建筑工程法规单选

建筑工程法规单选（精选6篇）

篇1：建筑工程法规单选

【1】 监理工程师在实施监理过程中，发现设计图纸不符合合同约定的技术标准，应()。D

A.指示施工单位修改设计文件

B.直接要求设计单位改正

C.将设计文件修改后交给施工单位实施

D.报告建设单位要求设计单位改正

【2】 施工单位特种作业人员不包括（）。B

A.电工

B.混凝土工

C.焊工

D.吊车司机

3】 某市人民政府根据国务院的授权，决定由城建规划局统一行使相关行政处罚权，但下列选项中，根据《行政处罚法》的规定不能由城建规划局行使的是()。D

A.罚款权

B.没收权

C.吊销营业执照权

D.拘留

【4】 为了加强安全管理，政府要求施工单位要为从业人员缴纳工伤社会保险，关于该保险费缴纳的说法正确的是(B)。

A.施工单位与劳动者各缴纳一半

B.施工单位全额缴纳

C.劳动者全额缴纳

D.施工单位与劳动者在合同中约定缴纳办法

【5】 关于工程重大安全事故罪，下列选项表述正确的是()。B

A.犯罪的客观方面表现为违反国家规定，降低工程质量标准

B.犯罪客体是公共安全

C.犯罪的主体是国家工作人员

D.犯罪主观方面表现为故意降低工程质量

【6】 高速公路收费站的建设属于（）。B

A.公路工程

B.房屋建筑工程

C.市政基础设施工程

D.公共交通工程

【7】 某现有500万闲置资金，准备向某房地产公司投资，为了解公司的相关情况，王某可以向()。A

A.公司登记机关中请查询公司登记事项，公司登记机关应当提供查询服务

B.公司上级主管部门申请查询公司登记事项，并应当向王某提供查询服务

C.公司税务机关申请查询公司相关事项，公司税务机关应当提供查询服务

D.公司监督机关申请查询公司相关事项，公司监督机关应当协助查清

【8】 根据《合同法》的规定，下列各类合同免责条款中有效的是()。C

A.造成对方人身伤害的B.因故意造成对方财产损失的C.过失造成对方财产损失的D.重大过失造成对方财产损失的【9】 关于安全施工技术交底，下面说法正确的是()。A

A.施工单位负责项目管理的技术人员向施工作业人员的交底

B.专职安全生产管理人员向施工作业人员交底

C.施工单位负责项目管理的技术人员向专职安全生产管理人员交底

D.施工作业人员向施工单位负责人交底

【10】（）是指债务人或第三人不转移对财产的占有，将财产作为债权的担保。B

A.保证

B.抵押

C.质押

D.留置

【11】 某建筑公司成功中标市房管局的办公大楼工程项目，签订施工合同时，双方风险的分配、违约责任的约定明显不合理，严重损害了乙方的合法权益。则该施工合同的签订违反了合同法原则中的()。B

A.平等原则

B.公平原则

C.诚实信用原则

D.自愿原则

【12】 民事诉讼的参与人不包括()。C

A.证人

B.第三人

C.审判长

D.鉴定人

【13】 施工单位超越本单位资质等级承揽工程，责令停止违法行为，对施工单位处工程合同价款（）的罚款。C

A.百分之一以上，百分之二以下

B.百分之二上，百分之三以下

C.百分之二以上，百分之四以下

D.百分之四上，百分之五以下

【14】 在公共场所、道旁或通道上挖坑、修缮、安装地下设施等，没有设置明显标志和采取安全措施造成他人损害的。施工单位应当承担损害赔偿责任。这种责任属于()。B

A.违约责任

B.侵权责任

C.刑事责任

D.行政责任

【15】 某煤矿是一个年产10万吨煤炭的大型煤矿，但是，该煤矿的管理人员经常违章指挥，强令矿工冒险作业。对于这种情况，该煤矿的职工有权()D

A.要求增加工资

B.延长休息时间

C.要求减少工作强度

D.拒绝执行

16】 赵某跟随包工头周某进城务工两年。现赵某欲对拖欠其工资3万元的包工头周某提起诉讼，此案原则上应由()管辖。D

A.中级人民法院

B.赵某住所地人民法院

C.周某户籍所在地人民法院

D.周某经常居住地人民法院

【17】 某建筑公司承揽了某开发公司开发的某住宅小区的施工任务，建筑面积20万平方米。2006年3月12日，在没有办理施工许可证的情况下开始施工。对此，建设行政主管部门()。D

A.只能处罚建设单位

B.只能处罚施工单位

C.可以给监理单位处罚

D.对于不符合开工条件的责令停工，可以对建设单位和施工单位分别处以罚款

【18】 法律关系内容的变更，是法律关系（）变更的结果。D

A.主体

B.客体

C.主体或客体

D.主体与客体

【19】 建设工程在保修范围和保修期限内发生质量问题的，施工单位应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。对于保修费用，则由()承担。B

A.施工单位

B.质量缺陷的责任方

C.建设单位

D.修理方

【20】 甲欠乙30万元，甲将其名下的某处房产以30万元出售给丙，房屋过户后甲迟迟没有要求丙支付房款。乙可以行使(D)。

A.不安抗辩权

B.同时履行抗辩权

C.先履行抗辩权

D.代位权

篇2：建筑工程法规单选

A.仲裁委员会是行政机关

B.限制民事行为能力人订立的仲裁协议效力待定

C.当事人选择仲裁委员会可以不受地点的限制

D.仲裁委员会是按照行政区划设立的【2】 《建设工程安全生产管理条例》规定，在拆除工程施工15日前，应当将有关拆除工程资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案的单位是（）。

A

A.建设单位

B.施工单位

C.监理单位

D.安监单位

【3】 以下是施工单位试验员张某和监理工程师王某在某综合楼工程施工过程中的几次具体见证取样行为，其中符合要求的是()。B

A.预制梁取样:由试验员张某和监理工程师王某到预制构件厂随机抽取三榀，作好标识后由构件厂送往试验室

B.水泥样:由试验员张某和监理工程师王某一起到施工现场水泥库房随机抽取

C.梁钢筋焊件试件:在钢筋加工场随机抽取后截取

D.基础混凝土:在搅拌机出料口抽取

【4】 工程施工合同的标的应为()。B

A.行为

B.工作成果

C.有形财产

D.无形财产

【5】 某重点工程按照法律规定不需办理施工许可证，待有开工报告即可开工建设，下列说

法正确的是()。D

A.建设单位应将保证安全施工的措施报送开工报告发证机构审查

B.建没单位应将保证安全施工的措施报送开工报告发证机构备案

C.建设单位应将保证安全施工的措施报送建设行政主管部门批准

D.建设单位应将保证安全施工的措施报送建设行政主管部门备案

【6】 根据我国建设工程施工合同(示范文本)规定，下列做法正确的是()。C

A.发包人与承包人双方不需要在专用的条款内约定发包人向承保人预付工程款的时间和数额

B.发包人不按约定预付的，承包人发出要求预付的通知后，发包人仍未按时预付的，承包人可以立即停止施工

C.预付款时间应不迟于开工日期前7天

D.发包人不按时预付工程款的，发包人不需要承担约定应付款的利息

【7】 在某施工合同履行中，由于监理工程师指令错误给施工单位造成5万元损失.对该损失向施工单位承担责任的是()。D

A.监理工程师

B.总监理工程师

C.监理单位

D.建设单位

【8】 争议合同标的物提存后，债务人领取提存物 的权利自提存之日起()年内不行使将消灭。C

A.1B.3C.5D.7

【9】 某建筑安装公司作为营业税的纳税人。其营业税率为()。A

A.营业额的3%

B.利润额的5%

C.利润额的6%

D.营业额的10%

【10】 按照合同的约定，某甲应该在四点钟之前将一台电视机送到某丙家里。当某甲抱着电视机向某丙家走去时，碰见了喝醉酒的某乙。某乙撞到了某甲，电视机掉在地上摔坏了，导致某甲无法按照约定的时间将电视机送到某丙家里，则（）。C

A.由于不是某甲主观故意造成的违约，某甲不需要承担违约责任

B.应该由某乙向某丙承担违约责任

C.某甲需要向某丙承担违约责任，然后要求某乙对其损失进行赔偿

D.某甲需要向某丙承担违约责任，然后要求某乙承担违约责任

【11】 由于试验任务繁重，某路桥公司招聘了两个15周岁的男孩帮助施工单位的试验人员做试验。根据《劳动法》的规定，施工单位的行为()。B

A.合法，跟其他人一样待遇

B.不合法

C.缴纳了罚款就合法

D.合法，但是要给予特殊照顾

【12】 在没有规定履行顺序的合同中，（）。C

A.一方在对方履行之前无权拒绝其履行要求

B.一方在对方履行之时有权拒绝其履行要求

C.一方在对方履行之前有权拒绝其履行要求

D.一方在对方履行债务不符合约定前，有权拒绝其相应的履行要求

【13】 工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查，监督检查可以采取的方式不包括()。C

A.重点检查

B.抽查

C.平行检查

D.专项检查

【14】 某项目建设过程中，发包承包双方就有关建设工程标准的执行间题有不同理解，下列各项观点中正确的是()。A

A.在承包合同中双方约定的内容不能低于强制标准的规定

B.若强制性标准未在承包合同中约定，则对承包方不具约束力

C.因推荐性标准属自愿执行，所以对承包合同中的推荐性标准可以不执行

D.因发包方坚持要求承包方执行强制性标准而增加的成本应由发包方承扣

【15】 下列对于合同权利义务终止的说法正确的是()。A

A.合同终止会引起合同权利义务客观上不复存在B.合同权利义务终止是合同责任的终止

C.合同权利义务终止就终止了合同的经济往来结算条款的效力

D.合同权利义务终止后合同的遗留问题无须再处理

【16】 某建筑公司的主要机构所在地在甲市，正在施工的项目在乙市，公司法定代表人的户日所在地在丙市，大部分职工的户口所在地在丁市。则该建筑公司的住所地是()。A

A.甲市

B.乙市

C.丙市

D.丁市

【17】 甲乙两个设计单位以联合体形式投标，甲又以自己名义单独投标，甲将受到的处罚为()。B

A.责令改正

B.责令改正，可以并处1万元以上3万元以下罚款

C.责令改正，并处1万元以上3万元以下罚款

D.处1万元以上3万元以下罚款

【18】 张某原是甲建筑公司的采购员，辞职后一与王某合办了一家建筑设备租赁公司。张某现以甲公司以前没有用完的空白合同与其长期负责的甲公司大客户乙公司签订3000t钢材购销合同。乙公司对张某辞职并不知情。请问，对该合同承担付款义务的是()。A

A.甲建筑公司

B.建筑设备租赁公司

C.张某

D.张某、王某与建筑设备租赁公司

【19】 按照我国《建筑法》规定，从事建筑活动的专业技术人员应当依法取得相应（）。

A.职业资格证

B.执业资格证

C.技术岗位证

D.技术职称证

【20】 下列情形中，构成承诺的是()。D

A.甲向乙发出要约，丙得知后向甲表示完全同意要约的内容

B.甲向乙发出要冲，乙向丁表示完全同意要约的内容

C.甲向乙发出要约，明确7天内答复则视为承诺，乙未如期答复

D.甲按某广告给乙汇款购买其建材，乙给甲邮寄了其指定的产品

篇3：浅谈建筑工程法规体系

1 我国建筑工程法规体系的现状分析

1.1 我国建筑工程法规体系的建立过程。

我国建筑工程的立法过程至今已经有了三十几年, 分别经历了纯技术性的规范的制定的阶段;建设行政法规大量出台的阶段;行政法规、部门规章、地方性法规建设的阶段;以及建筑领域中各个部门的规范逐步深入的阶段。

