土方开挖外运施工

土方开挖外运施工（共6篇）

篇1：土方开挖外运施工

土方开挖外运工程

施工合同

发包人(全称):(以下简称甲方)承包人(全称):(以下简称乙方)

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规之规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲、乙双方协商一致，将 土方开挖外运工程承包给乙方。为明确甲、乙双方责任、权利和义务，特签订本合同，以便双方共同遵守执行。具体条款如下：

一、工程概况

1.1、工程名称：土方开挖外运工程 1.2、工程地点：

二、工程承包范围和内容

2.1、按照甲方批准的土方开挖方案、开挖范围边线图、放坡系数、开挖深度等及相关的施工规范要求组织施工；并积极调配满足现场施工及工期需要的机械设备、运输车辆等工具，以确保完成合同规定施工内容。

2.2、负责土石方的开挖、运输及开挖所需机具、设备、运输等工具的组织与管理，并承担一切费用；

2.3、负责将土石方外运，落实外运土石方的卸料场地，手续完善及相关费用； 2.4、负责落实开挖土石方的运输过程城市市政管理相关手续，并承担相关费用； 2.5、负责协调、处理开挖土石方全过程当地各种关系协调、城市执法、市政检查、社区环境及可能影响施工的一切情况，并承担相关费用；

2.6、负责办理有关的施工场地交通、环卫和施工噪音管理手续，并承担相关费用；

2.7、负责挖掘地面垃圾的清运以及在挖掘过程中产生的垃圾清运（包含场内道路、清理桩头），并承担费用。

2.8、负责协调许昌市地方性的土方清运的相关管 2.9、配合总包工程、支护工程、降水工程交叉施工作业，并承担其费用。即配合总包工程人工清理土方、配合支护工程修理边坡、配合桩基工程施工工作面修整、配合现场倒土等其它工程。

2.13、在土方开挖过程中，如因降水不到位造成工程施工难度增加，需乙方在开挖基坑范围内垫路基，增加此项费用，由甲方承担，除此之外的任何施工措施均由乙方承担费用。

2.13、因市政检查、天气等原因影响，乙方不能为相关施工内容提供工作面发生倒土及其它与土方机械有关的工作而产生的费用，均由乙方承担。2.14、负责甲方冲洗设备管理费、维修费、电费、沉泥清理费。

三、工期：

3.1、施工工期： 日历天，开工时间以甲方工程部通知为准；土方开挖按阶段按区域开挖，每个区域由工程部限定工期，乙方在限定工期内完成要求开挖任务，且总工期小于等于 日历天。3.2、工期调整：

3.2.1、合同签订时乙方应充分考虑施工期间环境影响、道路情况、车辆运输、管理情况、政策变化以及可能出现群众阻挠施工等一切可影响工程施工进度的因素，除自然灾害、市政检查等因素外，出现其他因素工期不予调整。

3.2.2、甲方有权根据实际情况要求乙方增加土方开挖运输机械，以满足工程进度及其它各专业工程施工需要。

3.2.3、在本合同履行过程中，非乙方原因造成的工期延误，乙方应在影响工期延误的情况发生后三日内，向甲方提交书面报告，经甲方书面确认后，工期予以顺延。

四、合同价款及承包方式：

4.1、承包方式：采用固定综合单价形式，其整体开挖综合单价为 元/m3；分阶段开挖综合单价为 元/m3；土方内盘综合单价为 元/m3；此固定综合单价为最终结算单价，结算时不再做任何调整。

4.2、该综合单价包括完成本合同第二条中所有内容应承担的费用，但不限于如下内容：土方挖运、桩间土挖运，机械进出场费、路基费用、卸土点费用、场内外和沿线道路保洁、安全文明施工、周边协调、向政府缴纳的垃圾处置费、治安交通市容环卫环保渣土巡警申报和协调费、夜间施工申报费、外来人员综合保险费、垃圾清运费、现场土方倒运及管理费、规费、利润、税金等一切费用。4.3、工程量计算按照甲方批准的开挖范围边线图、放坡系数、开挖深度及施工过程中发生的变更、签证结算。

4.4、工程量结算方式：挖土方体积均以挖掘前的天然密实体积计算。4.5、工程用水、用电费用由乙方承担。

五、工程款支付方式：

5.1、本工程按形象进度进行工程款支付。

5.1.1本工程第一次开挖深度至3m，付至已完工程量的65%；工程量按甲方批准的开挖边线图及开挖深度暂估工程量，此工程量仅作为进度款支付依据，不作为本工程结算依据。

5.1.2本工程第二次开挖深度至垫层下标高时，付至已完工程量的65%；工程量按甲方批准的开挖边线图及开挖深度暂估工程量，此工程量仅作为进度款支付依据，不作为本工程结算依据。

5.2、本工程合同范围内工作内容全部完成，经甲方、监理验收合格，本工程进行结算，工程量按照甲方批准的土方开挖竣工图、放坡系数、开挖深度、变更、签证、工作联系单等据实核算，根据双方认可的审核后工程量，甲方向乙方支付结算总价款的90%，剩余10%价款作为质保金，待基础工程全部回填完成，未有遗留问题发生，剩余款项一次性无息付清。

5.3、本工程形象进度应在规定的工期控制性节点内完成，如果工期控制性节点内没有完成甲方要求的出土量，形象进度工程款按已完工程量的40%支付。5.4、每次付款时，乙方提供真实、有效符合甲方财务要求的发票；

5.5、甲方对乙方的工程进度、质量、安全文明施工等进行监督及控制，若乙方在工程质量、工程进度、安全文明施工等方面存在问题而又未及时按甲方要求处理，则甲方有权暂缓审批该阶段的付款申请或酌情减少付款比例。

