2011江苏造价员考试理论试题

2011江苏造价员考试理论试题（精选6篇）

篇1：2011江苏造价员考试理论试题

一．单项选择题（共40题，每题1分，共40分。每题的备选答案中，只有一个最符合题意。不选或选错不得分）

1.建设单位对原有建设项目重新进行总体设计，扩大建设规模后，当新增固定资产价值超过原有固定资产价值（）以上时，才算新建项目。A.1倍

B.2倍

C.3倍

D.4倍

2.土建工程的分部工程是按建筑工程的主要部位划分的，例如（）。A.砌筑工程 B.钢筋工程

C.地面工程

D.混凝土工程

3.工程建设程序中，不属于建设准备阶段的工作是()。

A.办理用地 B.初步设计

C.组织施工招标

D.委托建设监理

4.任何一项工程都有特定的用途、功能、规模、地理位置也各不相同，因此，对每一项工程的结构、造型、空间分割和内外装饰都有具体的要求，这体现了工程造价()特点。A.个别性 B.大额性

C.层次性

D.动态性

5.我国工程造价管理组织包含三大系统，该三大系统是指()。

A.国家行政管理系统、部门行政管理系统和地方行政管理系统

B.国家行政管理系统、行业协会管理系统和地方行政管理系统

C.行业协会管理系统、部门行政管理系统和企事业机构管理系统 D.政府行政管理系统、企事业机构管理系统和行业协会管理系统

6.在关于我国工程造价咨询企业管理规定中，下面正确的说法是（）。

A.工程造价咨询企业可不受业务范围限制承接工程造价咨询业务 B.工程造价咨询企业的资质等级具有永久性质

C.新开办的工程造价咨询企业可直接申请甲级工程造价咨询资质

D.工程造价咨询企业是接受委托对建设项目投资、工程造价确定与控制提供专业咨询服务的企业

7.建设单位领取施工许可证后因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期。申请延期的次数和每次延期的时限分别为（）。A.2次，每次不超过3个月

C.2次，每次不超过2个月

B.3次，每次不超过2个月 D.3次，每次不超过3个月

8.施工企业按规定为建筑材料、构配件质量检验试验所进行的试样制作、封样所发生的费用应列入（）。A.现场经费 B.研究试验费

C.企业检验试验费 D.按质论价费

9.已完产品保护发生的费用，应列入（）。A.措施项目费 B.其他项目费

C.分部分项工程费

D.企业管理费

10.根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，下列不属于国有资金投资的工程建设项目是（）。

A.各级财政预算资金的项目

B.使用对外借款或者企业担保所筹资金的项目

D.国家授权投资主体融资的项目

C.使用国家政策性贷款的项目

11.建设部制订的《建设工程质量保证金管理暂行办法》规定，由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣（交）工验收的，在承包人提交竣（交）工报告（）天后，工程自动进入缺陷责任期。A.14天 B.30天

C.60天

D.90天

12.主要为维护无行为能力或限制行为能力人的利益而设立的代理方式是（）。

A.委托代理

B.直接代理

C.法定代理

D.指定代理

13.建设工程设备购置费＝（）。

A.设备原价＋设备运杂费

B.设备原价＋设备采购费

C.设备原价＋设备保管费 D.设备原价＋设备保管费＋设备运杂费 14.下列（）属于工程建设其他费。

A.土地使用费

B.预备费 C.投资方向调节税 D.建设期贷款利息

15.我省规定，对于空间可利用的坡屋顶或顶楼的跃层，当净高超过2.1m部分的水平面积与标准层建筑面积相比达到（）以上时可以计算层数。A．50% B．20%

C.70%

D.30% 16.（）是工程建设定额中的基础性定额。

A.预算定额 B.概算定额

C.施工定额

D.概算指标

17.工程造价从业人员可以有下列行为（）。

A.同时在两个或者两个以上单位从业 B.在非实际从业单位注册 C.以个人名义承接建设工程造价业务 D.依法独立执行工程造价业务

18.某瓦工班组15人，砌1砖厚砖基础，基础埋深1.3m，8天完成108m的砌筑工程量，则砌筑砖基础的劳动定额是（）。A.0.9工日/m

333

B.0.9m/工日 C.1.17m/工日 D.1.17工日/m

19.注册造价工程师和建设工程造价员在非实际工作单位注册，县级以上地方人民政府建设行政主管部门应当责令其改正，并可以给予警告和对个人处以（）的罚款。A.5000元以上30000元以下

B.500元以上3000元以下

C.1000元以上3000元以下 D.300元以上1000元以下 20.预算定额的水平较施工定额的水平（）。

A.高 B.低

C.相同 D.不确定

21.在计算预算定额人工工日消耗量时，已知完成单位合格产品的基本用工为22工日，超运距用工为4工日，辅助用工为2工日，人工幅度差系数为12%，则预算定额中的人工工日消耗量为（）。A.24.64 工日

B.25.36工日

C.28工日

D.31.36工日

22.概算定额与预算定额的主要差别在于（）。

A.表达的主要内容

C.基本使用方法

B.表达的主要形式

D.综合扩大程度

23.工程量清单项目编码的 A．2011年1月1日

B．2010年11月1日

C．2010年12月1日 D．2010年10月1日

31.在“其他项目清单”中，招标人为可能发生的工程量变更而预留的金额为（）。

A．暂估价 B．预备费

C．基本预备费

D．暂列金额

32.对建筑结构和工艺较简单，工程量较小，分部分项较少的施工图预算宜采用（）。A.全面审查法 B.对比审查法 C.筛选审查法 D.标准预算审查法

33.合同中只有类似变更工程的价格，则非承包人原因的变更部分的价款调整应该（）。

A.按审价部门提出的价格调整 B.按发包人指定的价格调整 C.可参照类似变更工程的价格调整

D.由承包人或发包人提出适当的变更价格，经对方确认后调整

34.我省规定当工程量清单项目工程量的变化幅度超过（），且其影响分部分项工程费超过（）时，应由受益方在合同约定时间内向合同的另一方提出工程价款调整要求，由承包人提出增加部分的工程量或减少后剩余部分的工程量的综合单价调整意见，经发包人确认后作为结算的依据。

A.10%；1% C.15%；1%

B.10%；0.1% D.15%；0.1%

35.《建设工程施工合同（示范文本）》由协议书、通用条款、专用条款三部分组成，并附有三个附件：附件一是《承包人承揽工程项目一览表》、附件二是《发包人供应材料设备一览表》、附件三是（）。A.《工程合同价款支付约定书》 C.《工程进度控制条款》

B.《工程质量保修书》

D.《工程合同价款约定书》

36.在应用定额编制施工图预算时，如遇某分项工程的有关内容与定额子目不完全相同，但定额说明允许在规定的范围内调整使用的，应当采取的处理办法是（）。A.直接套用预算定额子目及其单价

C.换算套用预算定额子目及其单价

B.套用近似预算定额子目及其单价

D.套用补充预算定额子目及其单价

37.关于承包商提出的工期延误的索赔，下列正确的说法是（）。

A.属于业主的原因，只能延长工期，但不能给予费用补偿

B.属于工程师的原因，只能给予费用补偿，但不能延长工期 C.由于因战争、罢工，只能给予费用补偿，但不能延长工期 D.由于特殊恶劣的天气原因，只能延长工期，但不能给予费用补偿 38.法律地位由高到低的顺序是（）。

A.宪法→法律→行政法规→行政规章→地方性法规 B.宪法→法律→行政法规→地方性法规→行政规章 C.宪法→法律→地方性法规→行政法规→行政规章 D.法律→宪法→行政法规→地方性法规→行政规章

39.招标人向预先选择的若干家具备承担招标项目能力、资信良好的特定法人或其他组织发出投标邀请函，请他们参加投标竞争。邀请对象的数目以5—7家为宜，但不应少于（）。A.2家 B.3家

C.4家

D.5家

40.江苏省规定,危险作业意外伤害保险作为商业保险列入（）中。

A.规费

二.多项选择题（共20题，每题2分，共40分。每题的备选答案中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。不选答案或选了错误答案，本题不得分；若正确答案少选，每个选项得0.5分）

1.下列关于工程建设项目表述正确的是()。

A.单项工程是指具有独立的设计文件、在竣工后可以独立发挥效益或生产能力的独立工程

B.单位工程是指不能独立发挥生产能力，但具有独立设计的施工图纸和组织施工的工程 C.建设项目是指按一个总体设计进行建设施工的一个或几个单项工程的总体

D.钢筋工程属于土建工程的分部工程 E.管道工程属于安装工程的分部工程

2.周转性材料是指在施工过程中不是一次消耗完，而是多次使用、逐渐消耗、不断补充的材料。例如（）均属周转性材料。A,钢模板 D.砂石

C.预制构件模具

D.脚手架

E.钢筋

B.其他项目费用

C.措施项目费用

D.管理费

3.清单计价法的分部分项工程费包括（）。A.人工费 B.材料费 C.机械费

D.措施项目费 E.利润

4.下列费用中不属于人工单价组成内容的有()。

A.职工福利费

B.工会经费和职工教育经费 D.生产工人辅助工资

E.生产工人的退休金

C.现场管理人员工资

5.建筑材料预算价构成包括（）。

A.材料原价 B.采购保管费 C.二次搬运费 D.包装费 E.风险费

6.《江苏省建设工程造价管理办法》规定：建设工程施工合同应当对下列与工程造价有关的事项作出具体约定()：

A.合同价格类型及合同总价

B.工程进度款支付的方式、数额及时间

C.发包人供应的材料、设备价款的确定和抵扣方式 D.合同价款的调整因素、调整方法、调整程序 E.税金和规费的支付标准和方式

7.我省2009版费用定额规定，属于企业管理费的内容有（）。A.管理人员基本工资

D.企业检验试验费

B.固定资产使用费 E.社会保障费

C.已完工程及设备保护费

8.我省2009版费用定额规定，不属于建筑安装工程措施费的内容有()。

A.脚手架 B.非甲方所为四小时以内的临时停水停电费用

C.材料二次搬运费

D.施工排水、降水费

E施工现场办公费

9.我省规定，造价员发生（）的行为且情节严重的，由省级管理机构注销造价员资格证。

A.允许他人以自己名义从业或转借专用章 B.与当事人串通牟取不正当利益

C.本人从业行为过错给单位或当事人造成重大经济损失 D.从业单位变动后未按规定在30日内办理变更手续

E.超越资格等级从事工程造价业务

10.从事工程造价活动应当遵循()的原则，不得损害社会公共利益和他人的合法权益。A.公开透明 B.合法

C.公正

D.客观 E.诚实信用

11.工程量清单是指建设工程的（）的名称和相应数量等的明细清单。

A.分部分项项目、措施项目、其他项目

D.预留金 E.总承包服务费

B.规费项目

C.税金项目

12.设计概算的主要作用表现在()。

A.是编制建设项目投资计划、确定和控制建设项目投资的依据 B.是主管部门审批建设项目的主要依据

C.是衡量设计方案技术经济合理性和选择最佳设计方案的依据

D.是签订建设工程合同和贷款合同的依据 E.是落实和调整建设计划的依据

13.当分部分项工程量清单项目发生工程量变更时，其措施项目费中相应的（）工程量应调整。A.临时设施费

B.脚手架

C.砼模板及支架

D.生产工具用具使用费 E.施工排水、降水

14.我省规定实行工程量清单计价工程项目，不可竞争费包括()。

A.现场安全文明施工措施费

B.临时设施 D.企业管理费 E.利润

15.《江苏省建设工程造价管理办法》规定，发现有超过国家和省规定的额度及标准，()等行为的，应当及时将有关情况通报原项目审批或者核准部门。A.擅自变更设计图纸

D.提高建设标准

C.税金

B.擅自增加建设内容

C.扩大规模

E.调整设备型号和规格

16.根据建设工程价款结算暂行办法，关于工程预付款，下列说法错误的有（）。

A.原则上预付比例不低于合同金额的10%，不高于合同金额的30% B.重大工程项目按工程计划逐年预付 C.发包人与承包人签订合同后即可预付

D.在具备施工条件的前提下，发包人不按合同预付，如影响承包人施工，承包人可以停止施工

E.凡是没有签订合同或不具备施工条件的工程，发包人不得预付工程款，不得以预付款为名转移资金

17.2008版计价规范有关工程价款调整正确的表述是（）。

A.若施工中出现施工图纸（含设计变更）与工程量清单项目特征描述不符的，发、承包双方应按新的项目特征确定相应工程量清单的综合单价

B.因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，造成增加新的工程量清单项目，合同中有类似的综合单价，参照类似的确定综合单价

C.因非承包人原因引起的工程量增减，且工程量变化在合同约定幅度以外的，其综合单价应予以调整，但措施费不予调整

D.因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，引起措施项目发生变化，造 成施工方案变更，原措施费中已有的措施项目，该变化项目措施费不予调整 E.若施工期内市场价格波动超出一定幅度时，应按合同约定调整工程价款。18.法律关系的构成要素包括（）。

A.法律关系主体

B.法律关系客体 C.法律关系内容 D.立法机构 E.司法监督

19.根据我国《合同法》的规定，在使用格式条款合同时，由提供格式条款合同的一方当事人在合同中设定，但不具备法律效力的条款有（）。

A.限制自己责任且未提请对方注意 B.限制自己责任且已提请对方注意 C.加重对方责任

D.免除自己的责任 E.排除对方主要权利

20.具有下列情形之一的，人民法院应予支持（）。

A.承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的, 当事人要求确认建设工程施工合同无效的

B.建设工程施工合同中，未明确约定发包人收到竣工结算文件一定期限内不予以答复视为认可竣工结算文件，当事人要求按照竣工结算文件进行工程价款结算的 C.中标合同约定的工程价款低于成本价的，当事人要求确认建设工程施工合同无效的 D.建设工程竣工并验收合格后，承包人要求发包人支付工程价款，发包人对工程质量提出异议并要求对工程进行鉴定的