相关统计结果表明, 从1978年至今, 我国的主要领导部门对于我国建筑工程的建设以及制定的法律、法规等规范和标准共计400余项。

1.2 我国主要的建筑工程法规。

经过几十余年的发展, 我国成立以及颁发的建筑工程法规主要有《中华人民和国城市房地产管理法》、《中华人民共和国建筑法》、《房屋建筑工程质量保修办法》、《建设工程勘察设计企业资质管理规定》、《建设工程勘察质量管理办法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《工程造价咨询单位管理办法》、《房地产开发企业资质管理规定》等大大小小共计400多项。所以, 从整体结构上来看, 我国建筑工程法规体系是相对比较完善的, 其与地方性法规的结合也是相对合理的。

2 对我国建筑工程法规体系中出现的主要问题进行分析

尽管与之前相比, 我国建筑工程的法规体系已经比较完善了, 但是其在具体的实践和应用中还是出现了这样或那样的问题, 主要归结为几下几点:

2.1 建筑行政法规的建设中有一些内容违反了WTO规则。

自从我国进入WTO之后, 在许多法律法规的建设中都必须考虑到该因素的影响。对于加入WTO的个国家来说, 其在制定自身的建筑法规时都必须以《服务贸易总协定》为基本的依据, 对本国制定的建筑法进行适当的调整和完善。举例来说, 各个国家都应该遵照WTO的相关标准把最惠国待遇、透明度原则等条例体现在本国的建筑工程法规体系中。

但是就我国的建筑工程法规体系来说, 其中有违反国民待遇、透明度原则的文条例。例如, 以国际上的某些事情为例, 许多建筑的业主在国际上并没有属于自己的基建管理班子, 而是只把工程师代表作为自己在国际上的发言人, 或者仅仅只是招来一个工程总承包商来对建筑的总体事物进行负责, 所以对于这种情况, 他们同意对采购、设计和施工进行分包, 但不解除总承包商的合同总体责任。而我国颁布的《建筑法》则在一定程度上对分包、转包做了禁止性规定, 这与国际上的某些条例是有不同之处的。

2.2 建筑工程体系在结构上存在不合理的现象。

跟许多发达国家或地区的建筑工程法规体系相比, 我国的建筑工程法规体系的结构存在不合理的现象。例如, 我国对于高层次的建筑法规的制定比较少, 但是对于低层建筑的规章和规范性文件又存在数量庞杂、内容随意性强、彼此矛盾层出的特点。并且在这些规范和法规当中又缺乏系统性, 多个部门之间颁发的规章制度以及法律法规要么存在重合的现象, 要么存在不协调的现象。对于我国不同地区来说, 他们在建筑工程法规体系的建设上千差万别, 严重的缺乏统一性。尽管全国范围内, 建筑工程法规体系的数量比较庞大, 但是质量相对来说比较低, 所以, 对于我国建筑行业的健康发展来说是不能满足其发展要求的。

2.3 我国建筑工程法规体系的修改周期较长。

自从20世纪90年代之后, 我国的建筑法规体系逐渐完善, 这对我国建筑行业的健康发展起到了良好的规范作用。但是通过几十年的发展我们可以看到, 我国对于建筑工程法规体系的修改周期是比较长的。只有当出现了比较大的问题时, 才做一次修改, 这在某种程度显得我国的建筑工程法规体系存在一定的滞后性。

2.4 现行建设管理体制有不符合国际惯例的地方, 从而直接阻碍了建筑法规体系与国际接轨。

不少标准违反WTO的规定, 没有采用国际标准。我国的建筑工程法规存在强制性标准太多、太滥的现象, 所以根本无法真正的落到实处。例如, 我国目前对于建筑工程建设的强制性标准多达2800余项, 正是这么多请执行标准的存在, 使得建筑法规在执行起来是比较困难的, 再加上政府的监管力度不大, 更是使建筑法规的存在无法真正落实。

除此之外, 我国在建设管理法规的制定和监督执行方面还存在不足。同时我国的建筑工程法规体系中规定了以习惯使用的《成文法》的合同范本的合同条件, 而国际上一般是以《案例法》合同范本的合同条件为基准的, 所以这对于我国建筑企业的合法权益保护是不利的。

3 建筑工程法规体系发挥的主要作用

3.1 对建筑市场的规范作用。

目前, 在我国的建筑市场中存在以下几种现象, 即转包及承包不合法、工程款拖欠现象十分严重、由于我国的监理制度起步比较晚, 工程监理单位更是存在着很多的问题等。因此建筑市场急需一些法律法规来对其进行规范。而我国建筑工程中的法律法规正是为了加强对建筑活动的监督管理, 维护建筑市场秩序, 保证建筑工程的质量和安全, 促进建筑业健康发展而发展起来的。建筑工程法规体系的监理使得工程承包、发包须依法行事;人们可以利用法律手段解决清收工程款问题;可以通过法律的手段规范监理市场。

3.2 对建筑设计的规范作用。

一般来说, 建筑设计具有一定的艺术性、形象性, 因此要靠设计师的灵感来完成建筑设计, 但是从根本上来说, 建筑设计也有好多理性的、逻辑性的性质。所以对于一个建筑的设计并不能只凭借建筑设计师的想象来完成, 还需要建筑工程的法律法规来加以规范。建筑在设计中的每一项内容都要符合建筑工程的法律法规, 只有这样才能保证建筑在使用中的安全。对于建筑设计中不能满足建筑法规要求的, 要做出适当的修改和改进, 建筑设计切忌华而不实。

此外, 对于一些建筑设计专业的学生来说, 注册建筑师的考试是其工作必备的一项内容, 而考试中的很大一部分内容是有关建筑法规的, 因此对于建筑专业的学生来说, 学好建筑法规的相关内容也是十分必要的。

结束语

总而言之, 建筑工程的法规体系不仅对建筑的设计起到规范作用, 同样也对建筑市场的规范运行起到良好的限制作用。尽管如此, 建筑工程的法规体系在实际的应用如执法以及守法的过程中, 要走的路还是很长的。与国家的其他法律制度一样, 不管建筑工程的法规体系多么的完善, 能够体现问题的还是在于执法的过程。因此, 在建筑法规体系的应用中, 要把守法的口号变成守法的行动, 为我国建筑市场的健康、平稳发展提供强有力的法律依据和法律基础。

摘要：自从20世纪80年代以来, 经过几十年的发展, 我国对于建筑工程的立法已经取得了不少的收获。在建筑工程的法规体系上, 逐渐形成的不仅有建筑法律、行政法规, 还有部门规章以及与地方法规相结合的建筑法规体系。建筑工程的法规体系正向着逐渐完善的方向发展。本研究主要探讨的问题就是建筑工程的法规体系及其相关内容。

关键词：建筑工程,法规体系,规范作用

参考文献

[1]张婷婷.建筑法规对建筑市场的规范作用[J].决策管理, 2006, 7.

[2]张道科.浅谈建筑工程管理中的分包管理体系[J].中小企业管理与科技 (下旬刊) , 2009 (4) .

篇4：建筑工程法规单选

关键词：课程建设;教学改革;师资培养

改革开放30年来，建筑业和房地产业对国民经济的拉动作用不断增强，已经成为国民经济的重要支柱产业。建筑业作为国民经济支柱产业之一和劳动力最密集及转移农村富余劳动力最多的产业得到空前的发展，而且随着城市化进程和新农村建设，将有更大的人才需求量。

为了实现高等职业教育人才培养目标，多年来我不断研究探索教学内容与课程开发改革，按照“以用定学，学以致用”的原则设计人才培养方案与课程体系，将追求更高的教学效果作为教学行为准则，建立“课堂学习培养法律文书起草能力、施工现场培养解决工程法律纠纷能力”的课程改革思路，在教学内容、教学方法、教学形式和手段等方面积极改革。

一、建筑工程法律与相关法规教学内容的组织

课程教学内容的组织，以建筑企业开展各项业务的主要作业程序为主线，按各项业务开展的先后顺序组织教学内容，以培养和提高学生的实践、集成和创新能力，使学生能够较系统全面地掌握建筑工程法律知识，具有一定的分析、研究、解决工程建设过程中有关实际问题的综合素质与能力。

二、建筑工程法律与相关法规教学目标

课程教学以案例教学为手段，以“学”“会”“懂”和“知识”“能力”的跟进关系为主线，设计了以下目标：1.掌握建设工程项目各阶段建设单位和各从业单位的相关法律规定;2.具备项目建设过程中的各阶段遵守、应用法律法规能力;3.教学过程中采用新的教学方法和手段完成实务和案例分析，培养学生发现、分析和解决问题的基本能力，培养团队精神和创新能力、个人的综合能力和拓展能力。

三、建筑工程法律与相关法规的教学方法与手段

（一）实现模块化、任务化、系统化教学模式

根据工作过程的特点，精心设计项目与典型工作任务，将本课程的主要内容划分为7个学习领域，每个学习领域又分为几个学习情境，每个学习情境又有若干个学习内容。学生通过“接受任务、制订计划、确定方法、完成任务、效果评价、工作总结”的工学交替教学模式，在课堂上或者实训室完成每个学习领域的学习任务。

（二）教学方法

1.“面授+讨论”教学法。在讲课中，主讲教师搜寻与建筑法律、法规有关的实证案例，培养学生对建筑法律法规的学习兴趣。经常分组进行课堂讨论和案例分析，采取过程讨论、考核鼓励的方法。2.“任务驱动+情境体验”教学法。通过布置起草合同书、投标函的作业形式，使学生提高实际能力。通过介绍相关律师事务所网站、专业法律网站等网络资源，从而开阔了学习的广度与深度。3.“启发+互动”教学法。课程讲授中，每次新概念的提出尽量采用启发和互动方式，提高学生的自主学习能力，创建课堂的积极气氛。4.“学+做+考+创”教学法。该课程教学中引导学生积极参与实例分析、招投标模拟、编制一系列合同，同时，打破传统的考核方式，考核评价中采用老师评价、学生自评和学生互评等方法，将考核与创新能力相结合。5.“课堂解惑+网上答疑”教学法。在课堂上，主讲教师针对学生的提问及时进行传道解惑，解答学生的疑难;在项目现场，由项目工程师进行指导，利用QQ、E-mail等与学生保持沟通和联系。

（三）教学手段

1.多媒体教学手段。多媒体教学手段是现代教育技术，当课堂教学引入多媒体课件，并与传统教学相结合，将增大课堂教学的信息量，使课堂教学更加直观、生动、具体、容易理解。2.网络教学手段。教师制作该课程的电子课件、电子教材、习题、教学素材库、试卷库等教学资源，形成网络课程，这一教学手段的应用将提高学生课后灵活学习、自主学习的积极性。3.情境教学手段。课堂教学以任务（项目）为载体，以工程过程为导向，引入职业活动训练项目，进行情境教学。把学生分成若干小组，采用任务形式，充分调动每一个学生的学习积极性。4.现场教学手段。充分利用校外实训基地，将现场教学合理穿插于课堂教学中，有计划地带学生到建筑工程项目管理现场结合实物进行现场教学，增强学生的感性认识，较好地体现工学结合人才培养的要求。

四、课程教学改革

（一）课程教学内容改革的理念与思路

为了加强该课程的可操作性，在对企业人才需求基本情况进行深入调研和论证的基础上，从建筑企业、监理企业、项目咨询公司邀请行业专家，与本课程的教学团队共同研究、开发和设计，认真进行了典型工作任务分析，并将课程内容以工作过程为导向重新编排。科学设计学习情境，认真选取了教学内容。在以任务（项目）为载体的教学过程中，教师在引导学生掌握应知部分的知识后，通过职业活动训练项目的情境教学，引入实践教学情境，培养学生的职业实践技能。

（二）课程师资队伍建设

1.课程师资队伍的建设规划：通过培养、读研、访问、进修、兼职、客座等途径建设一支专业理论水平、教学和科研水平较高的教师队伍;建立健全机制，鼓励、奖励引导教师全面发展;提高教师职称、学历;建立专兼结合的双师型教学队伍。2.措施：（1）鼓励中青年教师进修学习、提高学历和业务素质;（2）加强“双师”型教师队伍建设。选送青年教师到生产单位培训、实践锻炼，同时聘请企业兼职教师参与教学，提高教学效果;（3）对新上课教师实行“导师制”。指派有丰富经验的副高以上职称的教师对新上课教师指导，要有学习计划和指导计划，期末写出总结交学院和学校进行考核;（4）加强课堂教学内容建设，提高教学质量。采用教研活动、参加科研、教学督导、课堂教学比赛和教学课件比赛等形式提高课堂教学效果;（5）提供平台，鼓励教师多出成果。结合学院的有关要求给青年教师提供了参加教学研究、编写各种教学文件和资料的机会，培养科研、教研的能力。

参考文献：

[1]陈东佐.建筑法规概论.中国建筑工业出版社，2005.