六、履约保证金：

6.1、合同履约保证金为壹佰万元，乙方投标保证金自动转为履约保证金，工程竣工验收合格，结算工作结束后，无息全部退还。

6.2、项目经理履约保证金：壹拾万元，合同签订后五日内，乙方向甲方缴纳。如果更换项目经理，乙方向甲方支付违约金壹拾万元；工程竣工验收合格后无息退还。

七、安全文明施工: 7.1、乙方进场施工必须严格执行国家现行的安全规范、标准、条例，必须遵守甲方现场安全管理规定，并承担与之相关的一切费用。因违反上述规定及要求发生的安全事故、因乙方人员自身的原因造成的事故、因第三方对乙方造成的事故均由乙方自行解决，同时乙方应承担相应的一切经济损失和法律责任； 7.2、乙方严应格按照甲方认可的项目班子进驻现场并组织施工，并承担市政道路的保护和居民出入口的安全标示、防护费用；

7.3、乙方严格按照甲方及相关法律、法规要求做到标准化文明施工，服从甲方及相关政府部门对现场文明施工的管理，并承担与文明施工相关的所有费用； 7.4、乙方因违反国家、政府相关安全文明施工管理规定造成的一切处罚均由乙方负责；

7.5、乙方不服从甲方的现场安全文明施工管理，每出现一次，乙方向甲方支付人民币伍佰元的违约金；

八、权利和义务： 8.1、甲方权利和义务

甲方委派 同志为驻施工现场甲方代表，行使合同约定的权力，履行合同约定职责。

8.1.1 甲方有权对乙方的施工质量、进度进行监督及管理；

8.1.2 甲方应及时对乙方提供的有关方案、图纸提出意见，并及时确认； 8.1.3 甲方应及时组织有关人员对乙方已完成的工程量进行核定； 8.1.4 甲方应及时组织有关人员对乙方施工工程进行验收； 8.1.5 甲方应按照合同约定及时向乙方支付工程款； 8.1.6 甲方应及时处理乙方的有效投诉；

8.1.7 甲方有权享有合同约定的其他权利，履行合同约定的其他义务。8.2、乙方权利和义务

乙方委派 同志为驻施工现场项目经理，行使合同约定的权力，履行合同约定职责。乙方的要求和通知须以书面形式由乙方代表签字并加盖公章或项目章后方为有效，并视其为乙方意见的有效表达。8.2.1 现场代表每月出勤率为不小于22天，每天在甲方指定的打卡机上打卡，早上晚上各打一次卡，每月按时打卡不少于44次。若项目经理每月少打一次卡，承包人向发包人支付违约金2000.00元/人.次；若项目经理累计有两月出勤率不到22天，即视为承包人违约，承包人向发包人支付违约金壹拾万元；若支付壹拾万元违约金后仍不到岗者，发包人根据情况可要求承包人更换项目经理，更换后的项目经理不得低于原投标项目经理所具备的资格、业绩、文凭、技术水平、责任心，并须得到甲方认可。中标人项目经理若有事假需提前一天申请并得到甲方负责人批准。

8.2.2 乙方代表或乙方代表委派人员易人，乙方应提前七天书面通知甲方，但需甲方认可，继任者必须继续承担前任应负的责任。

8.2.3 本合同签订后，乙方须向甲方提交施工进度计划和乙方现场技术人员名单，未经甲方书面同意，乙方不得变更上述计划和人员名单，否则，每出现一次，乙方向甲方支付违约金伍佰元。

8.2.4 乙方以下人员，甲方提出，经甲方代表确认同意，必须在24小时内调离本工程范围，否则每人次乙方支付违约金500元；同时，乙方应在3天内用甲方代表批准的合格的人员代替上述调离的任何人员。

8.2.4.1 甲方有证据确认无法胜任工作者，包括：对分部分项工程施工进度及施工质量达不到合同要求负有责任的施工人员、不熟悉本专业工作的施工人员等； 8.2.4.2 不能积极配合监理、甲方正常工作者； 8.2.4.3 违反甲方工地现场管理规定者；

8.2.4.4 无证上岗者(适用于按规定必须有上岗证)； 8.2.4.5 与乙方进场人员花名册不符者； 8.2.4.6 与本工程施工无关的人员。

8.3、乙方自备的设施、设备、机械必须符合安全生产的标准及要求，必须向甲方报验后方可进场，在使用前须通过甲方的验收，在施工时严格执行安全操作规程和机械定期检修保养制度，并纳入甲方机械管理范围，如因乙方自备设施、设备、机械不良引起的事故，均由乙方负责。8.4、乙方不得将本工程转让或转包。

8.5、未经甲方许可，乙方不得将本工程的任何部分分包，否则，每出现一次，乙方向甲方支付人民币伍仟元的违约金。

8.6、乙方按照甲方要求的格式，在指定时间内完成并上报施工方案、技术措施、作业指导书、工程月报、工程周报、施工进度报表、工程资料及与本工程有关的其它资料。

8.7、乙方必须按照甲方要求上报满足施工需要的土方开挖机械、运输车辆等施工工具，甲方有权根据施工现场和工期要求随时调整施工机械。

8.8、乙方负责协调处理施工现场周围地下管线和临近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：由甲方会同乙方及有关部门做好保护工作，但因乙方责任造成的损害的，其损失赔偿由乙方承担。

8.9、注意对已完成工程成品保护，如在施工过程中发生由乙方原因引起影响支撑体系稳定、基坑边坡坍塌造成的返工及工期延误损失，应由乙方承担全部责任，并赔偿由此给甲方造成的所有损失。

8.10、乙方严格按照甲方批准的施工方案和开挖详图进行施工，如果因乙方原因超挖、扩大开挖边线及放坡系数，致使工程量及费用增加，乙方承担该项费用，并赔偿由此给甲方造成的损失及总包回填费用。

8.11、甲方向乙方提供的任何施工文件（包括图纸、技术方案、计算书、效果图、通知单及技术核定单、电子文档及类似文件等）的版权及知识产权归甲方拥有，乙方在未经甲方同意的情况下，不得将甲方提供的施工文件泄露给第三方、用于第三方或转送给第三方，否则将按有关法律规定追究其责任。