E.建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的,当事人要求确认建设工程施工合同无效的

篇2：2011江苏造价员考试理论试题

1、工程建设其他费除土地使用费用和与末来生产经营有关的费用外还包括：（）A、生产准备费

B、土地征用及迁移补偿费

C与项目建设有关的费用 D设备及工器具购置费

2、以设计阶段为重点进行全过程工程造价控制中其在技术设计阶段影响项目造价的可能性为：（）

A、10-15％B、20-35％C、75-95％ D、5-35％E、35-75％

3、中级造价员应聘于一个单位可从事多少万元人民币以下与其专业水平相符合的工程造价业务：（）

A、500 B、5000 C、1500 D、3500 ４、按照有关规定编制的初步设计总概算，经有关机构批准，即为控制拟建项目工程造价的（）。

A、最低限额 B、最终限额 C、最高限额 D、规定限额

5、工程造价咨询企业必须是依法取得《工程造价咨询企业资质证书》后才能从事工程造价咨询活动。其资质标准中规定不论甲级乙级企业出资人中注册造价工程师的人数和出资额均不得低于（）。

A、30、60 B、20、50 C、10、40 D、60、60

6、已知完成某一工序套劳动定额得到的基本用工12.5工日、超运距用工0.8、辅助用工1.05、人工幅差系数采用12%，该子目的预算定额人工工日消耗量应是多少工日？（）A、16.072 B、14.572 C、14.000 D、17.22

7、项目编码采用十二位阿拉伯数字表示，其中（）表示节顺序码。

A、一、二位 B、三、四位 C、五、六位 D十至十二位

8、在理解工程量清单的概念时，首先应注意到工程量清单是由（）提供的文件。

A、工程造价中介机构 B、工程招标代理机构C、招标人 D、投标人

9、（）是为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面的非工程实体项目。A、措施项目 B、零星工作项目 C、分部分项工程项目 D、其他项目

10、投资决策过程可进一步分为规划阶段、项目建议书阶段、可行性研究阶段、评审阶段。由于不同阶段所具备的条件和掌握的资料不同，因而投资估算的准确程度也不同，在正常情况下可行性研究阶段的投资估算误差率在（）。

A、±30% B、±20% C、±10% D、±10%以内

11、工程量清单漏项或设计变更引起新的工程量清单项目，其相应综合单价由承包人提出，经（）确认后作为结算依据。

A、造价咨询机构 B、发包人C、造价管理部门 D、投标人

12、实行工程量清单报价宜采用（）合同，承发包双方必须在合同专用条款内约定风险范围和风险费用的计算方法。

A、固定总价 B、固定单价 C、成本加酬金 D、可调价格

13、在约定风险范围时，（）不应包括在承包人的风险范围内，价款调整方法应当在专用条款内约定。

Ａ、自然灾害

B、不可预见性灾害

C、设计变更及施工条件变更

D、政策性调整

14、发包人要求承包人完成的合同外发生的用工等，需经发包方现场工程师签字认可后实施，费用按照（）计价。

A、分部分项工程项目 B、措施项目 C、零星项目 D、其他项目

15、规范中挖基础土方工程量，按设计图示尺寸以（）计算。A、基础底面积乘以挖土深度

B、基坑底面积乘以挖土深度

C、基础垫层底面积乘以挖土深度D、基础垫层底面积加工作面乘以挖土深度

二、多项选择选题：

1、建设工程是指建造新的或改造原有的固定资产。他的全部工作包括：（）A、建设项目的预备、筹建、设备购置B、生产大修理、购进施工机械 C、勘察设计、试车调试D、建筑安装、E、竣工投产

2、按建设工程投资用途分为生产性建设项目的有（）：

A、运输工程项目B、能源工程项目C、物质文化生活需要的项目D、工业工程项目E农田水利工程项目等

3、由建设行政主管部门根据合理的施工组织设计，按照正常施工条件下制定的，生产一个规定计量单位工程合格产品所需（）的社会平均消耗量，称为消耗量定额。

A、人工 B、材料

C、机械台班 D、管理费E、利润

4、咨询业作为一个产业的形成，是技术进步和社会经济发展的结果。在国民经济产业分类中属于（B），并具有（CE）社会功能。

A、第一产业 B、第三产业 C、服务和引导功能 D、指导和引导功能E、联系功能

5、我国工料单价法的建筑安装工程造价由直接工程费、间接费、利润和税金构成。其中直接工程费包括（）。

A、人工费和材料费 B、施工机械使用费C、临时设施费和现场管理体费D、企业管理费E、其他直接费

6、临时设施费用内容包括（）等费用。

A、临时设施的搭设B、照明设施的搭设C、临时设施的维修 D、临时设施的拆除E、摊销

7、工程建设定额包括多种类定额，可以按照不同的原则和方法对它进行科学的分类。其按适用目的分可分为（）等。

A、建筑工程定额B、建筑安装工程费用定额

C、设备安装工程定额、工器具定额 D、工程建设其他费用定额 E、施工定额

8、《建设工程工程量清单计价规范》的特点主要包括方面有（）。

A、强制性 B、竞争性 C、合理性 D、实用性 E、通用性

9、由建设行政主管部门根据合理的施工组织设计，按照正常施工条件下制定的，生产一个规定计量单位工程合格产品所需（）的社会平均消耗量，称为消耗量定额。

A、人工 B、材料 C、机械台班 D、管理费 E、利润

10、不可竞争费用有（）。

A、现场安全文明施工措施费B、临时设施费、二次搬运费C、工程定额测定费D、安全生产监督费

E、劳动保险费

11、工程量清单应采用统一格式。由封面、（）、（）、分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单、零星项目清单、（）组成。

A、填表须知B、总说明 C、分部分项工程量清单综合单价分析表 D、甲供材料表Ｅ、综合费用计算表

12、综合单价应包括人工费、材料费、机械费、（），并考虑风险因素。

A、材料购置费 B、利润 C、税金 D、管理费 Ｅ、其他项目费

13、工程造价管理是（）的保障。

A、合理确定工程造价B、有效控制工程造价C、提高投资效益Ｄ、建筑安装费用 Ｅ、工程建设其他费用

14、当分部分项工程量清单项目发生工程量变更时，其措施项目费用中相应的（）工程量应调整。

A、机械 B、模板 C、人工 D、脚手架 Ｅ、材料

15、我国的法律形式具体包括：（）

Ａ、主管部门的文件Ｂ、行政法规

Ｃ、宪法、法律 Ｄ、地方性法规 Ｅ、行政规章

16、合同法规定：当事人订立合同有（E）种形式，其书面形式包括：（）

Ａ、五

Ｂ、合同书 Ｃ、信件 Ｄ、数据电文等 Ｅ、三

17、《中华人民共和国担保法》中规定的担保方式有：（）

Ａ、保证 Ｂ、书面Ｃ、抵押和质押 Ｄ、留置和定金 Ｅ、口头

18、施工中发现地下障碍物影响施工时，承包人应于几小时内什么形式通知发包人（）。

Ａ、４ Ｂ、电文 Ｃ、８ Ｄ、书面 Ｅ、随意形式

19、施工合同中的索赔及其争议的处理方法有（）

Ａ、协商谈判Ｂ、中间人谈判 Ｃ、邀请中间人调解Ｄ、向仲裁机构申请仲裁 Ｅ、行政机关裁决

20、目前工程造价管理工作所需的意识（）。

A、创新意识 B、服务意识 C、自主意识D、管理意识E、指导意识 CEBCD ACCAC BBCCC

ACDE ABDE ABC BCE ABCE ACDE ABCD ABCD ABC ACDE

ABD BD ABC BD BCDE BCD ACD

CD ACD AB

第一章 建设工程造价概论

1、（a c）建设工程是指建造新的或改造原有的固定资产。

2、建设工程分类有多种形式，按建设用途可分为（）。A、生产性建设项目

B、新建项目

C、非生产性建设项目

D、扩建项目

E、改建项目

3、某新建工厂建设项目的生产车间应看作是一个（b）A、分部分项工程

B、单项工程

C、分项工程

D、单位工程

4、（）无论是政府投资还是企业投资在建设准备阶段都分为施工图设计和审查、办理用地、招标等程序。

5、施工图设计和审查属于建设项目的（b）阶段。A、建设前期阶段

B、建设准备阶段

C、建设施工阶段

D、竣工验收阶段

6、（）建设单位应当自领取施工许可证之日起三个月内组织开工。因故不能按期开工的，建设单位应当在期满前向发证机关说明理由，申请延期。延期以三次为限，每次不超过三个月。

7、工程造价的含义之一是指建设一项工程预期开支或实际开支的全部固定资产投资费用，这是对应于（d）而言的。

A、承包人

B、承发包双方

C、建设单位

D、投资和项目法人

8、设计变更、材料、设备价格、工资标准以及取费费率的调整，贷款利率、汇率的变化，都必然会影响到工程造价的变动，这体现了工程造价的（c）。A、大额性

B、个别性 C、动态性

D、层次性

9、工程造价作为项目决策的依据与项目筹集资金的依据体现了工程造价的（a）职能。A、预测职能

B、控制职能

C、评价职能

D、调控职能

10、（）我国工程造价管理体制改革的最终目标是逐步实行工程量清单计价。

11、工程造价管理组织包含以下系统（abc）。A.政府行政管理系统

B.企、事业机构管理系统 C.行业协会管理系统

D.业主机构管理系统 E.承包商管理系统

12、（）建设工程的投资费用管理，属于工程价格管理范畴。

13、（）工程造价合理确定是控制工程造价的前提和先决条件。

14、将系统和控制论的研究成果应用于建设工程造价管理，以尽可能地减少或避免工程造价目标值与实际值的偏离，属于（c）。A、合理设置工程造价控制目标

B、以设计阶段为重点进行全过程工程造价控制 C、采取主动控制措施

D、技术与经济相结合是控制工程造价最有效的手段

15、不属于工程造价咨询及咨询业的社会功能的是（c）。A、服务功能

B、引导功能 C、评价功能

D、联系功能

16、（）工程造价咨询企业从事工程造价咨询活动，应当遵循独立、客观、公正、诚实信用的原则，不得损害社会公共利益和他人的合法权益。

17、（）申请甲级工程造价咨询企业资质须取得乙级工程造价咨询企业资质证书满2年。

18、（）工程造价咨询企业可以将承接的造价业务转包给社会个人。

19、（）参加继续教育是造价工程师的权利，也是其义务。20、（）造价员须每两年参加不少于30小时继续教育。5

第二章 工程造价构成

1、（）建设项目费用就是工程造价。

2、建设单位管理费属于（c）部分内容。

A、建筑安装工程费用

B、设备及工器具购置费 C、工程建设其他费用

D、预备费

3、（）经营性项目铺底流动资金是建设项目总造价的一部分。

4、我省09费用定额规定，（b）不属于规费项目。

A.工程排污费

B.安全文明施工措施费

C.社会保障费

D.住房公积金

5、采用工程量清单计价，规费计取的基数是（d）。A.分部分项工程费

B.人工费

C.人工费＋机械费

D.分部分项工程费＋措施项目费＋其他项目费

6、清单计价法的材料预算价构成包括（abde）。

A.材料原价

B.采购保管费

C.二次搬运费

D.包装费

E.风险费

7、根据我省09费用定额规定，（bcde）属于措施项目费的内容。

A.环境保护费

B.现场安全文明施工措施费 C.地上、地下设施，建筑物的临时保护设施费

D.冬雨季施工增加费 E、已完工程及设备保护费

8、材料采购保管费包括（acde）。

A.采购费

B 场外运输费

C.工地保管费

D.仓储损耗

E.仓储费

9、清单计价法的施工机械费构成包括（abcd）。

A.折旧费

B.大修理费

C.人工费

D.燃料动力费

E.管理费

10、现场安全文明施工措施费不包括（b）。

A.施工现场安全

B.建筑安全监督管理

C.文明施工

D.环境保护及职工健康生活

11、其他项目包括（abcd）。

A、暂列金额

B、计日工

C、总承包服务费

D、暂估价

E、预留金

12、（）企业检验试验费是指施工企业按规定进行建筑材料、构配件等试样的制作、封样和其他为保证工程质量进行的材料检验试验工作所发生的费用。

13、（）暂列金额是指招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的款项，用于施工合同签订时尚未明确或不可预见的所需材料、设备和服务的采购、施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整及发生的索赔、现场签证确认等费用及专业工程的金额。

14、关税的计税基础为（b）

A.货价（FOB）

B.货价（FOB）+国际运费+运输保险费 C.货价（FOB）+国际运费

D.货价（FOB）+运输保险费

15、设备运杂费由下列各项构成（abcd）A运费和装卸费

B包装费

C设备供销部门的手续费

D采购与仓库保管费

E运输保险费

16、（c）不属于与建设项目有关的其他费用。A 建设单位管理费

B工程监理费 C 生产准备费

D工程保险费 6

第三章 工程造价计价依据

1、（）定额是计划经济的产物，是与市场经济相悖的体制改革对象。

2、以下表述中正确的有（abcd）。

A 在工程建设中，定额具有节约社会劳动和提高生产效率的作用。B 定额有利于建筑市场公平竞争。C 定额是对市场行为的规范。

D 工程建设定额有利于完善市场的信息系统。E 定额有利于企业形成自主报价。

3、随着科学技术水平和管理水平的提高，社会生产力的水平也必然会提高。原有定额不能使用生产发展时，定额授权部门根据新的情况对定额进行修订和补充。这体现了定额的（d）。

