土建主体工程分项劳务承包合同书

土建主体工程分项劳务承包合同书（精选8篇）

篇1：土建主体工程分项劳务承包合同书

基础分部土建工程分项施工劳务承包协议

甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）根据（中华人民共和国合同法）、（中华人民共和国建筑法）及其他有关法律、行政法规，参照（建设工程施工合同）范本，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方共同协商，就中宁县城新区体育馆基础部分土建工程分项工程劳务分包一事达成以下协协议：

工程地点：某城新区

一、施工范围：体育馆一层施工图纸及变更所含的土建分项工程即所有基础内、砖砌体、抹灰、地沟、圈梁、构造柱砼自拌浇筑、模板。（1、负责基槽开挖机械指挥。

2、基槽清扫，平整。

3、施工完室内地面土方平整。

4、基础砌体及砼面层刷防腐油。

5、施工中周材清运、码放。）

二、甲方责任：

1、负责施工技术、安全交底，检查验收分部、分项工程质量，协调与相关工种的配合工作。督促乙方按现行规范及标准施工。

2、负责按施工进度及时供应材料（提供三轮运输车一辆司机自配、灰斗、水管、灰车、定量供应不够自购），购买建筑工程保险。

三、乙方责任：

1、按甲方要求的工期和质量标准自行组织和调整施工人员和技术工人入场数量，但要保证每个施工流水作业面上劳动力需求。未按甲方交底的技术与安全操作规程施工造成的不良后果由乙方自负。

2、乙方配备施工员、技术员各一名。

3、自备小型工具及劳保用品，三级配电箱之外电缆线，爱护节约甲方材料。

4、本工种所属责任区的安全文明施工要服从甲方要求，具体要求另付协议。

5、房屋自租，吃住自理。

四、工期：2011 年 4月1 日至 2011年 5月25 日完工。本工种施工工期服从整体进度施工。

五、价款及付款方式：

1、模板（粘模面积）32元/㎡。

2、砖砌体120元/m³。

3、砼（自拌）42元/m³、商砼26元/m³。

4、抹灰9元/㎡。

5、钢筋（使用现场剩余边角料用于地沟）1200/吨。按当月25日前完成工程量的70％于下月10日前支付，剩余30%工程竣工验收后一月内付清。

六、安全责任：施工期间的安全责任由乙方负责，甲方协调保险公司给于责任乙

方的赔付。

七、违约责任：乙方如不能按甲方总工期进度、质量、安全文明施工要求进行施

工，甲方有权扣除乙方完成工程量的30%，解除双方协议。若甲方工程款未及时支付，造成乙方工期滞后的责任由甲方负责

八、本协议一式四份，甲方三份、乙方一份，自双方签字之日生效，工程款付清之日结束。双方发生争议时先协商解决，协商不成时，提交工程所在地的法院诉讼解决。

甲方代表：乙方代表：时间：

篇2：土建主体工程分项劳务承包合同书

根据前期《分项工程劳务承包合同》运行情况，为进一步保质保量，按期完成水电安装工程，保证有效管理、减少层次、提高效率，特制定如下条款：

一、项目管理

甲乙双方共同组建水电安装工程项目部，项目部设立项目经理一人，全权负责整个工程的项目管理，实行项目经理负责制，下设水电两名专职施工员，材料员一名，核算员一名，施工队长一名，专职协调、负责具体工程施工，施工队下设各工种专业班组若干，受项目部直接管理。

二、工程进度款支付办法

1.从2011年9月1日起在乙方专业班组完成预留预埋或安装后，由甲方施工员（质检员）分项验收，对不合格的限期责令整改，对不合格项目不列入当月进度，对拒不整改的甲方拒付分项的进度款。而后由本项目部经理签字后做出当月进度表并抄送乙方施工队一份。

2.进度款到位后按进度款分配数（由甲方总负责分配）各专业班组填写发放表并由专业班组长签字，总签字认可。由总办理领款手续发放，发放表由领款人签字后甲方留底存档一份（第一次发放人员或新增人员须附身份证复印件一份）。

三、安装工程全面展开后，乙方人员须按时到位，对人员不能到位或安全、质量存在重大隐患，或技术水平差不能达到安装标准的人员，甲方有权提出乙方调换或补充，对乙方不能在限期内调换或补充的，甲方有权责令停工、限期整改，终终止单项工程合同，甲方补充人员（对甲方补充的人员按200元/日的工资从进度款中扣除，另制表甲方直接发放）等措施。

未尽事宜根据合同运行情况再行补充。

本合同与《分项工程劳务承包合同》具同等法律效力。

本补充合同一式五份，甲乙双方各持两份，报直属公司项目部备案一份。

甲方代表：乙方代表：

篇3：土建主体工程分项劳务承包合同书

目前随着经济的发展、社会进程的加快, 有关建设工程施工合同纠纷时有发生。日前福建省某人民法院审结了一起模板工程分项承包施工合同纠纷案 (法院判决书的编号为: (2010) 融民初字第595号) , 案件的审理和判决情况引发了笔者对模板工程量计算的认定以及法官审判权的行使问题的一些思考。为便于说明和对相关问题的探讨与分析, 先对案件本身的基本情况和人民法院对案件的审理及判决情况作以简单的介绍:

案情概况:原告林月兴与被告福建帝凯房地产开发有限公司于2008年1月24日签订了一份《模板分项承包施工合同》 (以下简称《承包合同》) , 《承包合同》规定甲方 (被告) 福建帝凯房地产开发有限公司将其自己建设的帝凯城1#楼模板工程承包给乙方 (原告) 林月兴施工, 承包形式是包工包料。《承包合同》的第三条第一款针对模板工程量的计算方法和每平方米模板工程款承包单价问题规定, 模板工程量及其单价按投影面积 (水泥接触面) 计算, 综合包干单价每平方米按人民币42元计算 (综合包干单价中包含模板胶合板、支撑系统、铁钉、铁丝、柱箍等所有完成模板成品所需要的材料费、机械费、工具费、人工费等一切费用。) , 基础展开每平方米人民币15元计算。《承包合同》还规定乙方应严格按照设计图纸、会审纪要、设计更改通知、施工技术操作规程、施工验收规范、经甲方审批的模板工程施工方案进行施工, 做到截面尺寸、标高准确, 模板表面平整、拼缝严密, 若出现差错, 乙方承担返工费用;模板工程施工必须保证模板的强度、刚度、稳定性的要求, 符合有关施工规范要求;乙方严格按照甲方工程部施工统一安排, 配合好各工种, 组织足够的劳力按期按质完成工作量, 若乙方在施工过程中无法达到工程部的进度、质量施工要求, 甲方有权勒令乙方退场, 同时甲方有权另行安排其他施工单位进行施工。合同就付款结算办法问题还规定乙方应于每坪捣砼结束后报上工程量, 经甲方审核后, 付给乙方该工程量的80%的进度款, 主体封顶后按届时完成量90%付给乙方工程款, 余款10%待外架拆除后一个月内付清。另外, 《承包合同》还规定, 乙方作为友好合作伙伴, 无偿提供井架卸料平台和跳板、三层走廊压顶乙方义务施工等。《承包合同》签订生效后, 乙方为履行《承包合同》, 雇请了数十位农民工, 购买了胶合板等大量的模板工程材料, 乙方按时、按质、按量完成了《承包合同》的全部模板工程量的施工任务, 并完全履行了《承包合同》规定的乙方的其他合同义务。甲方先后共付给乙方工程款48万元。

乙方认为按照实际完成的模板工程量和《承包合同》规定的工程量综合包干单价进行计算, 甲方应支付的工程款至少也应该是120多万元, 现在只付了48万元, 还应当再支付70多万元。乙方多次要求甲方进行工程结算, 要求甲方支付全部的工程款。甲、乙双方在计算工程款时发生了模板工程量计算方法、计算结果和工程款的数额的纠纷。甲方主张模板工程量按水平投影面积进行计算, 并声称自己已经付清了工程款;乙方主张模板工程量按水泥接触面的展开面积进行计算, 甲方尚欠70多万元的工程款。