[2]朱宏亮.建设法规.武汉理工大学出版社，2003.

篇5：建筑工程法规单选

一、单项选择题(共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)第1题

我国《安全生产法》规定，生产经营单位未按照规定设立安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员的，应（）。A．给予主要负责人撤职处分 B．责令限期改正 C．责令停产停业整顿 D．处以罚款 【正确答案】：B 试题解析：根据《安全生产法》第八十二条规定，生产经营单位未按照规定设立安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停产停业整顿，可以并处2万元以下的罚款。故选B。第2题

某建筑设计公司工程师沈某接受公司指派的任务，为该公司承揽设计的某住宅楼绘制了工程设计图。按照著作权法的规定，有关该工程设计图著作权的下列表述中，正确的是（）。A．沈某享有工程设计图的署名权，该公司享有著作权的其他权利

B．沈某享有工程设计图的发表权、署名权、修改权和保护作品完整权，该公司享有著作权的其他权利

C．沈某享有工程设计图的所有权利，但该公司在其业务范围内可以优先使用 D．该公司有工程设计图著作权的所有权利，但应当给予沈某相应的奖励 【正确答案】：A 试题解析：根据《著作权法》第十六条第二款的规定，是指主要利用法人或者其他组织的物质技术条件制作，并由法人或者其他组织承担责任的工程设计图、产品设计图、地图、计算机软件等职务作品，或法律、行政法规规定或合同约定著作权由法人或者其他组织享有的职务作品。对于此类职务作品，作者享有署名权，著作权的其他权利由法人或者其他组织享有。故选A。第3题

下列企业中不属于我国法律规定实行安全生产许可制度的是（）。A．矿山企业 B．建筑施工企业

C．军工用爆破器材生产企业 D．烟花爆竹生产企业 【正确答案】：C 试题解析：根据《安全生产许可证条例》第二条规定，国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆破器材生产企业实行安全生产许可制度。企业未取得安全生产许可证的，不得从事生产活动。故选C。第4题

在下列情况中，适用专属管辖的是（）提起的诉讼。A．因侵权行为

B．因土地使用权转让纠纷 C．因货物买卖合同纠纷 D．因工程施工合同纠纷 【正确答案】：B 试题解析：《民事诉讼法》规定了三种适用专属管辖的案件，即因不动产纠纷提起的诉讼、港口作业纠纷和继承遗产纠纷。工程施工合同纠纷不适用专属管辖，而适用因合同纠纷提起的诉讼，即由被告住所地或合同履行地的人民法院管辖。故选B。第5题

行政诉讼的程序不包括（）。A．第一审程序 B．第二审程序 C．审判监督程序 D．行政复议程序 【正确答案】：D 试题解析：审判程序是行政诉讼法规定的最为重要的内容，它是人民法院审理案件适用的程序，可以分为一审程序、二审程序和审判监督程序。故选D。第6题 根据《民用建筑节能规定》，在下列行为中，不属于民用建筑节能的是（）。A．在规划、设计、建造和使用过程中，采用新型墙体材料 B．执行建筑节能标准，加强建筑物用能设备的运行管理

C．合理设计建筑围护结构的热工性能，提高采暖、制冷、给水、排水和通道系统的运行效率

D．采用新型能源取代传统的燃料 【正确答案】：D 试题解析：根据《民用建筑节能规定》，民用建筑节能是指民用建筑在规划、设计、建造和使用过程中，通过采用新型墙体材料，执行建筑节能标准，加强建筑物用能设备的运行管理，合理设计建筑围护结构的热工性能，提高采暖、制冷、照明、通风、给排水和通道系统的运行效率，以及利用可再生能源，在保证建筑物使用功能和室内热环境质量的前提下，降低建筑能源消耗，合理、有效地利用能源的活动。故选D。第7题

根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位中负有“对所承建的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录”职责的是（）。A．主要负责人 B．技术负责人 C．项目负责人 D．法定代表人 【正确答案】：A 试题解析：根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位主要负责人的安全生产方面的主要职责为：①建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度；②制定安全生产规章制度和操作规程；③保证本单位安全生产条件所需资金的投入；④对所承建的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。故选A。第8题

陈某为某建筑工程软件开发公司(甲公司)技术部经理，与甲公司签订了4年的劳动合同，合同中约定陈某保守甲公司的所有信息，合同到期后，如果离开甲公司，一定期限内不得到与甲公司有竞争业务关系的其他建筑工程软件开发公司任职，依据《劳动合同法》，甲公司应与陈某在合同中约定的竞业限制的期限不得超过（）。A．6个月 B．1年 C．2年 D．3年

【正确答案】：C 试题解析：根据《劳动合同法》第二十三条的规定：用人单位与劳动者可以在劳动合同中约定保守用人单位的商业秘密和与知识产权相关的保密事项。对负有保密义务的劳动者，用人单位可以在劳动合同或者保密协议中与劳动者约定竞业限制条款，并约定在解除或者终止劳动合同后，在竞业限制期限内按月给予劳动者经济补偿。劳动者违反竞业限制约定的，应当按照约定向用人单位支付违约金。在解除或者终止劳动合同后，前款规定的人员到与本单位生产或者经营同类产品、从事同类业务的有竞争关系的其他用人单位，或者自己开业生产或者经营同类产品、从事同类业务的竞业限制期限，不得超过2年。故选C。第9题

合同履行中，债权人请求代位行使债务人的债权，其受理单位只能是（）。A．债务人的债务人 B．债务人 C．法院

D．仲裁机构 【正确答案】：C 试题解析：代位权属于一种诉讼，它只能向人民法院申请，而不像一般的民事纠纷案件可以向法院或仲裁机构申请，故选C。第10题

根据《建设工程质量管理条例》关于质量保修制度的规定，下列关于最低保修期限的说法错误的是（）。

A．基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限

B．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面防渗漏，为5年 C．供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期

D．电气管线、给水排水管道、设备安装和装修工程，为3年 【正确答案】：D 试题解析：根据《建设工程质量管理条例》第四十条规定，在正常使用下，房屋建筑的电气管线、绘排水管道、设备安装和装修工程的最低保修期限为2年。故选D。第11题

下列各项中，在法庭辩论时最先发言的是（）。A．被告 B．第三人 C．法官 D．原告

【正确答案】：D 试题解析：法庭辩论顺序为：①原告及其诉讼代理人发言；②被告及其诉讼代理人答辩；③第三人及其诉讼代理人发言或答辩；④相互辩论。法庭辩论终结后，由审判长按原告、被告、第三人的先后顺序征得各方面最后意见。故选D。第12题

我国《安全生产法》规定的行政处罚由（）决定。A．县级以上人民政府 B．公安部门 C．劳动部门

D．负责安全生产监督管理的部门 【正确答案】：D 试题解析：负有安全生产监督管理职责的部门依法对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行监督检查，对依法应当给予行政处罚的行为，依照《安全生产法》和其他有关法律、行政法规的规定作出行政处罚决定。故选D。第13题

甲公司与乙公司就双方签订的加工承揽合同达成仲裁协议，约定一旦合同履行发生纠纷，由当地仲裁委员会仲裁。后合同履行发生争议，甲公司将乙公司告上法庭。对此乙公司没有向受诉法院提出异议。开庭审理中，甲公司举出充分证据，乙公司败诉已成定局，于是乙公司向法院提交了双方达成的仲裁协议，则人民法院应（）。A．继续审理

B．判决该仲裁协议无效

C．如甲公司对仲裁协议效力没有异议，则裁定驳回起诉 D．将仲裁协议的效力问题移交有关仲裁委员会审理 【正确答案】：A 试题解析：根据《仲裁法》第二十六条的规定，当事人达成仲裁协议，一方向人民法院起诉未声明有仲裁协议，人民法院受理后，另一方在首次开庭前提交仲裁协议的，人民法院应当驳回起诉。故选A。第14题

甲建筑施工企业在2008年5月仍在持2005年1月1日办理的安全生产许可证进行施工，受到有关部门查处。有关部门对甲的正确处理方式是（）。A．允许其继续施工，限期补办延期手续 B．允许其继续施工但处以50万元罚款

C．责令停止施工，限期补办延期手续，没收违法所得，并处以5万元以上10万元以下罚款

D．责令停业整顿，限期补办延期手续，并处以10万元以上50万元以下罚款 【正确答案】：C 试题解析：根据《安全生产许可证条例》第九条规定，“安全生产许可证有效期为3年”，期满未办理延期手续，继续进行生产的，责令停止生产，限期补办延期手续，没收违法所得，并处以5万元以上10万元以下罚款，故选C。第15题

开工前，需要办理施工许可证的工程是（）。A．投资额为25万的建筑工程 B．建筑面积为350m2的建筑工程 C．建筑工地工人的宿舍 D．抢险救灾的工程 【正确答案】：B 试题解析：国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程开工前不需办理施工许可证，所谓的限额以下的小型工程指的是：工程投资额在30万元以下或建筑面积在300m3以下的建筑工程。故选B。第16题

工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患，且情况严重的，应当（）。A．要求施工单位整改

B．要求施工单位暂时停止施工

C．要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位 D．及时向有关主管部门报告 【正确答案】：C 试题解析：根据《建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。故选C。第17题

某监理公司接受委托承担一工程项目的监理任务，派驻现场的监理工程师，对其监理依据有下列看法，其中正确的是（）。A．施工单位执行《建筑法》等法律法规的情况，应由政府建设行政管理部门监督，故法律、法规不是工程监理依据

B．监理施工单位“照图施工”是自己的权利和义务，施工图设计文件应作为监理依据 C．工程进度应由施工承包单位监督检查，工程承包合同中约定的进度条款不属于监理依据 D．工程款支付是建设单位的权利，工程承包合同中的工程款支付条款不属于监理依据 【正确答案】：B 试题解析：根据《建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》的有关规定，工程监理的依据包括：法律、法规，设计文件，建设工程承包合同等。政府建设行政管理部门监督施工单位执行《建筑法》等法律法规的情况，并不是取代监理单位在监理过程中监督检查施工单位是否存在违法行为，排除A。工程监理在本质上是代表建设单位进行的项目管理，工程承包合同约定的进度、工程款支付等内容是当事人必须履行的义务，工程监理单位有权利也有义务监督检查合同当事人是否按约定履行这些义务，排除C、D。故选B。第18题

投标文件有效期的具体时间应当由（）。A．招标投标有关法规明确规定 B．招标人在招标文件中规定 C．投标人在投标文件中确定

D．评标委员会在评标过程中根据具体情况确定 【正确答案】：B 试题解析：投标有效期是招标文件中规定的投标文件有效期。根据《工程建设项目施工招标投标办法》第二十九条规定，招标文件应当规定一个适当的投标有效期，以保证招标人有足够的时间完成评标和与中标人签订合同。投标有效期从投标人提交投标文件截止之日起计算。故选B。第19题

不以标的物的交付为成立要件的合同是（）。A．从合同 B．不要式合同 C．诺成合同 D．实践合同 【正确答案】：C 试题解析：从合同是依赖主合同而存在；实践合同除双方当事人意思一致之外，还需交付标的物，故选C。第20题

某公司申请证据保全，仲裁委员会应当将当事人的申请提交证据所在地的（）。A．基层人民法院 B．上级人民法院 C．基层人民政府 D．上级人民政府 【正确答案】：A 试题解析：根据《仲裁法》第四十六条规定，在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下，当事人可以申请证据保全。当事人申请证据保全的，仲裁委员会应当将当事人的申请提交证据所在地的基层人民法院。故选A。第21题

