2018注册监理工程师逾期注册继续教育7

2018注册监理工程师逾期注册继续教育7（精选5篇）

篇1：2018注册监理工程师逾期注册继续教育7

1.单选题【本题型共60道题】

1.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，特别重大生产安全事故是指()的事故。

A．造成30人以上死亡或者100人以上重伤或者1亿元以上直接经济损失

B．造成30人以上死亡或者50人以上重伤或者1亿元以上直接经济损失

C．造成20人以上死亡或者30人以上重伤或者5000万元以上直接经济损失

D．造成10人以上死亡或者30人以上重伤或者5000万元以上直接经济损失

2.《建设工程监理合同》规定组成合同的文件出现矛盾或歧义时，优先解释次序是（）。

A．协议书→通用条件→专用条件

B．协议书→投标文件→专用条件

C．投标文件→通用条件→附录B

D．中标通知书→专用条件→投标文件

3.根据《合同法》，下列合同中可变更的合同是()的合同。

A．一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益

B．以合法活动掩盖非法目的 C．因重大误解而订立

D．损害社会公共利益

4.根据《建筑法》，政府建设主管部门应当自收到办理建筑工程施工许可申请之日起()日内，对符合条件的申请颁发施工许可证。

A．10

B．15

C．20 D．30

5.根据《建设工程监理规范》，对隐蔽工程的隐蔽过程、下道工序施工完成后难以检查的重点部位，应由()。

A．总监理工程师代表安排监理员进行旁站

B．专业监理工程师安排监理员进行旁站

C．总监理工程师安排专业监理工程师进行巡视

D．总监理工程师代表安排专业监理工程师进行巡视

6.根据《合同法》，以信件作出要约且未载明日期的，承诺期限自()开始计算。

A．该信件的投寄日期

B．收到该信件的邮戳日期

C．该信件的收到日期

D．投寄该信件的邮戳日期

7.根据《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》，升降机构中使用的索具、吊具的安全系数不得小于()。

A．2.0

B．3.0

C．4.0

D．6.0

8.监理人发现承包人的现场施工的人员有不能胜任本职工作情况时（）。

A．应对该人予以警告

B．应对承包人予以警告

C．通知承包人撤换该人员 D．请示委托人同意后要求承包人更换该人员

9.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，施工中发包人供应的材料由承包人负责检查试验后用于工程，但随后又发现材料有质量问题，此时应由()。

A．发包人追加合同价款，相应顺延工期

B．发包人追加合同价款，工期不予顺延

C．承包人承担发生的费用，相应顺延工期

D．承包人承担发生的费用，工期不予顺延

10.招标人在中标通知书中写明的中标合同价应是()。

A．初步设计编制的概算价

B．施工图设计编制的预算价

C．投标书中标明的报价

D．评标委员会算出的评标价

11.根据《招标投标法》，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于()日。

A．10

B．15

C．20

D．30

12.可撤销的建设工程施工合同，受损害方有权请求()撤销。

A．政府建设主管部门

B．设计单位

C．监理单位 D．人民法院

13.根据《工程监理企业资质管理规定》，以欺骗、贿赂等不正当手段取得工程监理企业资质证书的，由县级以上地方人民政府建设主管部门或者有关部门给予警告，并处()的罚款，申请人3年内不得再次申请工程监理企业资质。

A．1千元以上1万元以下

B．5千元以上1万元以下

C．1万元以上2万元以下

D．2万元以上3万元以下

14.根据《合同法》，不属于书面合同形式的是()。

A．传真

B．电子邮件

C．登记

D．信件

15.根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》，监理人承担违约责任的原则是()。

A．补偿性原则

B．惩罚性原则

C．无过错原则

D．有限责任和过错责任原则

16.根据《建设工程质量管理条例》，工程监理单位与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系承担该项建设工程的监理业务的，责令改正，处()的罚款，降低资质等级或者吊销资质证书；有违法所得的，予以没收。

A．5万元以上10万元以下

B．10万元以上20万元以下 C．20万元以上30万元以下

D．30万元以上50万元以下

17.根据《合同法》，撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起()年内行使。

A．1

B．2

C．3

D．5

18.以下关于监理人承担安全责任的说法中，正确的是（）。

A．对工程项目的施工进行投资、进度、质量、安全的全面控制

B．只要施工中出现质量安全事故，监理人必须承担管理失职责任

C．监理人对工程施工的安全生产承担监督管理的管理法定职责

D．如果专用条件内只约定对工程进度、质量进行控制和协调，监理人可以不负责安全管理

19.根据《建设工程质量管理条例》，建设工程发生质量事故，有关单位应当在()小时内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。

A．8

B．12

C．24

D．48

20.根据《招标投标法》，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起()日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

A．10 B．15

C．20

D．30

21.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，如果因生产安全事故造成5人死亡和2000万元直接经济损失，则该事故属于()。

A．特别重大事故

B．重大事故

C．较大事故

D．一般事故

22.根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和()实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。

A．施工合同

B．监理大纲

C．项目管理规范

D．工程建设强制性标准

23.根据《合同法》，缔约过失责任属于()责任。

A．违约

B．侵权

C．“先合同义务”

D．无过错

24.承包人发现发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在明显错误或疏忽的，应及时通知()。A．发包人

B．监理人

C．规划管理部门

D．质监部门

25.施工合同的组成文件中，结合项目特点针对通用条款内容进行补充和修正，使之与通用条款共同构成对某一方面问题内容完备约定的文件是()。

A．协议书

B．专用条款

C．标准条款

D．质量保修书

26.根据《建设工程监理与相关服务收费标准》，施工监理服务收费基价按《施工监理服务收费基价表（附表二）》确定，计费额处于两个数值区间的，其施工监理服务收费基价()。

A．取区间下限值

B．取区间上限值

C．采用加权平均法确定

D．采用直线内插法确定

27.根据《建筑工程预防高处坠落事故若干规定》，防止人员和物料坠落，作业层脚手板与建筑物之间的空隙大于()cm时应作全封闭。

A．10

B．15

C．20

D．25

28.依据《节约能源法》，必须对固定资产投资项目实行节能评估和审查。以下对未达到强制性节能标准的工程项目，论述正确的是()。

A．负责项目审批的机关不得以未达到标准为理由不批准该项目

B．负责项目核准的机关可以核准项目建设并指出节能的不足之处

C．只要设计已完成建设单位即可以开工建设

D．已经建成的项目不得投入生产、使用

29.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由()承担。

A．责任方

B．发包人

C．承包人

D．发包人与承包人共同

30.根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定实施意见》，企业安全生产许可证被吊销后，该企业不得进行任何施工活动，且()年之内不得重新申请安全生产许可证。

A．1

B．2

C．3

D．5

31.根据《工程监理企业资质管理规定》，事务所合伙人中至少应有()名注册监理工程师。

A．2

B．3

C．5

D．10 32.根据《建设工程质量管理条例》，施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在()监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。

A．施工单位质检人员

B．建设单位或监理单位

C．监理单位和施工单位

D．工程质量监督机构

33.根据《建设工程质量管理条例》，监理工程师因过错造成质量事故的，责令停止执业()年。

A．1

B．2

C．3

D．5

34.按照《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，重大安全事故发生后的事故调查组成员不应包括()。

A．政府行政官员

B．事故单位的工会代表

C．事故工程设计院的代表

D．安全生产监督部门的专家

35.根据《建设工程监理与相关服务收费标准》，工程中有利用原有设备并进行安装调试服务的，以()作为施工监理服务收费的计费额。

A．该设备的购买原值

B．同类设备的平均价格

C．签订工程监理合同时该设备的残值 D．签订工程监理合同时同类设备的当期价格

36.根据《注册监理工程师管理规定》，取得监理工程师执业资格证书并受聘于一个建设工程勘察、设计、施工、监理、招标代理、造价咨询等单位的人员，应当通过()提出注册申请。

A．工商管理部门向其所属地省级人民政府建设主管部门

B．聘用单位向其工商注册所在地省级人民政府建设主管部门

C．工商管理部门向国务院建设主管部门

D．聘用单位向国务院建设主管部门

37.工程建设合同纠纷的仲裁由()的仲裁委员会仲裁。

A．工程所在地

B．建设单位所在地

C．施工单位所在地

D．双方选定地点

38.已知某建设工程施工监理收费的计费额X=25000万元,且该区间对应的X1=20000万元,Y1=4万元X2=40000万元,Y2=2万元,则该工程施工监理收费基价Y为()万元。

A．394

B．406

C．630

D．702

39.造成潜在投标人数量不足()的，招标人重新组织资格预审或不再组织资格预审而直接招标。

A．3个

B．4个 C．5个

D．6个

40.根据《建设工程质量管理条例》，工程监理单位超越本单位资质等级承揽工程的，责令停止违法行为，处合同约定的监理酬金()的罚款。

A．1倍以上2倍以下

B．50%以上1倍以下

C．2倍以上3倍以下

D．2倍以上4倍以下

41.根据《合同法》，缔约过失责任是指()。

A．订立合同时由于本方对合同风险估计不足，履行过程中受到的损失应由自己负责

B．委托代理人订立合同，由于条款约定不明确导致的损失，应由委托人承担

C．由于本方授权订立合同代表的失误而受到的损失，追究代表人缔约的过失责任

D．因订立合同时对方提供虚假情况而使本方受到损失，要求对方承担赔偿责任

42.根据《工程监理企业资质管理规定》，申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请工程监理企业资质的，资质许可机关不予受理或者不予行政许可，并给予警告，申请人在()年内不得再次申请工程监理企业资质。

