建筑工程施工合同补充协议

建筑工程施工合同补充协议（精选7篇）

篇1：建筑工程施工合同补充协议

建筑工程施工合同补充协议

发包方：******投资开发有限公司

承包方：

经发、承包双方友好协商，就***工程承包施工事宜，达成如下协议，双方共同遵守：

本协议是工程施工及工程竣工结算的执行条款，本条款如遇其他合同及手续资料所含内容有冲突，以本补充条款为准。

第一条：工程承包范围：（不含车库）

按甲方提供的施工图、图纸会审及其他资料说明，承包本工程的土建工程，安装工程及图纸所示的室外配套工程（相应工程范围包括本工程的施工、安全生产、总包管理、协调配合、检测、成品保护、竣工清理、验收、保修及相关工程资料编制等）。

第二条：工期：开工日期年月日，竣工日期年月日，工期总日历天数天。

第三条：质量、安全文明目标：合格率到达100%，争创“**杯”；确保“**市安全文明标准化工地”，争创“**省安全文明标准化工地”。

第四条：合同价款及工程结算办法：

(1)依据施工图纸、设计变更、施工联络单、工程量签证、工程预算书、施工合同、施工合同补充协议，发包人书面批准的施工组织设计及其他技术经济资料。

（2）建设单位提供的供料对帐单，双方共同确认定价的书面材料明细表。

（3）土建、安装工程执行《**省建筑、安装工程消耗量定额》（2003）、2008年机械台班单价及相关补充定额，08年省价目表，07年《**市价目表》，09年《**市结算资料汇编》等计价文件，工程类别按定额规定。

（4）综合工日单价：建筑、安装每综合工日取定42元每工日，装饰取定44元每工日，零星用工按实际发生数量每工80元计入税前造价。

（5）土方清槽工程量按槽底面积乘以300厚，套用相应深度的人工挖运普通土子目，如遇基础变更，加深按实调整。

（6）措施费用：

a.建筑工程安全防护、文明施工费用计取及支付严格按照省及**

市的规定计取，此项费用计取后定额中的安全网、密目网不再套项。

b.按照费率计取的项目：环境保护费、文明施工费、临时设施费执行规定，其他项目按取费费率的90%计取。

c.参照消耗量定额子目计取的措施项目（定额内容第十章1-4节子目）按其单价的90%计取。

d.参照经批准的施工组织设计等计取的诸如大型机械进出场费等按定额标准的85%计取

（7）规费：工程排污费按实际缴纳，社会保障费、定额测定费不计取，危险作业伤害保险、住房公积金按规定费率执行。

（8）依据以上工程结算处理办法的各条要求及本协议条款中约定的材料处理办法，结算价税前下浮3 %，结帐。（下浮内容不

含甲方供材及双方定价部分的材料以及措施费内容）

（9）工程竣工验收后，承包方应在30日内提供决算报告，由工程造价控制部门进行决算审计，双方对审计结论无异议，作为最终结算并支付工程款的依据。

第五条：发包人指定分包项目：

1、***

2、***

指定分包的项目发包人负责确定该分部工程的施工单位并参与定价及结算，总承包方对其质量、安全、资料等负责并按分包结算总值的3 %在税前综合计取配合费。

第六条：工程所供材料、设备及结算办法：

1．发包人供材部分：水泥、钢材等。承包人提供材料计划，按规定结算、扣款。但甲供材料数量超过定额损耗时，乙方又无合理解释，将双倍扣款。

2、发包人所供材料均供至距现场50米内，由供货商负责卸车，如安排承包人卸车可通过签证来计取卸车费用。

3．双方共同定质定价的材料及项目：

双方共同定质定价的材料及项目：商品砼、外墙面砖、内墙面砖、地面砖、防水、煤矸石实心砖、煤矸石多空砖、屋面瓦等按双方共同确定的书面价格计入结算；地暖和烟道安装双方协商价格进入税前造价，不再执行定额子项

5．其他材料如石灰，砂子，石子等地材由承包方提供。

但其质量必须满足规范要求，价格执行双方确认的市场价。

第七条：进度拔款方式和时间：

本工程无预付款，按进度付款，±0.00以下不付款。

施工期间按双方约定的形象进度控制点分阶段支付工程进度款，支付比例按完成工程量的75%执行，达到竣工条件付至工程量的85%。剩余款项待竣工结算审计完成、竣工备案完毕且乙方开具全额发票后付到95%，留5%保修金，满两年付3%的土建保修金，其他费用保修期满无质量问题付清（保修期限执行协议第十五条）。

第八条：工程量签证有效条件：

施工图纸，施工合同及补充协议以外的做为结算依据的工程量签证应填写《签证单》并做到内容完整、真实、准确、工整、及时（15日），签证人应由承包人代表，发包人委派代表，监理工程师共同签证确认，并有发包方主管部门签字认可并加盖专用章后方可有效。