下列各项不属于工程勘察企业资质的是（）。A．工程勘察综合资质 B．工程勘察专业资质 C．工程勘察专项资质 D．工程勘察劳务资质 【正确答案】：C 试题解析：工程勘察资质分为工程勘察综合资质、工程勘察专业资质、工程勘察劳务资质。工程勘察综合资质只设甲级；工程勘察专业资质根据工程性质和技术特点设立类别和级别；工程勘察劳务资质不分级别。故选C。第22题

下列刑罚中，属于必须附加剥夺政治权利终身的是（）。A．管制 B．拘役 C．有期徒刑 D．无期徒刑 【正确答案】：D 试题解析：无期徒刑是剥夺犯罪人终身自由，实行强迫劳动改造的刑罚方法。无期徒刑不可能孤立适用，即对于被判处无期徒刑的犯罪分子，应当附加剥夺政治权利终身。另外，被判处死刑的也应该剥夺政治权利终身。故选D。第23题

企业的安全生产许可证有效期满前，应向原发证机关办理延期手续。该手续的办理期限是其安全生产许可证期满前（）。A．1个月 B．3个月 C．6个月 D．12个月 【正确答案】：B 试题解析：根据安全生产许可证条例规定，安全生产许可证有效期为3年，企业可于期满前3个月向原发证机关办理延期手续。故选B。第24题

在下列社会关系中，属于我国劳动法调整的劳动关系的是（）。A．施工单位与某个体经营者之间的加工承揽关系 B．劳动者与施工单位之间在劳动过程中发生的关系 C．家庭雇佣劳动关系

D．社会保险机构与劳动者之间的关系 【正确答案】：B 试题解析：A、C两项属于合同关系．受合同法调整；D项是保险关系应受保险法调整。8项由劳动法调整。故选B。第25题

仲裁是一种解决财产权益纠纷的（）裁判制度。A．公权性 B．和解性 C．民间性 D．强制性 【正确答案】：C 试题解析：仲裁是当事人双方在纠纷发生前或纠纷发生后达成协议，自愿将纠纷交给第三者，由第三者在事实上作出判断、在权利义务上作出裁决的一种解决纠纷的方式。这种纠纷解决方式必须是自愿的，因此必须有仲裁协议，如果当事人之间有仲裁协议，纠纷发生后又无法通过和解和调解解决，则应及时将纠纷提交仲裁机构仲裁。公权性和强制性属于民事诉讼的基本特点。故选C。第26题

政府建设工程质量监督的主要方式是政府认可的（）强制监督。A．工程质量监督单位 B．第三方 C．监理单位 D．监督单位 【正确答案】：B 试题解析：根据《建设工程质量管理条例》的规定，国家实行建设工程质量监督管理制度。政府建设工程质量监督的主要方式是政府认可的第三方强制监督。故选B。第27题

法院受理案件后决定开庭审理，则开庭审理的步骤不包括（）。A．准备开庭 B．法庭调查阶段 C．检查证据 D．合议庭评议 【正确答案】：C 试题解析：开庭审理的步骤为：准备开庭；法庭调查阶段；法庭辩论；合议庭评议和宣判。故选C。第28题

在一起钢材买卖合同纠纷的诉讼过程中，作为买方的施工企业将钢材厂家在互联网上发布的价目表下载并打印出，并在法庭上作为证据出示，则该证据种类属于（）。A．书证 B．物证 C．视听资料 D．勘验笔录 【正确答案】：A 试题解析：书证，是指以所载文字、符号、图案等方式所表达的思想内容来证明案件事实的书面材料或者其他物品。书证一般表现为各种书面形式文件或纸面文字材料(但非纸类材料亦可成为书证载体)。故选A。第29题

根据《安全生产法》的规定，从业人员对施工过程中的违章作业指挥，可以采取（）。A．紧急避险权 B．批评权 C．拒绝权 D．控告权 【正确答案】：C 试题解析：从业人员有权拒绝违章作业指挥和强令冒险作业。故选C。第30题

下列关于先予执行的说法错误的是（）。

A．先予执行的原因是当事人一方生产或生活上的迫切需要 B．有利于法院及时而切实地保护当事人的合法权益 C．任何案件都可以申请先予执行

D．申请先予执行应当向人民法院递交申请书，书写申请书有困难的，可以口头申请 【正确答案】：C 试题解析：先予执行，就是指人民法院在审理民事案件的过程中，因当事人一方生产或生活上的迫切需要，根据其申请，在作出判决前，裁定一方当事人给付另一方当事人一定的财物，或者立即实或停止某种行为，并立即执行的措施。并非所有的案件都可以适用先予执行，只有当事人之间权利义务关系明确的纠纷才可以适用。故选C。第31题 在建设工程安全生产管理的基本制度中，（）不是“安全第一、预防为主”的具体体现，是企业民主管理的重要内容。A．安全生产责任制 B．安全生产检查制度 C．群防群治制度

D．安全责任追究制度 【正确答案】：D 试题解析：安全生产责任制、安全生产检查制度、群防群治制度均是“安全第一、预防为主”的具体体现。故选D。第32题

下列关于合同法原则的选项中，贯穿于合同的订立、履行以及合同终止后的全过程的是（）。A．平等原则 B．自愿原则 C．公平原则

D．诚实信用原则 【正确答案】：B 试题解析：自愿原则贯彻合同活动的全过程，包括：①订不订立合同自愿，当事人依自己意愿自主决定是否签订合同；②与谁订合同自愿，在签订合同时，有权选择对方当事人；③合同内容由当事人在不违法的情况下自愿约定；④在合同履行过程中，当事人可以协议补充、协议变更有关内容；⑤双方也可以协议解除合同；⑥可以约定违约责任，在发生争议时，当事人可以自愿选择解决争议的方式。故选B。第33题

工程监理做到客观公正的前提是（）。A．公正监理

B．不超越资质承揽工程 C．独立监理

D．独立承担责任 【正确答案】：C 试题解析：工程监理单位只有保持独立性，才有可能做到客观、公正。故选C。第34题

我国《安全生产法》规定，生产经营单位的安全生产管理人员的职责是（）。A．组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程 B．保证本单位安全生产投入的有效实施

C．组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案 D．对安全生产状况进行经常性检查 【正确答案】：D 试题解析：根据我国《安全生产法》第十七条规定，A、B、C三项中的工作属于生产经营单位主要负责人的职责。第三十八条规定，生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人。故选D。第35题

位于甲省的某项目产生大量建筑垃圾，经协商可转移至乙省某地填埋，但需要途径丙省辖区，则下列观点正确的是（）。A．无须经任何部门许可

B．应当向乙省环保部门报告并经丙省环保部门许可 C．应向丙省环保部门报告并经甲省环保部门许可 D．应向甲省环保部门报告并经乙省环保部门许可 【正确答案】：D 试题解析：应为向废物移出省环保部门报告，并向废物接受地环保部门申请许可。无须途经省份环保部门同意。故选D。第36题

甲施工企业与乙建材供应商签订了100吨水泥采购合同，价款5万元，乙建材供应商因故将2万元的债权转让给丙水泥厂并通知了甲，则该合同的债权人为（）。A．乙建材供应商 B．丙水泥厂

C．乙建材供应商和丙水泥厂 D．丁开发商 【正确答案】：C 试题解析：根据《合同法》规定，在债权部分转让时，只发生部分取代，而由转让人和受让人共同享有合同债权，即乙和丙共同享有债权，故选C。第37题

依据《大气污染防治法》，下列说法错误的是（）。A．某公司若向大气排放粉尘，可以采取除尘措施

B．法律严格限制向大气排放含有有毒物质的废气和粉尘

C．运输能够散发有毒有害气体的，必须采取密闭措施或者其他防护措施 D．在城市市区进行建设施工的单位，必须按照当地环境保护的规定，采取防治扬尘污染的措施

【正确答案】：A 试题解析：向大气排放粉尘的排污单位，必须采取除尘措施，属于强制性规定。故选A。第38题

建设单位承担的责任一般发生在（）。A．合同履行阶段 B．合同订立阶段 C．合同成立后 D．合同生效后 【正确答案】：B 试题解析：缔约过失责任主要表现为赔偿责任，一般发生在订立合同阶段。故选B。第39题

投标保证金有效期应当超出投标有效期（）。A．15天 B．21天 C．30天 D．45天 【正确答案】：C 试题解析：投标保证金有效期应当超出投标有效期30天。故选C。第40题

依照《产品质量法》的规定，下列各项属于该法所称的产品的是（）。A．猪肉罐头 B．大坝 C．冰毒 D．电力

【正确答案】：A 试题解析：根据《产品质量法》第二条的规定，本法所称产品是指经过加工、制作，用于销售的产品。B项属于建设工程不适用本法规定；C项冰毒是禁止销售的产品；D项电力虽然用于销售，但不符合加工、制作的特征，也不适用《产品质量法》。故选A。第41题

我国《安全生产法》规定，生产经营单位的主要负责人未履行我国《安全生产法》规定的安全生产管理职责的，应（）。A．责令生产经营单位停产停业整顿 B．给予罚款处理 C．给予撤职处分 D．责令限期改正 【正确答案】：D 试题解析：根据《安全生产法》规定，生产经营单位的主要负责人未履行我国《安全生产法》规定的安全生产管理职责的，责令限期改正；逾期未改正的，责令生产经营单位停产停业整顿。发生生产安全事故的，视情节轻重给予撤职处分或罚款处理，直至追究刑事责任。题中的前提条件是尚未发生安全事故，而且未明确说明是否为逾期未改正，因此应选择责令限期改正。故选D。第42题 下列各项属于合法有效的民事法律行为的是（）。A．张某经父母的同意与某建筑工地签订的劳动合同 B．张某与某人签订的购买金项链的合同

C．为了谋取中标，该施工单位与某开发企业订立一份合作开发合同 D．该施工单位在未征得总包单位同意的情况下，将工程再次分包 【正确答案】：A 试题解析：民事法律行为，是指公民或者法人设立、变更、终止民事权利和民事义务的合法行为，根据《民法通则》第五十五、五十六条的规定，民事法律行为应当具备的条件有：①法律行为主体具有相应的民事权利能力和行为能力；②行为人意思表示真实；③行为内容合法；④行为形式合法。B项不符合第②条规定；C、D两项不符合第③条规定。故选A。第43题

根据《劳动法》的规定，下列关于劳动合同解除方式的说法不正确的是（）。A．经劳动合同当事人协商一致，劳动合同可以解除

B．严重失职，营私舞弊，对用人单位利益造成重大损害的，用人单位可以解除劳动合同 C．在试用期内，劳动者可解除劳动合同，但应当提前30日以书面形式通知用人单位

D．用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动的，劳动者可以立即通知用人单位解除劳动合同 【正确答案】：C 试题解析：在试用期内，劳动者可解除劳动合同，但应当提前30日通知用人单位。故选C。网友解析(1)第44题

某工程一年前中止施工后决定恢复施工，恢复施工前，该建设单位应当（）。A．报发证机关核验施工许可证 B．重新申领施工许可证 C．向发证机关报告

D．请发证机关检查施工场地 【正确答案】：A 试题解析：按照《建筑法》第十条规定，建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告；中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。题中本工程中止施工已满一年，故选A。第45题

下列有关安全生产监督管理措施的表述不正确的是（）。

A．负有安全生产监督管理职责的部门对不符合有关法律、法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件的，不得批准或者验收通过

B．对未依法取得批准或者验收合格的单位擅自从事有关活动的，负责行政审批的部门发现或者接到举报后应当立即予以取缔，并依法予以处理

C．对已经依法取得批准的单位，负责行政审批的部门发现其不再具备安全生产条件的，应当撤销原批准

D．建设行政主管部门或者其他有关部门对建设工程是否有安全施工措施进行审查时，可以收取一定的审查成本费用 【正确答案】：D 试题解析：根据《安全生产法》规定，建设行政主管部门或者其他有关部门对建设工程是否有安全施工措施进行审查时，不得收取费用。故选D。第46题