A．1

B．2

C．3

D．5

43.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，发包人供应的材料设备使用前，由()。

A．承包人负责检验或试验，检验或试验费用由发包人承担 B．发包人负责检验或试验，检验或试验费用由承包人承担

C．承包人负责检验或试验，检验或试验费用由承包人承担

D．发包人负责检验或试验，检验或试验费用由发包人承担

44.根据《建设工程质量管理条例》，建设工程质量保修书中应当明确建设工程的()。

A．保修义务、保修责任和免责条件

B．保修内容、保修期限和保修方法

C．保修责任、保修条件和保修标准

D．保修范围、保修期限和保修责任

45.施工过程中，委托人对承包人的要求应（）。

A．直接指令承包人执行

B．与承包人协商后，书面指令承包人执行

C．通知监理人，由监理人通过协调发布相关指令

D．与监理人、承包人协商后书面指令承包人执行

46.根据《合同法》，属于要约邀请的是()。

A．招标公告

B．提交投标文件

C．发出中标通知书

D．提交履约保函

47.发包人接受联合体招标的，联合体申请人除应符合承担本标段施工的资质条件、能力和信誉的要求外，联合体还应遵守（）规定。

A．联合体各方必须按资格预审文件提供的格式签订联合体协议书 B．由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级

C．通过资格预审的联合体，其各方组成结构或职责等资格条件不得改变；

D．联合体各方不得再以自己名义单独在同一标段中参加资格预审

48.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，在施工过程中，因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误，应当按照()处理。

A．增加的费用由承包人承担，延误的工期不予顺延

B．增加的费用由承包人承担，延误的工期相应顺延

C．增加的费用由发包人补偿，延误的工期相应顺延

D．增加的费用由发包人补偿，延误的工期不予顺延

49.在监理合同履行过程中，委托人提供一部汽车供监理人使用。监理工作完成后，该部汽车应()。

A．无偿归监理人所有

B．按使用前的原值付款后归监理人

C．归还委托人，监理人无须支付费用

D．归还委托人，监理人支付折旧等费用

50.根据《建设工程施工现场管理规定》，由于特殊原因，建设工程需要停止施工两个月以上的，建设单位或施工单位应当将停工原因及停工时间向()报告。

A．施工单位所属人民政府建设行政主管部门

B．建设单位所属人民政府建设行政主管部门

C．国务院建设主管部门

D．当地人民政府建设行政主管部门

51.下列监理人违约给委托人造成经济损失的赔偿说法中，正确的是（）。A．最高赔偿额为合同约定的正常服务酬金

B．最高赔偿额不超过扣除税金后约定的监理酬金

C．赔偿额为该部分正常工作的酬金占工程概算投资额的比例乘以相应的直接损失

D．赔偿额为合同约定的正常工作酬金占工程概算投资额的比例乘以相应的直接损失

52.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，发包人提供的材料设备到货后，应由()共同清点。

A．发包人与工程师

B．工程师与承包人

C．供货人与工程师

D．承包人派人与发包人

53.按照《合同法》的规定，()属于委托合同。

A．某地铁公司与设计院订立的建设工程勘察合同

B．某政府机关与建筑工程公司订立的建设工程施工合同

C．某房地产开发公司与工程咨询公司订立的监理合同

D．某宾馆与电器公司订立的客房维修空调合同

54.根据《建筑法》，除国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程外，()应当在建筑工程开工前按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设主管部门申请领取施工许可证。

A．工程监理单位

B．建筑施工企业

C．建设单位

D．质量监督机构 55.根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》，监理人调换总监理工程师须事先经()同意。

A．政府主管部门

B．委托人

C．承包人

D．质量监督机构

56.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，当工期延误事件发生后，承包人应在14天内就延误的工期以书面形式向工程师提出报告。工程师在收到报告后()天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。

A．7

B．14

C．2

D．28

57.根据《建设工程监理范围和规模标准规定》，下列工程项目必须实行监理的是()。

A．总投资额为2亿元的电视机厂改建项目

B．建筑面积4万平方米的住宅建设项目

C．总投资额为300美元的联合国粮农组织的援助项目

D．总投资额为2000万元的科技项目

58.根据《工程监理企业资质管理规定》，工程监理企业的资质按照等级分为()。

A．甲级资质、乙级资质和事务所资质

B．综合资质、专业资质和丙级资质

C．综合资质、甲级资质和乙级资质 D．综合资质、专业资质和事务所资质

59.根据《建设工程监理与相关服务收费标准》，除铁路、水运、公路、水电、水库工程外，其他工程的施工监理服务收费按照建设项目()计算收费。

A．工程概算投资额分档定额计费方式

B．工程概算投资的固定费率计费方式

C．建筑安装工程费分档定额计费方式

D．建筑安装工程费的固定费率计费方式

60.评标价是指()。

A．标底价格

B．中标的合同价格

C．投标书中标明的报价

D．以价格为单位对各投标书优劣进行比较的量化值

2.多选题【本题型共20道题】

1.施工企业取得安全生产许可证的条件包括()。

A．有建立、健全安全生产责任制

B．制定了完备的安全生产规章制度和操作规程

C．对特种作业人员办理了工伤保险，未对所有从业人员办理保险

D．主要负责人虽未参加过安全生产考核，但安全生产管理人员均经考核合格

E．对所有从业人员均定期进行安全生产培训

2.根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查。监督检查可以采取的方式有()。A．重点检查

B．平行检查

C．专项检查

D．旁站检查

E．抽查

3.根据《建设工程质量管理条例》，必须实行监理的工程包括()。

A．国家重点建设工程

B．大中型公用事业工程

C．成片开发建设的住宅小区工程

D．利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程

E．总投资为2800万元的通信建设工程

4.根据《合同法》，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担()等违约责任。

A．继续履行

B．采取补救措施

C．赔偿损失

D．支付违约金

E．返还财产

5.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，如果施工任务没有在合同约定的期限内完成，则迟延履行合同期间发生的风险事件，()。

A．不免除迟延履行方的相应责任

B．双方的风险责任均不免除 C．如果是发包人办理的工程险，承包人获得工期顺延时，发包人应办理保险的延续手续

D．如果是发包人办理的工程险，因承包人原因不能按期竣工，承包人自费办理保险的延续手续

E．保险公司的赔偿不能弥补损失，由发包人和承包人平均分担

6.下列情形中，属于废标的有()。

A．投标书逾期到达

B．投标书未密封

C．报价不合理

D．无单位和法定代表人或其他代理人印鉴

E．招标文件要求保函而无保函

7.下列情形中，招标人将重新招标的有（）。

A．投标截止时间止投标人少于3个的 B．投标截止时间止投标人少于5个的 C．投标截止时间止投标人少于7个的 D．经评标委员会评审后否决所有投标的 E．招标人认为全部投标人都不满意的8.根据《合同法》，属于要约邀请的有()。

A．寄送价目表

B．招标公告

C．递送投标书

D．无价格的商业广告 E．发出中标通知书

9.根据《合同法》，合同有效条件包括()。

A．合同当事人具有民事权利能力和民事行为能力

B．当事人意思表示真实

C．合同当事人签字或盖章

D．合同应当采用书面形式

E．不违反法律或社会公共利益

10.根据《建设工程监理规范》，建设单位、设计单位、施工单位、监理单位各方共同使用的通用表有()。

A．监理工作联系单

B．监理工程师通知单

C．监理工程师通知回复单

D．工程变更单

E．会议通知单

11.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，发包人应完成的工作包括()。

A．办理施工许可证

B．确定水准点与座标控制点

C．负责保护已完工程

D．提供施工场地的工程地质资料

E．提供年、季、月度工程进度计划

12.根据《招标投标法》，()可以不进行招标，采用直接发包的方式委托建设任务。A．施工单项合同估算价150万元人民币

B．重要设备的采购，单项合同估算价150万元人民币

C．监理合同，单项合同估算价150万元人民币

D．项目总投资4000万元，监理合同单项合同估算价30万元人民币

E．项目总投资2000万元，监理合同单项估算价30万元人民币

13.根据《合同法》，由于一方严重违约解除合同后，合同中约定的()条款仍然有效。

A．质量

B．结算

C．仲裁

D．标的 E．担保

14.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，安全事故发生单位直接负责的主管人员()的，处上一年年收入60%至100%的罚款。

A．不立即组织事故抢救

B．谎报或者瞒报事故

C．迟报或者漏报事故

D．销毁有关证据、资料

E．指使他人作伪证

15.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，下列在合同履行过程中发生的款项，属于“费用”的包括()。

A．设计变更给承包人增加的款额

B．工程师批准承包商索赔的款项 C．承包人聘请专家解决施工中技术问题的顾问费

D．承包商对不合格工程拆除后重新施工发生的经济支出

E．承包商收取的分包管理费

16.根据《建筑法》，下列关于建筑工程承包的说法中正确的有()。

A．禁止建筑施工企业以任何形式用其他建筑施工企业的名义承揽工程

B．结构复杂的建筑工程可以由两个以上的承包单位联合共同承包

C．禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人

D．施工总承包单位经建设单位同意后可以将建筑工程主体结构转包给他人

E．总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任

17.根据《合同法》，合同权利义务终止，不影响合同中()的效力。

A．清理条款

B．结算条款

C．质量条款

D．风险条款

E．保险条款

18.根据《建筑法》，办理建筑工程施工许可证需要具备的条件包括()。

A．建设资金已经落实

B．已经取得规划许可证

C．有满足施工需要的施工图纸

D．已经确定建筑施工企业

E．已经编制建筑工程监理规划 19.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，施工合同履行中，如果发包人出于某种考虑要求提前竣工，则发包人应()。