A.真实性

B 系统性

C.稳定性

D.时效性

4、工程建设定额按使用范围可分为（abce）A 施工定额

B 预算定额 C 概算定额

D 费用定额 E投资估算指标。

5、（）预算定额的项目划分很细，是工程建设定额中分项最细、定额子目最多的一种定额，也是工程建设定额中的基础性定额。

6、（）施工定额是企业定额，它反映了企业的施工水平。

7、施工定额的作用表现在（abcd）。A.是企业计划管理的依据。

B.是组织和指挥施工生产的有效工具。C.是计算工人劳动报酬的依据。

D.是编制施工预算、加强企业成本管理的基础。E.是工程价款结算的依据。

8、（）施工定额是衡量工人劳动数量和质量，提供成果和效益标准。

9、（）施工定额的水平直接反映劳动生产率水平，反映劳动和物质消耗水平。施工定额水平和劳动生产率水平变动方向一致，与劳动和物质消耗水平变动方向相反。

10、不属于劳动定额表现形式的是（d）

A 时间定额

B产量定额

C工时定额

D人工定额

11、（）时间定额与产量定额互为倒数关系。

12、时间定额包括（abce）

A工作时间

B辅助工作时间

C准备与结束工作时间

D 等待时间

E不可避免的中断时间。

13、某砌砖班组有12名工人，砌筑某办公楼1.5砖混水外墙需8天完成，砌砖墙的时间定额为1.25工日/m3，该班组完成的砌筑工程量是（b）。

33A.80m

B.76.8m C.115.2m

3D.120 m3

14、某瓦工班组20人，砌1砖厚砖基础，基础埋深1.3m，5天完成89m3的砌筑工程量，砌筑砖基础的时间定额是（d）。A.0.89工日/mB.1.12m3/工日 C.0.89m3/工日

D.1.12工日/m3

15、（）材料消耗定量=材料的净耗量+材料的损耗量，而材料损耗率=材料损耗量/材料净 耗量×100%

16、预算定额水平以绝大多数施工单位的施工水平定额为基础，贯彻的是预算定额编制原则中的（d）。

A按社会平均先进水平确定预算定额的原则

B简明实用的原则

C坚持统一性和差别性相结合的原则

D按社会平均水平确定预算定额的原则

17、（）预算定额中人工工日消耗量是指在正常施工条件下，生产单位合格产品所必需消耗的人工工日数量，是由分项工程所综合的各个工序劳动定额包括的基本用工、辅助用工两部分组成的。

18、某砌筑工程，工程量为10m3，每m3砌体需要基本用工0.85工日，辅助用工和超运距用工分别是基本用工的25%和15%，人工幅度差系数为10%，则该砌筑工程的人工工日消耗量是（a）工日。

A 13.09

B 15.58

C 12.75

D 12.96

19、（）砂浆、混凝土搅拌机由于按小组配用，以小组产量计算机械台班产量，不另增加机械幅度差。

20、概算定额的作用(abcd)A是编制概算的依据。B是设计方案比较的依据。

C是编制概算指标和投资估算指标的依据。D 实行工程总承包时，可作为投标报价参考。E 编制施工组织设计的依据。

21、（）工程量清单由招标人或受其委托工程造价咨询人编制。

22、工程量清单是工程量清单计价的基础，其作用主要表现为（acde）。

A 是编制工程预算或招标人编制控制价的依据

B 是供投标者报价的参考工程量

C 是确定和调整合同价款的依据

D 是计算工程量以及支付工程款的依据

E 是办理工程结算和工程索赔的依据

23、（）08计价规范包括正文和附录两部分，二者具有同等效力。

24、（）全部使用国有资金投资或国有资金投资为主的工程建设项目，必须采用工程量清单计价。

25、工程量清单计价的意义在于（abec）。A 提供一个平等的竞争条件。

B 满足市场经济条件下竞争的需要。

C 有利于提高工程计价效率，能真正实现快速报价。

D 建设行政主管部门调解工程造价纠纷、合理确定工程造价的依据。E 有利于业主对投资的控制。

第四章 工程造价编制与确定

1、投资决策过程可进一步分为规划阶段、项目建议书阶段、可行性研究阶段、评审阶段。由于不同阶段所具备的条件和掌握的资料不同，因而投资估算的准确程度也不同，在正常情况下可行性研究阶段的投资估算误差率在（c）

A、±30%

B、±20%

C、±10%

D、±10%以内

2、建设项目投资决策过程可分为（abde）几个阶段。

A.项目规划阶段

B.可行性研究阶段

C.项目后评价阶段

D.项目评审阶段

E.项目建议书阶段

3、（）投资估算已经批准，在一般情况下不得随意突破。

4、某项目中建筑安装工程费用560万元，设备工器具购置费用为330万元，工程建设其他费用为133万元，基本预备费为102万元，建设期贷款利息59万元，涨价预备费为55万元，则静态投资为（b）万元。

A..1023

B.1125

C.1180

D.1239

5、固定资产动态投资包括（bcd）。

A． 建筑安装工程费

B.涨价预备费

C.投资方向调节税 D.贷款利息

E.设备及工器具购置费

6、（）生产经营性项目铺底流动资金是指生产经营性项目,为保证生产和经营正常进行，按其所需流动资金的20％作为铺底流动资金计入建设项目总概算。

7、（）经批准的建设项目设计总概算的投资额，是该工程建设投资的最高限额。

8、（）施工图预算是考核工程成本、确定工程造价的主要依据。

9、施工图预算的作用（bcde）。

A.施工图预算是签订建设工程合同和贷款合同的依据。B.施工图预算是编制投标文件、签订承发包合同的依据。C.施工图预算是工程价款结算的主要依据。

D.施工图预算是落实或调整建设计划的依据。E.施工图预算是施工企业编制施工计划的依据。

10、施工图预算的编制依据是（bcd）。A.《建设工程工程量清单计价规范》 B.施工图纸及说明书和标准图集。C.适用的预算定额或专业工程计价表。D.施工组织的设计或施工方案。E.承包合同文件。

11、工程量计算规则包括下列内容（abcd）。A.工程量的项目划分

B.工程量的计算内容 C.工程量计算范围

D.工程量计算公式 E.工程量的大小

12、施工图预算编制方法有（ad）。

A.单价法

B.工程量清单单价法 C.计价表单价法

D.实物量法 E.定额法

13、（）08计价规范规定同一招标工程的项目编码不得有重码。

14、（）编制工程量清单出现录A、附录B、附录C、附录D、附录E、附录F中未包括的项目，编制人应当补充，并报市级或行业工程造价管理机构备案。

15、（）08计价规范中“安全文明施工”措施项目内容包含“文明施工”、“安全施工”、“环境保护”三项。16、08规范“通用措施项目一览表”中，增加了（abcd）项目 A.材料与设备检验试验

B.赶工措施

C.工程按质论价

D.特殊条件下施工增加 E.脚手架

17、措施项目清单的编制依据（a bce）。

A.拟建工程的施工组织设计

B.拟建工程的施工技术方案 C.与拟建工程相关的工程施工规范和工程验收规范

D.投标文件 E.设计文件

18、其它项目清单宜按照下列内容列项，有（abcd）。A.暂列金额

B.暂估价

C.计工日

D.总承包服务费 E.现场安全文明施工措施费

19、（）暂列金额不宜超过分部分项工程费的10%。20、我省执行08计价规范（苏建价[2009]40号），对规费项目清单规定，应按照（abce）内容列项。

A.工程排污费

B.社会保障费

C.住房公积金

D.危险作业意外伤害保险 E.安全生产监督管理费

21、（）全面审查法适用于工程量较大、结构和工艺较复杂的工程。

22、（）招标控制价是招标人对招标工程的最高限价。

23、（）当国有资金投资建设项目招标控制价超过批准的概算，招标人应当将其报原概算审批部门审核。

24、下列属于招标控制价的编制依据是（）。A.08计价规范

B.国家或省级、行业建设主管部门颁布的计价定额和计价办法 C.建设工程设计文件及相关资料 D.建设工程投资估算

25、招标人应当在招标控制价发给投标人的（c）内，将招标控制价有关资料报送工程所在地造价管理机构备案。

A.5天

B.5个工作日

C.3天

D.3个工作日

26、（）招标控制价可以由招标人编制，也可由受其委托的造价咨询人编写。

27、（）招标文件中提供了暂估单价的材料，可以不按暂估的单价计入综合单价。

28、（）不平衡报价是指一个工程项目的投标报价，在总价基本确定后，如何调整内部各个项目的报价，以使其不提高总价、不影响中标，又能在结算时得到更理想的经济效益。

29、不平衡报价法又称（a）。

A.前重后轻法

B.前轻后重法

C.突然降价法

D.增加建议法 30、工程竣工结算方式分为（abc）。

A.单位工程竣工结算

B.单项工程竣工结算 C.建设项目竣工总结算

D.分项工程竣工结算 E.单体工程竣工结算

31、（）工程完工后，发、承包双方应在一个月内办理工程竣工结算。

32、（）承包人应在合同约定时间内编制完成竣工结算书，并在提交竣工验收报告后一周 内递交给发包人。

33、建设工期在12个月以内的小型建设项目适合采用（b）结算方式。A.按月结算

B.竣工后一次结算 C.分段结算

D.其它结算方式

34、某土建工程实行按月结算和采用公式法结算预付备料款，施工合同总额为750万元，主要材料金额的比重为60％，预付备料款为20％，当累计结算工程款为（d）时，开始扣回备料款。

A.300万元

B.450万元

C.600万元

D.500万元

35、包工包料的预付款应按合同约定拨付，原则上预付比例不低于合同金额的（c），不高于合同全额的（）。

A.10％，20％

B.20％，30％

C.10％，30％

D.15％，25％

36、（）招标时现浇砼构件项目特征描述砼强度为C20，但施工中发包人变更为砼强度等级为C30，这时应该重新确定综合单价。

37、合同中没有适用或类似变更工程的价格，则变更部分的价款调整应该（d）。A.按审价部门提出的价格调整

B.按发包人指定的价格调整 C.按设计部门提出的价格调整

D.由承包人提出综合单价，经发包方确认后执行

38、（）根据确认的竣工结算报告，承包人向发包人申请支付工程竣工结算款。发包人应在收到承包人申请后两周内支付结算款。

39、（）发包人在接到承包人返还保证金申请后14日内不予答复，经催告后14日内仍不予答复，视同认可承包人的返还保证金申请。

40、全部使用或者部分使用政府投资的建设项目，按工程价款结算总额的（a）的比例计算保留金。

A.5%

B.2%

C.3%

D.10%

41、（）承发包双方发生工程造价合同纠纷时，在经合同约定的仲裁机构仲裁后，可以再向人民法院起诉。

42、竣工决算由（abcd）组成。

A.竣工决算报告说明书

B.竣工工程平面示意图 C.竣工决算报表

D.工程造价比较分析 E.工程竣工图纸

43、（）地方级基本建设项目竣工财务决算由上一级财政部门审批。

第五章 建设工程施工合同

1、下列哪项不是《施工合同文本》的组成部分。（abc）A.协议书

B.通用条款 C.专用条款

D.工程量清单

2、施工合同文件正确的解释顺序是（c）。

A.施工合同协议书；施工合同专用条款；施工合同通用条款；工程量清单；工程报价单或预算书。

B.施工合同协议书；中标通知书；施工合同通用条款；施工合同专用条款；工程量清单。C.施工合同协议书；中标通知书；施工合同专用条款；施工合同通用条款；工程量清单。D.施工合同协议书；中标通知书；投标书及其附件；施工合同专用条款；施工合同通用条款。

3、（）工程师是指监理单位委派施工现场的监理人员。

4、因工程师指令错误发生的追加合同价款和给承包人造成的损失由（c）承担。A.承包人

B.监理单位

C.发包人

D发包人和监理单位共同

5、发包人供应的材料设备与约定不符时应按（abcd）情况在专用条款中约定进行处理。

A.材料设备单价与约定不符时，由发包人承担所有差价。

B.材料设备品种、规格、型号、数量、质量等级与一览表约定不符时，承包人可以拒绝接收保管，由发包人运出施工场地并重新采购。

C.发包人供应材料的规格、型号与一览表约定不符时，承包人可以代为调剂串换，发包人承担相应的费用。

D.到货地点与一览表约定不符时，发包人负责运至一览表约定的地点。

E.到货时间早于一览表约定时间，承包人承担因此发生的保管费用；到货时间迟于一览表的约定时间，由发包人承担由此造成的承包人损失，工期延误，相应顺延工期。

6、工程师不能按时参加验收，须在验收前（a）小时向承包人提出书面延期要求，延期不能超过（）小时。

A.24小时，48小时

B.24小时，24小时 C.48小时，48小时

D.48小时，24小时

7、工程合同计价方式（abc）

A.固定价格合同

B.可调价格合同 C.成本加酬金合同

D.总价合同 E.单价合同

8、（）当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据。

9、（）工程量清单计价的工程，必须采用单价合同。

10、在某工程土方开挖过程发下古建筑遗址，经文物部门勘察，须进行保护处理，由此增加费用由（d），工期（）。

A.发包人、不顺延

B.承包人、顺延

C.承包人、不顺延

D.发包人、顺延

11、（）施工合同的监督管理仅指各级工商行政管理机关、建设行政主管机关、金融机构对施工合同的监督管理。

12、因百年未遇的暴雨，导致在建工程基坑坍塌，由此产生的工程修复费用和工期延误如何处理。（d）

A.发包人承担、不顺延

B.承包人承担、顺延

C.承包人承担、不顺延

D.发包人承担、顺延

13、（）因百年未遇的暴雨，导致承包商机械设备损坏，由此产生的修复费用由发包人承担。

14、（）因不可抗力导致某项工作延期，则承包商有权获得工期补偿。

15、索赔证据应具备（abcd）。

A.真实性

B.关联性 C.及时性

D.可靠性 E.独立性

16、发生索赔时，不属于解决索赔的处理方式的是（d）。A.协商解决

B.邀请中间人调解 C.向仲裁机构申请仲裁

D.向人民法院提起诉讼

17、（）费用索赔以赔偿或补偿实际损失为原则，直接损失可以赔偿，而间接损失无法补偿。13 第六章工程建设法律基本知识

1、我国法律的表现形式有（abcd）A.宪法

B.法律

C.行政法规

D.地方性法规

E.部门行政规章

2、甲乙双方就借款事宜签订了相关协议，明确了双方的权利和义务，则甲乙是该法律关系的（a）。

A.主体

B.客体

C.内容

D.法人

3、法人是具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的（c）。

A.自然人

B.公民

C.组织

D.法定代表人

4、（）甲乙双方就专利权转让达成了相关协议，在此法律关系中，专利权为法律关系的客体。

5、法律责任具有下列特征（abc）。

A.法律责任具有强制性

B.法律责任是由法律明文规定的 C.法律责任是不履行法定义务的后果

D.法律责任可以由法官认定 E.法律责任具有义务性

6、法律责任的类别包括（abcd）。

A.行政法律责任

B.民事法律责任

C.刑事法律责任

D.经济法律责任

E.社会法律责任

7、法律责任追究的原则（abce d）。

A.责任法定原则

B.责任自负原则

C.违法行为与法律责任相适应原则

D.责任平等原则

E.重在教育原则

8、下列工程承发包模式，（c）适用于简单、明确的常规性工程和一些专业性较强的工业建筑工程。

A.平行承发包

B.设计或施工总分包 C.设计施工一揽子承包

D.工程项目总承包管理

9、（）国有投资项目必须实行工程监理。

10、（）《招投标法》规定招标方式分为公开招标和非公开招标两种。

11、（）邀请招标邀请对象的数目以5-7家为宜，但不应少于3家。

12、招标投标阶段的主要工作内容包括（ABCD）A.发布招标公告

B.资格预审

C.编制招标文件

D.标前会议

E.开标

13、（）评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数约5人以上单数，其中招标人以外的专家不得少于成员总数的三分之二。