双方各持己见, 无法达成一致意见, 在这种无奈的情况下, 乙方委托有计算工程造价资质的福建省科信工程造价咨询有限公司对帝凯城1#楼模板工程量进行计算, 2008年10月13日福建省科信工程造价咨询有限公司出具了《帝凯城1号楼模板工程量计算成果报告》 (以下简称《计算成果报告》) , 该《计算成果报告》对本项模板工程量的计算依据和该依据所规定的有关的计算规则均都作了具体的说明, 《计算成果报告》指出, 帝凯城1号楼模板工程量是根据《福建省建筑工程消耗量定额》 (FJYD-101-2005) 中有关模板的计算规则进行计算的, 并载明了具体的计算规则和详细的计算项目。其计算结果是:帝凯城1#楼模板工程量为29, 472.76平方米。

乙方根据福建省科信工程造价咨询有限公司出具的《计算成果报告》关于帝凯城1#楼29472.76平方米的模板工程量的计算结果和《承包合同》中规定的每平方米人民币42元的综合包干工程承包款单价, 计算出帝凯城1#楼模板工程款为42X29472.76=1237855.92元, 再加上零星模板点工款2805元, 甲方应支付给乙方的全部工程款为1237855.92+2805=1240660.92元, 扣除甲方已经支付的480000元, 甲方还欠乙方工程款760660.92元。乙方多次向甲方讨要拖欠的工程款760660.92元未果, 乙方林月兴为维护自身的合法权益于2009年12月30日将甲方福建帝凯房地产开发有限公司告到福建省某人民法院, 请求法院判令甲方福建帝凯房地产开发有限公司向乙方林月兴支付拖欠的模板工程款760660.92元。

法院对案件的审理和判决情况:法院认为, “处理本案的关键在于如何理解讼争合同第三条第一款“按投影面积 (水泥接触面) 计算”的本意。乙方 (原告) 主张模板工程量按水泥接触面的展开面积进行计算, 而甲方 (被告) 辩称模板工程量按与水泥接触面的模板水平投影面积进行计算。发生争议的根源在于讼争合同第三条第一款“按投影面积 (水泥接触面) 计算”存在歧义, 约定不明确”。但法院又认为, 讼争合同是原、被告双方协调达成的, 说明双方在签订合同时的意思表示是一致的、明确的, 由此推定双方对合同第三条中的“按投影面积 (水泥接触面) 计算”的解释也是明确一致的。法院同时认为, 按常理, 签订合同时原、被告选择水平投影面积作为计算模板工程量的可能性更大, 并在判决书中列举了这样认为的以下四点理由:一是按展开面积计算比按水平投影面积计算要复杂得多;二是“按投影面积 (水泥接触面) 计算, 综合包干单价每平方米人民币42元计算”与“基础展开每平方米人民币15元计算”的两种算法说明“投影面积”与“展开面积”是有区别的, 而按合同约定以展开面积计算的承包单价每平方米15元, 这明显低于原告主张的单价每平方米42元, 因此, 原告主张模板工程量计算方法不符合诉争合同第三条第一款的本意;三是根据合同履行情况, 原告每次领取工程进度款所依据的模板工程量与根据的《报告书》中的相应楼层的模板平面投影面积相差不大, 被告提供的全部《现金付出凭证》上记载着原告领取款项的施工模板量、单价以及比例等要素, 历时近四个月, 原告未对模板的工程量的计算提出异议;四是发生争议的根源在于讼争合同第三条第一款“按投影面积 (水泥接触面) 计算”存在歧义, 原、被告双方签订合同时的解释应该是同一的, 否则说明双方签订合同存在重大误解, 这与事实不符。在原告的解释与被告的解释不能并存请况下, 应对二者进行选择。通过比较, 原告所作的解释会使模板工程量的计算变得很复杂, 而被告所作解释则使工程量计算简便化, 且依此法测算结果更接近实际结算结果。因此, 认定为平面投影面积更符合原、被告签订合同时的真实意思。所以, 法院认为“将讼争合同第三条第一款中的“按投影面积 (水泥接触面) 计算”解释为按展开面积计算不符合该条款本意, 将其认定为“与水泥面接触的模板水平投影面积”更为合理”。

综上理由, 法院认定“原告主张帝凯城1#楼模板施工总量29472.76平方米不成立, 不予采纳, 本案应以水泥接触面的模板水平投影面积为模板施工量”。故此, 法院判决“被告福建帝凯房地产开发有限公司向原告林月兴支付41263.36元, 驳回原告林月兴的其他诉讼请求”。

随着我国房地产业的迅猛发展, 建筑工程承包纠纷也频繁发生, 科学、合理、公正、及时地审理这些建筑工程承包纠纷案件, 既是维护相关当事人特别是维护农民工的合法权益的需要, 也是维护社会稳定和构建法制和谐社会的需要。

从上述原、被告双方《承包合同》纠纷的案情和法院对本案的审理、判决情况来看, 模板工程量的计算方法是本案的焦点。笔者认为本案的审理无论是模板工程量的计算方法以及计算结果的认定还是法官审判权的行使都存在一些值得进一步探讨和研究的法律问题, 笔者现就本案模板工程量的计算方法以及计算结果的认定和法官审判权的行使问题谈点自己的看法和建议, 以与法律界广大同仁共同研究和探讨相关的理论和司法实务问题, 为完善相关的国家立法和司法实务提供相应的参考。

二、关于本案模板工程量计算方法和计算结果认定问题的几点探讨意见

(一) 法院确认以水泥接触面的模板水平投影面积为模板施工量的模板工程量计算方法理由不够充分

上述判决书中所阐述的证明以水平投影面积来计算模板工程量的计算方法更合理和更符合合同本意的四点理由, 其中的第1点理由和第4点理由基本上是属于同一点理由, 都是因为法院认为按原告所作的解释以水泥接触面展开面积来计算会使模板工程量的计算变得很复杂, 而被告所作的按水平投影面积计算的解释则使工程量计算简便化, 以及按水平投影面积计算的测算结果更接近“实际结算结果”。显然, 这个理由是极不充分的, 精确地计算工程量均是当事人所共同追求的, 如果简单计算不能实现其目的, 选择合同约定的“水泥接触面”, 即展开面积, 即便其计算模板工程量是复杂了, 但有效合同的法律约束力, 决定了该复杂的就得无条件服从, 不得从简。以是简单还是复杂 (其实也不复杂) 来认定当事人在合同中规定的模板工程量的计算方法的真实意思既没有任何法律根据, 也没有任何的说服力。至于按水平投影面积计算的测算结果更接近“实际结算结果”这个理由就更站不住脚了, 这里的“实际结算结果”显然是指按被告主张的水平投影面积计算方法计算出来的并且被告已经付款的模板工程量的计算结果, 用被告自己主张的计算方法测算出的模板工程量结果与自己所认可的模板工程量结果肯定是很接近的, 甚至是完全一致的, 否则, 就是不攻自破了。同理, 用原告主张的水泥接触面的计算方法所计算出来的结果与原告主张结算的模板工程量结果是完全一致的, 不也同样可以认定原告主张的水泥接触面的计算方法是更符合合同条款本意的了吗?既然如此, 又为什么只认定被告主张的水平投影面积的计算方法, 而却不认定原告主张的水泥接触面的计算方法呢?实在是没有任何道理。所以这个理由是不成立的。