A．负责修改施工进度计划

B．向承包人直接发出提前竣工的指令

C．与承包人协商并签定提前竣工协议

D．为承包人提供赶工的便利条件

E．减少对工程质量的检测试验

20.根据《合同法》，当合同履行地点约定不明确，且又不能达成补充协议时，()履行。

A．交付不动产的，在不动产所在地

B．给付货币的，在给付货币一方所在地

C．交付动产的，在接受动产一方所在地

D．设备采购，在采购方所在地

E．材料采购，在供货方所在地

篇2：2018注册监理工程师逾期注册继续教育7

1.单选题 【本题型共60道题】

1.按照《合同法》的规定，（）属于委托合同。

A．某地铁公司与设计院订立的建设工程勘察合同

B．某政府机关与建筑工程公司订立的建设工程施工合同

C．某房地产开发公司与工程咨询公司订立的监理合同

D．某宾馆与电器公司订立的客房维修空调合同

2.监理人应按有关条款的约定向承包人发出指示，监理人的指示应盖有(监理人（），并由总监理工程师或总监理工程师约定授权的监理人员签字。

A．监理人的单位章

B．监理人授权的施工场地机构章

C．建设单位章

D．建设单位施工现场章

3.监理机构的监理范围应该在（）中约定。

A．协议书

B．通用条件

C．专用条件

D．合同书

4.根据《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》，受压构件的长细比应不大于（）。

A．100

B．150 C．200

D．250

5.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，在施工过程中，因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误，应当按照（）处理。

A．增加的费用由承包人承担，延误的工期不予顺延

B．增加的费用由承包人承担，延误的工期相应顺延

C．增加的费用由发包人补偿，延误的工期相应顺延

D．增加的费用由发包人补偿，延误的工期不予顺延

6.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，当承包人认为工程师指令不合理时，应在收到指令后（）小时内向工程师提出修改指令的书面报告。

A．8

B．12

C．24

D．48

7.根据《工程监理企业资质管理规定》，工程监理企业的资质按照等级分为（）。

A．甲级资质、乙级资质和事务所资质

B．综合资质、专业资质和丙级资质

C．综合资质、甲级资质和乙级资质

D．综合资质、专业资质和事务所资质

8.对施工单位提交的施工组织设计，总监理工程师应在约定时间内（）审查，提出意见后，由总监理工程师签认。

A．组织专业监理工程师 B．提交监理单位总工程师

C．组织建设单位、施工单位共同

D．提交监理单位负责人

9.根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》，监理合同的有效期是从监理合同双方签字之日起，到（）止。

A．完成监理合同约定的监理工作之日

B．签订监理合同时约定的结束日

C．被监理的工程竣工移交后收到监理报酬尾款之日

D．完成正常监理工作和附加监理工作之日

10.根据《注册监理工程师管理规定》，以欺骗、贿赂等不正当手段取得注册证书的，由国务院建设主管部门撤销其注册，（）年内不得再次申请注册。

A．1

B．2

C．3

D．5

11.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，发包人提供的材料设备到货后，应由（）共同清点。

A．发包人与工程师

B．工程师与承包人

C．供货人与工程师

D．承包人派人与发包人

12.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，工程师接到承包人提交的进度计划后，应在合同约定的时间内予以确认或提出修改意见。如果工程师没有在约定时间内予以确认或提出修改意见，则视为（）。

A．工程师已经确认，承包人不再承担计划的缺陷责任

B．工程师已经确认，承包人仍应承担计划的缺陷责任

C．工程师未确认，承包人应修改进度计划

D．工程师未确认，承包人应等待工程师的进一步指示

13.根据《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》，确定附着升降脚手架设计中施工活荷载标准值时，（）同时作业计算。

A．结构施工按三层、装修施工按二层

B．结构施工与装修施工均按二层

C．结构施工按二层、装修施工按三层

D．结构施工与装修施工均按三层

14.在本合同约定的监理与相关服务工作范围内，委托人对承包人的任何意见或要求应通知（）。

A．合同当事人

B．投资人

C．施工单位

D．监理人

15.审查委员会依据规定的标准，对通过初步审查的资格预审申请文件进行详细审查。有（）不符合审查标准的，不能通过资格预审。

A．规定的否决因素

B．一项因素

C．资质等级 D．申请文件格式

16.以下关于监理人承担安全责任的说法中，正确的是（）。

A．对工程项目的施工进行投资、进度、质量、安全的全面控制

B．只要施工中出现质量安全事故，监理人必须承担管理失职责任

C．监理人对工程施工的安全生产承担监督管理的管理法定职责

D．如果专用条件内只约定对工程进度、质量进行控制和协调，监理人可以不负责安全管理

17.根据《建筑法》，实施建筑工程监理前，建设单位应当将委托的（）书面通知被监理的建筑施工企业。

A．工程监理范围、监理内容及监理人员

B．工程监理单位、监理内容及监理权限

C．工程监理范围、监理期限及监理依据

D．工程监理单位、监理人员及监理权限

18.申请人不得以任何方式干扰、影响资格预审的审查工作，否则将导致（）。

A．降低其资质等级

B．其不能通过资格预审

C．对其处以罚款

D．其今后不得参与投标

19.监理单位未正确履行合同义务导致工程造成实际损失时，监理单位应承担（）。

A．违约赔偿责任

B．主要赔偿责任 C．连带赔偿责任

D．赔偿责任

20.根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》，监理人承担违约责任的原则是（）。

A．补偿性原则

B．惩罚性原则

C．无过错原则

D．有限责任和过错责任原则

21.在施工合同履行中，发包人按合同约定购买了玻璃，现场交货前未通知承包人派代表共同进行现场交货清点，单方检验接收后直接交承包人的仓库保管员保管，施工使用时发现部分玻璃损坏，则应由（）。

A．保管员负责赔偿损失

B．发包人承担损失责任

C．承包人负责赔偿损失

D．发包人与承包人共同承担损失责任

22.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，发包人供应的材料设备使用前，由（）。

A．承包人负责检验或试验，检验或试验费用由发包人承担

B．发包人负责检验或试验，检验或试验费用由承包人承担

C．承包人负责检验或试验，检验或试验费用由承包人承担

D．发包人负责检验或试验，检验或试验费用由发包人承担

23.根据《注册监理工程师管理规定》，注册监理工程师每一注册有效期为（）年。

A．2 B．3

C．4

D．5

24.在建设单位和承包单位未能就工程变更的费用达成协议时，（）应提出一个暂定的价格，作为临时支付工程进度款的依据。

A．建设单位

B．承包单位

C．工程造价管理部门

D．项目监理机构

25.根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》，当事人一方要求变更或解除合同时，应当在（）日前通知对方。

A．14

B．2

C．28

D．42

26.根据《注册监理工程师管理规定》，申请初始注册者，可自（）提出申请。逾期未申请者，须符合继续教育的要求后方可申请初始注册。

A．执业资格考试通过后3年内

B．资格证书签发之日起3年内

C．执业资格考试通过后5年内

D．资格证书签发之日起5年内

27.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由（）承担。

A．责任方

B．发包人

C．承包人

D．发包人与承包人共同

28.根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，建设单位明示或者暗示设计单位或者施工单位违反工程建设强制性标准、降低工程质量的，责令改正，并处以（）的罚款。

A．5万元以上10万元以下

B．10万元以上20万元以下

C．20万元以上50万元以下

D．50万元以上100万元以下

29.在《建设工程委托监理合同（示范文本）》中，纲领性的法律文件是（）。

A．建设工程委托监理合同

B．建设工程委托监理合同标准条件

C．建设工程委托监理合同专用条件

D．双方共同签署的修正文件

30.除专用合同条款另有约定外，在履行合同中发生《中华人民共和国标准施工招标文件（2007版）》规定可以进行价款变更的情况时，其变更指示只能由（）发出。

A．监理人

B．建设单位

C．总包单位

D．建设单位总工程师 31.造成潜在投标人数量不足（）的，招标人重新组织资格预审或不再组织资格预审而直接招标。

A．3个

B．4个

C．5个

D．6个

32.按照《建设工程监理合同》示范文本对委托人授权的规定，下列表述中不正确的是（）。

A．委托人的授权范围应通知承包商

B．委托人的授权一经在专用条件内注明不等更改

C．监理人在授权范围内处理变更事宜，不需经委托人同意

D．监理人处理的变更事宜超过授权范围，须经委托人同意

33.根据《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》，安装总造价为3亿元的土木工程项目配置的专职安全生产管理人员至少为（）人。

A．1

B．2

C．3

D．4

34.资格预审申请文件的正本与副本应分开包装，加贴封条，并在封套的封口处（）。

A．申请人的法定代表人签字

B．申请人的委托代理人签字

C．加盖申请人单位章 D．加盖申请人上级单位

35.因不可抗力导致监理单位现场的物质损失和人员伤害由（）。

A．人员伤害由建设单位负责

B．施工单位负责

C．物质损失有相关的供应商负责

D．监理单位负责

36.根据《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》，升降机构中使用的索具、吊具的安全系数不得小于（）。

