2.2.1监督施工单位严格按照《施工承发包合同》规定的工期和甲方下达的季、施工计划组织施工，每月向甲方报告施工计划的完成情况和存在的问题。
2.2.2掌握并准确了解工程进度，如发生延误及时分析原因提出相应措施，并报告甲方。
2.2.3及时处理施工单位提交的工程联系单，对工程联系单提出的问题，监理应给予明确的回复意见，并报甲方批准。
2.3控制工程造价 2.3.1按甲方制订的有关办法和规定办理验工计价签证，保证验工签证的各项工程质量合格、数量准确（做到不超验、不漏验）。
2.3.2监理工程进度台帐，核对工程形象进度，审核施工单位报送的工程量，按月、季向甲方报告。
2.3.3建立验工计价台帐，每季向甲方报送一次，每年末与施工单位核对清算一次，核对清算后资料报甲方。
2.3.4对不符合质量标准的工程，未经返工处理达标前不予验工。2.3.5组织召开现场例会，重要协调事项应事先向甲方请示报告。2.4变更设计和现场经济签证
2.4.1负责对设计变更进行初审，核实变更设计增、减数量，提出初审意见，报甲方审定，审查施工单位根据设计变更通知书编制的预算书。
2.4.2根据施工现场情况及时办理现场经济签证，计量核价，报甲方审定。
3竣工验收阶段
3.1督促、检查施工单位及时整理竣工文件和验收资料，并提出监理意见。
3.2审查施工单位的竣工报告，并提出工程质量评价报告，以作为验收的依据。
3.3参加甲方组织的初验工作，提出监理意见。3.4工程决算的初步审核。
4、缺陷责任阶段
4.1应定期对工程进行检查，发现问题及时组织处理。4.2做到随唤随到，为甲方提供监理工作范围内的服务。4.3整理完整的一套监理资料报甲方存档。4.4协助甲方办完工程决算。
5、监理工程师应把热情服务作为自己义不容辞的职责，在实施监理的同时，充分发挥其专业技术特长和管理方面的知识，帮助施工单位提高技术业务和管理水平，为攻克技术难点献计献策。
三、甲、乙方的义务
（一）甲方的义务：
1、向乙方提供一套施工设计图纸，一套地质勘察报告，甲方与设计、施工单位签订的合同副本及有关文件一套。
2、监理合同签订后，负责将承担监理工作的单位及总监理工程师名单和监理合同副本分送设计单位、施工单位，以建立起正常的工作关系，协调有关事宜，互相配合，确保对工程施工实行有效的监督管理。
3、甲方向设计、施工承包方单位发出的有关要求及文件等也应通知乙方，以便开展工作。
4、统一安排解决监理单位在施工现场的办公用房。
5、按期办理监理费拨付手续，有权扣减乙方相应缺员费用。
（二）乙方的义务：
1、受甲方委托，以监理合同为依据，对科研楼工程施工质量、工期、合同造价负监理管理责任。并派
为总监理工程师，代表乙方全面负责履行本合同条款。在本合同执行期间总监理工程师和投标项目班子人员不能随意更换，特殊情况确需列换，需征得甲方同意。
2、监理单位必须配备足够的监理人员，其中离退休人员不得超过监理人员总数的25%，监理人员应按专业配备，统一执行国家、安徽省颁布的监理细则和统一报表等。
3、乙方必须满足监理业务不间断的需要，确定分年、分专业的现场监理人员数量。招标时乙方上报的监理人员名单，未征得甲方同意，不能随意更换或缺员。
4、中标单位确定后，不得擅自变更总监理工程师，否则业主有权拒签工程委托监理合同。总监理工程师必须坚持在施工现场管理，每月出勤不得少于22天，每天不得少于6小时，否则每天罚款500元。
5、遍报监理工作计划及监理细则，经甲方审批或实施。
6、按第四条向甲方提报各项报表及报告。
7、向施工单位提供一套统一的各类报表格式，做为范本。
8、工程竣工验收后，向甲方提交工程监理总结和一套完整的监理资料。
9、完成甲方委托的其他工程监理事宜。
四、监理工作报告制度
1、工程情况报告：乙方每月5日将上月工程形象进度、主要实物工程量施工质量情况、安全情况、施工中的主要问题及建议书报送甲方。
2、验工报告：乙方在每月末办理验工计价后五日内，将投资完成情况、工程进度与甲方下达计划进行对照，制表并附分析说明报甲方。
3、隐蔽工程检查报告：乙方在每月末将隐蔽工程检查项数，监理工程师实际检查项数，施工中质量检查情况，各种的试验报告单，到达工地材料、成品、半成品、设备等质量问题的件数，验工计价后台帐副本报送甲方。
4、工地发生重大质量事故，工伤事故或其他紧急情况，乙方应及时通知甲方，并及时报送质量事故报告，包括事故情况的描述、原因分析、处理过程及结果。
5、变更设计月报：截止每月末批准的变更设计情况和实际完成情况抄送甲方。
五、监理费用及支付方式
1、监理费用内容：本合同全部监理费用包括监理人员的工资、津贴、奖金、劳保、培训、差旅费、监理单位的检测设备和检测费用、交通、办公生活用品、住宿、通讯及管理费、税金等一切费用，以及为完成本合同各项监理任务所支出的全部费用，乙方做到办公独立、生活自理。
2、监理费用的支付方式：监理费用由甲方按工程进度向乙方支付。支付至总价85%时停止支付，待工程竣工验收后付至总价95%，剩余5%在责任缺陷期满后付清（不计利息）。
如果甲方在规定的支付期限内未支付监理酬金，自规定支付之日起，应向监理单位补偿支付酬金的利息，利息按规定支付期限最后一日银行贷款利息乘以拖欠酬金的时间计算。