第九条：安全生产：

承包人应积极创建文明工地，做到文明、安全施工，施工现场要符合有关安全文明工地的规定要求，在施工过程中发生的机械事故和人身伤亡等一切事故，其责任和费用由总承包人全部承担。发包方不再支付任何因安全和临设所增加的一切费用。施工过程中，若因承包方原因造成发包方或第三方人员伤害或财产损失承包方应承担相应责任并赔偿损失。

第十条：工程建设中所用材料要求:

1.严禁使用不合格的产品

2.严控承包人自行采购材料的验收关。

由监理与发包人统一进行质量控制，进场须有建材质检部门出具的检验报告和产品合格证，行业认定证书，生产许可证等三证，三证不全产品一率不准使用。如承包人对自购材料质量把关不严使用而引发的工程质量事故或纠纷由承包人负责解决并承担其所发生的相关费用。

第十一条：项目资金专款专用:

该项目拨付资金承包人必须做到专款专用,在甲方按合同及时付款的前提下，并保证职工工资及时足额发放，如因职工工资发放不及时，造成发包人垫支的职工工资保证金受损，承包人除补足职工工资保证金的差额外并另行支付发包人职工工资保证金的20%做为违约金，该违约金发包人有权从工程款中直接扣除。

第十二条：工程建设中所需用水、电费处理:

承包人必须安装水、电表,按水、电表定期准确计量，并甲乙双方签字确认，其水、电费由承包人先行支付,结算时统一调整。

第十三条：竣工验收及延期处理：

1．工程应在合同工期内在工程质量监督部门监督下进行竣工验收，验收完毕三日内承包人将钥匙全部移交发包人，如逾期不交，承包人承担由此给发包人造成的一切经济损失，并按每日承担按工程总造价的万分之五的违约金。

第十四条：工程结算及审计费用：

1.竣工验收后三十日内，承包人向发包人提交全部工程结算书及

完整、真实、有效的结算资料。承包人应积极主动的配合审计，若承包人在发包人三次催告后仍不配合，发包人、审计单位有权直接定案。

2.审计费用支付:审减额在5%以内部分，由建设单位支付审计费用，审减额在5%以上部分或审增部分审计费，审计费用由施工单位支付。

第十五条 工程质量保修条款：

1．工程质量保修范围和内容：

质量保修范围包括地基基础工程和主体结构工程，屋面防水工程和双方约定的其他土建工程，以及电气工程、上下水管线安装工程、供冷、供热系统工程等项目。

该项目具体保修内容双方约定如下：承包人按合同约定完成承包范围内的全部工程。

2．质量保修期限：

双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：

2.1地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程的合理使用年限；终身保修。

2.2室外的上下水和小区道路等市政公用工程为二年；

2.3屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为５年；

2.4供热系统为２个采暖期。

2.5电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为２年。建设工程的保修期，自竣工验收合格且备案完毕之日起计

算，按单项工程分别计算质量保修期。

第十六条：未尽事宜双方另行协商解决，如发生纠纷由发包人所在地法院解决。

第十七条：本协议一式捌份，双方各执肆份，自双方签章之日起生效。

发包人（签章）：

法定代表人：

法定代理人 ：

年月日承包人（签章）：法定代表人：法定代理人：年月日

篇2：建筑工程施工合同补充协议

签定日期：

建筑工程施工合同

补充协议

发包人：（以下简称甲方）

承包人：（以下简称乙方）

为进一步明确甲乙双方的责任、权利、义务，在《“”建筑施工工程合同》基础上，按照《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国建筑法》等有关规定，并结合本工程的具体情况，在甲乙双方完全自愿和理解本补充协议条款的情况下，签订本工程施工合同补充协议。

一.工程概况

1.工程名称：钢构工程

2.工程地址：

3.建筑面积：14688㎡

4.结构类型：钢构、网棚、车库挡雨棚

5.设计单位：

6.监理单位：

二.工程内容及承包范围

1.乙方负责对本工程钢构部分进行施工总承包，承包范围为：基础、主体、网架装饰装修工程（见本协议附件一：工程量清单报价书）。

2.包括乙方承包范围内的因设计变更而引起的增减工程。

3.甲方指定分包工程内容见本协议附件二。

三.合同工期（本协议中所列日期均为日历天数计）

1.开、竣工日期

1.1开工日期：2012年04月10日；竣工日期：2012年07月15日；总工期：95天（含法定节假日）以<<建设工程竣工验收报告>>所载日期为准。

2.施工进度

2.1本工程分两期实施。一期工程为一、二号棚。二期工程为三、四号棚和棚内隔热层另计（见本协议附件三：即总平面图）。

2.2乙方应于合同签订并收到施工图后10天内向监理和甲方提交详细的施工组织设计，甲方和监理在乙方施工组织设计提交后的10天内若未予以书面形式确认或提出修改意见，则视为同意。