A．2.0

B．3.0

C．4.0

D．6.0

37.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，在施工合同履行中，如果发包人不按时支付预付款，承包人可以（）。

A．立即发出解除合同通知

B．立即停工并发出通知要求支付预付款

C．在合同约定预支付时间7天后发出通知要求支付预付款，如仍不能获得预付款，则在发出通知7天后停止施工

D．在合同约定预付时间7天后发出通知要求支付预付款，如仍不能获得预付款，则在发出通知之日起停止施工

38.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人提出的安全防护措施（）。

A．经工程师认可后实施，并由承包人承担安全防护措施费用 B．经工程师认可后实施，并由发包人承担安全防护措施费用

C．经安全行政管理部门认可后实施，并由发包人承担安全防护措施费用

D．经安全行政管理部门认可后实施，并由承包人承担安全防护措施费用

39.根据《注册监理工程师管理规定》，在每一注册有效期内，注册监理工程师继续教育的必修课为（）学时。

A．24

B．36

C．48

D．60

40.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，下列关于承包商索赔的说法中错误的是（）。

A．只能向有合同关系的对方提出索赔

B．工程师可以对证据不充分的索赔报告不予理睬

C．工程师的索赔处理决定不具有强制性的约束力

D．索赔处理应尽可能协商达成一致

41.根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》，下列说法中正确的是（）。

A．监理人的办公用房、通讯设施应由委托人免费提供

B．监理人的办公用房、通讯设施应由承包人免费提供

C．监理人的办公用房和通讯设施应分别由承包人和委托人免费提供

D．监理人的办公用房和通讯设施应分别由委托人和承包人免费提供

42.根据《工程监理企业资质管理规定》，甲级工程监理企业技术负责人应当具有（）年以上从事工程建设工作的经历或者具有工程类高级职称。A．8

B．10

C．15

D．20

43.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，工程师在紧急情况下发出口头指令后不能及时给予书面确认的，承包人应于工程师发出口头指令后7天内提出书面确认要求。工程师在承包人提出确认要求后（）小时内不予答复的，视为口头指令已被确认。

A．8

B．12

C．24

D．48

44.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，当施工过程中发生不可抗力，致使承包人负责采购的设备运到现场准备安装前造成损失，该损失应由（）。

A．发包人承担

B．承包人承担

C．设备供应人承担

D．发包人和承包人分别承担

45.根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》，当委托人严重拖欠监理酬金而未提出任何书面解释时，监理人可（）。

A．发出终止合同通知，通知发出14日合同即行终止

B．发出终止合同通知，通知发出14日内未得到答复，可进一步发出终止合同通知，第二个通知到达即行终止

C．发出终止合同通知，通知发出14日内未得到答复，可在第一个通知发出35内终止 D．发出终止合同通知，通知发出14日内未得到答复，可进一步发出终止合同通知，第二个通知发出42日仍未得到答复可终止合同

46.监理单位在收到工程设计文件后，应由（）组织编制监理规划。

A．专业监理工程师

B．监理单位的技术负责人

C．总监理工程师

D．驻现场总监理工程师代表

47.当资格预审文件、资格预审文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以（）为准。

A．资格预审文件

B．资格预审澄清文件

C．资格预审修改文件

D．最后发出的书面文件

48.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，安全事故发生后，安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门逐级上报事故情况，每级上报的时间不得超过（）小时。

A．1

B．2

C．4

D．8

49.根据《建筑法》，工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的，应当（）。

A．直接指令设计单位改正 B．报告建设单位要求设计单位改正

C．直接修改工程设计图纸

D．报告政府主管部门要求设计单位改正

50.审查委员会根据申请人须知前附表规定的方法和规定的审查标准，对所有已受理的资格预审申请文件进行审查。资格审查办法采用合格制和（）。

A．淘汰制

B．有限数量制

C．排序制

D．计量与定性相结合制

51.委托人要求监理人进行的材料和设备检测所发生的费用，由委托人支付，支付时间在（）约定。

A．协议书中

B．通用条件中

C．专用条件中

D．双方签订的合同中

52.在监理合同履行过程中，委托人提供一部汽车供监理人使用。监理工作完成后，该部汽车应（）。

A．无偿归监理人所有

B．按使用前的原值付款后归监理人

C．归还委托人，监理人无须支付费用

D．归还委托人，监理人支付折旧等费用

53.根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，建筑施工企业以欺骗、贿赂等不正当手段取得安全生产许可证的，撤销安全生产许可证，（）年内不得再次申请安全生产许可证；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

A．1

B．2

C．3

D．5

54.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，工程师对已经隐蔽的工程重新检验不合格的，应由（）。

A．监理单位承担发生的全部费用，工期准予顺延

B．监理单位承担发生的全部费用，工期不予顺延

C．承包人承担发生的全部费用，工期准予顺延

D．承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延

55.根据《注册监理工程师管理规定》，隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请注册的，建设主管部门不予受理或者不予注册，并给予警告，（）年之内不得再次申请注册。

A．1

B．2

C．3

D．5

56.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，索赔事件发生后的28天内，承包人应向工程师递交（）。

A．现场同期记录

B．索赔意向通知

C．索赔报告 D．索赔证据

57.根据《注册监理工程师管理规定》，注册证书和执业印章是注册监理工程师的执业凭证，其有效期为（）年。

A．2

B．3

C．4

D．5

58.根据《注册监理工程师管理规定》，取得资格证书并受聘于某省一个建设工程勘察、设计、施工、监理、招标代理、造价咨询等单位的人员申请注册的，应当（）提出。

A．通过聘用单位向该省人民政府建设主管部门

B．通过聘用单位向国务院建设主管部门

C．由本人直接向该省人民政府建设主管部门

D．由本人直接向国务院建设主管部门

59.根据《注册监理工程师管理规定》，在每一注册有效期内，注册监理工程师继续教育的选修课为（）学时。

A．24

B．36

C．48

D．60

60.根据《注册监理工程师管理规定》，监理工程师注册证书和执业印章由（）保管。

A．注册管理机构

B．聘用单位 C．本人

D．建设主管部门

2.多选题 【本题型共20道题】

1.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，施工中发生不可抗力事件后，由此导致的损失及工期延误责任承担方式为（）。

A．因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失，由发包人承担

B．承包人的人员伤亡损失，由发包人承担

C．发包人的人员伤亡损失，由承包人承担

D．工程所需清理、修复费用，由发包人承担

E．延误的工期相应顺延

2.发包人接受联合体招标的，联合体申请人除应符合承担本标段施工的资质条件、能力和信誉的要求外，联合体还应遵守（）规定。

A．联合体各方必须按资格预审文件提供的格式签订联合体协议书

B．由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级

C．通过资格预审的联合体，其各方组成结构或职责等资格条件不得改变

D．联合体各方不得再以自己名义单独在同一标段中参加资格预审

E．联合体各方可以加入其他联合体在同一标段中参加资格预审

3.暂停施工后，因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人依据情况（）。

A．延长工期

B．增加费用

C．负责妥善保护工程 D．修订合同进度计划

E．支付合理利润

4.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，下列在合同履行过程中发生的款项，属于“费用”的包括（）。

A．设计变更给承包人增加的款额

B．工程师批准承包商索赔的款项

C．承包人聘请专家解决施工中技术问题的顾问费

D．承包商对不合格工程拆除后重新施工发生的经济支出

E．承包商收取的分包管理费

5.根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，建筑施工企业取得安全生产许可证，应当具备的安全生产条件包括（）。

A．保证本单位安全生产条件所需资金的投入

B．按照国家有关规定配备专职安全生产管理人员

C．特种作业人员取得特种作业操作资格证书

D．管理人员和作业人员每两年要进行一次安全生产教育培训

E．制定完备的安全生产规章制度和操作规程

6.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，有权向承包人发出指令的有（）。

A．工程师

B．专业监理工程师

C．现场巡视员

D．工程师代表 E．旁站监理员

7.委托人与监理人最终结算的合同酬金与协议书内约定酬金的金额不一致的原因可能有（）。

A．监理人完成附加工作后对酬金的调整

B．合同履行期间由于市场价格的浮动导致的酬金调整

C．工程概算投资额增加时，对正常工作酬金的调整

D．监理人提出的合理化建议使委托人获得经济效益给予的奖励

E．工程施工未能按期竣工，监理人承担拖期赔偿的连带责任，对酬金的调整 8.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，发包人应完成的工作包括（）。

A．办理施工许可证

B．确定水准点与座标控制点

C．负责保护已完工程

D．提供施工场地的工程地质资料

E．提供年、季、月度工程进度计划

9.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，对合同双方有约束力的合同文件包括（A．投标书及其附件

B．招标阶段对投标人质疑的书面解答

C．资格审查文件

D．工程报价单

E．履行合同过程中的变更协议

10.根据《工程监理企业资质管理规定》，工程监理企业甲级资质标准包括（）。）。A．注册资本不少于500万元

B．注册监理工程师不少于60人

C．具有必要的工程试验检测设备

D．企业技术负责人为注册监理工程师

E．注册造价工程师不少于5人

11.根据《建设工程监理规范》，工程项目的重点部位、关键工序应由（）共同确认。

A．建设单位

B．设计单位

C．项目监理机构

D．施工单位

E．施工分包单位

12.根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，建筑施工企业（）的，没收违法所得，并处10万元以上50万元以下的罚款。