下列选项中关于抵押权和质权的效力说法正确的是（）。A．抵押权和质权都有效 B．抵押权有效，质权无效 C．抵押权和质权都无效 D．抵押权无效，质权有效 【正确答案】：A 试题解析：根据《物权法》的相关规定，抵押权自登记时发生效力，未登记不生效。而质权自质物移交于质权人占有时生效。故选A。第47题

建设单位如要求采用（），应当与设计单位或施工单位在合同中予以明确约定。A．一般性标准 B．特殊性标准 C．推荐性标准 D．强制性标准 【正确答案】：C 试题解析：技术标准分为强制性标准和推荐性标准。强制性标准是各参建单位都必须执行的标准，而推荐性标准则是可以自主决定是否采用的标准。通常情况下，建设单位如要求采用推荐性标准，应当与设计单位或施工单位在合同中予以明确约定。故选C。第48题

某工程的监理工程师发现业主与承包方签订的《施工合同》专用条款中就钢材生产厂家所作的约定为：承包方负责采购，业主方指定生产厂商。对此，监理工程师应当（）。A．建议发包方宜取消该约定 B．建议变更钢材生产厂 C．监督承包方严格履约 D．推荐施工方钢材供应商 【正确答案】：A 试题解析：从情理上，发包方为保证钢材质量而指定约定钢材生产厂是可以理解的，承包方为承包该工程也只好妥协。但此项约定仍然违反了《建筑法》第二十五条“按照合同约定，建筑材料、建筑构配件和设备由工程承包单位采购的，发包单位不得指定承包单位购人用于工程的建筑材料、建筑构配件和设备或者指定生产厂、供应商”的规定。虽然，《建筑法》第三十二条中规定“工程监理人员认为工程施工不符合工程设计要求、施工技术标准和合同约定的，有权要求建筑施工企业改正”，监理工程师可据此监督承包方履约，但当施工合同条款有违法律规定时，监理工程师应建议变更、取消该条款为宜。故选A。第49题

某工程投标总价为5000万元，则投标保证金最高不得超过（）。A．20万元 B．50万元 C．80万元 D．100万元 【正确答案】：C 试题解析：投标保证金一般不得超过投标总价的2%，5000万元乘以2%为100万元，但最高不得超过80万元人民币。故选C。第50题

下列有关诉讼代理人的表述不正确的是（）。

A．民事诉讼代理人可分为法定诉讼代理人与委托诉讼代理人 B．法定诉讼代理人适用于无诉讼行为能力的当事人 C．委托人可以是法定代理人

D．委托诉讼代理人不能是当事人的近亲属 【正确答案】：D 试题解析：委托诉讼代理人既可以是律师，也可以是当事人的近亲属、有关的社会团体或者所在单位推荐的人，以及经人民法院许可的其他公民。故选D。第51题

下列关于噪声污染防治的说法中，错误的是（）。

A．在高校附近，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业 B．因燃气管道抢修、抢险作业要求，可以在夜间连续作业

C．环境影响报告书中，应当有该建设项目所在地单位和居民的意见

D．建设工程必须夜间施工的，施工单位应在开工15日以前向建设主管部门申报 【正确答案】：D 试题解析：D项错在应向环境保护主管部门而非建设主管部门申报。故选D。第52题

承包人非法转包工程，法院可以收缴的非法所得应是（）。A．扣除成本后的税金、管理费和工程保修费 B．扣除成本后的管理费和工程保修费 C．扣除成本后的税金和管理费 D．扣除成本后的管理费 【正确答案】：D 试题解析：根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第四条规定，承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效。人民法院可以根据民法通则的规定，收缴当事人已经取得的非法所得。这里的违法所得，依照相关司法解释，应理解为“扣除成本后的获利部分”。故选D。第53题

建设单位申领施工许可证时所提交的施工图纸及技术资料应当满足（）。A．施工需要并按规定通过审查 B．施工需要并通过监理单位审查 C．该开发公司的要求 D．施工单位的要求 【正确答案】：A 试题解析：根据《建筑工程施工许可管理办法》规定，建设单位申请领取施工许可证，应当“有满足施工需要的施工图纸及技术资料”，并且“施工图设计文件已按规定进行了审查”。故选A。第54题

有关建设用地使用权的出让，下列说法正确的是（）。A．仅限于招标、投标方式 B．应当签订出让合同

C．建设用地使用权自出让合同生效时设立 D．是无偿的 【正确答案】：B 试题解析：根据《物权法》第一百三十八条第一款规定，采取招标、拍卖、协议等出让方式设立建设用地使用权的，当事人应当采取书面形式订立建设用地使用权出让合同。出让方式不仅限于招标、拍卖，当事人应当订立出让合同。第一百三十九条规定，建设用地使用权自登记时设立。建设用地使用权人需要依照法律的规定以及合同约定支付出让金等费用，以实现国家对土地资源的有效利用。故选B。第55题

下列关于评标报告的说法中，错误的是（）。

A．评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告 B．评标委员会完成评标后，应当向投标人提出书面评标报告 C．评标报告由评标委员会全体成员签字

D．评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论

【正确答案】：B 试题解析：根据我国《招标投标法》有关规定，评标委员会由招标人负责组建；评标委员会完成评标后，向招标人提出书面评标报告，并推荐合格的中标候选人。因此，评标委员会只对招标人负责，没有必要向投标人提出书面评标报告。故选B。第56题

对于工程建设业来说，下列标准不属于强制性标准的是（）。A．工程建设勘察设计、施工及验收等通用的综合标准 B．工程建设通用的有关安全、卫生和环境保护的标准 C．工程建设重要的通用信息技术标准 D．产品质量检验标准 【正确答案】：D 试题解析：根据《工程建设行业标准管理办法》第三条规定，工程建设行业标准属于强制性标准的包括：①工程建设勘察、规划、设计、施工(包括安装)及验收等行业专用的综合性标准和重要的行业专用的质量标准；②工程建设行业专用的有关安全、卫生和环境保护的标准；③工程建设重要的行业专用的术语、符号、代号、量与单位和制图方法等标准；④工程建设重要的行业专用的试验、检验和评定方法等标准；⑤工程建设重要的行业专用的信息技术标准；⑥行业需要控制的其他工程建设标准。故选D。第57题

根据《中华人民共和国合同法》规定，下列单位中不能成为保证人的是（）。A．电机厂 B．建筑公司 C．商业银行 D．大专院校 【正确答案】：D 试题解析：《中华人民共和国担保法》规定国家机关、学校及企业法人的分支机构不可以作为保证人。故选D。第58题

下列选项中不是撤销权的成立要件的是（）。A．债务人实施了处分财产的行为

B．债务人处分财产的行为发生在债权人的债权成立之后 C．债务人处分财产后其资产可以向债权人偿债 D．债权人处分财产的行为已经发生效力 【正确答案】：C 试题解析：撤销权的成立要件包括：①债务人实施了处分财产的行为；②债务人处分财产的行为发生在债权人的债权成立之后；③债权人处分财产的行为已经发生效力；④债务人处分财产的行为侵害债权人债权。故选C。第59题

根据《建筑法》规定，下列说法正确的是（）。

A．工程监理单位代表建设行政主管部门对承包单位进行监督

B．工程监理人员发现工程施工不符合工程设计要求、施工技术标准和合同约定的，应当报告建设单位要求施工单位改正

C．工程监理单位接受委托后应当自行完成工程监理工作，不得转包，也不得分包 D．任何工程的监理工作范围和监理权限都是由法律法规所决定的 【正确答案】：C 试题解析：工程监理单位代表建设单位对承包单位进行监督。工程监理人员认为工程施工不符合工程设计要求、施工技术标准和合同约定的，有权要求建筑施工企业改正。工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的，应当报告建设单位要求设计单位改正。监理权限是由建设单位授权的，而不是由法律法规所决定的。故选C。网友解析(1)第60题

下列关于建设工程质量保证金的说法错误的是（）。A．全部或者部分使用政府投资的建设项目，按工程价款结算总额5%左右的比例预留保证金 B．采用工程质量担保、工程质量保险等保证方式的，保证金的预留比例应降低 C．发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于14日内会同承包人按照合同约定的内容进行核实

篇6：银行法律法规题库——新单选汇总

一、单项选择题（共355题）

1.设立农村商业银行的注册资本最低限额为（）。A、十亿元人民币 B、五亿元人民币 C、一亿元人民币 D、五千万元人民币 正确答案：D

2.担保合同被确认无效后，债务人、担保人、债权人（）A应根据其过错承担各自相应的民事责任 B该合同因无效而废止，合同各方不再承担责任 C 仅债务人与债权人承担相应的责任 正确答案：A

3.申请材料存在可以当场更正的错误的，应当（）。

A允许申请人当场更正，B将全部材料退回，改正后重新申请，C只将错误材料退回，待修改后再进行 审核 D、不予授理 正确答案：A

4.银监局批准设立商业银行分支机构是（）。

A、行政监督行为B、行政登记行为 C、行政许可行为 D、行政救济

行为 正确答案：C

5.商业汇票承兑、贴现、转贴现、再贴现的处理手续，按照（）的有关规定办理。

A、贷款会计核算办法B、流动资金管理办法C、支付结算会计核算手续

正确答案：C

6.国务院银行业监督管理机构履行对银行业金融机构监管职责是基于（）。

A.全国人大的授权 B.国务院授权 C.法律规定 D、行政法规规定

正确答案：C

7.银行业监督管理机构应当责令银行业金融机构按照规定，如实（）披露财务会计报告、风险管理状况、董事和高级管理人员变更以及其他重大事项等信息。

A、在本系统内部 B、在一定范围 C、向社会公众 D、在金融系统 正确答案：C

8.《中华人民共和国物权法》规定，以应收账款出质的，当事人应

当订立书面合同，质权自（）设立。A.信贷征信机构办理出质登记时 B.书面合同订立时 C.应收账款收回时 D.应收账款当事人确认时 正确答案：A

9.合同法不适用于()A.出版合同 B.收养合同 C.土地使用权合同 D.质押合同 正确答案：B

10.合议庭评议案件，实行（）的原则。A、庭长负责制 B、审判员负责制 C、多数服从权威 D、少数服从多数 正确答案：D

11.自我风险评估是指商业银行识别和评估潜在——以及自身业务活动的控制措施、适当程度及有效性的操作风险管理工具。A.利率风险 B.操作风险 C.信用风险 D.市场风险 正确答案：B

12.下列何项属于行政裁决()A.行政机关对行政纠纷的裁决 B.人民法院对行政纠纷的裁决 C.行政机关对特定民事纠纷的裁决 D.行政机关对行政区域边界纠纷的裁决 正确答案：C

13.承兑、贴现、转贴现的期限，最长不超过（）个月。再贴现的期限，最长不超过（）个月。A

6、６ B

6、２ C ６、４ 正确答案：C

14.下列有关行政诉讼特征表述不正确的是()A.行政诉讼中的举证责任主要由被告承担 B.对行政诉讼中涉及的所有问题都不得适用调解

C.行政诉讼的法定撤诉方式有自愿申请撤诉和视为申请撤诉两种 正确答案：B

15.法律所规定的电子签名是指（）A、在纸质材料上的手写签名

B、数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据。C、在纸质材料上的印鉴、印章等 D、个人藏书签名 正确答案：B

16.因参与非法金融业务活动受到的损失，由（）承担。A、国家 B、银行 C、监管部门 D、参与者自行 正确答案：D

17.对于“银行业监督管理机构的工作人员”，下列说法不正确的是（）。

A、应当忠于职守，依法办事

B、不得利用职务之便牟取不正当的利益

C、根据特殊需要，可以在保险、证券等其它金融机构中兼任职务 D、依法保守国家秘密 正确答案：C

18.甲与乙订立了合同，约定由丙向甲履行债务，现丙履行的行为不符合合同的约定，根据《合同法》，甲有权请求()A.丙承担违约责任 B.乙承担违约责任

C.乙和丙承担违约责任 D.乙或者丙承担违约责任

正确答案：B

19.出现同一债务有两个以上保证人、又没有约定保证份额的情形，应该（）

A保证人承担连带责任 B约定不清，均不承担连带责任 C只承担一般保证责任 正确答案：A

20.向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间一般为（），但法律另有规定的除外。

A、半年 B、一年 C、二年 D、三年 正确答案：C

21.根据《中华人民共和国银行业监督管理法》规定，银行业监督管理机构依法对银行业金融机构进行检查时，经设区的市一级以上银行业监督管理机构负责人批准，有权对（）进行调查。A.与涉嫌违法事项有关的单位和个人 B.任何单位和个人