2.3一区棚隔热层顶板完成时间：一号楼：2012年5月25日；二号楼：2012年5月30日；四号棚：2012年7月10日。

2.4三号楼一层顶板完成时间：2007年1月31日；地下室完成时间：在2007年7月31日。

3.工期违约责任（总工程合同奖惩部分）

3.1如因乙方原因延误二层顶板工期（房屋销售起始工期），甲方按2000元/天对乙方进行罚款；若乙方提前工期，甲方按2000元/天给予乙方奖励，累计奖罚金额不超过4万元。

3.2若总工期延误，甲方按3000元/天对乙方进行罚款；若乙方提前工期，甲方按3000元/天给予乙方奖励，但奖罚累计不超过10万元。

4.如有奖励或罚款金额在工程决算时办理。

5.工期不顺延情况：

5.1各种自然因素（如下雨、大风、高低温天气等）；

5.2停水、停电、节假日及地方性政策调整等因素对工期的影响（若一周内停电、停水累计超过8小时，工期予以顺延）；

5.3因乙方施工质量问题或施工安排不当导致设计变更以及擅自变更设计而发生的费用和由此导致甲方的损失，均由乙方承担，工期不予顺延。

6.工期延误：由以下原因造成工期延误，工期应相应顺延：

6.1按《通用条款》第十三条执行。

6.2甲方直接分包的施工项目影响乙方施工进度造成的工期延误。四.质量与检验标准

1.1工程质量：合格。基础、主体验收及竣工验收均应一次性通过龙泉驿区质监部门验收合格；

1.2因乙方原因造成工程质量问题及使用不符合设计要求的材料，必须无条件及时免费修复或返工重建。否则甲方有权要求乙方支付工程合同造价总额的5%的违约金和相应返工价款。

1.3乙方应及时向下一道工序的施工单位（分包单位）办理移交手续。

1.4设计图中室内天棚不抹灰，乙方按常规普通法施工，若甲方有其他要求，另行办理相关手续。

五.合同价款与支付

1.合同价款：暂定为人民币3818880元（叁佰捌拾壹万捌仟八佰捌拾元）。结算工程量以实际完成的工程量为准。

1.1合同价款中的规费、措施费

（一）、措施费

（二）由乙方在工程全过程中包干使用，不作任何调整。具体包干费用内容包括但不限于以下项目：

1.1.1规费：即养老保险费、失业保险费、医疗保险费、住房公积金、危险作业意外伤害保险；

1.1.2措施费

（一）：即安全施工、文明施工、临时设施、1.1.3措施费

（二）：即大型机械设备进出场及安拆、垂直运输机械、脚手架、混凝土和钢筋混凝土模板及支架、已完工程及设备保护。

1.1.4其他不可预见费及风险包干费

1.2本工程税金按国家税法及相关政策法规执行。

2.合同价款的调整：由于工程量清单漏项、新增项目、设计变更引起的新增工程量清单项目，其结算价格按以下方式计算：

2.1乙方工程量清单报价书中已有适用于此工程项目的综合单价，按已有的综合单价计算；

2.2乙方工程量清单报价书中只有类似项目的综合单价，可参照类似项目的综合单价确定新增工程量清单项目的综合单价。

2.3乙方工程量清单报价书中没有适用或类似工程项目的，依据2005年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件的规定，套用相应定额子项后确定该项目的综合单价。该项目的材料由甲方认质认价，人工费按施工期间政策规定调增，综合费按27%计取，机械费按定额子项计取，（措施

一、规费、措施二不计取）。

2.4施工期间人工费按政府规定系数并结合乙方工程量清单报价书随施工进度进行调整。

2.5奖励

2.5.1若乙方的工程质量、进度、安全、协调配合、节约成本、现场管理等符合合同要求，甲方奖励乙方项目部1-3万元。

2.5.2乙方提出合理化建议，若经甲方采纳而节约的工程直接费，甲、乙双方按6：4的比例分享。

3.工程进度款的支付

3.1工程形象进度必须满足合同及本协议的约定，工程量进度报表经甲方及监理审核后支付乙方工程进度款。

3.2支付时间：

一、二号棚主体隔热层顶板完成后，甲方支付已完工程量90%的进度款，隔热层按另外的预算实际工程量支付款项；

三、四号棚主体立柱部分完成后，甲方支付已完工程量90%的进度款，主梁焊装到顶盖网架完工后验收完工后十个工作日内支付。

或甲方及监理单位确认计量结果后10天内，按审定产值的90%支付上月进度款；支付总额至合同总价款的90%时，暂停支付；

3.3若乙方发生严重质量事故或严重安全事故（按国家有关安全质量事故规定进行界定），甲方有权暂停支付工程进度款。

3.4因乙方原因造成工期延误，甲方将暂停支付当期工程进度款。下一期工程进度款的支付、应在乙方将工程进度调整到甲乙双方约定的工程进度计划范围内后，甲方才恢复支付工程进度款。