A．未取得安全生产许可证擅自从事建筑施工活动

B．转让安全生产许可证

C．安全生产许可证有效期满未办理延期手续而继续从事建筑施工活动

D．冒用安全生产许可证

E．使用伪造的安全生产许可证

13.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，下列有关设计变更说法中正确的有（）。

A．发包人需要对原设计进行变更，应提前14天书面通知承包人

B．承包人为了便于施工，可以要求对原设计进行变更 C．承包人在变更确认后的14天内，未向工程师提出变更价款报告，视为该工程变更不涉及价款变更

D．工程师确认增加的工程变更价款，应在工程验收后单独支付

E．合同中没有适用和类似变更工程的价款，由承包人提出变更价格，经工程师确认后执行

14.根据《中华人民共和国标准施工招标文件（2007版）》，下列各项权利中属于监理人权力的有（）。

A．受发包人委托，享有合同约定的权力

B．监理人发出的任何指示应视为已得到发包人的批准

C．实施、完成全部工程，并修补工程中的任何缺陷

D．编制施工组织设计和施工措施计划

E．确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全

15.下列评标的评审因素中,属于经评审的最低投标价法中的响应性评审标准的有（）。

A．投标保证金

B．联合体投标人

C．工程质量

D．质量管理体系与措施

E．投标有效期

16.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，安全事故发生单位直接负责的主管人员（）的，处上一年年收入60%至100%的罚款。

A．不立即组织事故抢救

B．谎报或者瞒报事故

C．迟报或者漏报事故 D．销毁有关证据、资料

E．指使他人作伪证

17.按照通用条件中对酬金阶段支付的规定，申请书的内容应包括（）。

A．本阶段的正常服务酬金

B．索赔要求增加的酬金

C．合理化建议应获得的奖金

D．增加工作内容应增加的酬金

E．委托人上期支付时拖延支付的利息

18.在附录B中约定委托人为监理人提供开展监理服务的条件可以有（）。

A．技术咨询

B．工程资料

C．办公用房

D．交通工具

E．办公用品

19.不可抗力事件导致部分工程严重损坏致使该部分的监理工作不能继续进行，按照通用条件的规定，监理人应采取的措施包括（）。

A．将事件的影响及时通知委托人

B．立即停止该部分的监理服务

C．采取有效措施减少损失的扩大

D．将该部分监理的人员立即调离项目监理机构

E．暂停服务时间超过182天后发出解除该部分工程监理义务的通知 20.根据《工程监理企业资质管理规定》，工程监理企业专业资质中设立丙级的专业包括（）。

A．石油化工

B．房屋建筑

C．水利水电

D．公路

篇3：2018注册监理工程师逾期注册继续教育7

在我国,注册安全工程师已成为企业安全技术和管理工作的中坚力量。注册安全工程师的专业技能直接影响到企业的正常生产和安全业绩。对于石油化工等高危行业或企业,通过继续教育工作来提升注册安全工程师的执业水平显得尤为重要。

1国内外注册安全工程师及继续教育

1.1国外注册安全工程师及继续教育

国外确立安全工程师岗位的时间可追溯到一百年前。1911年,美国建立了世界上最早的职业安全组织,一个面向职业安全从业人员的会员制民间学会——安全工程师学会(ASSE)[1]。1969年注册安全专家委员会(BCSP)成立,标志着美国开始实行注册安全专家制度,安全专家的考试、发证、注册和管理由BCSP负责。截止2012年8月获得注册资格的安全专家约有12000多名[2]。安全专家取得注册资格后,在每五年的周期内,选择参与BCSP认可的十项专业活动,如安全专业实践、参加安全组织、学习或讲授大学课程等,累计获得25个分数点,以保持注册安全专家资格[3]。

作为英国级别最高的职业安全与健康考试认证机构,职业安全与健康考试委员会(NEBOSH)负责制定专业课程的培训大纲、实施标准化的考试、发放相关等级证书。NEBOSH在通用职业安全健康领域可颁发基础资格证书和认证资格证书[4]。NEBOSH证书持有者的继续教育,主要是通过加入专业协会来完成。英国职业安全健康协会(IOSH)是全球最大的职业安全与健康专业组织,目前拥有会员40000多人。持有NEBOSH认证资格证书的人员,如果具有相关的实践经验,就能成为该协会的会员。协会为每位会员定制了伴随整个职业生涯的持续专业发展计划(CPD)[5]。该计划不仅涵盖大量的专业培训,而且包括很多实践活动,如策划培训或进修课程、运用专业技能为社区义务工作等。

1.2我国注册安全工程师及继续教育

香港特别行政区自1978年就开始推行注册安全主任计划,目前已形成了完善的资格制度。在4年的有效期内,安全主任按照《注册安全主任专业进修计划指引》,完成总计不少于100小时的关于职业安全与健康的专业进修计划,才能注册续期或重新确认生效。专业进修计划由政府、与政府有关的机构、专业团体、教育机构、顾问公司、雇员组织或雇主正式实施,包括与专业有关的课程、讲座、远程教育、研讨或其他研习活动等[6]。

我国大陆自2002年开始实行注册安全工程师执业资格制度[7]。国家安全生产监督管理总局先后颁布了多项条例和规定,以确保该制度的顺利推行。截止2011年9月,全国已有14.9万人取得注册安全工程师执业资格证,9.8万人注册登记执业[8]。注册安全工程师的考试、注册和监督管理等事宜,由各级政府的安全生产监督管理部门或有关行业主管部门负责。注册安全工程师的继续教育按照注册类别分类开展,即煤矿安全、非煤矿矿山安全、建筑施工安全、危险物品安全和其他安全五大类。注册安全工程师必须在每3年的周期内,至少参加一次继续教育,教育时间累计不少于48学时[9]。国家安全生产监督管理总局会同相关主管部门发布继续教育大纲,各主管部门、省级政府安全生产监督管理部门等注册机构,按照大纲要求组织实施继续教育工作。中央企业的注册安全工程师继续教育可以由企业总公司或集团公司组织实施。另外,继续教育工作必须由具备国家一级或二级资质证书的安全培训机构承担[10]。

2注册安全工程师的岗位能力分析

我国石化企业的注册安全工程师注册类别,主要包括危险物品安全、非煤矿矿山安全和建筑施工安全等。这些人员一般分布在油田、炼化、销售、建筑施工等业务板块企业。

2.1基本素养

对于安全工程师来说,树立生命安全的责任观,构建“道德规范驾驭职业服务”的职业道德是十分必要的[11],同时还应熟悉所在注册类别或岗位的安全基础知识。例如非煤矿矿山安全注册类别,在石化企业主要针对油田企业员工,即从事石油和天然气的勘探、钻井、开采、井下作业等人员。安全工程师应熟知油气田相关生产工艺、设备设施的安全操作规程、安全生产管理体系等基本内容。

2.2专业技术

为了确保企业生产装置的长周期运行,安全工程师必须掌握一定的专业技术,为安全生产提供条件。以石化企业的危险物品安全注册类别类为例,其涉及炼油企业、化工企业、销售公司和企业部分科研院所等单位的员工。该注册类别的安全工程师应熟悉工艺安全、电气安全、设备安全等专业安全技术,工业毒物、生产性粉尘、噪声等职业危害识别及防护技术,风险分析和事故分析技术等。

2.3管理技能

注册安全工程师大都分布在企业的各个专业领域,从事技术管理和行政管理工作。充分发挥这部分人员的示范带头作用,将会极大改善企业的整体安全绩效。以石化企业的建筑施工安全注册类别为例,其主要由施工企业、工程公司等单位的各级管理人员组成。这些人员应熟悉国内外工程企业或项目现场的先进安全管理理念、直接作业环节的安全监管、作业过程的控制、重大危险源管理等内容。

3继续教育课程体系

将注册安全工程师继续教育大纲与岗位能力要求相结合,建立起面向石化企业的注册安全工程师继续教育课程体系,见表1。继续教育课程与三个主要注册类别相对应,按照油田、炼化和销售、建筑施工三个业务板块进行具体细化。根据安全工程师的注册年份和参加继续教育的周期,课程依次划分成三个等级水平:level1、level2和level3。安全工程师第一次参加继续教育,则学习level1的课程,成绩合格者进入下一个教育周期,相应课程随之提升1个等级,然后以此类推。在继续教育大纲规定的范围内,每个等级的课程设置有所不同。level1课程强调知识结构的完善,介绍石化行业的通用安全知识。level2侧重安全技能的提升,讲解某一专业领域的安全技术和专项管理内容。而level3更多关注于现有成熟技术和管理模式的推广,通过练习和研讨来强化人员解决问题的能力。在具体操作过程中,还应充分考虑安全工程师个人的培训需求,随时做出适当调整。

4继续教育工作的实施和管理

4.1培训管理流程

注册安全工程师继续教育是一项长期而艰巨的工作。为了确保教育质量,必须形成标准化的培训管理流程,详见图1。

4.2培训需求调研与分析

基于石化企业注册安全工程师继续教育课程体系,就30个课程主题设计出培训需求调研表,每年对各个等级水平的每期培训班学员进行个人培训需求抽样调查。调查结果与继续教育大纲一起,作为下一年度培训方案设计的参考。以危险物品安全注册类别的level1培训班为例,2011年发放需求调研表200多份,收回182份,分析统计结果见图2。由于调研的主题较多,表中仅列出人员最感兴趣的前10个主题。