判决书中所阐述的证明以水平投影面积来计算模板工程量的计算方法更合理和更符合合同本意的第2个理由是:基础展开每平方米人民币15元明显低于原告主张的单价每平方米42元, 并由此认定原告主张模板工程量计算方法不符合诉争合同第三条第一款的本意。笔者认为这一理由也是不充分的。因为, 基础部分作业完全排除了高空作业的风险, 安全系数高, 无需任何支撑, 也不需要上下运送, 安装拆卸都比较容易, 且省工省力, 进度快;非基础部分模板的施工需要脚手架和其他支撑物, 运转材料的过段费较高, 拆模的难度也远大于基础部分等等。基于两部分作业的人身安全危险性和施工的成本有巨大的差异, 出现两种单价恰恰体现了公平合理。而且两种不同的单价所对应的“按投影面积 (水泥接触面) ”与“展开面积”计算工程量的方法只是意同字不同而已。因此不能以非基础部分模板的单价每平方米42元高于基础展开每平方米人民币15元为由否定非基础部分模板以水泥接触面展开面积进行计算的合同计算方法本意。

判决书中所阐述的证明以水平投影面积来计算模板工程量的计算方法更合理和更符合合同本意的第3个理由是:原告每次领取工程进度款所依据的模板工程量与福建省科信工程造价咨询有限公司出具的《计算成果报告》中的相应楼层的模板平面投影面积相差不大, 被告提供的全部《现金付出凭证》上记载着原告领取款项的施工模板量、单价以及比例等要素, 历时近四个月, 原告未对模板的工程量的计算提出异议。这里需要说明四点:首先, 《计算成果报告》中的相应楼层的模板平面投影面积是相应楼层楼板模板的水平投影面积, 原告每次领取工程进度款所依据的模板工程量与《计算成果报告》中的相应楼层的模板平面投影面积相差不大, 这说明原告每次领取工程进度款所依据的模板工程量只是相应楼层楼板模板的工程量, 不包括相应楼层柱子和梁的模板工程量, 就是说被告所计算的模板工程量只包括各层楼板的模板工程量, 不包括所有楼层柱子和梁的模板工程量。显然, 这是没道理的, 因为合同中没有规定所有楼层的柱子和梁的模板均由乙方 (原告) 义务施工。其次, 尽管被告提供的全部《现金付出凭证》上记载着原告领取款项的施工模板量、单价以及比例等要素, 这些《现金付出凭证》也只是被告付款或原告收款的凭证, 这些《现金付出凭证》并不能成为全部模板工程量唯一证据, 因为在建筑承包合同履行中进行工程进度拨款时发包方比较随便地填一个工程量数字并按该工程量进行进度拨款, 这是常有的事, 因为工程结算时按实际完成的工程量进行计算, 而不按付款凭证上标注的工程量进行计算, 这基本上是通行的做法。况且被告提供的全部《现金付出凭证》只是大约的楼板的模板施工量, 所以, 被告提供的全部《现金付出凭证》只是付款凭证, 并不是计算工程量的凭证。再次, 为了弄清案情真相, 针对“历时近四个月, 原告未对《现金付出凭证》上记载的模板的工程量的计算提出异议问题”, 笔者专门向乙方 (原告) 了解过, 乙方 (原告) 说:“法院判决书上写的情况不是事实, 在第一次付进度款时, 我们乙方按照合同的规定上报了一个模板施工量的数据, 甲方不同意我们报的数据, 甲方为了尽量少支付工程进度款, 他们随便地填写了接近一层楼板的模板数量, 我们乙方不同意甲方在《现金付出凭证》上填写大大低于实际的模板工程量的模板施工数量, 甲方的业务负责人却说《现金付出凭证》上写多少模板施工数量没关系, 工程结算时最后再详细算。在第二次付进度款时, 我们乙方又提出甲方填写的模板施工数量比实际模板施工量少得太多, 甲方的业务负责人就在《现金付出凭证》上又填了个“约”字应付了事, 并说没关系, 结算时最后再算”。从乙方说明的情况来看, 并非是“历时近四个月, 原告未对《现金付出凭证》上记载的模板的工程量的计算提出异议”, 而是不断地在与甲方争执这个问题。再者, 假设乙方就是“历时近四个月, 未对《现金付出凭证》上记载的模板的工程量的计算提出异议”, 也不应该影响实际模板工程量的计算。所以, 不能以“历时近四个月, 乙方未对《现金付出凭证》上记载的模板的工程量的计算提出异议”为由来否定乙方 (原告) 所主张的模板工程量的计算方法。最后, 法院判决书以《现金付出凭证》上记载的模板工程量与《计算成果报告》中的相应楼层的模板平面投影面积两者数量相近为由否定原告的主张的水泥接触面的计算方法解释, 然而原告未尝不可沿袭法院案件审理的逻辑, 以《现金付出凭证》中的11000m2与《计算成果报告》确认的29472.76m2相差甚远来否定被告主张的水平投影面积的计算方法。

(二) 《承包合同》规定的按水泥接触面的展开面积计算模板工程量的计算方法十分明确

《承包合同》的第三条第一款针对模板工程量的计算方法和每平方米模板工程款承包单价问题规定“按投影面积 (水泥接触面) 计算, 综合包干单价每平方米按人民币42元计算”。这里用了一个投影面积的专业术语, 投影面积是建筑制图等领域常用的一个专业术语, 投影面积既包括水平投影面积, 也包括垂直投影面积。水平投影面积一般是指从上往下看被投影的物体, 在水平面上看到的投影面积;垂直投影面积一般是指从前往后或从后往前或从左往右或从右往左看被投影的物体, 在铅垂面上看到的投影面积。在建筑模板工程中, 板分为有梁板和无梁板等类别, 伸入墙中的无梁板的模板只有一个水泥接触面, 所以, 伸入墙中的无梁板的模板工程量等于该水泥接触面的水平投影面积;有梁板的模板工程量等于梁的模板面积与板的模板面积之和;一般情况下梁的模板有三个与水泥接触的面, 其中包括两个侧面和一个底面, 梁的模板的工程量等于梁的底面模板的水平投影面积与两个侧面模板垂直投影面积之和;柱的模板一般有前后左右四个与水泥接触的面, 所以, 柱的模板工程量等于前后左右四面模板分别的垂直投影面积之和。就是说模板工程量既包括板、楼梯等模板的水平投影面积, 也包括梁、柱等模板的垂直投影面积。

甲、乙双方为了避免对《承包合同》规定的模板工程量的计算方法产生理解上的偏差, 在签订合同时在投影面积后边用 (水泥接触面) 作了极其通俗明确的注释说明。括号内的“水泥接触面”这五个字的文义通俗易懂, 即便不是从事建筑业的人, 只要具有初步汉语知识的人都能理解其意思, 那就是模板的工程量按与水泥相接触的模板的面积进行计算。可见, 诉争合同第三条第一款关于模板工程量的计算方法的约定是非常清楚明确的, 模板的总工程量就是所有与水泥相接触的模板的投影面积之和 (既包括板、楼梯等模板的水平投影面积, 也包括梁、柱等模板的垂直投影面积) , 或表述为与水泥面相接触的模板展开面积之和。然而, 不知为什么法院的判决书只确认了板、楼梯等模板的水平投影面积, 而否定了梁、柱等模板的垂直投影面积, 让人百思不得其解。

(三) 本案模板工程量的计算方法和计算规则应以《承包合同》规定的计算方法的文义或国家规定的计算方法和计算规则为准

我国《合同法》第一百二十五条规定, 当事人对合同条款的理解有争议的, 应当按照合同所使用的词句, 合同的有关条款、合同的目的、交易习惯以及诚实信用原则, 确定该条款的真实意思。最高人民法院公报2007年第12期, 在最高人民法院 (2007) 民二终字第99号民事裁定书上作的裁判摘要规定:对于合同条文的解释, 必须探究合同当事人内在的、真实的意思表示, 而判断合同当事人真实意思表示的首要方法, 是判断合同条文的字面意思表示, 即文义解释的方法。只有在文义解释不能确定合同条文的准确含义时, 才能运用其他的解释方法。根据这一规定, 在当事人对合同条款的理解有争议时, 首要的判断方法是判断合同条文的字面意思表示即文义解释的方法, 只有在文义解释不能确定合同条文的准确含义时, 才能运用其他的解释方法。关于《承包合同》的第三条第一款规定的“按投影面积 (水泥接触面) 计算”的模板工程量的计算方法条文字面意思表示, 已经在前面的第 (二) 点中作了具体的分析和说明, 其字面意思就是模板的工程量按照所有与水泥面相接触的模板的投影面积进行计算, 这一条文字面文意非常清楚、明确, 按照法律和最高法院的规定, 法院判决书理当确认这一条文的字面文义解释。然而法院判决书并没有确认这一条文的字面文义解释, 而是采用了那一种计算方法更简便等判断方法来确认该合同条文的意思解释, 显然, 这是违反法律和最高法院的规定的。