3.5隔热层附加工程款的说明：甲、乙双方同意按照市场预算价格实际的工程量报价计算。甲方根椐实际的工程进度按照每个棚体完成进度给予支付相应的工程进度款项，但应同乙方协商。本工程附加作价的原则、方式及相关办法由双方另行签定补充协议。

3.6如发包人出现延期支付工程进度款的情况，按通用条款第26.3及26.4条执行。

3.7工程结算

3.7.1乙方竣工结算经审计后30日内支付至工程结算总价款的95%（不得与3.5条相冲突）；工程结算总价款的5%作为保修金，保修期届满之日起15日内结清。

3.7.2质量保修金的支付：各分部分项工程保修期届满、经甲方对工程质量确认无异议后14天内，按各分部分项工程的保修金额，甲方与乙方办理保修款结算，将剩余保修款一次性支付乙方；

3.8结算审计：

3.8.1结算审计时甲乙双方应积极配合审计工作，应在双方确认竣工结算资料真实、完备之日起原则上在3个月内完成本工程的结算审计。

3.8.2结算审计费的支付办法：按国家相关规定执行。

4.履约保证金：乙方在签订本协议之日起五日内，在甲方专用帐户存入人民币伍拾万元，作为本协议的履约保证金。该保证金在三号棚、四号棚的封顶后10日内由甲方无息退还乙方50%；合同内工作内容竣工后10日内无息退还剩余50%.六.材料价格及材料的采购（主体工程总合同部分）

1.材料价格调整

1.1若甲方对某项主要材料进行调整（套用定额不发生变化），仅对材料差价进行调整。

1.2非暂定价材料不作调整，但砂、石、石灰材料价格风险系数±5%，超过±5%部分按实调整，税金按规定计取。乙方无权更换工程量清单中的任何材料。

2.材料采购

2.1乙方必须按甲方规定品牌采购，并且在采购前15天将样品及价格送监理工程师及甲方代表认可后方可采购。对于非暂定价材料部份，如甲方采纳乙方建议的性能相同且价格较优的其它品牌，即按第五条的2.5款进行奖励。

2.2甲方对于暂定价格材料及主要材料价格表中的材料认为有必要自行采购时，乙方应予以支持。

七.工程变更及签证

1.工程变更及签证必须注明：事由、工作范围及部位、具体作法、尺寸、工程数量和费用组成。签证文字的表述应做到鲜明、准确，必要时应附图，且在签证单结尾处注明“此项后无内容”。

2.本工程的所有变更及签证，均应经甲方代表或甲方现场代表及监理工程师签字后方可生效，甲方、监理、施工单位均应保留原件。

3.甲方有权对设计图纸进行变更。

4.乙方发现设计错误或不合理之处，应及时通知甲方工程部、监理部和设计单位，由设计单位（或甲方）提供设计变更文件，经监理工程师、甲方代表签字批准后实施。

5.甲方对已完成的分项工程进行变更，乙方应在施工前将施工方案报甲方及监理单位确认。乙方应谨慎保护可能重复利用的材料、设备。若乙方拆除措施不当或保护不当造成材料、设备损坏的，由乙方承担相应损失。

6.需办理签证的隐蔽工程，乙方应在隐蔽前三天填写签证单，并由监理工程师及甲方代表确认。如因乙方原因导致工程量无法核实，则不予办理签证。

7.乙方应在设计变更实施前48小时向甲方提交书面报价，由甲方及监理审核，按审核后的造价决算。

8.设计变更、现场签证的计价原则：按5章第2条执行。

9.临时用工签证应明确：工作内容及工作量、工作时间、工作人数及用工价格。

10.办理签证时，乙方应提供经甲方确认的有关方案或数据原件，签证单原件一式四份。

八.竣工验收：按《通用条款》执行。

九.工程质量保修

1.工程质量保修范围和内容：

1.1乙方在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的规定和双方约定，承担承包范围内工程质量保修责任。

1.2凡属于乙方原因造成的质量问题或其他缺陷，均属于乙方保修责任范围，其维修费用和因乙方维修造成业主的相关损失，应由乙方承担；不属于乙方责任，但是经由双方协商由乙方施工的，乙方应配合检修，费用由责任方承担。

2.质量保修期限如下（以双方在工程移交书上签字之日起计算）：

2.1地基基础和主体结构工程，为设计文件规定的合理使用年限；

2.2屋面防水工程、棚内加装设备、通电通水、车库和外墙面的渗漏（包括台风、暴雨等自然条件下的影响）为5年；

2.3电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程为2年；

2.4给排水设施、道路等配套工程为2年；

2.5供热及制冷系统为2年；

2.6其他项目的保修期为2年

3.质量保修责任

3.1因乙方施工质量原因导致业主退房、要求甲方给予赔偿等，其经济责任和法律责任均由乙方承担。

3.2保修期内的维修：一般性维修乙方应在接到通知后24小时内到达；紧急事故乙方应在接到通知后8小时内到达现场抢修；业主验收交付棚内出现渗漏水、有水区域返水，乙方应在16小时内修复。