14、（）中标通知书发出后30天内，双方应按照招标文件和投标文件订立书面合同，不得作实质性修改。

15、（）成片开发的住宅小区项目因非国有投资项目，不需要进行招标。

16、（）建设工程交易招投标中心的工作人员可以作为评标委员会成员参加评标工作。

17、合同法的基本原则是（acdE）。

A.平等、自愿原则

B.权利与义务相统一的原则 C.遵守法律、维护社会公共利益的原则

D.公平、诚实信用原则 E.依法成立的合同对当事人具有约束力的原则

18、下列合同形式属于书面形式的有（abcd）。A.合同书

B.电子邮件 C.信件

D.传真 E.口头约定

19、合同内容中的标的是（bde）。A.合同内容

B.合同法律关系客体

C.合同主体

D.权利义务指向的对象

E.合同的核心 20、（）对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款一方的解释。格式条款和非格式条款不一致的，应当采用格式条款。

21、对格式合同条款有两种以上解释的，应当作出（b）。A.按照通常理解予以解释

B.不利于提供格式条款一方的解释 C.该条款无效

D.有利于提供格式条款一方的解释

22、（）合同成立则一定生效。

23、甲方致函乙方，欲订购1000套女士西服，并提供规格、单价，询问乙方是否同意，同月同日，乙方也致函甲方，表示现有1000套女士西服，提供规格、单价，询问甲方是否接受。双方收信后均未给对方回复，数月后，乙方向甲方发货，甲拒绝收货，付款。本案中，双方关系是（b）。

A.合同关系成立 B.合同关系未成立 C.合同关系成立且生效 D.合同关系成立不生效

24、属于无效合同的情况包括（acd）。

A.一切以欺诈的手段订立合同损害对方当事人的利益 B.以不合理的低价将破产企业的财产卖给他人 C.合同标的实现损害社会公共利益 D 与对方恶意串通损害第三人利益

25、深夜，急于分娩的孕妇万某在丈夫的搀扶下准备乘出租车去医院，司机要求其支付相当于正常乘车费10倍的车费。万某的丈夫考虑到情况紧急，只好答应。双方达成的合同是（a）。

A.可撤销合同，理由是显失公平

B.可撤销合同，理由是乘人之危

C.无效合同，理由是受欺诈

D.无效合同，理由是受胁迫

26、（）当事人订立的合同被确认无效或者被撤销后，表明当事人的权利和义务的全部结束。

27、合同的变更是指合同依法成立后，在尚未履行或未完全履行时，当事人双方依法经过协商，对合同的（b）进行修订或调整所达成的协议。A.形式

B.内容 C.主体

D.客体

28、（）甲乙双方签订二手房买卖合同，必须经房屋管理机构登记生效后才能生效。

29、《合同法》规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，应当予以赔偿。损失赔偿额应为（a）。A.相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益

B.等于因违约所造成的损失

C.等于合同履行后可以获得的利益

D.原则上应超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失

30、不属于当事人承担违约责任的方式的是（d）。A.继续履行合同

B.采取补救措施 C.赔偿损失

D.赔礼道歉

31、（）合同违约一方在支付违约金后，如违约金低于造成的损失的，还需支付赔偿金。

32、（）合同法规定，当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金。

33、担保法规定的担保方式有以下几种（abce）。A.保证

B.抵押

C.质押

D.处置

E.定金

34、（）公办高等院校可以作为合同债务的保证人。

35、（）给付定金的一方不履行约定的义务的，无权要求返还定金；收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。

36、下列不属于代理种类的是（b）。A.委托代理

B.表见代理 C.法定代理

篇3：2011江苏造价员考试理论试题

初中毕业学业考试 (以下简称“中考”) 是义务教育阶段的学业终结性考试, 其考试结果是衡量学生是否达到初中毕业标准的主要依据之一, 也是高中阶段学校招生的重要依据之一。江苏省13市近三年 (2008～2010年) 中考英语命题者能把握新课程的评价理念, 注意内容和形式的变化, 使中考有效地发挥了学业考试的导向作用, 体现了评价促进学生发展的功能, 命题较好地体现了基础性、发展性、导向性、科学性和开放性等原则。本文试图以该省13市近三年的39份中考英语试卷为资料, 探讨试卷在结构、分值和题型设计等方面的特点、存在的不足以及对今后中考复习的参考与启示。

二、命题特点分析

(一) 从试卷结构、分值看试题的考查特点

表1反映了近三年江苏省各地中考英语试卷的题型结构及分值设置。我们可以看出, 考查语言技能的试题占绝对优势。在39份试卷中, 除了徐州市2008年没有将口试计入总分, 宿迁市2008年“口语与听力”由各县、区级单独评价, 南通市2008年没有考查听力以外, 其余36份试卷都包含了听说技能 (江苏省自2009年起中考英语“听力与口语”考试以“人机对话”方式进行全省统一考试, 本文一并归入分析) 、知识运用、阅读理解和书面表达四个部分。这四个部分考查的题型, 除了“知识运用”一项是以考查语言基础知识为主的以外, 其余三项分别对考生的听、说、读、写的单项或者综合技能进行考查。需要指出的是, “知识运用”部分也不是孤立地考查考生对语言知识的记忆, 而是通过语境或语篇考查考生对语言知识的理解和运用, 江苏省近三年中考英语试卷对语言技能的倾斜无疑为语言能力的考查提供了广阔的空间。

表1还表明:考查考生综合语言运用能力的试题分值高、比例大。在39份中考试卷中, 除了宿迁市2008年“口语与听力”由各县、区单独计分考核外, 在统计的其余38份试卷中, 南京、常州、镇江、徐州4地的12份试卷总分为120分;苏州、无锡2地的6份试卷总分为130分;其余7地 (宿迁市2008年中考卷除外) 的20份试卷总分为150分。其中考查语言能力的试题分数在120分、130分、150分的试卷中所占的分值分别在60～71分、70～80分、65～90分之间, 所占的最大比例分别为59.17%、61.54%和60.00%, 这再次表明, 江苏省13市近三年中考英语试题具有重视考查考生综合语言运用能力的命题特点。

(二) 从命题方式变革看试题的考查特点

《英语课程标准 (实验稿) 》 (以下简称“课标”) 明确指出:“终结性评价要注重考查学生综合语言运用能力。”近三年江苏省各地中考英语命题较好地实践了“课标”的这一评价原则。从命题形式上看, 命题始终坚持“稳中求变、变中求新”, 不仅沿用了单项选择、完形填空和阅读理解等传统题型, 还积极向高考命题学习, 大胆尝试将听说结合、读写结合等两种以上技能结合起来考查综合能力的新题型。

1. 听说结合题

从2009年开始, 江苏省对“听力与口语”命题进行重大改革, 以人机对话方式进行了全省统一的“听说合一”的自动化考试。江苏省13市在以“人机对话”方式考试的同时, 也积极探索听说题型的改革。例如, 口语考试摒弃了沿用多年的、孤立的、句子层面的“回答问题”, 增加了形象直观、信息量丰富的语段层面的听对话选择图片 (回答问题) 、听对话回答问题等新题型。在实际生活中, 听说活动是紧密相连的, 实施“听说合一”的考查方式能有效避免以往将“口语、听力”人为割裂、分别计分而导致测试脱离生活、为考试而考试的弊端。所设试题从语言运用的实际需要出发, 综合考查听说两种技能, 体现了技能考查的综合性, 测试的结果更加真实可信。新题型提供了较为丰富的语境, 体现了考查考生在一定语境下听力理解与口头表达相结合, 针对所听内容获取、理解并概括相关信息的综合语言运用能力的特点。

2. 读写结合题

(注:本表中“短文填空”不含以间接考查口语为目的的对话填空题。)

近三年, 江苏省各地中考英语试卷中涉及读写结合的试题较多, 题型比较丰富。这类题型能有效地将阅读和写作两种技能结合起来, 不仅要求考生读懂所提供的阅读篇章, 而且能在读完后根据相关要求完成特定的读写任务。读写结合的题型主要有三类:阅读与表达、任务型阅读和短文填空。命题者在命制试题时, 不仅通过单项选择来考查考生语言基础知识或阅读技能的掌握情况, 而且适度地将书面表达引入, 要求考生在语篇中完成包括提炼和概括信息等在内的特定任务。

三、存在问题及命题建议

总体而言, 近三年江苏省13市中考英语试卷遵循了“课标”的评价要求, 在考查考生基础知识和基本技能的同时, 突出考查了考生在具体情境中运用所学知识与技能的能力, 尤其考查了考生运用英语获取信息、处理信息、分析和解决问题的能力。但是, 有一些试题难以实现以上评价理念, 部分试题的命制还有进一步优化的空间。

(一) 考查语言形式的记忆而非语言运用能力

例:Simon is______to make us all______.

A.enough funny;laugh

B.funny enough;laugh

C.enough funny;to laugh

D.funny enough;to laugh

[分析]此题考查“enough”修饰形容词、副词时后置的特殊表达和“make sb.do...”的短语结构。首先, 此题语境设置不充分, 考查的是考生语言知识的机械记忆, 难以考查考生语言运用能力。其次, “enough的后置”表达和“make sb.do...”短语是完全不同的知识点, 不宜在同一个题目中同时考查两个不同的语言知识点。这样的考题不能甄别仅掌握了两个知识点中一个知识点的考生和两个知识点都没有掌握的考生, 这两类考生的选择结果都不会得分, 因而该题缺乏应有的信度和效度。还有, 本题选项“A、C”本身就存在语法上的错误, 考生不用阅读题干就可以立即排除“A、C”两个选项, 这样的试题不能真正考查考生在语境中运用语言的能力。况且, 让考生对人为杜撰的错误进行识别也会对他们的学习产生负面影响。

[命题建议]命题应设置丰富的语境来考查考生正确运用所学语言的能力, 尽量减少纯语法知识的考查;干扰项不应人为设计语言形式错误的选项;适当增加情景交际题的数量, 且每道题只考查一个语言点;注重考查考生在语境中理解、掌握和运用语言知识的能力。

(二) 设计欠合理, 难以考查语言运用能力

1. 阅读理解题中使用较多的否定式题干。如:

[命题建议]阅读理解题在命题上应注重考查考生的阅读能力和阅读策略, 突出考查考生理解、分析、判断、推理、归纳和演绎等思维能力, 以有效达成阅读后理解、获取并处理信息的考查目标。

●Which of the following is NOT mentioned in recycling language?

●Which of the following is NOT mentioned in this passage?

●Which of the following is NOT right?

●According to the passage, which statement is WRONG?

2. 在任务型阅读中综合任务的设置欠合理。如:

根据短文内容回答问题 (短文略) :

·How old is Mickey?

·Was there a celebration for Mickey’s birthday at Hong Kong Disneyland?

·Who celebrated Mickey Mouse’s birthday?

·Is Steamboat Willie a cartoon movie or an action movie?

·Why does the writer say there have been few changes Mickey Mouse over the years?