C.与涉嫌违法事项有关的国有单位 D.与涉嫌违法事项有关的国内外自然人 正确答案：A

22.（）对本单位会计工作和会计资料的真实性完整性负责。A、单位负责人___B、会计部门负责人 C、会计人员___D、内审人员 正确答案：A

23.已取得行政许可的，但因行政许可所依据的法律、法规、规章修改或者废止，行政机关可以依法（）行政许可。A撤回； B撤销； C吊销 D、暂扣 正确答案：A

24.上海某工厂向广州某公司购买一批物品，合同对付款地点和交货期限没有约定，发生争议时，依据合同法规定()A.上海某工厂付款给广州某公司应在上海履行

B.上海某工厂可以随时请求广州某公司交货，而且可以不给该厂必要的准备时间

C.上海某工厂付款给广州某公司应在广州履行

D.广州某公司可以随时交货给上海某工厂，而且可以不给该厂必要的准备时间 正确答案：C

25.因票据纠纷提起的诉讼，由（）法院管辖。

A、票据支付地或者被告住所地 B、原告所在地 C、票据签发地 D、票据承兑地 正确答案：A

26.行政许可的实施和结果除涉及国家秘密，商业秘密或个人隐私外，应当公开，体现了行政许可的（）原则。A、公平

B、公开

C、公正 D、信赖 正确答案：B

27.行政机关违法实施行政许可，给当事人的合法权益造成损害的，应当依照（）的规定给予赔偿。

A行政许可法； B国家赔偿法； C刑法； D民法 正确答案：B

28.法律解释可以分为立法解释、司法解释和学理解释，不同的法律解释其效力也不相同。根据我国《立法法》 的规定，下列哪些情况属于全国人大常委会法律解释的权限范围（）A．法律的规定需要进一步明确具体涵义的 B．行政法规的解释 C．部门规章的解释

D．法律之间发生冲突，需要裁决其效力优先性的 正确答案：A

29.申请设立银行业金融机构，或者银行业金融机构变更持有资本总额或者（）达到规定比例以上的股东的，国务院银行业监督管理机构应当对股东的资金来源、财务状况、资本补充能力和诚信状况进行审查。

A、资产总额 B、资金总额 C、股份总额 D、股东数量 正确答案：C

30.行政程序由方式和步骤构成，其中所谓方式，是活动过程()A.时间的表现形式 B.空间的表现形式 C.时限的表现形式 D.顺序的表现形式 正确答案：B

31.根据我国《企业破产法》规定，在破产财产优先拨付破产费用及共益债务后首先予以清偿的是（）。A．破产企业所欠税款 B．破产企业所欠银行贷款 C．破产企业所欠职工工资 D．破产企业所欠其他企业货款 正确答案：C

32.商业银行代理保险业务，其——应当取得保险兼业代理资格。A.总行 B.一级分行 C.二级分行 D.代办机构 正确答案：B

33.下列属于行政许可的是（）。

A、结婚登记 B、颁发律师资格证书 C抵押登记 D、专利权登记 正确答案：B

34.人民法院审判案件，实行（）制度

A、一审终审 B、二审终审 C、三审终审 D、没有终审 正确答案：B

35.银行业金融机构应建立健全信息系统相关的规章制度、技术规范、操作规程等；明确与信息系统相关人员的职责权限，建立制约机制，实行——授权。

A.最小 B.最大 C.分级 D.根据实际情况 正确答案：A

36.商业银行在农村设立专营贷款业务的全资子公司负责人，由其投资人自行决定，——当地监管机构。_A.事先报告 B.事后报备 C.通过任职资格考试后报备 D.经商业银行权力部门同意后报备

正确答案：B

37.公民的民事权利能力（）

A、不平等 B、不完全平等 C、完全不平等 D、一律平等 正确答案：D

38.甲收藏唐伯虎名画一幅，价值约10万元，甲的其它财产价值为10万元。甲因作生意失败外欠债60万元。一日，甲将唐伯虎的画作价1万元卖给从香港回的表弟乙，则下列表述正确的是()A.若乙不知甲欠巨额外债，则甲的债权人只能行使代位权

B.只有在乙明知此买卖有害于债权人的债权的情况下，债权人才可行使代位权

C.不管乙是否知道此买卖有害于债权人的债权，债权人均可行使撤销权

D.若乙明知此买卖有害于债权人的债权，则债权人可行使撤销权 正确答案：D

39.国务院审计、监察等机关，应当依照法律规定对国务院银行业监督管理机构的活动进行（）。A、领导 B、指导 C、监督 D、评价 正确答案：C

40.中国银行业监督管理委员会关于印发《商业银行风险监管核心指标（试行）》的通知中指出，流动性比例为流动性资产余额与流动性负债余额之比，衡量商业银行流动性的总体水平，商业银行的流动性比例不应低于（）。A 25% B 75% C 15% D 65% 正确答案：A

41.人民法院审理被判决的一审行政上诉案件，应当自收到上诉状之日起（）个月内审结。A、1 B、2 C、3 D、6 正确答案：B

42.吊销许可证属于下列何种处罚()A.科以义务 B.剥夺行为权 C.限制行为权 D.影响声誉 正确答案：B

43.商业银行对其分支机构实行全行统一核算，统一调度资金，（）的财务制度。__ A、集中管理 B、分级管理_C、下管一级 D、统一管理 正确答案：B

44.商业银行与客户的业务往来，应当遵循平等、自愿、公平和（）的原则。

Ａ、诚实信用 Ｂ、自主经营 Ｃ自负盈亏 D、自我发展 正确答案：A

45.外国公司分支机构是指()A.外国公司依照外国法律在我国境外设立的分支机构 B.我国公司依照外国法律在我国境外设立的分支机构 C.外国公司依照我国法律在我国境内设立的分支机构 D.我国公司依照外国法律在我国境内设立的分支机构 正确答案：C

46.国务院（）机关，应当依照法律、法规对国务院银行业监督管理机构的活动进行监督。

A、审计、监察 B、公安 C、法院 D、财政 正确答案：A

47.根据《立法法》的要求，下列哪些事项只能由全国人民代表大会及其常务委员会制定法律加以规定（）A．银行业务规则 B．犯罪和刑罚

C．对私有企业的财产征收制度

D．纪律处分条例 正确答案：B

48.行政许可需要行政机关内设的多个机构办理的，该行政机关应当确定（）受理行政许可申请，统一送达行政许可决定。A、本级行政机关 B、下级行政机关 C、一个机构 D、一级组织 正确答案：C

49.在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下，诉讼参加人是否可以向人民法院申请保全证据。（）A、可以 B、不可以 C、法律无此规定 正确答案：A

50.金融许可证（）。

A有效期十年 B、有效期二十年 C有效期三十年 D、无期限限制 正确答案：D

51.国务院银行业监督管理机构的派出机构依据（），履行监督管理职责。

A、实际需要 _ B、商业银行的数量多少

C、银行业金融机构的资产状况 D、国务院银行业监督管理机构的授权

正确答案：D

52.国务院银行业监督管理机构根据（）设立派出机构。A、法律法规的规定 B、金融机构的要求 C、履行职责的需要 D、行政区划 正确答案：C

53.商业银行发行投资于境外基金类产品的代客境外理财产品时，应选择与——已签订代客境外理财业务监管合作谅解备忘录的境外监管机构所批准、登记或认可的公募基金。_A.中国银监会

B.中国人民银行 C.商务部

D.财政部 正确答案：A

54.商业银行及其分支机构自行停业连续（）的，由国务院银行业监督管理机构吊销其经营许可证，并予 以公告。

A、一年以上 B、二年以上 C、三个月以上 D、六个月以上

正确答案：D

55.农村信用社行业管理部门对单笔大额贷款的审批，属于（）行为。

A、行政许可 B行政监督 C、行政 D、内部管理 正确答案：D

56.银行业金融机构未经批准设立分支机构的，国务院银行业监督管理机构责令改正，情节特别严重或者逾期不改正的，可以（）。A、加倍罚款 B、处五十万元以上二百万元以下罚款 C、责令停业整顿或者吊销其经营许可证 D、发布取缔令 正确答案：C

57.承兑系指（）承诺在商业汇票到期日支付汇票金额的票据行为。A、付款人 B、借款人 C、银行 D、金融机构 正确答案：A

58.银行业金融机构的审慎经营规则，可以由国务院银行业监督管理机构依照（）制定。

A、法律 B、行政法规 C、法律、行政法规 D、规章制度 正确答案：C

59.根据《企业破产法》的有关规定，破产企业的董事、监事和高级管理人员下列财产（）应当追回。A．请客送礼的开销 B．明显不合理的差旅费用 C．利用职权侵占的企业财产 D．工商行政管理部门对该企业的罚款 正确答案：C

60.借款合同签订后，借款人变更法定代表人或承办人的借款合同()A、仍然有效 B、变更后有效 C、重新签订 D、无效 正确答案：A

61.当事人依法申请后，行政机关在行政许可有效期届满未作出决定的，视为（）。

A撤回许可 B.不予延续 C.准予延续 D.撤销许可 正确答案：C

62.人民法院依照法律规定的强制执行程序转让股东的股权时，其他股东在同等条件下（）Ａ可以优先购买

Ｂ不可优先购买 Ｃ参加统一拍卖 正确答案：A

63.监事会可以聘请会计师事务所协助工作，费用（）承担。A由监事会承担 B由所在公司承担 C由股东承担

D由负责会计事务的监事承担 正确答案：B

64.商业银行应当依照（）建立、健全本行的财务、会计制度。A、商业银行的实际情况____ B、业务发展的需要

C、法律和国家统一的会计制度以及国务院银行业监督管理机构的有关规定 D、改革的需要 正确答案：C

65.核准商业银行高级管理人员任职资格，属于（）。A、普遍许可 B认可 C、登记 D、特别许可 正确答案：B

66.经复议的案件，复议机关改变原具体行政行为的，可以由（）人民法院管辖。A、原告所在地 B、复议机关所在地 C、共同管辖 正确答案：B

67.商业银行开展金融创新活动，应坚持——的原则，遵守法律、行政法规和规章的规定。

A.精品 B.人无我有 C.合法合规 D.盈利 正确答案：C

68.对假存单，如果签单银行核押签章后，其他银行受理并发放质押贷款造成损失，核押的银行()_________ A、承担责任__B、不承担责任

C、各责任人共同分担责任 D、存单持有人承担责任 正确答案：A

69.国务院银行业监督管理机构的派出机构在（）范围内履行监督管理职责。

A、法律规定 B、国务院银行业监督管理机构的授权 C、法规规定 D、人民银行授权 正确答案：B

70.非法金融机构设立地或者非法金融业务活动发生地的（）负责组织、协调、监督与取缔有关的工作。

A、人民银行 B、银行业监督管理机构 C、公安机关 D、地方人民政府

正确答案：D

71.()属于我国《票据法》规定的汇票必须记载事项。A、付款地 B、付款日期 C、出票日期 D、用途 正确答案：C

72.行政主体受胁迫作出的行政行为属于()A.有效的行政行为 B.无效的行政行为 C.可以撤销的行政行为 D.需要重作的行政行为 正确答案：B

73.《中华人民共和国物权法》规定：“经当事人书面协议，企业、个体工商户、农业生产经营者可以将现有的以及将有的生产设备、原材料、半成品、产品抵押，债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现抵押权的情形，债权人有权就实现抵押权时的动产优先受偿”。这一制度被称为（）。A.动产浮动抵押制度 B.最高额抵押制度 C.合同自治原则 D.物权平等保护原则 正确答案：A