其中,Z1代表不需知晓、Z2代表了解知晓、Z3代表独立应用、Z4代表指导他人。A至J分别代表HSE管理体系建设以及发展情况、HSE管理改进空间、安全文化建设、国内外先进HSE管理经验、安全经济学、环境保护与可持续发展、HSE法律法规、职业道德感悟、行为安全管理、安全心理学。

4.3培训方案设计

培训方案是培训目标、内容、培训师、学员、日期和时间、场所与设备,以及培训方法的有机结合[12]。继续教育工作的目标很明确,即根据相关法律法规要求,提升注册安全工程师的专业技能和职业素养。年初,继续教育工作的实施人员结合教育大纲和需求调研表,分别确定三个注册类别的培训课程名称、内容以及授课方式,并编制培训班次安排表,初步协调师资、学员、时间和地点等问题。学员根据企业或个人的实际情况,可灵活选择当年的培训班次。

4.4培训效果评估

目前国内在有关安全培训效果评估的研究中,已引入了定量方法,如模糊评价模型等[13]。在实际操作过程中,定量方法虽然结果精确、善于分析复杂系统,但是对培训实施人员的要求较高、计算量较大。当前继续教育的效果评估工作,以定性方法为主,例如从培训组织和学习感受两方面来进行系统总结。实施人员设计了授课满意度调查表和培训班满意度调查表,在每期培训班中均分发给学员,收集并分析相关建议和意见。在某种程度上,这些建议和意见也体现了学员个人的培训需求。

5结语

通过6年多的实践,我国大型石化企业的注册安全工程师继续教育工作,满足了国家法律法规的要求,基本实现了分专业、分层次提升业务素质和技能的目标。但是与先进的安全理念及培训管理相比,依然存在需要改进的问题或环节:

(1)注册安全工程师的继续教育大纲对培训内容做出了明确要求,但具体课程内容的更新相对滞后,而且不能很好地满足学员个人的培训需求;

(2)与国外或香港地区强调专业实践不同,我国大陆继续教育更多关注的是课堂培训,较少涉及专业实践和科研活动;

(3)继续教育的效果评估没有反映出学员参训后的工作绩效变化,缺乏相关的跟踪反馈,不利于培训工作的提升和改进。

摘要：注册安全工程师的继续教育,对于企业安全管理水平的提升、工作绩效的改善具有重要作用。首先介绍国内外注册安全工程师及继续教育的现状。结合我国石化企业的特点,从基本素养、专业技术、管理技能三个方面分析了注册安全工程师的岗位能力要求。为了实现分专业、分层次提升业务素质和技能的目标,提出针对石化企业非煤矿矿山安全、危险物品安全、建筑施工安全三个主要注册类别的不同等级水平的继续教育课程体系。最后从培训管理流程、培训需求调研与分析、培训方案设计、培训效果评估四个方面,对目前石化企业注册安全工程师的继续教育工作进行概括总结。对于安全培训工作的从业者来说,具有一定的参考价值。

篇4：2018注册监理工程师逾期注册继续教育7

红色为正确答案！

第1题(2分)单选题

根据《注册监理工程师管理规定》，监理工程师注册证书和执业印章由（）保管。

A.注册管理机构 B.聘用单位 C.本人

D.建设主管部门

第2题(2分)单选题

根据《工程监理企业资质管理规定》，工程监理企业不及时办理资质证书变更手续的，由资质许可机关责令限期办理；逾期不办理的，可处以（A）以下的罚款。

A.1千元以上1万元以下 B.5千元以上1万元以下 C.1万元以上2万元以下 D.2万元以上3万元以下

第3题(2分)单选题

根据《建设工程施工合同（示范文本）》，发包人供应的材料设备使用前，由（）。

A.承包人负责检验或试验，检验或试验费用由发包人承担 B.发包人负责检验或试验，检验或试验费用由承包人承担 C.承包人负责检验或试验，检验或试验费用由承包人承担 D.发包人负责检验或试验，检验或试验费用由发包人承担

第4题(2分)单选题

根据《建设工程施工合同（示范文本）》，设备安装工程单机无负荷试车由（）组织。

A.发包人 B.承包人 C.工程师 D.质量监督机构

第5题(2分)单选题

根据《工程监理企业资质管理规定》，工程监理企业未按照本规定要求提供工程监理企业信用档案信息的，由县级以上地方人民政府建设主管部门予以警告，责令限期改正；逾期未改正的，可处以（）的罚款。

A.1千元以上1万元以下 B.5千元以上1万元以下 C.1万元以上2万元以下 D.2万元以上3万元以下

第6题(2分)单选题

根据《工程监理企业资质管理规定》，事务所合伙人中至少应有（）名注册监理工程师。

A.2 B.3 C.5 D.10 第7题(2分)单选题

根据《建筑工程预防高处坠落事故若干规定》，防止人员和物料坠落，作业层脚手板与建筑物之间的空隙大于（）cm时应作全封闭。

A.10 B.15 C.20 D.25 第8题(2分)单选题

根据《注册监理工程师管理规定》，申请初始注册者，可自（）提出申请。逾期未申请者，须符合继续教育的要求后方可申请初始注册。

A.执业资格考试通过后3年内 B.资格证书签发之日起3年内 C.执业资格考试通过后5年内 D.资格证书签发之日起5年内

第9题(2分)单选题

根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定实施意见》，企业发生死亡事故的，安全生产许可证颁发管理机关应当立即对企业安全生产条件进行复查，发现企业不再具备安全生产条件的，处以暂扣安全生产许可证（）的处罚。

A.10日至30日 B.30日至60日 C.30日至90日 D.60日至90日

第10题(2分)单选题

根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》，当事人一方要求变更或解除合同时，?应当在（42）日前通知对方。

A.14 B.21 第11题(2分)单选题

根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，建设单位明示或者暗示设计单位或者施工单位违反工程建设强制性标准、降低工程质量的，责令改正，并处以（）的罚款。

A.5万元以上10万元以下 B.10万元以上20万元以下 C.20万元以上50万元以下 D.50万元以上100万元以下

第12题(2分)单选题

根据《建设工程施工合同（示范文本）》，实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人提出的安全防护措施（）。

A.经工程师认可后实施，并由承包人承担安全防护措施费用 B.经工程师认可后实施，并由发包人承担安全防护措施费用

C.经安全行政管理部门认可后实施，并由发包人承担安全防护措施费用 D.经安全行政管理部门认可后实施，并由承包人承担安全防护措施费用

第13题(2分)单选题 根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》，监理合同的有效期是从监理合同双方签字之日起，到（）止。

A.完成监理合同约定的监理工作之日 B.签订监理合同时约定的结束日

C.被监理的工程竣工移交后收到监理报酬尾款之日 D.完成正常监理工作和附加监理工作之日

第14题(2分)单选题

根据《建设工程施工合同（示范文本）》，组成施工合同的文件包括：①中标通知书；②合同通用条款；③合同专用条款；④工程量清单等。仅就上述四项内容而言，其优先解释顺序是（）。

A.①—②—③—④ B.②—①—③—④ C.④—③—②—① D.①—③—②—④

第15题(2分)单选题

根据《注册监理工程师管理规定》，监理工程师按专业注册，每人最多可以申请（）个专业注册。

A.2 B.3 C.4 D.5 第16题(2分)单选题

根据《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》，附着升降脚手架在使用过程中，应每月进行一次全面安全检查。

A.每天 B.每月 C.每季度 D.每半年

第17题(2分)单选题

根据《注册监理工程师管理规定》，取得监理工程师执业资格证书并受聘于一个建设工程勘察、设计、施工、监理、招标代理、造价咨询等单位的人员，应当通过（）提出注册申请。

A.工商管理部门向其所属地省级人民政府建设主管部门 B.聘用单位向其工商注册所在地省级人民政府建设主管部门 C.工商管理部门向国务院建设主管部门 D.聘用单位向国务院建设主管部门

第18题(2分)单选题

根据《工程监理企业资质管理规定》，以欺骗、贿赂等不正当手段取得工程监理企业资质证书的，由县级以上地方人民政府建设主管部门或者有关部门给予警告，并处（）的罚款，申请人3年内不得再次申请工程监理企业资质。

A.1千元以上1万元以下 B.5千元以上1万元以下 C.1万元以上2万元以下 D.2万元以上3万元以下

第19题(2分)单选题

对施工单位提交的施工组织设计，总监理工程师应在约定时间内（）审查，提出意见后，由总监理工程师签认。

A.组织专业监理工程师 B.提交监理单位总工程师 C.组织建设单位、施工单位共同 D.提交监理单位负责人

第20题(2分)单选题

根据《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》，建筑施工劳务公司安全生产管理机构内的专职安全生产管理人员至少为（）人。

A.1 B.2 C.3 D.4

第21题(2分)单选题

根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人在施工中按照经过工程师批准的施工方案施工导致事故，所发生的费用应由（）承担。

A.发包人 B.承包人 C.工程师

D.发包人和承包人共同

第22题(2分)单选题

根据《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》，确定附着升降脚手架设计中施工活荷载标准值时，（）同时作业计算。

A.结构施工按三层、装修施工按二层 B.结构施工与装修施工均按二层 C.结构施工按二层、装修施工按三层 D.结构施工与装修施工均按三层

第23题(2分)单选题

根据《工程监理企业资质管理规定》，工程监理企业在资质证书有效期内名称、地址、注册资本、法定代表人等发生变更的，应当在工商行政管理部门办理变更手续后（）日内办理资质证书变更手续。