8.12、在本合同期限内，因乙方与第三方就财物和人员损失形成争议，对本合同项目工程进度、质量和社会形象产生负面影响时，乙方应当在事件发生之日或甲方通知要求的时限内解决争议，消除对本项目的负面影响。若乙方未能解决，甲方有权代表乙方与第三方进行磋商以解决争议，乙方应当无条件接受处理结果，并承担与之相关的一切费用。

8.13、乙方有权享有合同约定的其他权利，履行合同约定的其他义务。8.14、在施工过程中必须服从甲方、监理现场协调与管理，严格按照甲方要求和顺序开挖。

九、违约责任：

9.1、总工期违约：如乙方总工期延误，每延迟一天，乙方向甲方支付人民币壹万元的违约金；若逾期超过十日（含十日）则甲方有权与乙方解除合同，乙方须在解除合同后一日内无条件全部撤出施工现场并承担已完成合同价款40%的违约金。

9.2、阶段工期违约：土方开挖按阶段按区域开挖，每个区域限定工期，若在限定工期内未完成要求开挖任务，视为违约。每个区域工期逾期一日支付违约金1000元/天，若逾期超过十日（含十日）则甲方有权与乙方解除合同，乙方须在解除合同后一日内无条件全部撤出施工现场并承担已完成合同价款40%的违约金。

9.3、施工质量违约：

9.3.1、凡乙方的施工质量不符合国家、行业现行相关规范、标准及本合同要求的，由乙方负责更换、重作，并承担所有费用，且甲方不予工期延缓，乙方承担所有损失及由此给甲方造成的全部损失。

9.3.2、凡乙方出现下列情形之一的，甲方有权解除本合同并停止支付合同价款，乙方同意按甲方的书面通知退场，向甲方支付合同总价40%的违约金，并承担由此给甲方和第三方造成的一切经济损失及法律责任；

9.3.2.1不能按合同要求确保工程质量，对甲方的改进要求在三日内无正当理由还未实施；

9.3.2.2放弃工程或表示不继续按照合同履行其义务； 9.3.2.3将整个工程转包或将合同转让他人；

9.3.2.4有其他严重损害甲方利益或妨害合同履行的行为的。

9.4、因乙方原因解除合同时，双方按实际完成工程量的80%进行结算，甲方有权有进一步向乙方索赔的权利。

9.5、凡在本合同约定的乙方应承担的违约金，甲方有权直接从乙方存于甲方的任何利益中直接扣除，且甲方对未能扣除的部分有进一步追偿的权利。

十、不可抗力：

10.1、不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况；

10.2、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免责任，但法律另有规定的除外。迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任； 10.3、合同任何一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

十一、其他约定事项：

11.1、未尽事宜，双方协商解决，达成的补充协议以及本合同所有附件是本合同不可分割的组成部分，均具法律效力。

11.2、双方应按照合同的约定履行本合同，在履行过程中遇到的问题双方应友好协商，如协商不成，则任何一方可采用下列第 ② 种方式解决： ①提请__/_仲裁委员会仲裁； ②向 人民法院提起诉讼。

11.3、本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，合同及其附件具有同等法律效力。本合同自双方代表签字盖章后生效。11.4、附件：

1、新东桂苑土方区域划分图；

2、新东桂苑土方开挖方案及详图；（该附件待工程开工，方案评审合格后附后）

甲 方（盖章）乙 方：（盖章）

授权代表： 授权代表：

账 号：

开户行： 签订日期： 年 月 日 签订日期： 年 月 日

篇2：土方开挖外运施工

施工协议书

甲方： ************************

乙方： ************************

2018年

月

日

页 共 4 页 年 月

篇3：土方开挖施工工艺研究

对于多种多样的建筑而言, 通常离不开土方开挖, 土方开挖是建筑基础施工的一个主要组成部分, 土方开挖工序完成的好坏, 决定了建筑后续工程的成败与施工工期[1,2,3,4], 为此, 本文结合工程实际对土方开挖施工技术进行研究, 该技术可以为相关工程提供参考。

1 工程土方开挖施工基本要求

1) 土方须分层均匀开挖, 待支护达到要求后方可开挖, 在大雨、台风等天气不得开挖。开挖过程中, 应采取措施防止碰撞支护结构工程和工程桩, 不得扰动基底原状土。开挖时出现工程桩应离桩周边300 mm距离多角度开挖, 对桩体不产生侧压力, 双桩以上 (含双桩) 桩与桩之间的土方人工挖土 (见图1) 。

2) 土方施工时, 严格分阶段、分层开挖, 随挖随运, 土方开挖出来及时运到场内临时指定的卸土场地。

施工准备:

地上、地下障碍物清理:场地土方开挖前应根据地质报告提供的地质情况制定处理方案, 并应征得设计、监理部门的书面同意。

测量放线及测量桩点的保护:土方开挖前, 项目技术质量组应根据地下室施工开挖的范围, 测出场地的自然标高及定出控制基底的标高, 并做好建筑物定位桩的保护工作后方可动工。

在开挖前召集土方班组, 由项目技术负责人对土方开挖的注意事项和施工顺序以及施工的重点、难点等进行交底。

2 施工方法

1) 土方开挖顺序。本工程地下室开挖土方量达300 000 m3, 其中-1层地下室约80 000 m3, -2层地下室约220 000 m3。土方开挖由北 (地下1层) 往南 (地下2层) , 以地下室的后浇带为分界线, 地下1层从Ⅰ区至Ⅱ区, 地下2层Ⅲ区至Ⅳ区、Ⅳ区至Ⅴ区 (土方开挖大致顺序见图2) 。