74.商业银行资本充足率应达到（）。_______ A、5% _B、6%_ C、7%_D、8% 正确答案：D

75.电子签名人知悉电子签名制作数据已经失密或者可能已经失密未及时告知有关各方、并终止使用电子签名制作数据的，是否承担赔偿责任。（）

A、不承担 B、承担 C、部分承担 正确答案：B

76.根据《合同法》规定，合同无效或被撤销后，接受财产的合同当事人应该（）

A．有返还财产的义务 B.有过错则有返还的义务

C．已形成事实部分不必返还 正确答案：A

77.银行业金融机构的——或其他决策机构负责信息系统的战略规划、重大项目和风险监督管理。A.信息科技管理委员会 B.董事会 C.风险管理委员会 D.负责风险监督的专业委员 正确答案：B

78.在下列哪种情形中，在当事人之间产生合同法律关系()A.甲拾得乙遗失的一块手表

B.甲邀请乙看球赛，乙因为有事没有前去赴约 C.甲因放暑假，将一台电脑放入乙家 D.甲鱼塘之鱼跳入乙鱼塘 正确答案：C

79.商业银行在开展理财业务时，应按照“——”原则对客户的财务状况、风险认知和承受能力等进行充分了解和评估。A.了解你的客户 B.认识你的业务

C.认识你的风险 D.认识你的交易对手 正确答案：A

80.国务院银行业监督管理机构有权依照商业银行法的有关规定，（）对商业银行的存款、贷款、结算、呆帐等情况进行检查监督。___ A、随时 B、定期但不能随时 C、按计划但不能随时 D、按违规程度 正确答案：A

81.设立城市商业银行的注册资本最低限额为（）。

A、十亿元人民币 B、五亿元人民币 C、一亿元人民币 D、五千万元人民币 正确答案：C

82.银行业监督管理机构发现可能引发系统性银行业风险、严重影响社会稳定的突发事件的，应当立即向（）报告。A、国务院办公厅 B、国务院银行业监督管理机构负责人 C、财政部 D、地方政府 正确答案：B

83.持票人因超过票据权利时效，（）民事权利。

A 不能继续享有 B 仍然享有

C 根据具体情况，由法庭判定是否享有 正确答案：B

84.根据企业破产法律制度的规定，在人民法院受理破产案件并通知债权人和发布公告后，债权人应当在法定期限内向人民法院申报债权，逾期未申报债权的（）

A视为自动放弃债权，在破产程序中不再予以清偿 B可持有关证明单独向人民法院申报，由法院判决清偿 C 可持有关证明向清算组申报，由清算组决定是否清偿 正确答案：A

85.根据《中华人民共和国银行业监督管理法》规定，阻碍银行业监督管理机构工作人员依法执行检查、调查职务的，由（）依法给予治安管理处罚。

A.银行业监督管理机构 B.人民法院 C.公安机关 D.人民检察院 正确答案：C

86.某市区公安分局下设的一个派出所，对公民甲的违法行为予以50元罚款，并对其予以警告。甲不服，欲提起行政复议，享有行政复议

权的机关是()A.某市区政府 B.某市区公安分局 C.某市市政府 D.某市市公安局 正确答案：B

87.商业银行修改章程，应当报经（）批准。A、中国人民银行 B、国务院银行业监督管理机构 C、董事会 D、股东大会 正确答案：B

88.商业银行应禁止理财业务人员将理财产品（计划）当作——，进行大众化推销。

A.贷款产品 B.保险产品 C.一般储蓄产品 D.实物产品 正确答案：C

89.任何单位和个人购买商业银行股份总额（）的，应当报国务院银行业监督管理机构批准。

A、百分之十以上 _B、百分之十五以上 C、百分之八以上 _D、百分之五以上 正确答案：D

90.以下那些机关可以扣划个人或单位账户存款（）。_

A、检察院 __ B、工商局 _C、人民银行 _D、银监局 正确答案：A

91.开展电子银行业务的金融机构，应根据其电子银行发展和管理的需要，至少每（）对电子银行进行一次全面的安全评估。A：1年 B：2年 C：3年 D：4年 正确答案：B

92.商业银行实行自主经营，（），自负盈亏，自我约束的经营方针。

A、自担风险 _B、自我发展 _C、自律行为 _D、自身安全 正确答案：A

93.《中华人民共和国企业破产法》规定，企业董事、监事或者高级管理人员违反忠实义务、勤勉义务，致使所在企业破产的，依法承担民事责任，且自破产程序终结之日起（）年内不得担任任何企业的董事、监事、高级管理人员。A.一 B.二 C.三 D.四 正确答案：C

94.甲企业欠乙商业银行保证抵押贷款，法院变卖了甲单位全部抵押资产，差额部分，商业银行有权向（）追索。

A、保证人 B、借款人 C、保证人及借款人 D、甲企业主管部门 正确答案：A

95.民法所称的“以上”、“以下”、“以内”、“届满”的法律含义（）

A、不包含本数 B、有的包含，有的不包含本数 C、法律无此规定 D、包含本数 正确答案：D

96.个人和组织发现违法从事行政许可事项的活动，有权向行政机关举报，对举报反映的问题不符合实际情况的，行政机关（）A应当向举报人说明有关情况； B不应当向举报人说明有关情况； C应当将处理结果告知举报人 正确答案：A

97.商业银行对同一借款人的贷款余额与商业银行（）的比例不得超过10%。__________ A、资产总额 _B、资本余额_C、资本净额 _D、资产净额 正确答案：B

98.商业银行应当按照国家有关规定，真实记录并全面反映其业务活动和财务状况，编制财务会计报告，及时向（）报送。___

A、审计部门 中国人民银行、国务院财政部门

B、国务院银行业监督管理机构、中国人民银行、国务院财政部门 C、工商部门、中国人民银行、国务院财政部门 D、人民银行、银监局、税务部门 正确答案：B

99.根据《中华人民共和国物权法》规定：“为担保债务的履行，债务人或者第三人对一定期间内将要连续发生的债权提供担保财产的，债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现抵押权的情形，抵押权人有权在最高债权额限度内就该担保财产优先受偿”。这一制度被称为（）。

A.动产浮动抵押制度 B.最高额抵押制度 C.合同自治原则 D.物权平等保护原则 正确答案：B

100.商业银行在法定的会计账册外（）。_______ A、可以另立会计账册__ B、不得另立会计账册

C、可在上级行的同意下另立会计账册 D、可以另定会计账册，但要报上级行备案 正确答案：B

101.《中华人民共和国企业破产法》规定，债权人提出破产申请的，人民法院应当自收到申请之日起五日内通知债务人，债务人对申请有异议的，应当自收到人民法院的通知之日起（）日内向人民法院提出，人民法院应当自异议期满之日起十日内裁定是否受理。A.三 B.五 C.七 D.八 正确答案：C

102.国务院银行业监督管理机构依照（）制定并发布对银行业金融机构及其业务活动监督管理的规章、规则。

A、行政法规 B、法律 C、法律、行政法规 D、行业管理规则 正确答案：C

103.行政诉讼的举证责任一般遵循（）原则

A、原告举证 B、行政机关举证 C、法院举证 D、法律无此规定 正确答案：B

104.中国银行业监督管理委员会关于印发《商业银行风险监管核心指标（试行）》的通知中指出，单一客户贷款集中度为最大一家客户贷款总额与资本净额之比，不应高于（）。A 10% B 20% C 8% D 15% 正确答案：A

105.银行业金融机构因违反审慎经营规则被责令整改后，应当向国务院银行业监督管理机构或者其省一级派出机构提交报告。国务院银行业监督管理机构或者其省一级派出机构经验收，符合有关审慎经营规则的，应当自验收完毕之日起（）日内解除对其采取的有关特别监管措施。

A、5日 B、10日 C、3日 D、30日 正确答案：C

106.承兑、贴现、转贴现、再贴现的商业汇票，应以（）的商品交易为基础。A真实、合法 B双方互惠互利 C经过银行认证 D经过有权机关的审查 正确答案：A

107.银行业金融机构提供隐瞒重要事实的会计报表的，国务院银行业监督管理机构责令改正，并可以处（）罚款。

A、二十万元以上五十万元以下 B、五十万元以上一百万元以下 C、五十万元以上二百万元以下 D、二百万元以上 正确答案：A

108.贴现人对贴现申请人提交的商业汇票，应按规定向承兑人以（）方式查询。

A、电话 B、当面 C、信件 D、书面 正确答案：D

109.商业银行以安全性、流动性、（）为经营原则。Ａ、风险性 Ｂ、盈利性

Ｃ、效益性 D、审慎性 正确答案：C

110.甲企业因经营不善破产，乙企业拟行使取回权取回临时出租给甲企业的机器设备。乙企业行使取回权的下列方式中，符合企业破产法律制度规定的是（）。A．自行取回

B．通过甲企业的法定代表人取回 C．通过法院指定的管理人取回 D．通过人民法院取回 正确答案：C

111.商业银行破产清算时，在支付清算费用、所欠职工工资和劳动保险费用后，应当优先支付（）。___________ A、所欠税款__B、财政存款__ C、企业存款__D、个人储蓄存款的本金和利息

正确答案：D

112.操作风险事件是指由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及——所造成财务损失或影响银行声誉、客户和员工的操作事件。

A.外部因素 B.内部因素 C.人为因素 D.偶然因素 正确答案：A

113.根据《中华人民共和国物权法》，下列表述错误的是（）。A.业主对建筑物内的住宅、经营性用房等专有部分享有所有权，对专有部分以外的共有部分享有共有和共同管理的权利

B.业主对建筑物专有部分以外的共有部分，享有权利，承担义务；可以放弃权利不履行义务

C.业主转让建筑物内的住宅、经营性用房，其对共有部分享有的共有和共同管理的权利一并转让

D.建筑区划内，规划用于停放汽车的车位、车库应当首先满足业主的需要；车位、车库的归属，由当事人通过出售、附赠或者出租等方式约定 正确答案：B

114.商业银行应当依法接受（）的审计监督。_____ A、财政机关 B、审计机关 C、中国人民银行 D、税务部门

正确答案：B

115.公司法规定如果股东大会表决方式违反了公司章程，可以（）A.已获半数以上股东认可，该表决不可撤销 B.请求法院予以撤销 C.修改公司章程 正确答案：B

116.商业银行开展业务，应当遵守（）的原则，不得从事不正当竞争。

Ａ、公平竞争

Ｂ、平等

Ｃ、诚实信用 _Ｄ、等价 正确答案：A

117.商业银行已经或者可能发生信用危机，严重影响存款人的利益时，（）可以对该银行实行接管。________ A、人民银行__B、国务院银行业监督管理机构 C、财政部___D、地方政府 正确答案：B

118.民事诉讼，当事人是否可以申请和解（）A、可以 B、不可以 C、视情况而定 正确答案：A

119.公司解散须进行清算，清算中的公司()A.是有限法人 B.法人资格尚存 C.已不具有法人资格 D.法人资格冻结 正确答案：B

120.中国银行业监督管理委员会关于印发《商业银行风险监管核心指标（试行）》的通知中指出，不良资产率为不良资产与资产总额之比，不应高于（）。A 5% B 4% C 10% D 7% 正确答案：B

121.经批准设立的商业银行，由（）颁发营业执照___ A、工商行政管理部门 _____B、人民银行 _ C、国务院银行业监督管理机构____D、公安部门 正确答案：A

122.公民在进行诉讼活动时（）A、只能使用汉语普通话

B、有用本民族语言、文字进行诉讼的权利

C、外国人在中国诉讼只能使用国际通用的英语 正确答案：B

123.因不动产纠纷提起的诉讼，由（）人民法院管辖 A、原告所在地 B、被告所在地 C、不动产所在地 D、原告或不动产所在地 正确答案：C

124.我国《物权法》确定的物权保护原则是（）。A.在重点保护国家和集体物权基础上，兼顾私人物权保护 B.在重点保护国家物权基础上，兼顾集体和私人物权保护 C.在重点保护私人物权基础上，兼顾国家和集体物权保护 D.国家.集体.私人物权平等保护 正确答案：D