A.5 B.10 C.20 D.30 第24题(2分)单选题

根据《建设工程施工合同（示范文本）》，因承包人的原因不能按期开工，（）后推迟开工日期。

A.应经工程师批准 B.应经建设行政主管部门批准 C.需承包人书面通知工程师 D.需承包人书面通知发包人

第25题(2分)单选题

根据《建设工程施工合同（示范文本）》，工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人进行自检合格后，应以书面形式通知工程师验收。工程师不能按时进行验收，应在验收前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过（）小时。

A.12 B.24 C.48 D.72 第26题(2分)单选题

根据《建设工程监理范围和规模标准规定》，下列工程中必须实施强制监理的是（）。

A.项目总投资额为2000万元的供水工程 B.项目总投资额为4000万元的供气工程 C.建筑面积为4万平方米的住宅建设工程 D.项目总投资额为2500万元的公路工程

第27题(2分)单选题

根据《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》，水平支承结构的容许挠度应不超过（）。

A.L/100 B.L/150 C.L/200 D.L/250 第28题(2分)单选题

根据《建设工程施工合同（示范文本）》，当工期延误事件发生后，承包人应在14天内就延误的工期以书面形式向工程师提出报告。工程师在收到报告后（）天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。

A.7 B.14 C.21 D.27 第29题(2分)单选题

根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，工程建设中拟采用的新技术、新工艺、新材料，不符合现行强制性标准规定的，应当由拟采用单位提请（）组织专题技术论证。

A.监理单位 B.设计单位

C.政府建设主管部门 D.建设单位

第30题(2分)单选题

根据《建设工程施工合同（示范文本）》，工程师在紧急情况下发出口头指令后不能及时给予书面确认的，?承包人应于工程师发出口头指令后7天内提出书面确认要求。工程师在承包人提出确认要求后（）小时内不予答复的，视为口头指令已被确认。A.8 B.12 C.24 D.48

第31题(2分)多选题

根据《注册监理工程师管理规定》，注册监理工程师的义务有（）。

A.接受继续教育

B.不得同时在两个工程项目从事执业活动 C.保证执业活动成果的质量

D.不得同时在两个单位受聘或者执业 E.不得出借注册证书或者执业印章 第32题(2分)多选题

A.工程经济与技术咨询 B.工程勘察设计 C.工程招标与采购咨询 D.工程项目管理服务 E.工程设备采购 根据《注册监理工程师管理规定》，注册监理工程师可以从事（）。第33题(2分)多选题

A.未达到监理工程师继续教育要求的 B.以虚假职称证书参加考试并取得资格证书的 C.在两个或者两个以上工程项目执业的 D.在两个或者两个以上单位申请注册的 E.年龄超过65周岁的 根据《注册监理工程师管理规定》，不予初始注册、延续注册或者变更注册的情形有（）。第34题(2分)多选题

A.项目总投资额为5000万元的给电工程 B.项目总投资额为2000万元的供热工程 C.建筑面积为8万平方米的住宅建设工程 D.项目总投资额为2000万元的公用事业工程 E.项目总投资额为1000万元的学校 根据《建设工程监理范围和规模标准规定》，下列工程中必须实施强制监理的有（）。第35题(2分)多选题

根据《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》，下列关于附着升降脚手架安装、使用的说法中正确的有（）。

A.安装前编制专项施工组织设计 B.施工人员必须经过专项培训 C.每次升降前均应进行安全技术交底 D.所用各种工具和设备应具有质量合格证 E.由监理工程师旁站检查安装过程 第36题(2分)多选题

根据《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》，按“概率极限状态法”进行设计计算的有附着升降脚手架的（）。

A.升降结构中的吊具 B.架体结构

C.升降结构中的索具 D.附着支承结构 E.升降动力设备 第37题(2分)多选题

根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定实施意见》，建筑企业申请安全生产许可证时，须提交的材料包括（）。

A.企业法人营业执照（复印件）B.保证安全生产投入的证明文件 C.企业安全培训教材

D.施工起重机械设备检测合格证明

E.特种作业人员名单及操作资格证书（复印件）第38题(2分)多选题

根据《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》，需要编制专项施工方案的脚手架工程包括（）。

A.悬挑式脚手架 B.门型脚手架 C.挂脚手架

D.落地式钢管脚手架 E.吊篮脚手架 第39题(2分)多选题

根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》，监理人在委托人委托的工程范围内享有的权利包括（）。

A.工程施工组织设计的审批权 B.工程建设规模的建议权 C.选择工程分包人的认可权 D.工程设计标准的决策权 E.工程设计中技术问题的建议权 第40题(2分)多选题

根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查。监督检查可以采取的方式有（）。

A.重点检查 B.平行检查 C.专项检查 第41题(2分)多选题

根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定实施意见》，（）的，安全生产许可证颁发管理机关应当依法注销已经颁发的安全生产许可证。

A.企业依法终止

B.安全生产许可证有效期届满未延续 C.安全生产许可证依法被撤销、吊销 D.施工中发生死亡事故

E.因不可抗力导致行政许可事项无法实施

第42题(2分)多选题

根据《建设工程施工合同（示范文本）》，发包人应完成的工作包括（）。

A.办理施工许可证 B.确定水准点与座标控制点 C.负责保护已完工程

D.提供施工场地的工程地质资料 E.提供年、季、月度工程进度计划

第43题(2分)多选题

根据《工程监理企业资质管理规定》，工程监理企业（）的，由县级以上地方人民政府建设主管部门或者有关部门予以警告，责令其改正，并处1万元以上3万元以下的罚款。

A.在监理过程中实施商业贿赂 B.以其他企业名义承揽监理业务 C.出借工程监理企业资质证书 D.将承揽的监理业务转包 E.转让工程监理企业资质证书

第44题(2分)多选题

根据《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》，危险性较大的工程包括（）。

A.大体积混凝土施工 B.建筑幕墙的安装施工 C.特种设备施工 D.隧道工程施工 E.网架和索膜结构施工

第45题(2分)多选题

根据《工程监理企业资质管理规定》，取得专业资质的企业申请晋升专业资质等级或者取得专业甲级资质的企业申请综合资质的，应当提交的材料包括（）。

A.企业《监理业务手册》

B.近两年已完成代表工程的监理合同 C.近两年已完成代表工程的监理规划 D.近两年已完成代表工程的监理实施细则 E.已完成代表工程的工程竣工验收报告

第46题(2分)多选题 根据《工程监理企业资质管理规定》，工程监理企业甲级资质标准包括（）。

A.注册资本不少于500万元

B.注册监理工程师不少于60人 C.具有必要的工程试验检测设备 D.企业技术负责人为注册监理工程师 E.注册造价工程师不少于5人

第47题(2分)多选题

根据《建设工程施工合同（示范文本）》，因不可抗力事件导致的费用由承包人承担的有（）。

A.工程本身的损害

B.承包人机械设备损坏 C.工程所需清理费用 D.承包人停工损失

E.因工程损害导致第三人人员伤亡

第48题(2分)多选题

根据《建设工程施工合同（示范文本）》，（）造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延。

A.发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款 B.设计变更和工程量增加

C.承包人负责采购的设备未能按时到货 D.工程师未按合同约定提供所需指令、批准 E.不可抗力

第49题(2分)多选题

根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，建筑施工企业（）的，没收违法所得，并处10万元以上50万元以下的罚款。

A.未取得安全生产许可证擅自从事建筑施工活动 B.转让安全生产许可证

C.安全生产许可证有效期满未办理延期手续而继续从事建筑施工活动 D.冒用安全生产许可证 E.使用伪造的安全生产许可证

第50题(2分)多选题

根据《注册监理工程师管理规定》，申请监理工程师注册的条件之一是受聘于一个（）。

A.建设工程勘察单位

篇5：2018注册监理工程师逾期注册继续教育7

1.单选题 【本题型共20道题】

1.项目建设安全委员会应由（）负责组建。

A．项目监理机构 B．项目法人单位 C．承包商的项目部 D．项目法人的项目部

2.火电厂工程建设过程中，允许总包商进行分包的施工作业是（）。

A．水塔工程 B．升压站工程 C．土方开挖工程 D．高、中压管道工程

3.以下关于施工准备阶段保障文明施工的工作中，表述不正确的是（）。

A．施工用地应符合施工组织设计的规定 B．文明施工责任区应划分明确、责任落实 C．在施工组织设计之外应单独编制文明施工文件 D．总平面布置中应有废料、垃圾及临时弃土堆放场 4.承包商成立的现场施工安全委员会由（）担任委员会主任。

A．总监理工程师 B．承包商的总工程师 C．承包商的项目经理 D．承包商的项目副经理

5.以下论述中，不符合《国有企业文件材料归档办法》的是（）。

A．归档文件应为原件

B．因故无原件的：可归具有凭证作用的文件材料 C．录音、录像等非纸质文件在档案内不需再做文字说明 D．两个以上单位合作完成的项目，主办单位存全套文件，协办单位存相关正本文件