退一步讲, 即使是审理案件的法官缺乏涉案的专业知识, 不能准确理解该条文的字面意思表示, 按照《合同法》第一百二十五条规定也应该按照国家规定的计算方法或交易习惯来确认条文的含义解释。国家建设部颁布的《全国统一建筑工程预算工程量计算规则》 (土建工程GJDGZ-101-95) 第3.5.1条第1项和《福建省建筑工程消耗量定额》 (2005版) 第九章的现浇混凝土模板工程量计算规则中均都规定:“现浇混凝土及钢筋混凝土模板工程量, 除另有规定者外均应区别模板的不同材质, 按混凝土与模板接触面的面积, 以平方米计算”。并在国家规定的模板工程量的计算方法的指导之下在全国的建筑业界形成了通行的“按混凝土与模板接触面的面积计算模板工程量”的交易习惯。在我国国家规定的模板工程量的计算方法与建筑业界形成交易习惯是完全一致的。在法官对“按投影面积 (水泥接触面) 计算”的模板工程量的计算方法条文规定的字面意思表示拿不准的情况下, 按照《合同法》第一百二十五条的规定, 法院判决书对该合同条文应采用国家规定的“按混凝土与模板接触面的面积计算模板工程量”的模板工程量的计算方法或称建筑业界通行的交易习惯。

(四) 应确认福建省科信工程造价咨询有限公司出具的《计算成果报告》关于帝凯城1#楼29472.76平方米的模板工程量的计算结果

福建省科信工程造价咨询有限公司是经国家有关部门批准设立的具有计算工程造价资质的合法社会服务机构。福建省科信工程造价咨询有限公司对帝凯城1#楼的模板工程量是根据国家规定的模板工程量的计算方法进行计算的, 无论是从计算的主体资格还是计算的依据均都合法有效。所以, 应确认福建省科信工程造价咨询有限公司出具的《计算成果报告》关于帝凯城1#楼29, 472.76平方米的模板工程量的计算结果合法有效。

三、法官应努力提高司法业务素质和断案能力确保审判权的正确行使

(一) 法官应加强涉案法律知识和涉案专业知识的学习提高办案的业务素质和业务能力

法官是一个博学的职业, 法官在办案的过程中会碰到各式各样的案件, 有的涉及建筑专业知识, 有的涉及知识产权专业知识, 有的涉及医学专业知识等等。法官只有精通涉案的法律、专业知识, 案件审理才能更得心应手, 使案件的审理才能更加科学、准确。从本案的审理、判决情况来看, 审理本案的法官对涉案的相关法律规定以及相关的司法解释和涉案的有关专业知识不够熟悉, 在判决书中只认定板、楼梯等模板的水平投影面积, 而对所有的梁、柱模板的垂直投影面积全部都不予以认定, 显然, 这是所有的合同当事人都不会选择的合同条文的意思表示;还有《承包合同》的第三条第一款中字面文义很清楚的“按投影面积 (水泥接触面) 计算”的条文表述, 判决书不采用字面意思的文义解释方法来确定该条文意思表示, 却以计算方法是否简便为由来认定该条文意思表示;再有, 判决书中一会使用水平投影面积的概念, 一会又使用平面投影面积的概念, 概念使用有些混乱。这些等等的案件审理瑕疵问题的出现大概都是因为办案法官对涉案法律、专业知识不够熟悉所致。所以, 法官应自觉加强涉案法律知识和涉案专业知识的学习, 努力提高办案的业务素质和业务能力, 这样才能确保审判权的正确行使。

(二) 法官审理合同条款解释纠纷案件要特别注意遵循文义解释的方法

根据上述最高人民法院所作的“判断合同当事人真实意思表示的首要方法, 是判断合同条文的字面意思表示, 即文义解释的方法。只有在文义解释不能确定合同条文的准确含义时, 才能运用其他的解释方法”的司法解释规定, 法官在审理合同条款解释纠纷案件时, 要特别注意采用文义解释的方法来认定合同条文的意思表示, 只有在文义解释不能确定合同条文的准确含义时, 才能考虑运用其他的解释方法来确定合同条文的意思表示。否则, 将会因为违反最高人民法院的司法解释而使合同条文意思表示的解释确认无效。

(三) 法官审理案件要以事实为根据以法律为准绳

法官审理案件一定要遵循一个非常重要的基本原则, 那就是一定要以案件的客观事实为依据, 以法律的规定为准绳。要求法官在办案过程中通过法庭调查、举证、质证、法庭辩论以及必要的庭外调查等办案环节, 一定要查清案件的客观事实, 要事实清楚, 证据确实、充分。只有客观事实清楚, 才能对案件的情况作出准确的认定。在有法律、法规、规章、司法解释明确规定的情况下, 一定要以法律、法规、规章、司法解释明确规定作为审理和裁量案件的依据和标准, 绝不能撇开法律、法规、规章、司法解释明确规定对案件进行审理和裁量, 更不能凭法官的想当然对案件进行擅断。

在客观事实上, 本案的模板工程量既包括楼板、楼梯模板的水平投影面积的模板工程量, 也包括柱、梁模板的垂直投影面积的模板工程量。在这一点上就是被告方也不会否认的, 当然也是无法否认的。本案模板工程量的计算和认定必须以这一客观事实为依据。

国家建设部颁布的《全国统一建筑工程预算工程量计算规则》 (土建工程GJDGZ-101-95) 和《福建省建筑工程消耗量定额》 (2005版) 对建筑工程模板工程量的计算方法和计算规则均都有明确的规定, 然而在法院的判决书中却没有按照《全国统一建筑工程预算工程量计算规则》 (土建工程GJDGZ-101-95) 和《福建省建筑工程消耗量定额》 (2005版) 规定的模板工程量的计算方法和计算规则来确认《承包合同》的第三条第一款中关于模板工程量的计算方法的合同条文的意思表示, 而是以法官主观臆断的“按水平投影面积计算”来认定该合同条文的意思表示。这是不符合以事实为根据以法律为准绳的案件审理基本原则的。

(四) 没有弄清楚的问题不能轻易地在判决书中用认定性质语言进行阐述

本案的法院判决书中在本院认为项下写着“被告提供的全部《现金付出凭证》上记载着原告领取款项的施工模板量、单价以及比例等要素, 历时近四个月, 原告未对模板的工程量的计算提出异议”。在这个问题上, 审理案件的法官了解的并不是非常清楚。原告说:“事实上也并不是在合同履行过程中的历时近四个月时间里我们乙方没有对模板的工程量的计算提出异议, 而是多次提出异议。乙方在合同履行过程中的历时近四个月时间里对模板的工程量的计算问题多次向甲方提出异议, 在这个问题上曾经向甲方的哪个业务负责人多次提出异议都是有根有据的, 在我们乙方的异议追问之下, 被告在第二次填写的《现金付款凭证》上又添了个“约”字, 并且答复说这没关系, 结算时最后再详细计算。在这个问题上就是甲方也是不会否认的。”像这样没有彻底弄清楚的问题, 轻易地在判决书中用认定性质的语言进行阐述, 案件的有关当事人会很不服气, 甚至会认为法官在偏向哪一方, 这样会损害法官和法院的司法形象。所以, 没有弄清楚的问题不能轻易地在判决书中用认定性质语言进行阐述。