2) 土石方开挖方法。

a.在土方开挖前, 认真核对打桩施工记录, 现场实际勘察, 检查是否有送桩深度距自然地面小于500 mm的工程桩。如果有这种桩体, 应在土方开挖前先挖开将桩体砍至地面以下500 mm, 完成后将土方回填至自然地面高度 (见图3) 。

b.施工中分层分段开挖, 第一次开挖沿基坑四周挖3 m深、5 m宽作为喷锚或预应力锚索施工工作面, 往中间堆土, 同时对先开挖出来的工作面进行喷锚或预应力锚索施工;第二次分段开挖, 按20 m~30 m为一段, 如是预应力锚索支护段的上层预应力锚索张拉完成2 d后, 可进行下一层面的开挖。为保持挖土的连续性和尽量降低机械费, 拟采用预留5 m宽土台作为预应力锚索的工作面, 其他的土方可分两次开挖到设计标高, 土台土方只留2台挖机和少量运土车进行挖土和运土, 主要是配合预应力锚索施工。

c.基坑土方主要为杂填土、淤泥质土及粉砂;每一区的开挖顺序均为由东向西, 随挖随运;并在西侧设两个土方出口并留设1∶6坡度的车坡道。在开挖时支护边坡结构应进行保护, 保证其位置在土方开挖过程中不受影响, 同时应保护好变形监测点。机械开挖过程中, 施工员跟踪指挥, 对高于设计标高的桩根据土方开挖深度分类归纳, 挖到超高的桩部位, 应先剥离该开挖桩四周的土, 然后进行割桩;以免土压力过大造成断桩或工程桩倾斜事故。

d.为防止在土方开挖过程中对设计混凝土垫层以下标高的土体造成扰动, 导致地基承载力下降, 挖土机开挖至距基底设计标高200 mm (或根据设计要求) 时, 改用人工挖至设计标高。为避免坑内积水浸泡土从而降低土的承载力, 故在施工混凝土垫层前, 应视实际情况在基底先铺一层碎石或凿桩头护壁的废料, 然后在其上浇混凝土垫层。

e.土方开挖与预应力锚索施工的配合。预应力锚索段施工、土方开挖采取流水作业, 分段进行开挖, 每段长度约20 m~30 m, 在软弱土层处分段长度应适当减小, 以尽量缩短土层的裸露时间。土方开挖方向沿基坑由北向南进行, 并及时辅以人工清边修坡。第一次土方开挖深度约为3 m。

f.承台、积水坑等土方采用人工开挖, 并用斗车或小型勾机转至挖掘机服务范围及时清出。承台、基础梁、积水坑等部位的土方开挖的定位及标高要准确, 开挖至设计标高后, 马上进行垫层的施工。

3 结语

本文结合实际工程, 对土方开挖顺序, 土石方开挖方法等关键技术进行了总结, 并提出了质量控制措施, 可以保证施工安全, 并节省工期。

摘要：结合实际工程项目, 对土方开挖施工技术进行了研究, 总结了工程土方开挖施工基本要求, 得到了土方开挖施工的工序及技术关键, 该技术可以为相关工程提供参考。

关键词：土方,开挖,施工

参考文献

[1]熊孝波, 孙钧, 徐伟.润扬大桥南汊北锚碇深基坑开挖工程实践[J].岩土工程学报, 2003, 25 (2) :157-162.

[2]范厚春, 卓世华, 黄超.某超深基坑逆作法土方开挖技术[J].施工技术, 2012, 41 (7) :60-62.

[3]王龙, 李师尧, 刘卫未.软土地区城市中心区深基坑土方开挖施工技术[J].施工技术, 2014 (19) :36-38.

篇4：大型基坑土方开挖施工方法

关键词：土方开挖 方法 要求 质量 安全

0 引言

土方开挖根据施工情况，满足开挖条件后分段分层开挖，针对本工程工期紧土方量大，结合现有实际情况及施工要求，为保证土方开挖顺利完成，决定采用机械与人工相结合的流水作业方法，土方开挖在现场实际施工过程中也会遇到很多问题，必须进行现场调查并根据现有施工条件制定出切实可行、经济合理的施工方案。土方施工往往具有工程量大、劳动繁重和施工条件复杂等特点，受气候、水文、地质、地下障碍等因素影响较大，不可确定的因素也较多，有时施工条件极为复杂。

1 工程概况

1.1 基坑概况

本工程基坑开挖面积约33990m2，±0.00相对黄海高程4.50m，场地标高-0.5～-0.70m，地下室基础底板板面标高为-5.20m，板厚为400mm，垫层片石厚度为25cm，底板底标高-5.85m，基坑周边承台底标高均为-6.55m，主楼范围内筏板底标高为-6.95m，电梯井坑

底标高为-8.85和-9.45m，基坑开挖深度为-5.2m～

-5.40m，电梯井坑与底板间为3.6m、2.5m、1.9m，挖土方量约20万m3。

1.2 基坑周边环境

基坑东侧为本项目部临时彩钢房，离基坑边5.5m处有条电力管线；基坑东南角为一座110kv变电站，变电站围墙与本工程红线大致重合，基坑距离该侧用地红线2.3m～4.6m；基坑南侧为开发区D河道；基坑西侧为上东路，已建成通车，道路下分布通信管线、污水管、雨水管、给水管；北侧为临时水泥路。

2 土方开挖的施工准备

2.1 机械准备

由于土方开挖量大、工期紧，开挖机械和运输车辆的投入数量是确保工期如期完成的硬件设施，因此项目部决定配备4台0.8m3反铲挖土机挖土，10T自卸车25辆。

2.2 人员准备

施工管理人员：4名施工员轮流跟班，安全员2名轮流跟班，电工2名轮流跟班，修边清底普工40名（20名一班轮流施工），凿桩头石工20名（10名一班轮流施工）。

2.3 材料准备

①准备16mm路基钢板若干，铺设施工道路，确保运土车辆行驶。

②采购φ12（小头直径）松木桩长4～6m若干备用和编织袋3000只，1000只装满黄砂备用。

③袋装水泥10T，黄砂、石子各20m3备用。

2.4 现场准备

①由于机械挖土容易碰压测量点，因此在开挖范围内先将各轴线和水准点引测到施工区域外，并加以保护。

②在现场大门口设洗车台，汽车出场时用高压水枪清洗轮胎及车身，以维护城市清洁。

③配备足够的夜间照明灯具。

3 土方开挖的施工方法和施工顺序

3.1 土方开挖的施工方法

3.1.1 人力开挖。土方量小而不便于机械化施工的地方，用人工开挖比较普遍。

3.1.2 机械开挖。建筑场地和基坑开挖，当面积和土方量较大时，为节约劳力，降低劳动强度，加快工程建设速度，一般采用机械化开挖方式，并采用先进的作业方法。

3.1.3 爆破开挖。爆破是开挖石方最有效的手段，也常用于土石方的松动和抛掷。定向爆破可用来撤除旧的建筑物，在水利工程施工中，通常采用爆破来开挖基坑，开挖地下建筑物所需要的空间，如隧洞开挖，也可用定向爆破建筑大坝。