6.按照《水利水电工程施工监理规范》的要求，为了保证工程质量，开工前需要进行的下列准备工作中，不属于监理机构职责的是（）。

A．编制质量保证体系

B．检查质量管理组织的措施 C．制定质量检测人员的业务考核标准 D．完成施工质量检测人员的岗位培训

7.按照《电力建设工程质量监督规定》（2005版）的职责分工，依据质量监督工作计划和质监大纲组织对在建工程进行监督检查，属于（）的职责。

A．质量监督总站 B．质量监督中心站 C．工程质量监督站 D．工程监理机构

8.质量监督机构对技术文件和资料的监督检查，不包括涉及（）方面的资料。

A．落实环境保护 B．设备稳定运行 C．工程进度款支付

D．主体结构安全和使用功能

9.合同内约定了工程的质量标准，施工过程中国家颁发了新的技术标准，下列关于在施工过程中应执行标准规范的论述中，正确的是（）。

A．如果新标准高于合同约定的标准，整个工程的施工均应按新标准执行并相应调整合同约定的承包价格

B．尽管新标准的要求高于合同约定的标准，但由于签订合同的时间在前，新标准的颁布时间在后，仍应执行合同约定的标准 C．如果合同约定的标准低于新标准，验收检验时，新标准颁发前的施工工程应按合同约定标准作为依据，后续施工按新标准执行 D．尽管合同约定的标准高于新颁布的标准，由于国家标准属于强制性文件，施工质量要求应以新标准为依据

10.工程开工前，应由（）向工程所在地电力建设工程质量监督中心站申办工程质量监督注册手续。

A．业主 B．承包商 C．设计单位 D．监理机构

11.建设完工并移交生产后的电力建设工程，申请进行达标考核的单位是（）。

A．建设监理 B．项目法人 C．施工承包商 D．生产运行单位

12.按照《水电水利工程施工监理规范》的要求，承包商的测量成果不需经过监理机构审查、认可的文件是（）。

A．施工控制网的布设 B．开工前的原状地形图测绘 C．施工控制网的加密控制网布设 D．施工场地平整的填、挖方量计算图 13.施工合同履行过程中，国家颁发了新的技术标准且新标准的技术要求高于原技术标准。以下论述中，正确的是（）。

A．由于合同价格是按原技术标准确定的，因此仍执行原技术标准 B．由于国家标准具有强制性效力，因此应执行新标准且合同价格不做调整但工期可以顺延

C．由于国家标准具有强制性效力，因此应执行新标准且不顺延但工期可以调整合同价格

D．由于国家标准具有强制性效力，因此应按变更对待，合同价格和工期均可做相应调整

14.监理机构在施工过程中进行全过程跟踪监督的原则是（）。

A．以整体工程为基础、工序控制为重点 B．以单元工程为基础、工序控制为重点 C．以整体工程为基础、单元工程控制为重点 D．以工序控制为基础、单元工程控制为重点

15.按照《水电水利工程施工监理规范》的要求，以下施工招标阶段的工作中，不属于监理单位应完成的工作是（）。

A．确定中标人

B．协助业主进行合同谈判 C．协助业主解释招标文件 D．审查招标文件的商务条款 16.项目档案汇总归档阶段，如果发生按照《建设工程监理规范》（GB-50319-2000）规定的移交范围与《国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范》D

A．不收入归档文件 B．按监理规范要求整理归档 C．按建设项目文件归档要求整理归档 D．按两个文件的全部要求整理归档

17.下列有关安全与环境管理的论述中，属于监理机构安全职责的是（）。

A．编制安全与健康工作程序 B．选择施工垃圾堆放场地与处理措施 C．负责建立工程事故报告制度和安全档案 D．审查危险性作业和特殊作业的安全施工措施

18.下列关于电力质量监督检查程序的表述中，正确的是（）。

A．预监检→自检→监检 B．自检→监检→预监检 C．监检→预监检→自检 D．自检→预监检→监检

19.按照《电力建设工程质量监督规定》（2005版）的规定，下列选项中（）属于工程质量监督部门对施工现场检查的内容。

A．对工程建设各责任主体质量行为的检查 B．对工程建设项目施工的现场进行旁站跟踪检查 C．对工程使用材料进行分类检查 D．对基础工程进行分项检查

20.为了保证工程的施工质量，以下选项中监理机构对承包商作业进行监督检查的内容是（）。

A．施工成本 B．材料消耗量 C．施工进度的快慢

D．特殊工种投入的技工数量

2.多选题 【本题型共15道题】

1.为确保工程质量，监理机构有权按工程承建合同文件规定对承包商作出的指示包括（）。

A．要求承包商提供试验和检测成果 B．指令停止不合格设施的安装与使用

C．指示承包商对严重玩忽职守造成质量事故的责任人员退场 D．要求承包商撤换负有失察责任导致施工质量缺陷的项目经理

E．指示承包商对完建工程继续予以维护、照管和进行缺陷修复 2.按《电力工业锅炉压力容器安全监察规定》，进行压水试验前工程的施工质量应满足的条件包括（）。

A．变压器的安装符合规定要求 B．水压试验所用化学除盐水水质合格 C．参加水压试验的管道和支吊架施工完毕 D．水压试验范围内所有焊口施焊结束且质量合格 E．水压试验范围内临时受压管件符合强度计算书要求

3.按照《电力建设工程质量监督规定》（2005版）的规定，下列监督检查的内容中，属于对监理单位质量行为责任的包括（）。

A．质量管理体系健全，并运行有效 B．项目部已编制项目管理实施规划 C．施工图交底记录齐全、完整

D．及时向中心站报送工程实际网络进度计划

E．制定的计量管理制度和适应本工程的计量管理措施已执行

4.由建设单位牵头有关参与施工各方组建的项目安全委员会，主要职责包括（）。

A．辞退发生人身死亡事故分包商

B．制定现场的安全健康与环境工作规定 C．协调承包商之间涉及安全文明施工问题的关系 D．决定工程建设中安全文明施工管理的重大措施 E．制定危险物品的保管、存放和使用中的安全防护措施

5.按照《工程建设技术标准强制性条文》（电力工程部分）的规定，单位工程质量验收合格应满足的条件包括（）。

A．质量控制资料完整

B．单位工程所含的分部工程质量均验收合格

C．单位工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料完整 D．主要功能项目的抽查结果应符合相关专业质量验收规范的规定 E．主机设备经过168小时的连续试运行检验符合启动规范的要求

6.按照《电力建设工程质量监督检查典型大纲》（火电、送变电05版）的规定，阶段性工程质量监督检查的程序包括（）。

A．参与工程建设的单位自查 B．项目的各参建单位进行互检 C．监理机构负责组织负责预检

D．工程质量监督站负责组织参与工程建设单位进行预监检 E．质量监督中心站组织相关专业质监工程师进行正式监检

7.按照《建设工程安全生产管理条例》的规定，监理机构审查承包商提交的施工组织设计时，应重点审查的专项施工方案包括（）。

A．夜间照明设备布置的完整性

B．烟塔工程高空作业施工安全措施的有效性 C．3m以下模板工程施工的安全性措施的可靠性

D．开挖深度超过5m的基坑支护及降水措施的合理性 E．主机设备安装的吊装施工方案的合理性及安全防护措施的可靠性

8.建设项目安全委员会的职责包括（）。

A．贯彻上级有关安全健康与环境工作的指示 B．决定工程建设中安全文明施工管理的重大措施 C．决定工程中重大安全文明施工问题的解决议案 D．协调承包商之间施工交叉干扰问题的协调方案 E．发布现场各承包商必须遵守的安全健康与环境工作规定

9.按照《监理规范》的要求，每项工程开工前，监理机构对承包商施工准备的检查工作包括（）。

A．必需的生产性试验已经完成

B．施工辅助生产设备和施工养护、防护措施已就绪 C．施工安全、施工环境保护和质量保证措施已落实

D．施工平整、交通道路、测量布网及其他临时设施满足开工要求 E．用于土建、设备安装、设备调试的施工机械和设备已全部进场

10.按照《水电水利工程施工监理规范》的要求，监理机构有义务依据施工合同的约定，提请业主完成保证施工合同顺利履行的工作包括（）。

A．按时支付工程预款 B．批准施工分包商的资质 C．做好合同支付资金的筹措 D．及时提供施工图设计图纸 E．批准承包商的施工组织设计

11.按照《电力建设工程质量监督检查典型大纲》（火电、送变电05版）的规定，火电工程进行质量首次监督检查时，应具备的条件包括（）。

A．五通一平已基本完成

B．施工图及施工图预算交付计划已确定 C．工程建设施工组织总设计编制完成并已审批

D．工程监理机构已按规定程序办理了质量监督注册手续 E．项目主体工程施工图纸的交付至少可满足连续三个月施工的需要

12.按照《电力建设安全健康与环境管理工作规定》的要求，项目监理机构的职责包括（）。

A．建立健全安全保证体系和安全监督体系 B．制定安全健康与环境保护各项管理制度

C．配置3名以上安全监理工程师负责安全监理工作

D．严格控制安装交付调试所具备的安全文明施工条件 E．建立以安全责任制为中心的安全监理制度及运行机制

13.《电力工程达标投产管理办法》（2006年版）中规定，达标投产的必备条件包括（）。

A．安装工程的优良率不低于85% B．全部完成建筑和安装工程并通过质量验收 C．影响安全稳定运行的所有重大问题都已经解决 D．已完成全部调整试验、启动试运及性能试验工作

E．同期建设的环保项目符合设计要求且运行正常

14.按照《监理规范》的规定，下列选项中，属于监理工程师协助业主进行施工招标的工作是（）。

A．主持开标会议 B．签发中标通知书 C．检查投标文件的完整性 D．与备选中标人进行合同谈判 E．审查咨询机构编制的标底文件

15.施工企业应建立的安全健康与环境管理制度包括（）。

A．沟通交流管理制度 B．安全施工检查制度 C．合同索赔管理制度 D．分包工程安全管理制度 E．加班加点控制管理制度