(五) 法官要谨慎行使自由裁量权

从本案的审理和判决情况来看, 审案法官对模板工程量的计算方法的合同条文含义既不按司法解释规定的文义解释方法进行解释, 也不按照国家所规定的计算方法进行解释, 而是以毫无根据的哪种计算方法更简便等理由来确认该合同条文的意思表示;对模板工程量只认定板、楼梯等模板的水平投影面积, 而对事实上客观存在的柱、梁等模板的垂直投影面积不予认定;对案件的判决, 只保护了原告水平投影面积模板工程量的工程款, 没有保护原告柱、梁等模板的垂直投影面积模板工程量的工程款。这些存在瑕疵的案件审理和判决情况均都体现着一定的行使自由裁量权的色彩, 并导致了案件审理和判决错误情况的发生。

审理案件时, 有时会碰到所审理的案件情况法律、法规、规章、司法解释均都没有明确的规定, 在这种情况下, 法官往往就需要依据一定的立法精神和公正、合情合理的原则行使一定的自由裁量权, 对案件作出合情合理的裁判。这里需要强调的是法官一定要谨慎行使自由裁量权, 只有在法律、法规、规章、司法解释均都没有明确的规定的情况下, 才可以行使自由裁量权, 并且在行使自由裁量权时如果有国家相关的立法精神或党和国家有关的方针、政策, 就既要考虑遵循国家相关的立法精神或党和国家有关的方针、政策, 又要考虑遵循公正、合情合理的裁判原则, 确保案件的审理和裁判科学公正、合情合理。

摘要：《承包合同》的第三条第一款规定“按投影面积 (水泥接触面) 计算, 综合包干单价每平方米按人民币42元计算”。甲、乙双方为了避免对《承包合同》规定的模板工程量的计算方法产生理解上的偏差, 签订合同时在投影面积后边用 (水泥接触面) 作了极其通俗明确的注释说明。括号内的“水泥接触面”这五个字的文义通俗易懂, 即便不是从事建筑业的人也能理解其意思, 那就是模板的工程量按与水泥相接触的模板的面积进行计算, 模板的总工程量就是所有与水泥相接触的模板的投影面积之和。

关键词：模板工程量,计算方法,投影面积,水泥接触面,文义解释

参考文献

[1]、潘邦辉.帝凯城1号楼模板工程量计算成果报告[R].福建省科信工程造价咨询有限公司, 2010-10-13.

[2]、建设部.全国统一建筑工程预算工程量计算规则 (土建工程GJDGZ-101-95) [M].中国计划出版社, 1995.

[3]、建设部.全国统一建筑工程基础定额GJD-101-95[M].中国计划出版社, 1995.

[4]、余辉.新编建筑工程预算员必读[M].中国计划出版社, 2005.

[5]、周和生.建设工程工程量清单计价规范GB50500-2008[M].天津大学出版社, 2010.

篇4：混凝土分项工程承包劳务合同

甲方：重庆和业建筑劳务公司 乙方：

为了确保安全、工期、优质、高效完成开发建设项目人和容大广场工程，根据乙方自愿承诺要求，经甲乙双方多次协商，明确双方责任，决定将容大广场的全部混凝土分项工程由乙方承担施工。特定如下条款协议，共同遵守。

1、分项工程名称：内蒙古鄂尔多斯市康巴什容大广场全部混凝土分项工程

2、承包内容及方式：

2.1、承包内容：按中国中建设计集团有限公司和容大广场工程全部的设计施工图纸，施工图及说明中不同等级的混凝土强度所含混凝土分项工程（包括零星混凝土）全部由乙方承担施工完成各项任务。

2.2、承包方式：本工程采用包工不包料、包使用的一切机械设备（除塔机外必须购买50型搅拌机、配套料斗、电脑计量器、除塔机外）包安全施工、包文明施工达标、包人工工资且按时发放、本作业工序的塔机指挥、包安全、包质量、包工期、包各项劳保费用、包生产中所有用具，50型振动棒、振动器、振动板、铁铲、镐锄、水管、雨衣、铝合金尺方、箩兜、广线等大包形式。

3、工程合同工期：

3.1、保证合同期、于

****年**月**日开工于

****年**月**日完工，总工期为

天。（除人力不可抗拒的自然灾害影响，工期顺延）。

4、质量技术标准及要求：

4.1、严格按照国家施工规范和规程施工，必须达优质结构工程标准，提高质量意识，认真规范和总结先进经验，提高班组和全员质量意识和技术素质，各部位uanpai熟练工。

4.2、振动棒必须专人负责正东密实，不能随意更换技术性的操作人员，保证混凝土质量。

4.3、对浇筑的梁、柱、板混凝土无过振或漏振显现象，严禁出现蜂窝、麻面、烂根、孔洞、露筋和夹渣。整个楼地面浇筑好后平整度在5mm以内。

5、乙方必须样按照施工图纸要求进行施工，并按照项目部及监理公司技术人员交底和现场负责人的指令有顺序进行施工。

5.1、在施工中，一定要做到各项材料管理，在浇筑前，检查模板是否牢固。清理跳架上的残余混凝土，使其模板跳架用铁铲清理柱梁、木模上的水泥砂浆流淌物和节点凸物，保证使用柱、梁木模清洁、美观。

5.2、在浇筑中的搅拌场及撒落的混凝土，必须随时清理回收，重新加水泥搅拌使用，做到工完场庆整洁，达到文明施工。

5.3、成品保护，在混凝土保护过程中保护钢筋不移位，钢筋密集的地方如有振动移位，应立即恢复、绑扎牢固，严格人为损坏钢筋绑扎结构移位。

5.4、在施工现场中，对甲方材料要精打细算，按规定合理配置使用，如有材料浪费现象，按材料价的五倍赔偿，结算时扣除。

6、人工工资单价

乙方承担混凝分项工程，确保建设工程施工质量，严格按照混凝土工程质量验收标准（GB50204-----2002）组织施工操作，必须达到优质结构工程。按以下单价计算：

6.1、±000标高负4.2以下的混凝土（基础混凝土、桩孔混凝土、地梁）按实际浇筑的混凝土立方量计算单价28.00元/m³/、安全文明施工费2.00元/m³；合计单价30.00元/m³。

6.2、±000标高负4.2m以上施工图及设计变更施工图所含混凝土分项工程全部混凝土（包括零星混凝土在内）按建筑面积计算单价12.50元/m²、安全文明施工费1.5元/m²,合计单价：14元/m².如政府强制执行商品混凝土按建筑面积计算单价4元/m²、安全文明施工费1.00元/m²；合计单价5.00元/m²。

6.3、浇筑的混凝土，若不严格执行《工程建设标准强制性条文》技术力量不能保证工程需要，观感质量细部低劣，分层楼板、厕所房屋等渗水，对主体结构工程施工质量进行全面检查、验收、评定，若达不到分户验收相关规范要求及主体验收条件，责令乙方限期整改合格，返工的材料费人工费概由乙方承担影响工期拖延，并按以上单价下浮5%进行结算。

6.4、以上单价包括人工工资并按时发放，本班组使用的一切机械设备、用具、安全施工费、各项劳保费用，建筑桩内混凝土时桩内抽水、桩底清理干净费，柱、梁、板内的木屑及短钢筋、S扣、杂物清理干净费，冲水湿润模板、混凝土养护费、冲洗石子费，捡落地的混凝土、模板上混凝土清理干净费，派员协助管理人员施工放线、抄平工资，混凝土试件制做的工资，机械维修费，本班组塔机的指挥员，成品保护等费用在承包单价范围内。

6.5、按容大广场工程合同承包内容的各项单价，包主体结构工程全面完成，若在施工过程中如遇到人工费市场工资变化，自愿承诺放弃不调整任何工资费用。

6.6、若乙方在施工中出现安全事故、文明施工不达标，由此所造成的一切损失在乙方（第七款中1-2条）的安全文明施工费中扣除。

7、工伤保险

7.1、工伤药费在500元以内由劳务承包班组负责承担，在500元以上由平安保险公司按规定理赔（工伤期间的住院费、护理费、误工费、生活费由劳务承包班组负责支付）。

7.2、劳务承包班组进入施工现场的人员必须向项目部提供身份证复印件，备案。

8、安全质量履约保证金

8.1、乙方在签字本协议当日内向甲方支付50000元（五万元整）的安全质量履约保证金，主体工程验收合格后，五任何安全质量事故、全额退还（不计息）。

8.2、甲方及监理公司若在施工中发现乙方施工安全质量不合格、乙方负责人不在施工现场检查、安排、衔接工作及出现安全事故的，所造成的一切损失在乙方已交纳的安全质量履约保证金不退还、作赔偿所造成的一切损失。