[分析]这篇阅读材料选自考生熟悉的话题, 容易激发考生的兴趣。但是, 问题设计过于单一, 都是“回答问题”, 且所设问题均考查考生对文章细节的理解, 考生无需借助语篇语境的理解就能在文中直接找到答案。这样的问题, 不仅效度低, 不能真正考查考生的阅读理解能力, 而且缺乏区分度, 不能有效地考查不同层次考生的能力。

[命题建议]在命题时, 问题设置应多层次、多角度;应考查考生理解语篇、分析语篇、快速提取信息并进行适当加工的能力;避免脱离语篇或只看语篇局部, 不用阅读整段语篇就可推出答案的命题;不要把英语知识以外的内容作为考查点。

(三) 语境缺乏真实性, 不利于考查语言运用能力

任务的真实性指测试中考生所完成的任务在现实生活中的可能性。任务的真实性要求情景真实、角色真实以及活动目的真实。在近三年江苏省13市某些中考英语试卷书面表达题的命题情景设置中, “参加英语征文比赛”、“为外籍教师的欢送会写演讲稿”等都利用情景的设置明示了用英语写作的必要性, 但“暑期活动计划”、“描写家乡变化”、“献出一本书, 传递你的爱”、“一个朋友的标准”等情景设置则让人感觉缺乏真实性和用英语写作的必要性。既然没有交代用英语写作的必要性, 学生用英语写作就只是考试的要求而非写作本身的需要。这样的写作违背了真实性原则, 难以评价考生真正的语言运用能力。

[命题建议]书面表达题给考生提供的情景要尽可能地真实、可信, 符合考生的年龄特点, 贴近考生生活;内容尽可能是考生经历过或观察到的;设题形式要力求新颖, 命题要突出检测考生综合运用语言的能力。

四、思考与启示

近三年江苏省13市中考英语试题能以“课标”为主要依据, 突出考查语言运用能力的命题特点, 给今后的中考命题与教学以如下启示:

(一) 优化试题结构, 增强语言运用能力考查

过分强调孤立的语言知识和微观技能的考查, 必将导致测试不能对英语学习的结果进行正确评价。在试卷统计中我们发现, 部分试卷的单项选择、词汇和完成句子等题型仍旧孤立地考查零碎的语言知识和微观技能。

书面表达是综合语言运用能力的一种体现。国内学者杜娟研究了近几年中考试题的评价报告, 她认为:“书面表达题的赋分比例在15%左右是比较合理的。”我们在统计中发现, 某些试卷的书面表达题只有10分, 赋分比例只有7.70%, 低于15%这个比例。赋分权重太小, 难以引起教师和学生的重视。基于以上问题, 笔者建议, 在命题时进一步优化试题结构, 立足语篇语境, 从语篇层面入手, 以任务驱动阅读和写作, 向高考命题学习, 加大任务型阅读、读写结合等两种及以上技能相结合的综合试题的考查权重, 进一步提高书面表达题的赋分, 以真正落实考查考生的综合语言运用能力的目标, 发挥测试对英语教学的正向作用。

(二) 突出“以人为本”, 选用科学、有效的方法

近三年江苏省13市的英语命题“突出语篇、彰显能力”的命题特色给我们复习教学提供了一个导向:复习要以人为本, 注重方法, 不能搞牺牲教师和学生身心健康的“题海战术”。在“题海”中学生掌握的是应试技巧, 而不是语言能力。学生综合语言运用能力是不能靠“题海战术”来培养的。在复习教学中教师应通过杂志、电脑、网络、图书馆等资源使学生大量接触真实、地道的英语, 通过广泛地语言输入和输出, 在语境中复习和巩固已学知识, 培养综合语言运用能力。教师还要积极探索科学、有效的复习方法。如, 在阅读复习课提问时不仅要关注学生对语言知识的记忆及对文章表层意义的理解, 还要引导学生关注文章的隐含意义, 以及学生的深层思维 (如推测、评价等) , 帮助学生发现问题, 然后引导学生提问、讨论、归纳、总结, 最终达到学生自己解决问题、提高语言运用能力的目的。

(三) 整合教材内容, 关注复习教学的综合性

有的教师研究了江苏省近三年中考英语阅读理解题与教材话题的关系。结果表明, 两者关系密切, 其中65%是相关的, 这为师生充分利用教材进行备考复习提供了重要依据。在复习中, 教师可以把“课标”提供的涉及初中教学内容的各个话题从各册教材中抽取出来, 重新组合归类。教学时以话题为主线, 教学设计综合考虑语法、词汇、功能、意愿、情景和任务等与语言学习有关的因素, 并使这些因素彼此建立联系, 比如语法知识与技能相结合、任务与功能相结合等, 努力尝试在复习内容与形式之间找到一个契合点, 并在语言训练的内容与形式上有所创新, 体现读写教学的新走向, 从而实现词汇、语法复习和语篇理解同时进行的综合效果, 使话题贯穿于听、说、读、写等各种活动中, 在活动中提高学生的综合语言运用能力。

(四) 重视中考导向, 培养综合语言运用能力

近三年江苏省13市中考命题特点在一定程度上预示了中考英语改革的趋势和走向。如表1所示, 三年来, 各卷考查语言能力的试题所占最大比例在59.17%至61.54%之间, 这给我们的教学和复习提供了一个信息:在日常教学中, 教师不能仅仅停留在抓单词拼写与课文背诵上, 也不能仅仅抓句型和语法知识的机械记忆以及进行大量的脱离语境的重复练习, 而应把重点放在对学生语言运用能力的培养上。

以书面表达题为例, 近三年江苏省13市书面表达题的题材、体裁和提示方式等是不定期变换的, 命题并不强求形式上的连续和稳定。这种命题导向一方面有利于避免一些考生试图通过背诵若干类型和题材的“作文模版”来应试, 另一方面有利于引导中学外语教学放弃针对某一种特定形式的强化训练, 将精力集中到提高学生的真实外语写作水平上来。“课标”的总体目标定位为发展学生的综合语言运用能力, 但是目前学生的英语书面表达仍有“缺乏连贯性和条理性、文章结构松散或不完整”等诸多问题。北师大教授程晓堂认为, 造成这些问题的原因不仅仅是语言知识欠缺, 更重要的是逻辑推理、观点阐述、举证等能力欠缺, 思维缺乏条理性。因此, 我们应充分关注中考命题注重考查考生的综合语言运用能力的深刻立意和价值取向, 关注学习策略, 训练思维能力, 在打好基础的同时, 以语篇分析为载体, 突出语用, 切实提高学生分析问题、解决问题等综合能力。

五、结语

随着基础教育课程改革的进一步推进, 江苏省13市中考英语试题在命题指导思想、考试内容、考试形式等方面逐步形成共识, 命题质量明显提高, 对初中英语教学起到了正向作用;中考命题怎样与“课标”接轨, 初中日常教学和复习又将如何更好地顺应“课标”下的中考, 这些都是我们必须面对的现实问题。作为教师, 我们除了要对中考试题潜心研究分析, 特别是对连续几年的试卷进行动态分析和综合研究外, 还要深入研究“课标”的各项内容, 领会其精神实质, 积极吸收如语篇教学思想、读写结合的任务型教学途径等新的教学思想中的合理成分, 努力提高学生的综合语言运用能力。

篇4：2011江苏造价员考试理论试题

22．传统经济社会结构的近代更生常常伴随着迷惘和阵痛。历史学家陈旭麓认为，在这一过程中，“除了旧生产方式逐步解体所产生的苦难之外，还应当有新生产方式破土而出的生机和朝气。如果忠实于历史唯物主义，就不能不承认：历史的主题应当是后者而不是前者。”阅读下列材料：

材料一 我们村里有一个老婆婆，年纪已经七十多了。她天天纺棉，每天纺成几两棉纱。她很少停手的时候。到了晚上，我们还听见她那纺车摇动的声音。有一回，她对我们说：“我年轻时候，纺纱织布，利息（收益）倒不少。到了现在，厂里出的纱和布，又细又好，价钱又便宜。还有外国运来的纱和布，大乡小镇都有得卖。我的利息就远不如从前了。”她一边说，一边仍旧摇动着她的纺车。

——叶圣陶等《开明国语课本》（1932年初版）

材料二 我的家乡余姚离宁波不远。……老百姓现在已经能够适应新兴的行业，……任何变革都像分娩一样，总是有痛苦的，但是在分娩以后，产妇随即恢复正常，而且因为添了小宝宝而沾沾自喜。……女人已经不再纺纱织布，因为洋布又好又便宜。她们已经没有多少事可以做，因此有些就与邻居吵架消磨光阴，有些则去念经拜菩萨。……有些女孩则纺织发网和网线餐巾销售到美国去，出息不错。

——蒋梦麟《现代世界中的中国·民国初年》

材料三 旧时妇女织成布匹，经纬之纱，都出女手。自洋纱盛行，而轧花、弹花、纺纱等事，弃焉若忘。……此又今昔不同之一端，而生活中又少一技能矣。……女工本事纺织，今则洋纱、洋布盛行，土布因之减销，多有迁至沪地，入洋纱厂、洋布局为女工者。虽多一生机，而风俗不无堕落。

——方鸿铠等修，黄炎培等纂《川沙县志》（民国二十六年版）

请回答：

（1）依据材料一，结合所学知识，概述近代中国自然经济瓦解的经济因素。

（2）依据上述材料，指出在近代变迁过程中乡民们“迷惘和阵痛”的表现。

（3）运用上述材料，结合所学知识，论证陈旭麓先生提出的观点。

（要求：观点理解准确；史论结合；逻辑严密；表述清楚；200字左右。）

【解析】试题以“近代中国经济结构的变动”为主题，通过相关材料呈现了近代中国自然经济的瓦解及近代变迁过程中乡民们“迷惘和阵痛”的表现，着眼于对运用所学知识和材料信息分析问题和解决问题能力的考查（既有学科知识掌握程度的要求，也有学科方法和能力的考查）。试题的设计以具体的历史现象反映相关的重大问题，体现了小切口深分析、以小见大的命题思想。第（1）问要从材料“厂里出的纱和布”、“外国运来的纱和布”等信息，概括出“民族资本主义工业的发展”、“外国资本主义的冲击”，而“洋务企业的兴起”则要结合所学知识回答。第（2）问要求考生最大限度地获取或运用材料信息。第（3）问是对材料的审视和观点的思考，这一问最能体现新课程的理念和史学特色，难度较大。这一问的答案是开放式的，解答时，要抓住关键信息“苦难”、“朝气”、“历史的主题应当是后者而不是前者”等，结合材料寻找史实依据，要遵循论从史出的史学方法。

【答案】（1）经济因素：洋务企业的兴起；民族资本主义工业的发展；外国资本主义的冲击。

（2）表现：收入的减少；传统谋生手段的消失；对新生产方式的不适应；百无聊赖；对世风日下的感慨。

（3）略。

23．近代世界史上，英国在政治变革与经济发展方面远远走在其他国家前列，由此成为现代化潮流的“领头羊”。阅读下列材料：

材料一 工业革命之所以首先发生在英国，主要是由于该国在……十七世纪时，政治结构……已经发展到适合于工业化的程度。

——奇波拉《欧洲经济史》

材料二 从18世纪70—80年代起，一直到19世纪30年代，……英國出现了这样一幅奇特的景象：保守主义的政治与快速发展的经济同行。

——刘成等《英国：从称霸世界到回归欧洲》

材料三 1796年时，120名下院议员是贵族或贵族子孙，占下院总人数的21%，还有数百人与贵族有亲戚关系，或者是在贵族的赞助下当选的，二者加在一起，超过全院人数的70%。

——程汉大《文化传统与政治变革》

材料四 （英国）开始了产业革命，这一革命把经济力量的重心完全转移了。……1830年的资产阶级，同前一世纪的资产阶级是大不相同的。仍然留在贵族手中并且被贵族用来抵制新工业资产阶级的野心的政治权力，已经同新的经济利益不能相容了。于是必须同贵族进行一次新的斗争。

——恩格斯《社会主义从空想到科学的发展》英文版导言

请回答：

（1）依据材料一，结合所学知识，概括英国工业革命的原因。

（2）材料二中“保守主义的政治”是如何建立的？依据材料三，结合所学知识，概括该时期保守主义政治的特征。

（3）材料四中“一次新的斗争”指什么？依据材料四，概括这次斗争的原因。

（4）综合上述材料，谈谈现代化各要素之间的关系。

【解析】试题考查的是英国的政治变革与经济发展，作为世界现代化潮流的“领头羊”，英国史在近几年的高考中已多次涉及。试题从微观上切入，在宏观处和认识上着眼，既考查了多方面的历史知识，又考查了相关的方法、能力和观点。第（1）问主要是结合所学知识，从政治保障、市场、资本、劳动力、技术等方面进行概括。第（2）问要综合两段材料认识保守主义政治的特征。正确解答第（1）、（2）问的关键在于学生能否运用相关概念的要素分析和归纳材料的信息。第（3）问要用联系的观点，从时代出发，构建工业革命和1832年议会改革之间的内在关联。第（4）问要能运用正确的史观进行思考，一切事物都是发展并相互联系的，经济是政治发展的基础，它们之间的关系密不可分。

【答案】（1）原因：君主立宪制（或资产阶级代议制）提供的政治保证；资本的原始积累；圈地运动提供的自由劳动力；国内外市场的扩大；手工工场时期的生产技术进步。

（2）建立：通过光荣革命（或《权利法案》）而建立。特征：议会取代王权成为国家权力中心；贵族控制议会；工业资产阶级未能充分参与政权。

（3）新的斗争：1832年议会改革运动。原因：经济发展与政治制度之间出现了矛盾；工业资产阶级经济地位的提高；工业资产阶级参政愿望的增强。

（4）关系：政治变革为经济发展提供保证；经济发展又会推进政治变革。

24．A【历史上重大改革回眸】19世纪中后期，日本政府大力推行殖产兴业政策，迅速走上资本主义发展道路。阅读下列材料：

材料一 兴办生产事业亦属急务，但人民还没有这种志愿，所以暂时创办官立事业，示以实例，以诱导人民。

——守屋典郎《日本经济史》

材料二 自明治初年，渐行所谓奖励工业。……（工部省）开拓矿山、制造机械和造船……不计利息，不计减损……产品不能销售之物，则自行标价，尽藏库中……故而穷于支付工资与购入材料，只能以补贴营业金的名义从大藏省申报领取。即或是矿山、造船等需用几十万元的官营事业也都是如此弊病。