3.1.4 水力开挖。水力开挖是利用水枪的高速射流交水上土方冲成泥浆或挖泥船的绞刀将水下土方绞成泥浆而后运走或筑坝的土方开挖方法。

3.2 本工程的施工方法

①本工程地下室土方开挖量约20万m3，根据设计要求，项目部决定采取以机械为主、人工为辅的方法开挖。②根据施工情况，满足开挖条件后分段分层开挖，针对本工程工期紧土方量大，结合现有实际情况及施工要求，为保证土方开挖顺利完成，决定采用机械与人工相结合的流水作业方法，同时根据设计、规范要求分三层进行土方开挖。③土方开挖工程需要采用退挖分层进行分段施工，根据土方开挖的走向，向出土口退挖。在施工时，每段端部基坑又将被分为两个作业面进行挖土，每作业面上均配置一台反铲下挖机，一台推土机配合堆土，按流向直接挖至分层面标高，即挖即装车即转运。④相邻基坑开挖时，应遵循先深后浅或同时进行的施工程序。挖土应自上而下水平分段分层进行，边挖边检查坑底宽度和轴线，不够时及时修整，每1m左右修边一次，至设计标高，再统一进行一次修坡清底，检查坑底宽和标高，要求坑底凹凸不超过15mm。⑤机械开挖至最后一步时，测量人员随即放出基础承台线，由人工挖除300mm预留土层，并清理整平，及时进行垫层的浇筑，防止基底土水份蒸发损失，导致土体积膨胀。⑥在土方开挖的过程中，应派人对挡土支护结构进行配合监测，如发现挡土支护结构有偏移过大的现象，立即采取回填加固等有效措施进行处理，待加固措施完成后，基坑偏移趋于稳定时才能继续进行开挖。机械挖土过程中，配有经验丰富的施工人员现场指挥，切实保护好桩身、超前钢管及锚杆支护系统不受碰撞，及配以一定的人工挖土。⑦基坑挖至基底标高，应报请监理公司由其会同设计、勘察、建设单位、质量监督等部门，检查基底土质是否符合设计要求；对不符合要求的松软土层、坟坑、孔洞等，应作出地基处理记录，认真进行处理，完全符合设计要求后，参加各方应签证隐蔽工程记录，作为竣工资料保存。

3.3 土方开挖的施工顺序

施工顺序遵循：开槽支撑，先撑后挖，分层开挖，严禁超挖。

第一层卸土开挖从自然地面-0.6m挖至-2.45m，即冠梁底处，此层开挖深度为1.85m→第二层开挖待支撑梁砼强度等级达到80%以上开始开挖至-5.45m，此层开挖深度为3.0m→第三层人工挖除最后400厚的余土及承台、地梁土方。

另留置三角土、支撑梁下电梯基坑土方采取人工挖除塔吊配合吊运至挖土机边装车运出。

根据设计后浇带划分3个施工段，共用沉降后浇带和伸缩后浇带将地下室分为30个施工区（见施工段划分平面示意图）。

■

施工段划分平面示意图

根据后浇带划分施工顺序：

第一层开挖顺序第一施工段、第二施工段由7区开始，由西向东退挖；第三施工段由16区开始，由东向西退挖。此层开挖主要是便于支撑梁施工，所以优先沿基坑边缘和内支撑梁先施工（见第一层土方开挖线路示意图，附后）。

第二层开挖顺序：第一施工段：11区→12区（预留三角土）→19区；第二施工段：7区→8区→14区→9区→6区→5区→10区→4区→3区→15区（预留三角土）→2区→1区；第三施工段：16区→22区→23区→25区→24区→21区→17区→18区→20区→26区→27区→28区（预留三角土）→29区→30区。（见第二、三层土方开挖线路示意图，附后）。

第三层人工挖土与第二层相同顺序进行。

■

4 土方开挖情况的处理

4.1 施工时注意的问题

①做好护坡桩的位移观测：在护坡桩顶上弹出位移观测线，并在基坑外稳固处设置观测点，按开挖进度做好位移观测。②注意检查护坡桩的渗漏水情况，发现渗漏水现象，应立即进行堵塞。③及时做好坑顶的防水堤和防护栏杆。④及时做好坑底的集水、排水工作。

4.2 异常下注意的问题

开挖过程中，施工人员要随时注意观察基坑土质变化及边坡稳定情况，出现异常情况，立即报告。

①场内如有暗浜或软弱夹层，应将於泥全部清除干净，用砂石分层夯实至设计标高。②开挖过程中如遇滑坡迹象，应立即暂停施工，报告业主并主动采取应急措施，在转移工人的同时，将滑坡现场进行封锁；测量人员根据滑坡迹象设置观测点，以便观测坡体平面及竖向位移，为应急措施提供重要的原始资料。

5 土方开挖的施工要求及质量保证措施

5.1 土方开挖的施工要求

①按以上施工段的施工顺序进行第一层土方开挖，按围护设计方案进行冠梁、内支撑梁施工。机械开挖时将废土及时外运，严禁堆放置施工现场。其余施工段按上述相同方法施工。②第一施工段：东南西面，以后浇带过一跨起坡，做1：2梯形自然放坡处理（见下图）。