六、奖惩办法：
1、合理化建议奖：奖励单位提出合理化建议被业主采纳，业主按节约造价的5%奖励奖励单位。
2、工程质量奖：获得优良工程，给予监理单位适当奖励，奖励最到限额为5000元。
3、在工程建设中，因监理工作失误造成损失时，乙方应承担监理责任，甲方从监理费用中扣减实际损失的20%。
七、工程建设监理合同在履行过程中发生争议时，业主与监理单位应及时协商解决。协调不成时，双方愿意提请
仲裁委员会根据其仲裁规则仲裁。
八、其它条款：
1、乙方的现场监理机构作为乙方的执行机构，负责本合同的执行和日常管理。
2、本合同签订后，不再签订分期合同。
3、本合同正本两份，甲、乙双方各一份，副本8份，甲、乙双方分送有关单位。
4、本合同双方签字盖章后生效。
篇10：特供专用酒定制合同
甲方：
乙方：
本着共同“拥有品牌—保护品牌—发展品牌—经营双赢”的经营理念，甲乙双方在自愿、平等、互利、协商一致的原则基础上，就乙方专销、定制甲方的“特供专用酒”，达成以下协议，双方遵守执行。
第一条：本合同的“专销、定制”是指乙方在甲方指定的渠道独家销售甲方的产品，乙方不得在甲方指定的渠道外销售指定产品。
第二条：专销、定制产品，销售渠道、定制数量
1。专销、定制产品的专销渠道
限定在乙方单位系统内，不得进入市场传统渠道及终端零售网点进行销售。
2。定制产品数量：本次定制产品数量成品瓶
第三条：本合同有效期限：
本合同从甲方收到乙方预付定金之日生效，终止日期为定制产品交付乙方截止。
第四条：价格及合同金额
本次定制产品，数量共计 件，单价为元，合同总金额元
第五条：质量标准
甲方供应的浓香型白酒应符合产品包装上所标识的国家质量标准或企业质量标准，并保证长期、稳定的产品质量。
第六条：交货方式及运输
1。交货方式为甲方送货到乙方指定仓库、费用由甲方承担;
2。甲方送货到乙方指定地点，乙方应在收货时进行验收，如发现品种、规格、数量及质量不符合约定，应当场提出书面异议，否则视为所交产品符合双方约定;
3。履行本合同的有关发货通知，甲乙双方均应以电传、信函等书面形式为准，并成为本合同的组成部分。
第七条：结算方式
1。乙方所有相关结算应以甲方指定账户户名为收款人。
2。支付方式：电汇
第八条：双方的权利和义务
(一) 甲方的.权利义务
1。甲方保证其提供的货物在出厂时符合有关的质量和卫生标准;
2。甲方将向乙方提供有关方面的凭证如：生产许可证、卫生许可证、产品合格证及乙方要求而甲方能够提供的其他相关手续。
(二) 乙方的权利义务
1。乙方对甲方不符合产品标识所示质量标准的产品，有权拒收;
2。乙方一切宣传促销活动不得对甲方的企业及产品形象产生负面影响;专销、定制产品在市场展开的一切市场推广活动方案应征的甲方书面同意，在活动开展过程中自觉接受甲方监管;
3。自觉维护甲方及其产品的形象和声誉;不得以任何方式攻击和诋毁其他产品;
4。如发现甲方的知识产权遭到第三方的侵害，乙方有义务及时通知甲方，并协助甲方处理;
5。非经甲方书面同意，乙方不得在任何时间、任何地点、以任何形式擅自以甲方的名义进行活动;
6。以防在合同签订、合同履行过程中或以其他方式知悉甲方的商业秘密。在合同的有效期和合同期满后任何时候均应严格保守机密;
7。乙方不得制造或销售仿冒、假冒特供专用酒产品。
第九条：交易条件
(一) 预付金
1。合同签订后，乙方向甲方支付预付金，预付金为总货款的30%，合计元;
2。后续款项在甲方通知乙方可交付产品之日起3日内，将本次合同的后续款项一次性付到甲方的指定账户，甲方收到货款后5日内将产品送到乙方指定地点。
(二)退换货
所有非甲方质量问题的专销。定制产品不退货、不换货。
第十条：合同解除
当产品交付完毕后，本合同自动到期并解除。
第十一条：争议解决
因本合同发生纠纷，双方协商解决，协商不成的，应向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第十二条：其他约定
1。双方对本协议和后续协议中的传真号码和地址的真实性和准确性负责，由于住址和通讯地址的错误，导致有关告知不能送达而产生的损失，由责任方承担;
2。本合同或补充合同在履行中，告知对方有关通知、请求、承诺和相关事宜等，均必须以书面形式并且加盖单位或者法定代表人的签章，方为有效;
3。本合同如有未尽事宜，双方可根据实际需要鉴定补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力;
4。本合同及补充协议未尽事宜，按照有关法律、法规和规章办理;
5。本合同在每一页均加盖双方公章且由双方在最后一页签字，本合同一式两份，甲乙双方各一份;
6。双方做出的其他意思表示(特别是经济方面的往来)均应当以书面形式做出并经签章，且作为本合同的附件，双方任何口头的意思表示或个人的书面确认都无效，不具有法律约束力;
7。专销、定制产品的包装物样本、品牌名称凡由乙方提供的，乙方保证不侵犯第三人的在先权利，若因侵犯他人合法权利而导致甲方涉及仲裁、诉讼的，由此产生的费用和赔偿乙方自愿承担。
甲方(签章) 乙方(签章)
签约代表人： 签约代表人：
签约时间：签约时间：
地址： 地址：