——高桥龟吉《日本近代经济形成史》

材料三 经济学者田口卯吉……（1880年）发表评论说：“政府之制造，已确实妨碍民间同种产业之兴起，……应该中止劝奖保护之政策，使政府的事务限定在适当的领域之内……日本人民业已足以同外国人竞争，业已能够经营制造商业，何须政府自身为之？”

——米庆余《明治维新——日本资本主义的起步与形成》

请回答：

（1）依据材料一，概括明治维新之初政府殖产兴业的方式及原因。

（2）19世纪80年代，日本殖产兴业的方式发生了怎样的变化？依据材料二、三，概括这种变化的原因。

（3）日本大地震引发福岛核泄露事故以后，政府对东京电力公司实施了监管。据此并综合上述材料，请就政府在经济发展中的作用谈谈你的认识。

【解析】试题以日本明治维新时期经济领域的近代化切入，体现了小切口深分析、以小见大、纵横联系的命题思想。通过相关材料呈现了发展资本主义进程中的方式的变化，着眼于对运用所学知识和材料信息分析问题和解决问题的考查。第（1）问要求对材料进行准确的解读。第（2）问要求在概括材料二、三信息的基础上，对明治政府殖产兴业方式变化的原因做出归纳。第（3）问以时事热点切入，考查了如何理性认识政府在经济发展中所扮演角色的问题。

【答案】（1）方式：官营。原因：民间缺乏创办企业的意愿；发挥官营企业的示范效应。

（2）变化：由官营转变为政府扶植和保护私人资本主义的发展。原因：官营企业经营不善、亏损严重；官营企业对民营企业发展的妨碍；民营企业迅速发展，竞争力增强；经济学界对政府官营政策的不满。

（3）认识：政府有必要对经济实行干预；政府干预的方式要因势而变。

24．B【中外历史人物评说】早在19世纪中叶，马克思主义经典作家就对未来社会提出构想。中国共产党领导人则将马克思主义与中国实践相结合，探索出一条具有中国特色的社会主义道路。阅读下列材料：

材料一 一旦社会占有了生产资料……社会生产内部的无政府状态将为有计划的自觉的组织所代替。……只有按照一个统一的大的计划协调地配置自己的生产力的社会，才能使工业在全国分布得最适合于它自身的发展和其他生产要素的保持和发展。

——《马克思恩格斯选集》

材料二 经济发展是当时的时代要求。没有人会说当时的毛泽东是一个乌托邦的幻想主义者。因为当时毛泽东……接受了马克思主义关于物质生产力的高度发展是向社会主义社会过渡的根本前提的这一基本观点。

——莫里斯·迈斯纳《毛泽东的中国及后毛泽东的中国》

材料三 我国的经济管理体制权力过分集中，应该有计划地大胆下放。……我们实现四个现代化，离开了国际的合作是不可能的。……不要以为，一说计划经济就是社会主义，一说市场经济就是资本主义，不是那么回事，两者都是手段。

——《邓小平文选》

请回答：

（1）依据材料一，概括马克思主义经典作家所构建的未来社会的基本特征。

（2）依据材料二，结合所学知识，概括20世纪50年代毛泽东如何将马克思主义经典作家对未来社会的构想付诸实践？

（3）依据材料三，概括邓小平是如何发展与完善社会主义道路。

（4）综合上述材料，请就经典理论与科学实践之间的关系谈谈你的认识。

【解析】试题以马克思主义及其中国化的表现为切入点，要求学生在概括材料信息的基础上，运用所学知识分析马克思主义经典作家对未来社会提出的构想，以及毛泽东、邓小平是如何依据中国的国情进行科学的、实事求是的探索的。第（1）问主要是对材料信息进行完整的提炼，角度要全面。第（2）、（3）问依据材料，并结合所学知识进行作答，难度并不大。第（4）问谈经典理论与科学实践之间的关系，则要求学生进行思想认识的升华。

【答案】（1）基本特征：生产资料公有制；计划经济；工业的发展。

（2）实践：进行农业、手工业、资本主义工商业的社会主义改造；制定第一个五年计划，开展大规模的工业化建设。

（3）实行改革、开放；建立社会主义市场经济体制。

（4）认识：经典理论指导实践；科学实践完善与发展理论。

24．C【探索历史的奥秘】“非洲决不是一个因其居民的天生缺陷或低劣而一直处在人类发展进步法则之外的某种野蛮落后博物馆”，非洲史学者巴西尔·戴维森提醒人们：“非洲與任何其他大陆一样，拥有需要对之进行严肃研究的历史。”阅读下列材料：

材料一 在很长一段时期内，历史学家只研究那些留下了书面记录的社会，而没有书面记录的时代和地区则交给了考古学家。……非洲史学家们以跨学科的历史研究方法为其崇尚，也就是说，他们非常强调利用能告诉他们非洲过去发生过什么的任何形式的证据。

——埃里克·吉尔伯特等《非洲史》

材料二 西方心理学包含着一种愿望，或者说一种需要，那就是把非洲当成欧洲的陪衬，当成一个既遥远又不了解的虚无缥缈的地方，以此来烘托出欧洲自己的智力优越性。

——阿契贝《1967—1987年论说文集：希望与障碍》

请回答：

（1）依据东非的考古发现，许多现代学者认为，非洲是人类的起源地。结合所学知识，在下表中填写支撑该观点的论据。

（2）起源于非洲的人类与散布于世界各地的人类种群之间存在着怎样的关联？

（3）上述材料要求我们重视怎样的史学方法？反对哪两种错误史观？在研究人类起源问题上，我们尤其要重视什么样的证据？

【解析】试题以非洲的文明史切入，以“史料、史论、史观”层层深入的形式组织材料和问题，反映了历史研究“史论结合、论从史出”的基本思想，对作答的学生进行了一次史学思想的“洗礼”。试题既考查了学生对史料的辨析能力，也考查了过程与方法。

【答案】（1）具体地点：①埃塞俄比亚 ②肯尼亚 距今年代：③400万年以上（或450万年以上） 实物证据：④早期人类化石（或最早人类近亲化石）

（2）关联：人类在进化过程中，古人类从非洲向全球扩散（或现代人类起源于非洲的某些地区，并由此向世界各地扩散）。

（3）方法：跨学科史学方法。史观：种族优越论；欧洲中心论。证据：考古学证据。

24．D【世界文化遗产荟萃】在第二次世界大战的三大惨案遗址中，波兰的奥斯维辛集中营和日本的广岛和平公园已先后列入世界文化遗产，侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆（以下简称南京大屠杀纪念馆）目前正在积极筹备申报世界文化遗产。阅读下列材料：

材料一 （南京大屠杀纪念馆）选在江东门这样一个不靠山、不傍水的地方，……（当年）侵华日军曾在这里囚禁了一万多名中国的被俘士兵和平民百姓。12月16日晚，日军把他们驱赶到方圆一华里范围内的小山坡用机枪扫射。……1985年挖开这个万人坑时，发现层层叠叠的尸骨共有5层，可见当时掩埋的被害者人数之多。

——朱成山《把血写的历史铭刻在这片土地上》

材料二 纪念碑、建筑群或遗址，在被提名列入《世界遗产名录》时，（世界遗产）委员会（认定）……每个被提名的遗产应：……符合对设计、材料、工艺或布局以及文化景观的特性及构成的真实性检测（委员会强调只能接受基于对原址进行完全、细致记录而无臆想情况下的重建）……此外，为保存文化遗址的完整，特别是那些对众多游客开放的遗址，涉及的有关国家应提供适当的管理办法，其中包括财产的管理、保存和开放度。

——世界遗产委员会《关于实施世界遗产公约的操作指南》

请回答：

（1）依据材料一，指出南京大屠杀纪念馆为何建在江东门？结合所学知识，回答南京大屠杀期间共有多少中国同胞惨遭杀戮，这一事件发生于哪一年？

（2）南京大屠杀纪念馆与奥斯维辛集中营同属一种类型。结合所学知识，指出南京大屠杀纪念馆应依据世界遗产委员会的哪一条规定进行申报。这类遗址的特殊作用是什么？

（3）国际古迹遗址理事会会长考尔先生在参观南京大屠杀纪念馆后感叹道：“这里理应成为世界文化遗产。”依据材料二，指出南京大屠杀纪念馆申报世界遗产符合其中哪些规定？并概述南京大屠杀纪念馆等这类遗址列入世界遗产名录的意义。

【解析】试题以南京大屠杀为切入点，融入了对情感、态度和价值观的考查，带有浓厚的江苏地方史特色。试题重视新材料、新情境的创设与运用，对学生进行了多角度、多层次创新思维能力的考查，同时也渗透了以史为鉴的价值理念，对中学历史教学有着很好的导向作用。

【答案】（1）原因：侵华日军集体屠杀遗址；遇难同胞丛葬地之一。人数：30万。年份：1937年。

（2）规定：具有特殊普遍意义的事件（或能够引起共鸣，并与具有一定意义的事件密切相关的历史遗产）。特殊作用：具有警示意义。

（3）规定：真实性和完整性。意义：反映了人类自身在过去造成的不可挽回的错误，告诫世人不应重犯历史错误（或牢记历史，不让历史悲剧重演，培养爱国主义情怀等）。

二、试卷呈现出的主要特点

2011年高考江苏历史卷稳重平实，充满了时代气息。试题考查的角度新颖、别致，更加关注对学生学科能力的培养，重视对过程与方法的考查，有意识地渗透情感、态度与价值观。试卷在命题方式上体现了稳中有变、稳中出新的原则，呈现出以下主要特点：

1．依托主干知识，注重能力立意。

今年江苏历史试卷有一个明显的变化，非选择题由近三年来的六道题调整为五道题，这有助于考生对问题进行充分的思考。试题涉及的考点均为学科主干知识，如科举制、重农抑商、四大发明、经世致用、近代中国经济结构的变动、近现代物质生活的变迁、辛亥革命、新文化运动、新中国的外交、建国后土地制度的变迁、雅典民主政治、启蒙运动、德意志帝国宪法、罗斯福新政、斯大林模式、冷战、经济全球化、英国的现代化、相对论、明治维新、无产阶级革命家等。试题注重对历史事件的内涵、前因后果的挖掘，着重考查考生独立思考和创造性解决问题的能力。如第11题“新中国成立后土地制度的变迁”、第18题“对全球化的反思”、第21题第（1）问“指出顾炎武该思想产生的政治背景”、第22题第（3）问“论证陈旭麓先生提出的观点”、第23题第（3）问“概括这次斗争的原因”等，由此实现了对知识和能力的立体式考查，提升了思维的含量，这是对传统题型的创新与超越。

2．贴近时代，注重新材料、新情境的创设与运用。

试题不刻意回避社会热点，如辛亥革命100周年、中国共产党诞辰90周年、苏联解体20周年、日本福岛核泄露事故、全球反恐、马克思主义中国化、经济全球化、非洲文明史等，着力培养考生的爱国主义、民族精神和世界意识等现代公民素养。试题材料来源广泛，或文字资料、或借图说史，形式多样，进一步提升了思维的力度，突出了对知识运用能力的考查；在生动活泼的新材料、新情境的创设中，引导学生获取和解读信息、调动和运用知识、描述和阐释事物、论证和探讨问题。

3．关注过程与方法，注重知识的纵横联系。

江苏历史卷坚持新课改方向，在考查过程与方法目标方面有所突破。如第21、22、24C、24D题等，或考查对材料信息的解读能力、或考查认识历史现象和趋势的能力、或考查史学研究的基本方法，培养学生运用判断、比较、归纳、批判、借鉴、引用的方法或方式，论证历史问题、评论历史观点，并能独立地对历史问题和历史观点提出不同的看法。

注重知识的整合和重组，挖掘与主干知识相关联的延伸性、隐性知识，以此考查考生把握特定历史阶段时代特征的能力，如第3题“印刷术的演进史”、第5题“19世纪末20世纪初中国社会的变迁”、第8题“抗日战争的三个阶段的划分”、第11题“新中国成立后土地制度的变迁”、第12题“雅典民主政治的发展历程”、第16题“苏联社会主义建设的曲折历程”等。注意不同模块知识的综合考查，贯通政治、经济、思想文化三者之间的内在联系，并从中认识一般性的规律，如第21、23题。第24B是中外关联。

4．强调“以史为鉴”，注重情感、态度与价值观的渗透。

今年江苏历史卷提升了对情感、态度与价值观的考查，如第8题“展现了中国人民的博大胸怀”，第21题第（4）问“顾炎武以怎样的学风和时代责任感影响着时人及后世”，第23题第（4）问“谈谈现代化各要素之间的关系”，第24题A第（3）问“就政府在经济发展中的作用谈谈你的认识”、B第（4）問“就经典理论与科学实践之间的关系谈谈你的认识”、C第（3）问“反对哪两种错误史观”、D第（3）问“概述南京大屠杀纪念馆等这类遗址列入世界遗产名录的意义”等。这些设问贴近社会现实，要求考生从历史中吸取未来社会生活和发展所必须具有的经验或教训，用从过去实践中得出的智慧去解决当今人类所面临的重大问题。

三、2012年高考备考建议

江苏历史卷在平稳中求创新，对高三历史复习必将起到积极的导向作用。针对江苏卷命题特点，2012年高考备考要注意以下几个环节：

1．聚焦教材，掌握学科主干知识，构建不同模块之间的知识联系。

江苏卷注重情境设置，形式活泼、设问新颖，但问题的解决终究还是以教材为依托，能力的考查更是依托于学科主干知识，因此，要牢牢把握学科的基础知识和主干知识，为培养历史思维和解决问题的能力创造条件。要加强知识的纵向联系，不要拘泥于教科书的章节结构，而要对教科书的内容进行主题整合（这里的整合仅仅是手段，而不是目标）。在确定主题时，要多关注该主题的现实意义和社会价值，要回归该主题所依附的主干知识，这往往是高考命题的给力点，如中国近现代社会阶层的演变、建国后农村经济体制的改革、从现代化角度研究中国近现代史、探索中国式的革命道路和社会主义建设道路、中国实现“傲立于世界民族之林”的梦想、西方民主政治的演变、工业革命后劳资矛盾的尖锐与英国政府的对策等。同时，也要加强知识的横向联系，要注重同一时代社会各方面的联系，要把握重要历史发展阶段的基本特征，要能在政治、经济和思想文化三大模块之间建立起必然的知识联系。如唐宋之际是中国古代社会的转型时期，与前世相比，宋代在政治、经济和社会诸方面发生了重要的变革，文学、艺术、思想以及城市商业布局方面的变化尤其突出，对于这一类知识要加强整合，以构建起立体的知识框架和网络。