■

③第二施工段：7区土方按土方开挖示意图分层挖至坑底，组织施工、承台、地梁砖模、垫层、钢筋绑扎，7区底板浇捣换撑带，待7区换撑带砼强度达到80%以后开挖8区土方，按7区施工方法，待8区换撑带砼强度达到80%以后开挖剩余施工区。④在开挖至坑底50cm时，测量人员抄出50cm水平标高用红油漆标记在每根工程桩上，用以控制机械挖土和人工挖土的厚度控制，严禁超挖。⑤机械挖至坑底-5.45m处，留足45cm人工挖除，施工人员随时校核基底标高，并按轴线用石灰放出每个承台的土方开挖边线和每条地梁的土方开挖边线，此时安排足够的清土人员与挖机配合作业，人工将土抛至挖机作业半径内一并挖出，这样有利于工期，能够保证和减少工人劳动强度。⑥待地梁、承台土方开挖完成后，立即进行下道工序施工，即砌筑砖模、浇筑垫层，尽量减少地基土的暴露时间。

5.2 土方开挖的质量保证措施

①开工前要做好各级技术准备和技术交底工作。施工员、测量工要熟悉图纸，掌握现场测量桩及水准点的位置尺寸。②施工中要配备专职测量工程师进行质量控制。要及时复撒灰线，将基坑开挖下口线测放到坑底，及时控制开挖标高。③认真执行开挖样板制，即凡重新开挖边坡坑底时，由操作技术较好的工人开挖一段后，经测量工程师或质检人员检查合格后作为样板，继续开挖。操作者换班时，要交接挖深、边坡、操作方法，以确保开挖质量。④开挖边坡时，尽量采用沟端刀开行，挖土机的开行中心线要对准边坡下口线。要坚持先修坡后挖土的操作方法。⑤机械挖土过程中，土建要配备足够的人工，随时配合清坑修坡，将土送至挖土机开挖半径内。这种方法既可一次交成品，确保工程质量，又可节省劳动力，降低工程成本。⑥底层开挖后即为设计场地面标高，要注意成品保护。

6 总结

本论文根据本工程的情况，为了满足开挖条件后分段分层开挖，针对本工程工期紧土方量大，结合现有实际情况及施工要求，为保证土方开挖顺利完成，决定采用机械与人工相结合的流水作业方法，同时根据设计、规范要求分三层进行土方开挖，能够更加顺利安全的进行土方开挖工作，加速工程进度。

参考文献：

[1]《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300-2001）.

[2]《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB 50202-2002）.

[3]《岩土工程勘察规范》（GB 50021-2001）.

[4]《建筑地基处理技术规范》（JGJ 79-2002）.

[5]《建筑边坡工程技术规范》（GB 50330-2002）.

[6]《建筑基坑支护技术规程》（JGJ 120-99）.

[7]《建筑基坑工程检测技术规范》（GB 50497-2009）.

[8]国家、地方现行使用的其他有关规范或规程.