3.3乙方未及时维修或未在合理期限内维修完好、或经过两次维修都未能修好的，甲方有权自行请人代为维修并确定价格，所有修复费用及赔偿费用在支付乙方质保金时扣除，但不等于解除乙方应负的责任。

3.4乙方每次维修完毕，应负责将施工现场清理干净、并取得业主和甲方（或物管公司）的验收签字。

3.5涉及结构安全的质量问题，乙方应立即向当地建设行政主管部门报告，并采取安全防范措施。由原设计单位或者具有相应等级的设计单位提出保修方案后，由乙方实施保修。十.双方的权利和义务

1.甲方代表及职责

1.1本工程甲方代表为.甲方代表代表甲方行使合同约定的权力，履行合同约定的职责。甲方如另行委托其他人员代行上述全部或部分职责的，以甲方向乙方出具的授权委托文件或书面通知为准。

1.2本工程甲方现场代表为（）。甲方现场代表的职责：负责监督检查工程质量及工程进度，负责设计变更、技术核定及现场签证的签署，对工程进度款的支付和工程竣工决算进行审核，以及与设计单位等相关部门的协调。

2.乙方驻工地代表及其他人员

2.1乙方项目经理为，项目技术负责人为，其它管理人员名单按乙方的工程量清单报价文件。

2.2乙方项目部主要管理人员在本工程施工期间（包括准备和收尾阶段），均须专职在岗，坚守施工现场，不得兼任其他项目任何职务；如需对人员、机械设备、施工方案等变更，必须提前一周以书面形式报经甲方同意。

2.3乙方的要求、通知均应以书面形式由乙方项目经理签字加盖乙方公章或项目专用章后递交甲方。

2.4乙方项目经理或项目技术负责人必须参加每周工程例会，因故不能参加的应提前8小时向监理部请假、并在获得监理部同意后方可缺席。

2.5乙方代表除以下原因外，在竣工验收完成前不能替换

2.5.1因病而不能坚持工作者；

2.5.2无法担任与该工程建设相关的工作。

2.5.3因刑事责任或经济纠纷无法继续担任此项工作。

2.5.4被吊销资格证。

2.5.5甲方认为不称职者或没能经过安全审核和政治审查的人员。

2.6乙方代表换人，必须经甲方书面认可，其接任人仍必须无条件全面继续承担乙方应有的责任。

2.7乙方在开工前应向甲方提供有关人员资质证书及岗位证书等证件。

2.8以下甲方确认无法胜任工作的人员，经甲方要求，必须调离本工程范围。同时，乙方应尽快用甲方批准的合格的人员代替上述调离的人员。

2.8.1对施工质量、进度达不到合同要求负有责任的施工人员；

2.8.2业务水平达不到岗位要求、工作责任心不强的施工人员；

2.8.3不能积极配合甲方正常工作；

2.8.4违反甲方或乙方工地现场管理规定者；

2.8.5无证上岗者（适用于按规定必须持证上岗者）；

2.8.6与工程量清单报价书及合同规定名册不符者；

2.8.7与本工程施工无关的人员等。

3.甲方的工作

3.1施工前准备

3.1.1完成红线以外的“三通”，提供水、电接口到红线。乙方进场后，甲乙双方及时办理临时水电设施的移交手续。

3.1.2负责办理施工许可证等合法手续，乙方协助办理。

3.1.3提供施工场地工程地质、地下管网线路资料，必要时乙方应进一步探明。

3.1.4将水准点、坐标控制点现场交验予乙方，由乙方自费负责保护，若保护不当造成的损失由乙方负担。

3.1.5向乙方提供（）套施工图。

3.2施工期间

3.2.1监督检查工程质量、进度，设计变更的签证、工程进度款的支付、办理竣工决算等。

3.2.2根据销售等实际需要，对施工现场发出调整、变更指令。

3.2.3负责协调周边关系和政府职能部门的关系。

4.乙方的工作

4.1执行本合同的约定，履行与乙方有关的权利和责任。合同签订后10日内提交施工现场布置方案，经甲方代表、项目总监批准后进场作施工前期准备工作，并按合同要求的质量和工期完成本工程。

4.2遵守有关法律的规定，接受甲方和监理的指令，按照施工图纸、设计变更单、工程施工及验收规范等进行施工。

4.3负责搭建工地现场临时设施，临时道路、管线的施工、保养、移位及拆除，现场管线和邻近建筑物、构筑物及邻街交通要道、人行道的防护。向甲方、监理提供现场办公室三间。

4.4负责从甲方指定的施工用电、用水接驳点按甲方批准的接驳方案接驳。施工用水、电的费用及接驳等所发生的相关费用由乙方承担。

4.5提供大型施工机械设备年检证等资料。

4.6乙方须提交详细的施工组织设计，施工组织设计包括施工总进度计划（采用时标网络图绘制）、甲供材料计划及乙供材料计划，并严格按照经甲方及监理批准后的施工组织设计施工。