125.商业银行和农村合作银行在农村设立的专营贷款业务的全资子公司，其注册资本不得低于人民币——万元。A.10 B.30 C.50 D.100 正确答案：C

126.我国《票据法》规定，背书人应记载背书日期，背书人未记载背书日期的()。A.背书无效

B.背书行为效力待定，待背书人补充填写后才生效 C.不影响背书效力，视为在票据到期日前背书 D.不影响背书效力，视为在票据提示付款期限内背书 正确答案：C

127.行政许可法规定可以设定行政许可的事项，尚未制定法律、行政法规的，（）可以设定行政许可。A.地方性法规 B.省以下政府规定 C.部门规章 D.行政机关内部规定 正确答案：A

128.依照我国《公司法》规定，股东的出资方式不包括()A.劳务 B.工业产权 C.土地使用权 D.非专利技术 正确答案：A

129.根据企业破产法律制度的规定，破产国有企业的土地使用权转让所得应首先支付的是（）。

A．所欠职工工资和劳动保险费 B．所欠税款

C．企业破产前职工作为资本金投入的款项 D．安置企业职工的费用 正确答案：A

130.银行业监督管理机构进行现场检查时，检查人员不得少于（）人。

A、1 B、2 C、3 D、4 正确答案：B

131.商业银行因吊销经营许可证被撤销的，（）应当依法及时组织成立清算组，进行清算。______________ A、国务院银行业监督管理机构__B、人民银行 C、国务院各部门___D、人民法院 正确答案：A

132.因不可抗力不能履行合同或者造成他人损害的，一般（）A、承担民事责任 B、承担部分民事责任 C、不承担民事责任 正确答案：C

133.当事人不服地方人民法院第一审裁定的，有权在裁定书送达之日起（）日内向上一级人民法院提起上诉。A、5 B、10 C、15、D、30 正确答案：B

134.民事诉讼的举证责任一般遵循（）原则

A、原告举证 B、被告举证 C、谁主张谁举证 D、法院举证 正确答案：C

135.中国银行业监督管理委员会关于印发《商业银行风险监管核心指标（试行）》的通知中指出，流动性缺口率为90天内表内外流动性缺口与90天内到期表内外流动性资产之比，不应低于（）。A-10% B 10% C 15% D-15% 正确答案：A

136.商业银行发行投资于境外股票的代客境外理财产品时，单一客户起点销售金额不得低于——万元人民币（或等值外币）。A.50 B.30 C.100 D.500 正确答案：B

137.开展银行卡发卡业务，要及时识别、衡量和控制银行卡账户的

各类风险，高度关注——。

A.客户信用记录 B.本行风险承受能力 C.本行风险控制能力 D.银行卡业务风险指标 正确答案：D

138.明知借款人借款为清偿赌债，而对其发放贷款，造成重大损失的，应追究责任人（）。_________ A、行政责任 _ B、刑事责任 _ C、民事责任_ D、经济责任 正确答案：B

139.行政机关不得擅自撤消或变更已生效的行政许可。因依据的法律废止，行政机关撤回已生效的行政许可，给公民、法人造成损失的，行政机关依法应予赔偿体现了行政许可法的（）原则。A、公平B信赖保护 C、公正 D、等价有偿 正确答案：B

140.《中华人民共和国企业破产法》规定，债权人会议通过和解协议的决议，由出席会议的有表决权的债权人过半数同意，并且其所代表的债权额占无财产担保债权总额的（）以上。A.三分之一 B.二分之一 C.三分之二 D.四分之三 正确答案：C

141.中华人民共和国民法调整的法律关系是（）A、行政管理关系

B、平等主体的公民之间、法人之间、公民和法人之间的财产关系和人身关系

C、违法犯罪与刑罚关系 D、政治关系 正确答案：B

142.中国银行业监督管理委员会关于印发《商业银行风险监管核心指标（试行）》的通知中指出，累计外汇敞口头寸比例为累计外汇敞口头寸与资本净额之比，不应高于（）。A 20% B 25% C 15% D 30% 正确答案：A

143.下列情形中属于效力待定合同的有()A.10周岁的少年出售劳力士金表给40岁的李某 B.5周岁的儿童因发明创造而接受奖金

C.成年人甲误将本为复制品的油画当成真品购买 D.出租车司机借抢救重病人急需租车之机将车价提高10倍 正确答案：A

144.商业银行因行使抵押权、质押权而取得的不动产或股票，应当

自取得之日起（）内予以处分。________ A、3个月

B、6个月

C、1年

D、2年 正确答案：D

145.伪造、冒用、盗用他人的电子签名，构成犯罪的，依法追究刑事责任，给他人造成损失的，依法承担（）责任。A、行政 B、道义 C、民事 D、社会舆论 正确答案：C

146.因不动产提起的行政诉讼，由（）人民法院管辖。A、原告所在地 B、被告所在地 C、不动产所在地 正确答案：C

147.中国银行业监督管理委员会制定的法律，以什么方式公布（）A、以红头文件形式层层转发 B、以银监会令的方式向社会公布 C、以开会方式传达 D、不需要公开 正确答案：B

148.行政监督的对象是()A.国家行政机关 B.法律、法规授权组织 C.行政受托人 D.行政相对人 正确答案：D

149.根据合同法的规定，抵销()A.可以附条件 B.可以附期限

C.可以附条件和期限 D.不得附条件或者期限 正确答案：D

150.我国《票据法》规定，票据上金额大小写不一致时（）。A.以大写金额为准 B.以小写金额为准 C.以两者中金额小者为准 D.票据无效 正确答案：D

151.中国银行业监督管理委员会关于印发《商业银行风险监管核心指标（试行）》的通知中指出，资产损失准备充足率为信用风险资产实际计提准备与应提准备之比，不应低于（）。A 100% B 90% C 85% D 75% 正确答案：A

152.人民法院审理第一审民事案件，由审判员、陪审员共同组成合议庭或者由审判员组成合议庭，合议庭的成员人数，必须是（）。A、单数 B、双数 C、任意数量均可 正确答案：A

153.银行业自律组织是银行业金融机构自愿结成的银行业行业自律组织，是经所在地登记注册的（）。

A、企业 B、事业单位 C、行政机关 D、社会团体 正确答案：D

154.商业银行开办代客境外理财，应向——申请批准。A.中国银监会 B.中国人民银行 C.国家外汇管理局 D.财政部 正确答案：A

155.当事人采用合同书形式订立合同的，自()A.双方当事人制作合同书时合同成立 B.双方当事人表示受合同约束时合同成立 C.双方当事人签字或者盖章时合同成立 D.双方当事人达成一致意见时合同成立 正确答案：C

156.“维护公众对银行业的信心”对于这一监管目标，不正确的理解是（）。

A、银行业监督管理活动要从维护公众的利益出发，提高监管活动的透明度，加强对银行活动的社会监督 B、保证银行业经营没有任何风险

C、监管机构有责任宣传金融知识，提高社会公众对银行业务活动的了解程度和知识水平

D、大力打击金融违法行为，严厉惩处金融腐败 正确答案：B

157.中国银行业监督管理委员会关于印发《商业银行风险监管核心指标（试行）》的通知中指出，核心负债比例为核心负债与负债总额之比，不应低于（）。A 50% B 75% C 60% D 65% 正确答案：C

158.对个人储蓄存款，商业银行在（）情形下方可办理查询、冻结和扣划的手续。________ A、法律有规定

B、法律，行政法规有规定

C、法律、行政法规和规章有规定

D、法律、法规和规章有规定 正确答案：A

159.某企业在其格式劳动合同中约定：员工在雇佣工作期间的伤残、患病、死亡，企业概不负责。如果员工已在该合同上签字，该合同条款()A.无效

B.是当事人真实意思的表示，对当事人双方有效 C.不一定有效 D.只对一方当事人有效 正确答案：A

160.（）独立行事审判权

A、人民代表大会 B、人民法院 C、人民检察院 D、公安机关 正确答案：B

161.依法治国体现在银行业监管运行当中，最好的理解是（）A、监管者和被监管者都可以根据需要，任意选择法律的遵循 B、监管者根据实际需要监管，被监管者根据自身偏好开展业务 C、监管者依照法定标准和程序监管，被监管者依法合规经营 D、依法治国与银行业没有多大的关系 正确答案：C

162.行政许可的范围由（）规定。

A、法律 B、地方规章 C、部门规章 D、一般规范性文件

正确答案：A

163.合同权利和义务的概括转移()A.是合同当事人一方将其合同权利和义务一并转移给第三人，由该第三人概括地继受之

B.只能转移全部合同权利和义务 C.只能基于当事人之间的合同行为发生 D.不包括企业合并的情形 正确答案：A

164.商业银行申请开办企业年金基金受托业务，其注册资本应不少于（）亿元人民币。A、1 B、1.5 C、2 D、2.5 正确答案：A

165.有限责任公司解散后成立清算组，由()组成： A.股东

B.股东大会指定人员 C.人民法院指定人员 D.股东与主要债权人 正确答案：A

166.当事人不服地方人民法院第一审判决的，有权在判决书送达之日起（）日内向上一级人民法院提起上诉。A、5 B、10 C、15 D、30 正确答案：C

167.《企业破产法》关于附利息的债权规定是（）A.自破产申请受理时停止计息 B．向法院申请继续计息 正确答案：A

168.当事人对保证担保的范围约定不明确的，保证人应当对（）承担责任 A主债权

B主债权及利息、违约金 C全部债务 正确答案：C

169.关于代位权行使的要件，不正确的表述是()A.债权人与债务人之间有合法的债权债务存在 B.债务人对第三人享有到期债权

C.债务人怠于行使其权利，并且债务人怠于行使权利的行为有害于债权人的债权

D.债权人代位行使的范围是债务人的全部债权 正确答案：D

170.行政案件由（）人民法院管辖。A、最初作出具体行政行为的行政机关所在地 B、原告所在地 C、共同管辖 正确答案：A

171.中国银行业监督管理委员会关于印发《商业银行风险监管核心指标（试行）》的通知中指出，全部关联度为全部关联授信与资本净额之比，不应高于（）。A 30% B 60% C 50% D 40% 正确答案：C

172.行政机关提供行政许可申请书格式文本（）

A.不得收费 B.只收取工本费用 C.按内部规定收费 D、按使用数量 正确答案：A

173.下列哪些财产可以抵押：（）A抵押人所有的房屋 B土地所有权

C宅基地 D镇办卫生所 正确答案：A

174.公民法人因不服行政机关实施行政许可行为提起诉讼是（）。A、民事诉讼 B、行政诉讼 C、刑事诉讼 正确答案：B

175.张刚是一名银行从业人员，他采用套取银行信贷资金转贷他人，获取大量非法所得。对张刚的处罚适用：（）Ａ 金融机构违法行为处罚办法 B 贷款通则

C 中华人民共和国刑法 D 商业银行法 正确答案：C

176.中国人民银行有权依照（）对商业银行进行检查监督。__ A、中国人民银行法 B、商业银行法 C、行政许可法 D、银监法 正确答案：A

177.公务员在行政诉讼中的法律地位是()A.原告 B.被告

C.第三人 D.不具有诉讼当事人的地位 正确答案：D

178.对公民提起的民事诉讼，一般遵循（）原则 A、由原告住所地人民法院管辖 B、起诉书送哪归哪管辖 C、有利于打赢官司的法院管辖 D、由被告住所地人民法院管辖 正确答案：D

179.以下那些机关有权冻结单位存款账户（）。_____ A、工商机关__ B、人民银行 __ C、海关__ D、银监局 正确答案：C

180.人民法院对必须到庭的被告，经（）次传票传唤，无正当理由拒不到庭的，可以拘传。

A、一次 B、两次 C、三次 D、四次 正确答案：B

181.商业银行——应将操作风险作为商业银行面对的一项主要风险，并承担监控操作风险管理有效性的最终责任。A.股东代表大会

B.行长办公会 C.董事会