篇5：土方开挖外运施工

工程劳务分包合同No

发包方：XX建筑公司

承包方：

依照《中华人民共和国经济合同法》第号中标书和承包方的承诺，为明确

职责，经双方协商，签订本合同。共同遵守执行。

第一条工程承包项目一、二、三、工程名称：工程地点：承包工作内容：

第二条施工前期工作

一、发包方：

1、负责现场“三通一平”，做好场地平整，拆除障碍物。

2、提供相关的施工图纸，确定水准点，坐标控制点。

3、组织承包方有关人员进行质量和安全技术交底。

二、承包方：

1、负责组织施工人员进场。按湖州市公安局规定，提供进场人员身份证复印件

一张，照片两张办理暂住证，及工伤保险。

2、负责对进场施工人员按标化工地要求实施管理。

3、对施工人员进行质量和安全技术交底。

4、对施工人员办理工伤意外保险。

第三条工程质量

一、本工程质量目标必须达到合格承包的分部分项工程必须达到满足设计及规范标准要求

二、本工程质量以建筑安装工程质量检验评定标准为依据。

三、发包方负责提供施工图纸、分部分项施工方案和安全技术交底、负责提供具有合格证书并经检验或验证合格的原辅材料，构配件、半成品等。

四、承包方必须严格按施工图纸、分部分项施工方案和安全技术交底进行施工，做到：

1、隐蔽工程，中间验收必须经发包方组织建设方、质检站或监理公司共同检查验收合格签章后，方可进行下道工序施工。

2、执行工种交接验收制度。按发包方要求填写《工种交接检查记录表》发包方、交接方共同验收签字，以此明确发生返工，返修点工的责任。

3、返工、返修点工由责任方承担经济损失。承包工作内容外增加的工程量，承包方可向发包方签发点工联系单。

第四条工程进度

一、依据国家工期定额和发包方进行计划要求，双方商定进度期限为天

二、非承包方原因造成工程期限推迟；如重大计划变更，人力不可抗拒因素，可向发包方签证联系单。

三、任何内外影响因素均不考虑工期顺延

四、土方开挖需24小时施工，每日出车辆400车，连续累计10天，少于4000车按第一条规定执行。

五、双方约定保证金为300000（叁拾万圆整）全部完成，经验收合格后无息返还。

第五条工程安全生产，文明施工

安全生产，文明施工是工程施工现场管理的重点。工程施工准备到工程竣工，各道工序，各个环节都应加强全过程控制，以标化工程要求施工管理，主要做到以下几点：

一、发包方：

1、负责按工程特点制定安全生产，文明施工各项措施，并对承包方交底并记录。

2、特殊工种人员必须持证上岗，严禁无证人员操作。

3、负责场地道路畅通，保证车辆进出顺畅。

4、每天检查监督安全生产、文明施工状况。

5、违章指挥等发包方原因造成的安全事故，由发包方承担事故人的经济赔偿责任。承包方概不负责。

二、承包方

1、负责对施工人员进行安全、技术交底。

2、严禁带小孩家属及施工人员进入现场：严禁使用电炉、“小太阳灯”，随地便溺、排水：严禁聚众闹事、赌博、偷盗等，发现一次发包方对承包方罚款。

3、进入施工现场必须戴好安全帽，不戴安全帽发现一次发包方对承包方罚款100元。

4、施工现场做到工完场清，物尽其用。

5、承包方负责人必须每天在现场检查督促分包工程施工状况，不得转包或不在施工现场，如有违反，立即终止合同并扣罚保证金。

6、违章施工等承包方原因造成的安全事故，由承包方承担事故的经济赔偿责任，或由承包方责任与事故人分别承担经济赔偿责任。发包方概不负责。

三、经认定发包方、承包方、事故人均有责任的安全事故，根据责任大小，三方共同承担经济赔偿责任。

第六条工程承包款的支付与结算

一、承包工程价格 按每立方综合价（含规费、税金、利润、管理费等）元，工程量以结算审计为准进行双方结算。暂估合同价款元（大写）

二、承包工程价格按合同要求的质量等级执行，如降低质量等级一切由承包方自负，并承担一切经济赔偿。

三、土方完成一半时支付完成工程量的20%，全部完成后支付完成工程量的50%，结构±0.000全部完成时支付工程量的60%，余款审计结算后付清。

四、承包期内，承包工程价格不受市场价格变动影响，双方共同遵守执行，如出现聚众闹事，停工等不良行为，干扰发包方工程和正常工作秩序的，发包方有权终止与承包方合同，立即消退出场并扣罚保证金，严重的协同公安部门严肃处理，追究责任。

第七条有关事项解决办法

一、发包方必须服从建设单位、质检单位或监理单位的指令，满足其各项要求。

二、承包方必须服从分包方及管理人员的指令，满足分包方要求，如有违反，根据情节轻重，要扣保证金并清退出场。

三、凭发票支付工程款。（含进度款）

四、未尽事宜均按招投标文件及承包方投标承诺执行。（属合同组成部分）

五、任何一方就有关事项发生纠纷，按以下方式解决：

1、双方协商解决；

2、申请仲裁；

3.向城郊人民法院起诉。

本合同一式四份，双方代表签字生效。合同修改、变更必须双方同意。双方确人本合同具有法律效力。

发包方：承包方：

项目部代表签字：承包人签字：

单位地址：身份证号码：

电话：电话：

篇6：土方外运施工方案

第一章 工程概况

杭州地铁2号线一期工程110KV天目山路变电站,变电所地址位于杭州市拱墅区密渡桥路与湖墅南路交叉口西南角的市民公园内,该变电所东侧为湖墅南路、北侧为密度桥路、西侧为古新河、南侧为已建公用11O千伏武林变。本工程总建筑面积2554.3㎡，占地面积:937.03㎡,建筑高度:22.20米,火灾危险性:丙类,耐火等级:一级,抗震设防烈度:6度,结构类型:钢筋混凝土框架结构。设计使用年限为50年。

第二章 土方外运施工前的准备工作

第一节 组织准备

项目部成立土方外运施工领导小组，人员组成如下： 组长：朱伯忠

副组长：王汉江 周树生

成 员：钱海清 韩东林 冯海云 方正军

第二节 现场准备

一、测量准备

做好场地控制网的测量工作，建立控制基准点，测放基坑开挖边线。将高程控制点引至基坑附近，以方便随时控制清土标高。

二、基坑出入口设置冲洗池和沉淀池，对土方车辆冲洗后方能进入市政道路，场内道路做好地面硬化。开挖前完成坡顶护栏及临时排水沟的砌筑。

三、基坑场地安装照明灯，做好夜间赶工的照明准备工作。

四、施工过程中随时跟进测量，保证开挖线尺寸与标高。

第三节 弃土场安排

根据实地考察及调研，经协调后，选定弃土场位于沙井镇，距离施工场 110KV天目山路变电站 土方运输施工方案

地约40公里。

第四节 机械设备配备

根据施工进度计划安排，结合土方外运距离及现场施工实际情况，计划配备挖掘机2台、泥头车20台。

第三章 土方开挖顺序和步骤 第一节 土方开挖顺序

一、结合项目总体施工进度计划的要求，基坑土方开挖总体按照自施工A区往施工B区、施工C区依次推进的方案进行。

二、首先开挖基坑周边上层土方至混凝土冠梁底标高，及时施作混凝土冠梁。

三、在保证基坑周边上层土方开挖进度的情况下，基坑中央先行开挖，基坑周边区域待支护体达到28天龄期后开挖，并施作坑壁喷锚支护。

第二节 土方开挖步骤

第一步：搅拌桩检测后，开挖基坑周边黄色区域

（一）至冠梁底标高，灌注桩检测合格后进行混凝土冠梁施工，随后进行边坡喷锚支护。同时开挖基坑中央区域（1），中央区域（1）边开挖边换填；

第二步：同第一步，依次进行基坑周边蓝色区域

（二）及绿色区域

（三）施工；

第三步：当开挖完成中央区域（1），随即进行该地段的换填检测、混凝土垫层、防水层、防水保护层、钢筋绑扎、承台及底板混凝土施工；

第四步：随后按照图示依次进行中央区域（2）、（3）施工； 第五步：根据基坑支护龄期情况，随后进行基坑（4）、（5）„„（20）区域施工。

110KV天目山路变电站 土方运输施工方案

第三节 土方分层开挖

坑内土方分两层开挖，两层间预留台阶位置标高在+0.5米，一层土方由地面挖机直接挖土装车，二层土方由台阶上的挖机倒挖至台阶上，由地面挖机挖土装车。开挖承台土方时，在坑底布置一台小型挖机，将土倒挖至台阶上，由地面挖机挖土装车。

第四章 土方开挖技术措施

一、紧密结合工程周边自然环境、工程地质条件、设计图纸及施工的特点和要求，充分考虑现场条件、运输条件、分段施工步骤和工程总体部署等各种因素，安排好各工序的穿插施工，有效投入和合理安排足够的土方工程的机械设备，合理安排土方开挖的先后顺序、分段开挖部位和深度以及运输坡道的合理布置，以满足工期要求。