4.7如甲方提供的施工文件不完整，乙方须于合同签订后十日内以书面方式向甲方提出补充施工文件（须列清单），并提供时间表，列明在不影响进度的情况下，甲方应向乙方提供补充施工文件的内容及最后期限。在工程施工过程中，乙方亦有义务以书面形式及时向甲方进行提示。

4.8每月二十五日前向甲方及监理书面报送本月完成工程量报表和下月施工进度计划，下月施工计划必须具体、详细。若不按时、按要求报送，甲方有权不予支付进度款或支付时间顺延。

4.9工地实行旬报制度。旬报在每半月例会前一天报送甲方及监理，旬报内容包括本旬计划和上旬完成工作、未完成情况说明（包括拟采取措施、最终完成时间）

4.10做好施工组织管理、维持现场整洁、道路畅通、不漏、不洒、不扬，对进出工地的车辆须派专人及时进行冲洗清扫，防止污染交通道路，达到文明施工。以上工作甲方有权检查。甲方要求整改的部份，若乙方逾期未整改，则另行处理，并从工程款中扣除所发生的费用的两倍作为罚金。甲方指定分包单位应协助乙方完成上述工作，并承担同样责任。

4.11本工程现场所有建筑垃圾、生活垃圾须按甲方代表指令免费清理并运出本工地（甲方直接分包工程的垃圾除外）。乙方须自行联系政府规定弃置地点，不论距离远近和运输进程中发生的环保费、城市卫生费、堆放费、各种可能发生的罚款等费用均由乙方负责。若乙方不及时按甲方指令清运，甲方可另行委托其他单位清运，由此产生的所有费用将从乙方进度款中按所发生费用扣除，乙方应予以支持。

4.12在室外工程开工后，甲方有权要求乙方拆除影响室外工程的临时设施，乙方须无条件配合，甲方对此不予补偿。但经甲方批准的除外。

4.13按合同约定，对甲方直接分包工程进行配合管理，对分包工程进行协调及配合，参加分包工程的分项、分部工程验收和竣工验收，并提出整体验收意见。

4.14工程竣工前应将现场清理干净，做到工毕场清。

4.15负责组织图纸会审工作以及施工期间的例会、专题会、协调会。按施工图纸、图纸会审纪要、设计修改（或变更）通知单和国家现行验收规范作好自检工作。

4.16做好施工记录、隐蔽工程记录、施工技术资料作为竣工验收资料移交甲方。甲方分包工程的竣工资料由分包单位按规定整理，在竣工前15日内提交给乙方，由乙方按规定整理汇总。

4.17工程竣工验收完成后未移交给甲方之前，乙方负责承包范围内的成品和半成品保护、施工围墙的维护、提供临时厕所，直至工程全部竣工完毕并移交甲方为止。乙方保护期间发生损坏，乙方出资修复。如因甲方提前使用，造成损坏发生的修复费用由甲方承担。

4.18与本工程无关的设备、材料均不得进入现场，甲方有权进行检查。

4.19乙方的现场施工人员、机械、设备、材料等必须满足甲方的施工进度要求。若乙方进度不能满足甲方要求，则乙方必须按甲方要求增加施工人员、机械、设备、材料等，由此引起的相关费用甲方不予补偿。

4.20乙方施工前应组织专业人员仔细审阅设计文件，有责任发现并提出设计文件存在的问题。若发现工程按现有施工设计文件或指令施工将要发生质量缺陷，应立即书面报告甲方。经甲方决定按原要求施工，乙方应予执行。

4.21在施工过程中必须配合甲方销售需要，积极配合样板房的施工。

4.22遵守政府主管部门对施工场地交通、施工噪音、夜间施工、安全生产有关的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知甲方、监理；严格遵守有关环境保护法律，并按照环境检查审核要求，加强施工现场的环境管理，在施工过程中严格落实粉尘等污染防治措施及生态保护、水土保持措施，由此发生的费用及由于乙方责任造成的罚款由乙方负责。

4.23加强施工队伍法制教育，在工程场地内和工程场地周边不得有扰社会治安。若有违法犯罪活动和人员，应立即交由公安机关处理，不得私自违法处理。

4.24墙改、散装水泥、临时路口、临时场地及城建档案资料等保证金或押金由甲方负责缴纳，乙方按有关部门相应要求（若有）及时提供相应资料，乙方未及时提交合格的资料或未交还占用的场地造成有关保证金或押金未能全部或部分退回等、由于乙方原因扣除的保证金或押金由乙方负责，甲方有权从支付乙方的任何工程款项中扣回。