2．要加强史料研读，重视创新思维的培养，坚持能力至上。

对材料信息的解读能力直接影响着学科成绩的提升，因此，我们要注重研读史料能力的培养，养成良好的习史习惯，掌握基本的习史方法，如中外联系，政治、经济和思想文化的相互联系，论从史出、史论结合等。在复习中，要注意选取丰富而又多样的史料，如文字、图片、图表以及教材中的知识链接等，要充分挖掘整合，合理设计问题，注重分析探究，把能力培养落到实处。

考虑到历史学科考查内容呈现的特点，即重视新材料、新情境的创设与运用，因此我们要综合历史、政治、文学、经济、社会、宗教、法律等相关领域来拓展教科书的内容，确立一些学习领域内的重要主题，如民族主义的利弊、21世纪中国的崛起、霸权国家的兴衰、国际组织的未来、世界政治格局、传统文化的价值、如何看待人类科技的进步等。然后，根据这些主题所依附的主干知识，收集与之相关的最新的史学研究成果，学会全方位、多角度、多层次地观察问题和分析问题，从而培养自己独立思考问题的能力。

3．要加强对过程与方法的认识，合理渗透情感、态度与价值观。

今年江苏历史卷有不少试题均不同程度地含有考查学习过程与方法的意图，因此，我们要重视学习的主动性、探究性，关注学习的独立性、创新性，在复习过程中注意以探究的方式学习和认识教材内容。

要结合具体的学习内容，了解目前史学界较为流行的多种史学范式，如全球史观、文明史观、近代化史观、社会史观等，训练运用这些史学范式观察、分析、诠释历史事件、历史现象和历史人物的能力，着重培养用不同的史学范式分析同一重大史实的习惯。这样，既能促进知识的牢固掌握，又能培养思维的灵活性、全面性。历史与现实相互交融，要逐步拓宽分析现实社会问题的视野，更好地适应新课程在情感、态度与价值观方面的考查。

4．关注时事热点，适当与其他学科相联系。

篇5：2011江苏造价员考试理论试题

一．单项选择题（共40题，每题1分，共40分。每题的备选答案中，只有一个最符合题意）

1.某瓦工班组20人，砌1砖厚砖基础，基础埋深1.3m，5天完成89m3的砌筑工程量，砌筑砖基础的定额是（）。A.0.89工日/m3

B.1.12m3/工日

C.0.89m3/工日

D.1.12工日/m3

2.某砌筑工程，工程量为10m3，每m3砌体需要基本用工0.85工日，辅助用工和超运距用工分别是基本用工的25％和15％，人工幅度差系数为10％，则该砌筑工程的人工工日消耗量是（）工日。A.13.09

B.15.58

C.12.75

D.12.96 3.某项目中建筑安装工程费用560万元，设备工器具购置费用为330万元，工程建设其他费用为133万元，基本预备费为102万元，建设期贷款利息59万元，涨价预备费为55万元，则静态投资为（）万元。A.1023

B.1125

C.1180

D.1239 4.采用工程量清单计价，规费计取的基数是（）。

A.分部分项工程费

B.人工费

C.人工费＋机械费

D.分部分项工程费＋措施项目费＋其他项目费 5.工程量清单项目编码的七、八、九位表示为（）顺序码。

A.专业工程

B.分项工程项目名称

C.分部工程

D.清单项目名称 6.合同中没有适用或类似变更工程的价格，则变更部分的价款调整应该（）。

A.按审价部门提出的价格调整

B.按发包人指定的价格调整 C.按设计部门提出的价格调整

D.由承包人或发包人提出适当的变更价格，经对方确认后调整

7.用单价法编制施工图预算的主要工作有：①套预算定额单价；②计算工程量；③做工料分析；④列出分部分项工程；⑤计算多项费用汇总造价；⑥准备工作；⑦复核整理。其编制步骤应为（）。A.⑥→②→①→④→③→⑤→⑦

B.⑥→④→②→①→③→⑤→⑦

C.⑥→①→②→④→③→⑤→⑦

D.⑥→④→③→②→①→⑤→⑦ 8.不平衡报价法又称（）。

A.前重后轻法

款。

A.6

B.12

C.8

D.10 10.对施工工期较长，承包方为减少由于通货膨胀引起工程成本增加的风险，应尽可能采用（）合同。

A.固定总价

B.固定单价

C.调值总价

D.成本的酬金

11.竣工后承包人向发包人递交了竣工结算金额1200万元的报告及完整的结算资料，发包人应当在（）天内进行核对审查并提出审查意见。A.20

B.30

C.45

D.60 12.包工包料的预付款应按合同约定拨付，原则上预付比例不低于合同金额的（），不高于合同全额的（）。_

A.10％，20％

B.20％，30％

C.10％，30％

D.15％，25％ 13.预付的工程款必须在合同中约定抵扣方式，并在（）中进行抵扣。

A.合同价款

B.工程进度款

C.预付备料款

D.工程结算款

14.某土建工程实行按月结算和采用公式法结算预付备料款，施工合同总额为750万元，主要材料金额的比重为60％，预付备料款为20％，当累计结算工程款为（）时，开始扣回备料款。A.300万元

B.450万元

C.600万元

D.500万元

15.分部分项工程量清单项目编码为：040403003001，该项目为（）工程项目。

A.装饰装修工程

B.建筑工程

C.安装工程

D.市政工程 B.前轻后重法

C.突然降价法

D.增加建议法

9.可调价格合同中对一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过（）小时可调整合同价16.工程量清单编制原则归纳为“五统一”，下列错误的提法是（）。

A.项目编码统一

B.项目名称统一

C.计价依据统一

D.工程量清单计算规则统一

17.根据确认的竣工结算报告，承包人向发包人申请支付工程结算款，发包人应在收到申请后（）天内支付结算款，到期没有支付的应承担违约责任。A.7

B.14

C.15

D.10 18.建设单位供应材料的一般结算方式为（）。

A.预算用量×预算价格

B.预算用量×预算价格－现场保管费 C.实际用量×实际价格

D.实际用量×实际价格－现场保管费

19.全部或部分使用政府投资的建设项目，应按工程价款结算总额（）的比例预留保证金。

A.3％

B.5％

C.1％

D.发承包双方自行约定

10.法人是具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的（）。

A.自然人

B.公民

C.组织

D.法定代表人

21.我国招标投标法规定投标人编制投标文件所需的时间，自招标文件发出之日起到投标截止日止，最短不得少于（）。A.7天

B.14天

C.20天

D.30天 22.《招标投标法》规定，中标人的投标应当符合下列条件之一：（）。

A.中标人报价最低

B.经评审的合理低价

C.能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低；但是投标价格低于成本的除外。D.经评审的合理低价且不低于成本

23.对格式合同条款有两种以上解释的，应当作出（）。

A.按照通常理解予以解释

B 不利于提供格式条款一方的解释 C.该条款无效

D.有利于提供格式条款一方的解释 24.施工合同文件正确的解释顺序是（）。

A.施工合同协议书；施工合同专用条款；施工合同通用条款；工程量清单；工程报价单或预算书。B.施工合同协议书；中标通知书；施工合同通用条款；施工合同专用条款；工程量清单。C.施工合同协议书；中标通知书；施工合同专用条款；施工合同通用条款；工程量清单。D.施工合同协议书；中标通知书；投标书及其附件；施工合同专用条款；施工合同通用条款。

25.在基础施工中发现地下障碍物，需对原工程设计进行变更，变更导致合同价款的增减及造成的承包商损失应由（）承担。A.建设单位

B.建设单位与承包商共担

C.承包商

D.勘察设计单位

26.在下列索赔事件中，承包商不能提出费用索赔的是（）。

A．业主要求加速施工导致工程成本增加

B．由于业主和工程师原因造成施工中断 C．恶劣天气导致施工中断，工期延误

D．设计中某些工程内容错误导致工期延误

27.我省规定，采用工程量清单固定单价计价的，在合同未明确约定的情况下，分部分项单项工程量变更超过（），并且该项分部分项工程费超过总分部分项工程费的1％，综合单价可作适当调整。A.5%

B.10%

C.15%

D.20%

28.建设部制订的《建设工程质量保证金管理暂行办法》规定，由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣（交）工验收的，在承包人提交竣（交）工报告（）天后，工程自动进入缺陷责任期。A.14天

B.30天

C.60天

D.90天

29.工程造价的预测职能、控制职能、评价职能和()，是工程造价的特殊职能。

A.流通职能

B.市场职能

C．计划职能

D．调控职能

30.我省2010年对工程预算工资单价进行了调整，其中包工包料的建筑、安装、市政工程预算工资单价调整为（）。A.一类工35元/工日，二类工30元/工日，三类工27元/工日 B.一类工32元/工日，二类工30元/工日，三类工27元/工日

C.一类工30元/工日，二类工28元/工日，三类工26元/工日 D.一类工56元/工日，二类工53元/工日，三类工50元/工日

31.投资决策过程可分为规划阶段、项目建议书阶段、可行性研究阶段、评审四个阶段。其中在项目建议书(初步可行性研究)阶段的投资估算误差率应控制在（）内。

A.±30﹪ B.±20﹪ C.±10﹪ D.±5﹪ 32.方案选择和进行初步设计的造价控制目标是（）。

A.投资估算

B.初步设计总概算

C.施工图预算

D.建安工程承包合同价 33.在项目做出投资决策后，造价控制的关键就在于（）。A.可行性研究

B.设计

C.招投标

D.施工

34.定额编制时为了尊重客观实际，需要采用科学的态度并如实地反映工程项目造价的实际状况，这符合工程建设定额的（）特性。

A.真实性和科学性

B.真实性和时效性

C.系统性和统一性

D.稳定性和时效性 35.采用工程量清单计价，规费计取的基数是（D）。

A.分部分项工程费

B.人工费

C.人工费＋机械费

D.分部分项工程费＋措施项目费＋其他项目费 36.开展工程造价控制最佳的措施是（）。

A.主动控制

B.技术与经济相结合C.价值工程法

D.纠偏措施 37.《全国建设工程造价员资格证书》年检周期原则上不超过（）年。A.1

B.2

C.3

D.4 38.冬雨期施工费用一般包括取暖费、特殊养护措施费、防雨费、排水费及工效降低费等，这部分在工程量清单计价法中一般计取到（）中。

A.措施项目费

B.其他项目费

C.管理费

D.人机料消耗费中综合考虑 39.我国采购进口设备采用最多的一种货价方式是（）。

A.离岸价格

B.到岸价格

C.抵岸价格

D.完税价

40.设备购置费一般由设备原价和设备运杂费构成，其中的进口设备原价是指进口设备的（）。A.离岸价格

B.到岸价格

C.抵岸价格

D.订货合同价

二.多项选择题（共20题，每题2分，共40分。每题的备选答案中，有两个或两个以上符合题意，错选，本题不得分；少选，选择正确的每个选项得0.5分）1.属于工程建设准备阶段的工作包括（）。

A.办理用地

B.初步设计

C.施工图设计

D.施工招标

E.签订合同

2.不可竞争费包括（），在工程发承包过程中，上述费用应按照规定的标准计取，不得任意降低计取标准。A.工程定额测定费

B.劳动保险费

C.现场安全文明施工措施费

D.安全生产监督费

E.税金

F.规费 3.清单计价法的材料预算价构成包括（）。

A.材料原价

B.采购保管费

C.二次搬运费

D.包装费

E.风险费

4.编制预算定额需要遵循以下原则（）。A.按社会平均水平编制

B.按社会平均先进水平编制

C.简明适用

D.坚持统一性与差别性相结合 E.坚持统一性与系统性相结合

5.建设项目竣工决算由（）几部分组成。A.建设项目财务结算书

B.竣工决算报告说明书

C.竣工工程平面示意图D.竣工决算报表

E.工程选价比较分析 6.工程量清单计价方法的作用是（）。

A.有利于“逐步建立以市场形成价格为主的价格机制”工程造价体制改革的目标 B.有利于将工程的“质”与“量”紧密结合起来 C.有利于业主获得最合理的工程造价

D.有利于国家对建设工程造价的宏观调控

E.有利于中标企业精心组织施工，控制成本，充分体现本企业的管理优势 7.工程量清单是招标文件的组成部分，编制工程量清单必须遵循（）的原则。

A.统一项目编码

B.统一项目特征

C.统一计量单位

D.统一工程量计算规则

E.统一项目名称

8.我省依据《工程量清单计价规范》编制的“计价表”作用是（）。

A.企业内部核算、制定企业定额的参考依据

B.指导招投标工程编制工程标底、投标报价和审核工程结算 C.编制建筑工程概算定额的依据

D.国有投资项目编制和审核工程预、结算的依据

E.建设行政主管部门调解工程造价纠纷、合理确定工程造价的依据 9.建设项目投资决策过程可分为（）几个阶段。

A.项目规划阶段

B.可行性研究阶段

C.项目后评价阶段

D.项目评审阶段

E.项目建议书阶段

10.固定资产静态投资包括（）。A.建筑安装工程费

B.工程建设其他费

C.价差预备费

D.铺底流动资金

E.设备及工器具购置费 11.设备安装工程概算的编制方法有（）。A.扩大单价法 12.清单计价法的工程量计算规则包括（）。

A.项目划分

B.计算内容

C.计算范围

D.计算公式

E.定额含量 13.施工图预算的编制依据是（）。

A.《建设工程工程量清单计价规范》B.施工图纸及说明书和标准图集。C.适用的预算定额或专业工程计价表。D.施工组织的设计或施工方案。E.承包合同文件。

14.常见的合同争议解决办法主要有（）。

A.协商

B.调解

C.由建设主管部门裁决D.申请仲裁

E.申请仲裁或法院诉讼 15.我国法律的形式是（）。A.宪法

B.法律

C.行政法规

D.行政规章

E.规范性文件 16.法律责任的特征是（）。A.法律责任具有强制性

B.法律责任具有预防性

C.法律责任是由法律明文规定的D.公民和法人必须承担的义务

E.法律责任是不履行法定义务的后果 17.合同法的基本原则是（）。A.平等、自愿原则

B.权利与义务相统一的原则

C.遵守法律、维护社会公共利益的原则

D.公平、诚实信用原则 E.依法成立的合同对当事人具有约束力的原则

18.建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效。（）A.承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的B.没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的C.建设工程必须进行招标而未招标D.建设工程中标无效的E.施工合同存在显失公平的条款 19.工程变更价款调整因素包括：（）A.法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款；B.工程造价管理机构的价格调整；C.经批准的设计变更；D.双方约定的其他因素。E.施工单位原因