9、工作支付方法

9.1、垫资桩基础混凝土至转换层主体结构的一切生活费和各项费用开支由乙方全额垫资支付，主体结构转换层完成后支付工程量的50%。

9.2、转换层以上主体结构工程，每做五层的主体工程完工后，支付已做工程量的50%。

9.3、余款在主体结构工程验收后达到质量标准一次性支付。

10、甲乙双方责任

10.1、甲方责任

10.1.1向乙方进行施工技术交底、明确技术要求、并监督质量、安全、工期、文明施工达标检查落实。

10.1.2负责施工现场全面管理、定位、抄平、放线。

10.1.3、负责施工现场一切事物、协调施工事宜，保证正常施工。

10.1.4、向乙方提供临时用水用电，由项目部派水，电工搭接。

10.1.5、向乙方提供安全保护措施，督促班组安全责任落实和安全防护措施整改完善。

10.1.6、负责组织乙方施工操作人统一培训学习，做好三级教育工作。10.2、乙方责任

10.2.1、劳务承包班组进行施工现场人员必须向项目部提供身份证复印件，备案。10.2.2、方在施工中必须听从施工管理人员的指挥、调配、紧密配合项目部施工管理人员，确保工程安全、质量、进度等各项指标的完成。

10.2.3、乙方施工人员，凡有下列情况之一者，甲方有权清退出场。10.2.3.1打架斗殴或聚众闹事影响生产、干扰施工者。10.2.3.2、不准赌博、嫖娼、看卖淫录像者。10.2.3.3、酒后上班、教育不改者。

10.2.3.4、染病或有不适宜从事建筑行业的工作者。

10.2.3.5、不遵守甲方各项规章制度，不服从甲方管理人员的现场管理者。10.2.4、乙方负责班组人员上班途中的安全，交通往返等各项安全事故，如有发生，一切后果由乙方自行承担。

10.2.5、施工期间，操作人员工作卡费、暂住费、联防治安费由乙方承担(每人5元)，甲方可协助办理相关手续，若乙方外来人员为及时将人员上报给项目部，责任由乙方负责，并对乙方处以100元/人的罚款。

10.2.6、严格按照自己班组承诺条文、合同内容实施，甲方现场值班代表监督执行。

11、安全责任

11.1、乙方应该遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。若发生安全责任事故，平安保险的理赔金额不足安全事故赔偿金额的部分，由甲乙双方各承担50%.但因乙方为及时上报上岗增加人员花名册及相关手续，而为投保的工人发生安全事故由乙方承担全部赔偿责任。

11.2、甲方应对其在施工现场的工作人员进行监督及安全教育，有权对乙方违背安全生产的行为进行处罚。

11.3、合同签订后乙方必须配合甲方认真对施工作业人员进行三级安全教育后方可进入施工现场，甲方根据有关规定进行监督，如因安全带、安全帽、安全网不准确使用或有意不用，不符合安全规定和违章作业造成工伤事故，责任及费用由乙方全部承担。

11.4、乙方施工操作人员必须接受甲方安全管理人员的检查、监督，严格执行工程所在地政府的规定，对于野蛮施工不当的安全行为，安全管理人员有权喊停下令。

11.5、班组操作人员样筛选，严禁老弱病残、体弱多病者不准进入施工现场。11.6、乙方必须设置专职安全检查员，做好班前安全交底，现场检查，坚持每周安全教育，乙方在施工期间不按施工规定和要求施工，发生安全事故的一切费用，概由乙方全额自行负责。

11.7、上班时，必须带好安全帽、系好安全带，搭设的临时脚手架必须牢固，班组长必须亲临现场检查到位，严禁酒后作业和带病作业，不准在工地上上面会客访友、打架斗殴等。

11.8、职工宿舍的安全管理，室内搞好防水防盗工作，禁止吸倒床烟，禁止私烧电炉、电饭煲，严禁留宿外来客人，卖淫嫖娼、赌博，不准存放爆炸物品等。

12、违约责任

12.1、甲方不按照合同约定条款内容履约，乙方有权要求，有组织向甲方整改落实。12.2、乙方不按照合同约定内容完成各项任务，不严格按照操作程序施工，达不到承诺内容及合同签订的要求，乙方必须整改，若整改不力按情节轻重给予处罚(按公司质量、安全处罚条例)，造成返工严重，解除本合同，甲方不付任何费用，由乙方自行负责支付民工工资。

13、本协议是双方共同协商，共同遵守，不得违约，本协议一式叁份，甲方两份，乙方一份，经双方签字盖章生效。

甲方：

乙方;

法定代表人：

合同签订负责人：

鄂尔多斯容大广场项目部项目经理签字盖

班组安全负责人

施工负责人签字：

篇5：土建工程劳务承包合同范本

甲方应在乙方签订劳务分包合同后，向乙方提供本工程有关的标准图纸 四 套。

六、甲方的义务

1、组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总包合同中的相关规定职责。

2、在 年 月 日前向乙方交付具备合同项目下劳务作业开工条件的施工场地。完成水、电、电讯等施工管线畅通和施工道路畅通。并满足完成本合同劳务作业所需的能源供应和临时食宿场地，向乙方提供相应的水准点与坐标控制点位置

3、负责工程测量定位、沉降观测、技术交底、组织图纸会审。

4、负责提供乙方独立使用的生产、生活、办公临时设施、施工用水、用电费用归甲方负担，及时交付应供材料和其它应由甲方提供的设备设施等。

5、按本合同约定，向乙方按时支付劳务分包的劳动报酬。

6、负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调好现场工作关系，工程资料及周边的所有矛盾纠纷一切由甲方协调解决。

7、为乙方办理好上级有关部门规定的施工人员意外工伤害保险手续，并承担相应费用。

8、负责编制施工组织设计，统一制定各项目标，组织编制年、季、月施工计划，物质需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计划析测、实验的控制、监督、检查和验收。

乙方义务

1、对本合同承包范围内工程的工期、安全、质量、文明施工等向甲方负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作。

2、根据施工进度计划的要求，每月底向甲方提供下月施工进度计划，严格按照设计图纸、施工验收规范的技术要求及按施工设计方案组织施工，确保工程质量达到约定标准，科学安排作业计划，投入足够的劳动力，保证工期，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，加强安全教育，确保施工安全，加强现场管理，做到文明施工。

3、在施工过程中，乙方应爱护甲方的所有材料，如发现有浪费和损坏材料或者乙方未按甲方要求施工，所有返工而造成的一切经济损失都由乙方负责承担，甲方有权在乙方的工资款中扣除。

4、遵守甲方各项规章制度，服从甲方统一调度，进入施工现场做好一切防护工作，工人应有安全概念，确保自身安全。

5、做好施工现场已完工程部分的成品与半成品的保护工作。

6、乙方管理人员和技术施工人员应配合甲方测量放线工作，钢筋配料下料工作，搞好现场、安全、质量、进度、文明施工的具体落实工作。

7、食堂由乙方统一安排，食堂的用水用电费由甲方负担。

七、安全文明

1、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。

2、甲方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责，甲方不得要求乙方违反安全管理的规定强行施工。

八、事故处理

1、发生一般事故，不须上报有关部门的，白乙方负责。发生重大伤亡及意外事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并报告甲方，同时按国家有关法律、行政法规甲方配合乙方对事故进行协调处理。