4.25乙方须与甲方签订《廉洁合作协议书》，并严格遵守。

4.26乙方施工期间，其公司内部任何劳资纠纷，均由乙方自行解决。因乙方劳资纠纷影响甲方工程进度及项目声誉的，相关损失由乙方承担。

5.现场管理

5.1安全施工与检查：乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全生产管理条例要求组织施工，并受行业安全检查人员依法进行的监督检查。采取必须的和必要的安全防护措施，消除事故隐患。本合同施工范围内发生的安全事故责任和因此发生的费用，全部由乙方承担。

5.2安全防护：乙方在动力设备、输电线路、地下管道、密封防尘操作间、易燃易爆地段以及在临时交通要道附近施工时，施工开始前应向监理提出安全防护措施，经监理认可后实施。

5.3事故处理：发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知监理及甲方，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。甲方、乙方对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理，或参照争议解决条款。

5.4文明施工：本工程以总平面红线范围作为施工场地，施工平面布置须考虑周全，并经甲方审核后方可实施。

5.5乙方应严格遵守国家及地方政府颁发的安全施工、文明施工等规范、条例。遵守甲方的现场管理规定。

5.6乙方现场办公室应配置齐全、完好的办公设备。

5.7施工期间，乙方应及时整理和安排所有机械、工具、材料、建筑垃圾等，做到场清。工程建设中每个楼层的多余材料、建筑垃圾必须通过井架或垃圾槽运输到地面，严禁从高空直接向下抛物。

5.8乙方应严格遵守地方政府和有关部门的规定，办理施工场地交通、噪音、环境卫生和场外污染等有关手续，发生的费用及造成的罚款全部由乙方承担。

5.9现场用水用电管理

5.9.1乙方用电用水必须安装水表、电表（乙方水、电表安装及移位须报甲方同意）。安装完成后双方共同抄底度数，并签字认可。

5.9.2施工中根椐水、电表用量按供电局、自来水公司规定的价格支付费用。价格按供电局、自来水公司出具的收费单为准。

5.9.3乙方负责提供本工程范围内分包单位施工用水用电的接口，其水电费用由分包单位自理。十一.其他

1.乙方对甲方指定分包单位的配合及管理

1.1甲方指定分包的工程范围见本协议附件四。

1.2对甲方指定分包的工程，乙方应负责管理配合。分包工程配合费按以下费率收取：

1.2.1普通水电工程按中标价的2%收取；

1.2.2售楼部土建工程按中标价的1%收取；

1.2.3外墙保温隔热、外墙涂料工程按中标价的1.5%收取。

1.3按甲方及指定分包单位的要求提供指定分包工程开工条件。

1.4指定分包方应在进场前对已完成的临时工程及场地进行检查接收。

1.5乙方对工程进度、安全及文明协助管理。

1.6乙方应对分包商的施工进度计划进行汇总分析，对施工中有矛盾的地方进行协调并提出解决办法。

1.7乙方在各分项工程施工前须与指定分包方联系，并在隐蔽工程施工前一天请各分包方以书面形式确认，否则，由此而导致的额外施工费用由乙方承担。如分包方不配合，由分包方负责并承担乙方的损失。

1.8提供标高、定位点线等。

2.乙方分包管理

2.1乙方未经甲方书面同意，不得将本合同承包内容或任何分项工程对外进行转包。

2.2乙方分包要求

2.2.1分包须经甲方及监理书面批准，并向甲方及监理单位提供分包单位资质证书、分包合同、分包工程施工方案。

2.2.2乙方应在分包施工现场派驻监督管理人员，对分包工程的质量和进度负责。乙方分包单位的违约行为，均视为乙方违约。

2.2.3乙方应在开工前30天内提交乙方分包工程内容并经甲方认可。乙方分包工程的进、退场时间，经甲方、监理确认后执行。

4.销售配合

3.1甲方将根据销售需要，安排施工现场不定期对社会开放。乙方在开放日前应对施工现场进行清理，并作好相应的安全防护措施。

3.2为配合销售而需要提前施工的项目，应按甲方的书面要求及时安排施工完毕，要求如下：

3.2.1按甲方要求的时间完成各种施工设施、设备的迁移。

3.2.2样板间所在楼栋中的单元门至样板间的入户门之间的楼梯间地面材料的铺贴、墙面抹灰、油漆及楼梯栏杆的安装。

3.2.3样板间内的墙面的抹灰、油漆、地面的找平、厨房、洗手间的防水处理、防护门的安装。

3.2.4样板间外施工通道的上层防护措施应按规范做好。

3.2.5样板间外施工用安全网，在样板间开放前应换用新购置的安全网。

3.2.6以上工程内容若在乙方承包范围（清单报价书）外，费用由甲方支付。

3.2.7如乙方未按甲方以上要求及指定期限完成销售配合工作，甲方可另请其他施工单位进行施工，所发生的费用甲方有权从应付乙方的工程款中扣除；若因甲方要求增加部分工程，以现场签证的形式支付相关费用。