25.施工定额反映企业施工水平，一般根据专业施工的作业对象和工艺过程制定，是企业定额。一般具有以下作用（）。

A.社会平均化水平的体现B.组织和指挥施工生产的有效工具；C.编制施工预算的基础。D.竣工结算的依据 E.企业计划管理的依据；

三.判断题（共20题，每题1分，共20分）

B.概算指标法

C.类似工程预算法

D.估算法

E.概算定额法

F.预算单价法；

1.工程造价是指建设一项工程预期开支或实际开支的全部固定资产投资费用。

2.在初步设计阶段，影响项目造价的可能性为70％～85％。

3.生产经营性项目铺底流动资金是指生产经营性项目,为保证生产和经营正常进行，按其所需流动资金的20％作为铺底流动资金计入建设项目总概算。×

4.某工地购进一批袋装水泥，水泥厂提供了材料质保书。建设单位和监理方以确保工程质量为由，要求施工企业将该批水泥送指定检测机构进行质量抽检，此检验费应由建设单位承担。

5.清单计价法的管理费中包括现场管理费。

6.临时设施费内容包括：临时设施的搭设、维修、拆除、摊销和施工出入口清洗、建筑垃圾外运等费用。

7.海关对进出国境或关境的货物和物品征收关税，计算公式为：关税＝[货价（FOB）＋国际运费＋运输保险费]×进口关税税率

8.间接费用定额是指与建筑安装施工生产的个别产品有关，为维持企业的经营管理活动所必须发生的各项费用开支的标准。

9.施工定额水平和劳动生产率水平变动方向一致，与劳动和物质消耗水平变动方向相反。

10.机械时间定额＝1/机械台班产量

11.人工幅度差是按劳动定额的基本用工乘以取定的人工幅度差系数确定。

12.工程量清单必须由招投标人委托具有资质的工程造价咨询机构编制。

13.工程量清单项目名称应根据附录项目名称确定。

14.某工程项目遇上二十年一遇的特殊恶劣天气，致使工程项目无法正常进行、且造成较大窝工现象，承包方可以由此不可抗力向业主提出工期索赔并附带费用索赔。

15.政府投资项目施工中发生重大工程变更，需按照基本建设程序报批后方可施工。

16.合同工期是总的有效施工作业工期之和，遇法定节假日应于顺延。

17.当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据。

18.我省规定，同一标段包含多个单项（单位）工程时，措施项目及其他项目应按标段合并报价。× 19.对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款一方的解释。格式条款和非格式条款不一致的，应当采用格式条款。

篇6：2011江苏造价员考试理论试题

第一节 法律的基本知识

一、法律的概念

（二）我国法律的形式 1．宪法 2．法律 3．行政法规 4．地方法规 5．行政规章

二、法律关系

（一）法律的概念和特征 2．法律关系的构成

任何法律关系均由主体、客体、内容三要素构成

（二）法人 具备四个条件 1．依法成立

2．有必要的财产和经费

3．有自己的名称、组织机构和场所 4．能够独立承担民事责任

（三）法律关系客体

法律关系客体是指：法律关系主体的权利和义务所指的对象。1．行为 2．财 3．物 4．智力成果

四、法律责任

（二）法律责任的特征

1．法律责任具有强制性，以国家机器为后盾保证其实施 2．法律责任是由法律明文规定的 3．法律责任不履行法定义务的后果

（三）法律责任类型 1．行政法律责任 2．民事法律责任

3．刑事法律责任 4．经济法律责任

（五）法律责任追究的原则 1．责任法定原则 2．责任自负

3．违法行为与法律责任相适应原则 4．责任平等原则 5．重在教育原则

第二节 建筑法律制度

三、建筑工程发包与承包

（三）工程发承包模式 1．平行发承包 2．设计或施工总分包 3．设计施工一揽子承包 4．工程项目总承包管理

5．设计或施工单位组成联合体总承包

四、建筑工程建立制度

我省辖区内下列工程必须实行监理，其他建设工程项目鼓励实施监理。1．大、中型项目和重点建设工程项目 2．重要的市政、公用项目

3．高层建筑、三幢以上（含三幢）成片住宅或单体2000M2以上的住宅工程项 4．国有、集体资产参与投资的且项目投资在500万元以上的住宅工程项目和200万以上的装饰装修工程项目

5．外资、中外合资、国外贷款、赠款、捐款建设工程项目。

第三节 招标投标法律制度

二、招标方式 1．公开招标

2．邀请招标 邀请对象的数目5-7家为宜，但不应少于3家

三、招标程序

（一）招标准备阶段主要工作 1．申请招标

2．编制招标有关文件

（二）招标投标阶段的主要工作 1．发布招标文件 2．资格预审 3．编制招标文件 4．现场考察 5．标前会议

（三）决标成交阶段的主要工作内容 1．开标 2．评标

（1）评标委员会

评标委员会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数约5人以上单数，其中招标人以外的专家不得少于成员总数的2/3。（3）评标报告

评标报告是评标委员会经过对各投标书评审后向招标人提出的结论性报告，作为定标的主要依据。3．定标（1）定标程序

中标通知书发出后30天内，双方应按照招标文件和投标文件订立书面合同，不得作实质性的修改。（2）定标原则

中标人的投标应当符合下列条件之一：

（一）能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准；指综合评分法或评标价进行比较后，最佳标书的投标人应为中标人；

（二）能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低；但是投标价格低于成本的除外。

四、政府行政主管部门对招投标的监督 1．必须采用招标方式

第三条 在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，必须进行招标：

（一）大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目；

（二）全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目；

（三）使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。具体实施遵从国务院有关部门制定的范围和规模标准。4．对投标活动的监督

建设行政主管部门派员参加开标、评标、定标的活动，监督招标人按法定程序选择中标人。所派人员不作评标委员会成员，也不得以任何形式影响或干涉招标人依法选择中标人。

第四节 合同法律制度

一、合同法和合同的基本概念

（三）合同法的基本原则 1．平等自愿原则 2．公平、诚实信用原则

3．遵守法律、维护社会公共利益的原则 4．依法成立的合同对当事人具有约束力原则

二、合同的订立

（二）合同的形式

当事人订立合同，有书面形式、口头形式和其他形式。

（三）合同内容

1．当事人的姓名或者姓名和居所 2．标的 3．数量 4．质量 5．价款或报酬

6．履行期限、地点和方式 7．违约责任 8．解决争议的方法

（四）合同示范文本与格式条款合同 2．格式条款合同 限制性规定

（1）合同法规定，采用格式条款订立合同的，提供格式条款的一方应当遵循公平原则确定当事人之间的权利和义务，并采取合理的方式提请对方注意免除或者限制其责任的条款，按照对方的要求，对该条款予以说明。

（2）格式条款中有提供格式条款一方免除其责任、加重对方责任、排除对方主要权利的等情形，该条款无效。

（3）《合同法》 第四十一条规定： “对格式条款的理解发生争议的，应当按照通常理解予以解释。对格式条款有两种以上解释的，应当做出不利于提供格式条款一方的解释。” 格式条款和非格式条款不一致时，应当采用非格式条款。

三、合同的效力

（一）合同生效的概念及法律规定 合同成立和合同生效是两个相对独立的概念

1．合同成立是解决存在问题，合同生效是解决效力问题 2． 3．

4．合同不成立，仅涉及合同当事人之间的合同问题，当未形成合同时，不会引起国家行政干预。

（三）合同无效 合同无效的法律规定

1．一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益； 2．恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益； 3．以合法形式掩盖非法目的； 4．损害社会公共利益；

5．违反法律、行政法规的强制性规定。

（四）当事人请求人民法院或仲裁机构变更或撤消的合同

当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销其合同的情形

有下列情形之一的，当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销其合同：

(1)因重大误解而订立的合同；(2)在订立合同时显失公平的合同；

一方以欺诈、胁迫等手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同。（领会）

（五）无效合同和可撤消合同的法律效力

当事人订立的合同被确认无效和可撤消后，并不代表当事人权利和义务的全部结束。

1．合同自始无效和部分无效

五、合同的变更

（一）合同变更

1．合同变更必须遵守法定的形式 合同的变更和转让

《合同法》规定，法律、行政法规规定变更合同应当办理批准、登记等手续的，依照其规定。因此，当事人变更有关合同时，必须按照规定办理批准、5 登记手续，否则合同之变更不发生效力。此外，在法律未作专门规定的情况下，当事人之间变更合同的形式，可经双方协商议定，通常变更的合同应与原合同的形式一致。如原合同为书面形式，变更后合同的形式也应为书面形式；如原合同为口头形式，变更合同的形式可以采用口头形式，或者采用书面形式。在实践中，口头形式的合同欲变更时，采用书面形式更为妥当，因为书面形式变更的合同，有利于排除因合同变更而发生争议。

七、违约责任

（一）2．当事人承担违约责任的方式（1）继续履行合同（2）采取补救措施（3）赔偿损失

（八）违约金即赔偿金 1．定金担保的法律规定

《合同法》第一百一十五条规定：“当事人可以依照《中华人民共和国担保法》约定一方向对方给付定金作为债权的担保。债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回，给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金；收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。”

2．“当事人既约定违约金，由约定定金的，一方违约时，双方可以选择适用感违约金或者定金条款。”

第五节 工程建设其他相关法律

一、担保制度

（一）担保和担保法 2．担保法

担保的方式有五种：保证、抵押、质押、留置和定金。4．保证的方式 一般保证和连带保证

（六）定金

指合同当事人一方为了证明合同成立及担保合同的履行中约定应给付对方一定数量的货币。合同履行后，定金可以收回或抵押价款。给付定金的一方不履行合同，无权要求返还定金，收受定金的一方不履行合同的双倍返还定金。

三、代理制度

（一）代理的概念及法律特征

1．代理的概念

代理是代理人以被代理人的名义，并在其授权范围内向第三人(相对人)为意思表示表示，所产生的权利和义务直接由被代理人享有和承担的法律行为。2．代理的法律特征

(一)代理人是以被代理人的名义在代理权限范围内进行民事活动

代理的这一特点把它与行纪活动区别开来。行纪活动是指行纪人受委托人的委托．由委托人担负费用和给付一定报酬，为了实现委托人的利益而以行纪人的名义，去进行一种或多种民事法律行为。代理人是以本人的名义活动，而且代理不似行纪，可以是无偿的。代理人与法人代表地位也不同。法人代表在代表法人时，自己的人格被法人吸收，法人代表的行为就是法人的行为；代理人在代理时，仍是以自己的意思独立实施行为，只是该行为的法律效果归属于本人。两者相似之处在于行为人均不承担行为的效果．就此一点，不难看出，法人代表制度源自于代理制度。

(二)代理实施的行为必须是有法律效果的行为

代理人所进行的代理活动，能够在被代理人和第三人之间设立、变更或终止某种民事法律关系。如果不产生法律后果，虽然在形式上是受人委托进行某项活动，但不是民法上规定的代理。如请他人代拟合同文本、询价等，只委托事务，这些事务属于事实行为，不是民事法律行为，因而不产生代理关系。(三)代理人进行代理活动时独立地进行意思表示

代理的这一特征把代理与传达人、居间人的活动区别开来。传达与代理均是辅助行为，但两者的法律关系迥然不同：传达人仅是向第三人转告本人已作出的意思表示，易言之．本人只是借传达人的嘴做媒介而已，若有传达错误由传达人负过失赔偿责任；而代理人是自己为意思表示，即本人是借代理人的脑袋为自己服务，代理人行为就是本人的行为。简而言之，传达是代理本人的“嘴”；代理还包括“借脑”。居间人只是在当事人之间进行介绍，促使双方当事人缔约或交易，而双方成立民事法律行为中并无居间人自己的意思，而代理人则是以自己的意思表示为本人设定权利义务。

(四)代理行为所产生的法律效果直接由被代理人承担

代理是被代理人经由代理人进行的民事法律行为，是为了设定本人自己的民事权利并负担民事义务。所以，代理人与第三人进行的一切民事法律行为所产生的民事权利义务．直接归属于被代理人，即由被代理人与第三人发生法律关系。即使是由于代理人的过失而造成的不利后果，被代理人也必须承受下来，这是稳定代理关系所必需的。如果代理人所进行的民事行为是无效的，请求人民法院撤销的权利也属于被代理人。