2、如发生安全事故，费用合计在鱼迁元以下的由乙方承担，超过伍仟元以上的由甲方承担：

九、保险

乙方施工开始前，乙方应获得甲方为旗工场地内的自有人员及第三人员生命财产办理相应的保险，且不需乙方支付保险费用。

十、施工变更

1、施工中如发生对原工作内容进行变更，甲方工程项目经理应提前5天以书面形式向乙方发出变更通知，并提供变更的相应的图纸和说明。乙方按照甲方(工程项目技术负责人)发出的变更通知及有关要求，进行变更。

2、因变更导致劳务报酬的增长及造成的劳务承包人经济损失，由甲方承担，延误的工期相应顺延。

3、施工中乙方不得对原工程设计进行变更，因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接经济损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。

十一、承包单价及结算方式

1、根据本合同第二条的承包内容，本工程劳力报酬按现行建筑法规的规定，单价为： 进行结算。税金由甲方负责，设计变更经甲方现场主管施工员签证按实际增加造价。

2、劳务施工承包合同约定的结算建筑面积按《湖南建筑装饰装修工程消耗标准》计算。

十二、劳务报酬的支付时间和方式

1、完成基础部分并验收合格后，支付实际完成工作量 。

2、主体工程按每月进度支付，每次支付完成工作量的 。 (按每月暂定25日为工作量报告日)。

篇6：建筑主体工程劳务承包合同

主体工程劳务承包合同

甲方：

乙方：

经甲乙双方协商同意，主体工程以包工不包料方式承包给乙方，为了明确双方在施工中的权利、义务和责任，特定以下协议条款：

一、合同工期：2009年12月16日至2010年1月31日（计47日历天）

二、承包范围：

1、基础工程：钢筋成型、绑扎焊接；模板安装、拆除；混凝土浇筑、养护；基础土方开挖，人工修边及清底。±0.000以下素土回填土方。不含回填机械。

2、主体工程：结构图中所有工程砼构件的施工，（不含电闸压力焊、钢筋机械连接、砌体工程中的构造柱、圈过梁、不含二次结构）。

3、其他工程：工地临时围墙、临时房，临时道路硬化，塔吊及提升机基础，主体工程中的安全防护，卸料平台的搭设，创卫达标，周转材料的装卸，分类堆放（不含外脚手架）。

4、小型机械自备：钢筋成型机、闪光对焊机、吹风机、振动棒、截断机、调直机、电锯等施工所需的必备设备。

5、施工辅助材料：（钉子、扎丝、铁丝、双面胶、焊条、垫块等）

6、现场所进材料进出厂由乙方负责装卸，工人住房有甲方负责安排。

7、所有二次结构插筋的预埋、预留及费用均由乙方承担。

三、承包价款：

承包范围内的工程单价均以建筑面积综合计取：主体每平方米83元，建筑面积、基础按一层建筑面积的70%计算，合同约定外，零星用工、计时工每工日60元计取。（建筑面积按河南省预算定额计算）。

四、付款办法：

1、主体全部封顶付乙方实际完成工程量的70%。

2、模板拆完，清理完，待业主单位验收合格后，再付至完成工程量的95%，剩余的5%等全部工程验收合格交工三个月内全部付清。

五、质量要求

为确保工程质量特性要求，坚持预防为主的原则，按照策划、实施、检查、处理、循环施工方式进行系统管理，工程质量合格率必须达到100%，并达到市优质结构。市优质结构的认定以建设主管部门颁发的相关证书为准。如达不到质量要求，甲方有权责令乙方停工，并退出现场。

六、安全生产管理

1、对进场人员进行安全教育，不断提高大家的安全意识，严格使用“三宝”，进入现场必须戴安全帽，高空作业要使用安全带和安全网。

2、组织工人文明施工，钢筋工、电焊工等重要工种必须持证上岗，加强施工现场管理，做到工完场清。

4、开展安全年、安全月活动及班前班后安全活动，并有活动内容记录归档。

七、文明施工管理

1、乙方进入施工现场人员必须遵守文明施工管理制度，在自己承包的范围内做到工完料尽场地清，严格把好材料节约关，不准乱锯、乱丢、浪费材料，如发现在分清责任后给予罚款。

按现场平面布置图，机械设备、周转材料堆放有序，保证道路畅通，现场整洁无杂物。

2、雨季施工注意排水，采取措施确保地基内不进水。

3、搞好内部团结和与兄弟单位的团结，现场不准打架斗殴。

4、若达不到文明施工标准要求，每平方米单价扣壹元。

八、甲方责任

1、保质保量按时供应工程所需的一切原材料和甲方应提供的塔吊、泵车及时到位，如出现停工待料造成经济损失每月累计3天以上（3天以下不计）并由现场管理人员签认，由甲方负责。

2、协调甲方、监理、等处理方方面面的问题。

九、乙方责任

1、乙方必须按甲方要求，保质保量按时完成施工任务，如超工期一天每天处罚1000元。

2、提供所有施工人员的身份证复印件。

3、乙方所有施工人员的保险由甲方统一办理。

4、乙方在施工期间，要严格遵守甲方各项规章制度及管理要求，服从甲方的管理，如有违规行为，连带甲方罚款，所有损失均由乙方承担。

7、如因乙方原因损害公司信誉、现场设备及对工程造成一定经济损失，甲方有权要求乙方赔偿全部损失，并从承包劳务费中扣除。

十、未尽事宜，甲、乙双方共同协商解决。

甲方：乙方：

篇7：隧道支护班--劳务分项承包合同

(支护班组)

为加强施工管理,提高全员劳动生产率,满足项目部的各项要求,优质、安全、高效的完成工程任务，甲方将 上新庄进口隧道的钢拱架、钢筋网、锚杆（包括超前小导管和超前锚杆）安装及喷射混凝土施工任务承包给乙方，双方本着平等互利的原则，经双方协商达成如下协议以资共守。

一、施工承包范围及内容

承包范围及承包内容：隧道洞室初期支护；

1、钢拱架、钢筋网、纵向连接钢筋、锚杆（包括超前小导管和超前锚杆）安装及喷射砼；

二、协议单价

1、塌方段施工期间包月结算，每月57200元（大写：伍万柒仟贰佰元整），其中2个喷浆手工资由甲方单独支付，不含在包月结算中；

2、待围岩稳定后，按实际完成工程量计算，每延米1000元（大写：壹仟元整），并保证乙方最低保底工资，超过的工程量归乙方所有。

3、承包岂止桩号由现场主管与乙方确认。

三、双方义务与责任

（一）甲方义务与责任：

1、提供施工图纸及技术服务；每班组提供喷浆机3台、电焊机3台、主风水管维修、台车保养清理由乙方负责。

2、提供班组所用住房及床板，被褥及生活用品全部由乙方负责。

（二）乙方义务与责任；

1、施工质量应满足甲方进度的要求，若乙方的责任所造成甲方的误工，甲 方有权更换班组，终止本协议；所领用甲方工具，应自行保管使用，待工程结束后乙方如数归还，若损坏按照折价赔偿、丢失按原价赔偿；

2、负责承担超挖量在30cm以内的超挖回填，必须保证喷射混凝土表面平整，对上下台阶结合部、下台阶与仰拱结合部表面凹凸不平处必须清理平整，若表面平整度凹凸不平处超过5cm，按照每处一延米扣除乙方50元；对回弹料及时进行回收利用，最后剩余回弹料必须清理存放到值班人员指定的位置，违者每次罚款100元；

3、服从甲方队长、现场主管、值班人员及技术人员的管理，对不服从管理、顶撞管理人员者，视情节轻重每次罚款100-500元；上班时间必须及时，接值班人员通知后10分钟之内必须到达现场，违者每次罚款100元；

4、只允许乙方带一个家属为其做饭外，其余员工家属不允许进驻施工现场，；

5、在工程实施期间，为达到文明施工的目的，乙方必须义务配合甲方的各种检查，对属于自己范围内的工作面、生活区必须达到工完料清场地平的要求。

四、安全责任

1、乙方应教育操作工人珍惜生命，文明施工，十分注意安全生产，提高防范意识。若在作业中违规作业，盲目施工，导致发生安全事故，引发经济赔偿，乙方应承担全部责任，甲方概不负责，情节严重的交司法机关惩处；