二、基坑开挖必须遵守先支护后开挖的原则，分层、分段、对称开挖，分层开挖高度不超过3m，每段不超过30m，具体以现场实际情况确定，避免进行大面积土方开挖。以保证基坑开挖期间的边坡稳定和安全。

三、挖至距基坑底面300mm后停止机械开挖，采取人工开挖的方式进行，同时开挖至基坑底符合设计标高后立即进行防雷接地网的铺设，并及时按设计要求施工混凝土垫层进行基坑封底，避免基坑底长期曝露在外。

四、基坑周围地面附加荷载（施工机械行走、建筑材料堆放、基坑挖出土方堆置等）不得超过20kPa，且附加荷载离开基坑坑顶距离不得少于1.0m。

五、基坑开挖期间，周边区的土方开挖要服从支护施工班组指挥，不得强行开挖，距坑壁200mm土方采用人工开挖，分层开挖高度不超过冠梁底标高和小于3m高度。挖斗严禁碰撞已支护结构，开挖到位严禁超挖和欠挖，以免影响支护施工和边坡稳定。在基坑内留设土方运输坡道，宽8m，坡度为1：6。

六、土方工程要为后续坑壁喷锚施工及时创造工作面。根据现场停车条件、弃土点、运输线路和机械效率，需对泥头车有效管理、按序分批、分时段进场。安排专人调度指挥，避免造成场内、场外停放大量泥头车，造成交 110KV天目山路变电站 土方运输施工方案

通堵塞和管理混乱。运输车辆距基坑边缘应不小于6m。

七、基坑开挖前，在坡顶挖排水沟，修三级沉淀池，并始终保证截、排水顺畅，沟内无积水。基坑内采用明排集水的方法抽走基坑内集水，开挖期间及时施工排水沟和集水井，以便及时排走基坑内集水。开挖前间隔30m挖一集水坑，用抽水泵抽至临时排水沟外排。抽水期间，做好坑外地下水位的观测工作和因地下水位过渡下降的回灌准备工作。

八、在整个土方施工期间，须进行坡顶位移及地面、管线和临近建筑物的沉降观测，并作好记录。当发现边坡有失稳迹象时，立即采取削坡、坡顶减载、土钉支护或坡脚压载等处理措施。

九、基坑开挖前必须严格保证支护结构各构件的养护时间，保证其达到足够的强度后方可开挖下一层土方；各侧围护桩养护时间应超过7天以上方能进行土方开挖，且等上一层喷射砼养护24小时以上后才能允许开挖该施工段土方。

十、参与施工的人、车持合法证件，项目部须对泥头车司机经常性组织培训、学习深圳市新的交通法规和有关泥头车运输的各项规定，遵纪守法、合法营运。

十一、土方工程须符合深圳市环境保护要求，科学组织以减少交通拥堵和噪音等对市民生活的影响等。出入口必须按照要求设置冲洗池，装载车出土时车辆必须冲洗干净然后才能进入市政道路。

第五章 土方开挖安全质量保证措施

一、采用“分层开挖，严禁超挖”原则。

二、开挖前对施工场地内地下管线进行全面了解，如遇地下管线，不得盲目开挖，及时向项目部、监理、业主和有关部门报告。

三、对分层挖掘的深度视实际挖掘时的土质情况，周边环境，作具体调整，若表层土质较硬，则第一层可挖稍薄一点，以利于第二层挖土时停挖机。若表层土质表软则第一层稍微挖深点，以减少下层挖掘机翻土量，从而加快挖土速度。分层挖土的目的是减轻土体向前挤压力，上一层和下一层的距离不宜长也不宜短，如距离过短则失去了卸荷的作用和意义，但也不可太长，110KV天目山路变电站 土方运输施工方案

过长会增加挖机的开挖距离，影响施工功效。

四、挖土以机械为主，人工为辅，底板底以下300厚土体必须用人工开挖。机械挖土至预定标高后，立即进行人工修土和设垫层，严禁扰动老土。

五、在用机械挖土时必须注意，挖土深度严禁超过设计标高，不得损坏支护结构体系。

六、基坑开挖后，对雨天必须慎重考虑，认真对待，视雨量大小而定，必要时必须停工。因基坑内的土体本身土质较差，当基坑开挖后，或多或少对支护结构有所影响。

七、基坑开挖做到机挖人修，“五边”施工，即边挖，边凿、边铺、边浇、边砌，保证基坑土体不长期暴露，确保基坑稳定。

八、土方开工挖过程中，每台挖机必须派专人全程指挥，严禁挖机碰撞支护体结构和工程桩桩头。

第六章 泥头车司机、车辆的安全文明管理措施

一、土石方运输车辆司机必须具有该车型的驾驶证和深圳市有关部门颁发的培训上岗证，并必须遵守交通安全法规及驾驶员守则。

二、对土石方运输车辆司机进行安全技术交底和安全教育培训，并向业主提交培训交底会议纪要和会议签到表。

三、土石方运输车辆必须是“三证”(即行驶证、营运证、渣土运输证)及GPS监查系统齐全的车辆。

四、土石方运输车辆车厢高度小于1.1m，必须设置密闭式加盖装置或篷布，加盖装置必须状态良好，盖板严密。在使用过程中发现盖板破损，必须及时维修，否则不得使用。

五、土石方运输车辆车容车况良好，车身整洁，灯光齐备，前后车牌要整洁清晰，不得故意涂改，遮挡车牌号，尾牌清楚。尾牌必须安装在规定位置。

六、土石方的装载量不得超过车箱四周挡板的高度，检查时以看不到土石为准。对不符合要求的，必须退回重新装车。装车后派专人上车拍土、压实，并用挡板或篷布覆盖，以防漏、撒。110KV天目山路变电站 土方运输施工方案

七、土石方运输车辆司机不能强行要求超量装载。

八、土石方运输车辆必须按照指定的路线行驶，并注意交通安全，不得闯红灯和超速行驶。

九、土石方运输车辆驶出施工现场和弃土场地前必须经过指定的洗车池，并由专人负责冲洗，经监理工程师检查合格后，车辆方可上路。