2、全体员工必须服从队部统一管理，各班组之间搞好团结，严禁喝酒闹事和打架事件发生，每发生一起个人打架事件，视情节轻重每人每次罚款50-500 1

元；每发生一起班组之间打群架事件者，视情节轻重每班组各罚款2000-50000元，班组负责人要加强对班组人员的安全管理，对因管理不善而造成的事故由乙方自己承担，情节严重者交司法部门处理；

3、各施工班组长必须坚持“管生产必须管安全”的原则及落实“谁主管谁负责”的安全生产责任制；施工过程中必须严格执行有关安全生产法规和安全操作规程，不得违章指挥，严禁违章作业。

4、所有员工进洞必须派戴安全帽，不得穿拖鞋进洞，发现一次罚款50元。

5、班组长要加强宿舍和食堂用电管理，宿舍内严禁乱拉电线和电源插板，违者罚款50-200元，对因此造成的安全事故由班组自己承担。

6、班组要对所用的机械设备在本班组下班之前堆放整齐，不能影响下一班组的正常施工和造成安全隐患，对不服从管理和乱停乱放者，每次罚款100元。

7、台车上作业时要佩带安全帽、穿防滑鞋，否则所造成的安全事故由班组自己承担。

8、各种电器设备在使用的过程中要对电缆电线加以保护，发现问题立即报告现场值班人员进行更换和整改，对因隐瞒上报和强行施工所造成的机械设备损坏和发生的安全事故由班组自己承担。

9、班组长要加强对自己员工的安全管理、安全宣传和安全教育工作，严禁偷盗现象发生，每发现一次偷盗事件，除没收所偷盗物品以外，视情节轻重处以该物品价值5-10倍的罚款。

10、全体员工外出必须实行请假制度，各班组人员外出必须向班组负责人请假；对因没履行请假手续在工地以外发生的安全事故由班组及当事人自己承担。

11、所有罚款由队长、现场主管、值班人员监督落实，发现后直接在现场开罚款通知单找班组负责人签字认可后送队部财务，在班组工费中扣除，如班组负责人拒绝签字，此罚款单依然生效。

五、本合同一式二份，待工程结束后自动终止，本合同自签字之日起生效。

甲方负责人：

乙方负责人：

篇8：土建主体工程分项劳务承包合同书

为加强施工管理,提高全员劳动生产率,满足项目部的各项要求,优质、安全、高效的完成工程任务，甲方将虎头山隧道的洞室开挖施工任务承包给乙方，双方本着平等互利的原则，经双方协商达成如下协议以资共守。

一、施工承包范围及内容

承包范围：隧道开挖；

承包内容：劳动用品及安全防护用品；气腿式凿岩机维修及全部配件； 五项爆破材料以外的其他辅助材料；超前小导管及锚杆钻孔、风水管安装及挂设、清理操作场地及机具放置。

二、协议单价

工程量按照施工图纸设计方量计算，每立方米元（大写：元整）

吨元、雷管每发元承包费结算时：火攻品材料费按照炸药单价每结算，超过部分由甲方承担。

三、双方义务与责任

（一）甲方义务与责任；

1、仅提供凿岩机及火攻品材料；凿岩机及火攻品材料以外的其余风水管、放炮线、胶布、吹管、撬棍、配件及维修费用等全部由乙方负责；

2、提供班组所用住房及床板，被褥及生活用品全部由乙方负责；

3、乙方每月应承担5天的停电等误工损失，其余误工由甲方负责实际到场人员每人每天元的补助；

（二）乙方义务与责任；

1、施工质量应满足甲方进度的要求，若乙方的责任所造成甲方的误工，甲方有权更换班组，终止本协议。

2、所领用甲方工器具，应自行保管使用，待工程结束后乙方如数归还，若损坏按照折价赔偿、丢失按原价赔偿。

3、负责上台阶风水管的安装和下台阶仰拱开挖时风水管的挂设；爆破超挖量必须控制在20cm以内，若超过20cm，按照具体超挖量每一平方米扣除乙方150元；

4、服从甲方队长、现场主管、值班人员及技术人员的管理，对不服从管理、顶撞管理人员者，视情节轻重每次罚款100-500元；

5、上班时间必须及时（包括对欠挖处理），接值班人员通知后10分钟之内必须到达现场，违者每次罚款200元；

6、开工进场后，乙方必须自备资金保证工地正常运行，在甲方未进行计量支付以前（最长以2个月为限），不支付乙方任何费用；

7、只允许乙方带一个家属为其做饭外，其余员工家属不允许进驻施工现场，甲方不承担班组长、带班人员及炊事员工资；

8、在工程实施期间，为达到文明施工的目的，乙方必须义务配合甲方的各种检查，对属于自己范围内的工作面、生活区必须达到工完料清场地平的要求。

四、付款方式

1、从工程达到计量条件开始从项目经理部办理计量支付开始后，甲方每月对乙方工程量进行验收，计算方式乘以每延米设计方量后扣除5%质保

金、各项材料费、罚款及借支款后支付于乙方。

2、达到计量条件后，甲方预留乙方第一个月班组承包费作为信誉保证金，待第二个月时发放第一个月工资，第三个月发放第二个月工资，依次类推，待乙方工程完工后计价款到位一次性付清工程款。

五、安全责任

1、乙方应教育操作工人珍惜生命，文明施工，十分注意安全生产，提高防范意识。若在作业中违规作业，盲目施工，导致发生安全事故，引发经济赔偿，乙方应承担全部责任，甲方概不负责，情节严重的交司法机关惩处；

2、全体员工必须服从队部统一管理，各班组之间搞好团结，严禁喝酒闹事和打架事件发生，每发生一起个人打架事件，视情节轻重每人每次罚款50-500元；每发生一起班组之间打群架事件者，视情节轻重每班组各罚款2000-50000元，班组负责人要加强对火攻品的安全管理，对因管理不善而造成的事故由乙方自己承担，情节严重者交司法部门处理；

3、班组长必须坚持“管生产必须管安全”的原则及落实“谁主管谁负责”的安全生产责任制；施工过程中必须严格执行有关安全生产法规和安全操作规程，不得违章指挥，严禁违章作业。

4、所有员工进洞必须戴安全帽，不得穿拖鞋进洞，发现一次罚款200元。

5、班组要加强宿舍和食堂用电管理，宿舍内严禁乱拉电线和电源插板，违者罚款50-200元，对因此造成的安全事故由班组自己承担。

6、班组要对所用的机械设备在本班组下班之前堆放整齐，不能影响下

一班组的正常施工和造成安全隐患，对不服从管理和乱停乱放者，每次罚款100元。

7、台车上作业时要佩带安全帽、系安全带、穿防滑鞋，否则所造成的安全事故由班组自己承担。

8、各种电器设备在使用的过程中要对电缆电线加以保护，发现问题立即报告现场值班人员进行更换和整改，对因隐瞒上报和强行施工所造成的机械设备损坏和发生的安全事故由班组自己承担。

9、班组长要加强对自己员工的安全管理、安全宣传和安全教育工作，严禁偷盗现象发生，每发现一次偷盗事件，除没收所偷盗物品以外，视情节轻重处以该物品价值5-10倍的罚款。

10、全体员工外出必须实行请假制度，班组人员外出必须向班组负责人请假；对因没履行请假手续在工地以外发生的安全事故由班组及当事人自己承担。

11、所有罚款由队长、现场主管、值班人员监督落实，发现后直接在现场开罚款通知单找班组负责人签字认可后送队部财务，在班组工费中扣除，如班组负责人拒绝签字，此罚款单依然生效。

六、本合同一式二份，自签字之日起生效。

甲方：江西省祥云建设工程有限责任公司虎头山隧道专业队

甲方负责人（签字）：

年月日

乙方负责人（签字）：

身份证号码：电话号码：