十二.协议解除

1.除本协议约定的解除条件外，经甲乙双方协商一致，也可以解除本协议。

2.当乙方擅自将其承包的全部或部分工程转包给他人、或肢解后以分包的名义分别转包给他人，甲方有权解除本协议。

3.因不可抗力致使合同无法履行的，甲乙双方可以解除本协议。

4.甲、乙双方任何一方按约定提出解除合同时，应以书面形式向对方发出解除合同通知，并在发出通知前7天告知对方，通知送达对方时合同解除。对解除合同有争议的，可依本合同有关的约定处理。

5.合同解除后，乙方应妥善做好已完成工程和已购材料、设备的保护，并在十日内向甲方完成移交工作。甲方应为乙方的撤出提供必要条件，乙方应按甲方的要求将自有的机械设备和人员撤出施工场地。乙方未完善移交手续擅自撤场的，应该赔偿由此给甲方造成的一切损失。已完工程价款在乙方根据甲方要求完全撤出施工现场并办理完决算手续后支付。

6.甲方不支付乙方因撤出施工现场所发生的费用。已经订货的材料、设备由订货方负责退货和解除订货合同，并承担相应损失。

7.乙方退场条款：无论何种原因导致合同解除的，为保证工程项目的顺利完工并交付购房人使用，保证双方纠纷的顺利解决，乙方均应在合同解除达成协议或解除合同通知送达之日起15日内清退出场，否则，乙方按每日10万元向甲方支付违约赔偿金。乙方在履行本协议过程中，无论以何种理由起诉甲方，甲方为保证工程的顺利完工和交付购房人，以及为维护社会稳定，均可要求乙方立即退场，退场办法按上述规定办理

8.甲方依照法律规定和合同约定行使合同解除权时，乙方投入施工的工程费用，只按工程直接费进行结算。

9.因乙方违约造成合同解除（如：乙方公司内部民工闹事造成不良社会影响、因乙方原因延误工程关键工期、乙方不能按约定实现合同承诺等），应赔偿甲方一切经济损失，并按上述退场条款的约定退场。

10.因甲方无力支付工程款，并未提出有效的经认可的办法，乙方有权为维护自身利益而停止继续施工。其停止施工期间的费用和其后的一切损失，甲方有责任给予赔偿

11.在竣工时，须提交竣工资料4套。

十三.合同生效与终止、争议的处理

1.本补充协议自双方签订之日起5日内乙方向甲方足额支付履约保证金后生效。

2.除正常质量保修外，甲乙双方履行完毕本合同约定的全部义务，本合同即告终止。

3.本补充协议一式陆份（其中正本贰份），甲、乙双方各执正本壹份、副本贰份。

4.本补充协议系《观景上东建筑工程施工合同》的非实质性补充，若二者不一致处，以本补充协议为准。

5.本协议在履行过程中发生争议，由双方协商解决，协商不成提交成都市仲裁委员会仲裁。

甲方：盖章乙方：盖章

法定代表人：法定代表人：

电话：电话：

传真：传真：

开户银行：开户银行：

银行账号：银行账号：

篇3：刍议建筑工程施工合同管理

一、目前建筑企业合同管理中存在的主要问题

1. 合同文本不规范

由于目前建筑施工企业订立合同未使用标准合同文本, 合同中存在文字不严谨、合同条款有漏洞等问题。有效的合同应该咬文嚼字, 并准确清晰体现订立双方的意图;合同文字的不严谨, 容易造成歧义, 致使合同责任划分不清, 导致合同履行困难或者合同争议不休。合同约定应该是“先小人后君子”, 目前常见的合同条款常见漏洞是违约责任约定不明, 如果发生违约, 在合同中看不到违约处理方式方法的条款。另外, 近年来有相当部分建筑施工企业使用境外合同文本。这些境外合同文本由于国情、文化背景的差异以及字面翻译的生硬性, 造成合同文本语义不清, 含义不明, 这些都为日后双方发生合同纠纷埋下了隐患。

2. 合同主体不对等

在现阶段建筑行业普遍为卖方市场的前提下, 自投标程序开始, 工程项目合同条款的约定, 其中种种不平等霸王条款的争议中, 建筑企业均处于一个相对弱势的地位。合同主体双方的权利、义务显失公平, 如对业主制约不充分, 对于条款修订的主张很难得到业主的同意。市场竞争激烈, 建筑施工单位为了能承接工程, 对于合同中的部分不平等条款忍气吞声, 责任和风险由施工单位承担, 这种条件下有些建筑施工单位甚至也采取不法手段进行层层的转包。合同的订立主体双方未能体现平等原则。

3. 合同执行力度差

合同作为是订立双方的重要约定凭证, 双方均要按合同办事。由于双方均没有按照合同进行履约, 甚至随意变更合同约定, 施工过程中又不及时进行必要的经济技术签注, 双方都违约的情况屡见不鲜。工程不能如期完工、款项无法及时拨付, 合同管理流于形式, 对订立双方当时人都没有起到应有的约束作用。

4. 合同管理制度缺陷

很多建筑施工企业缺乏对合同管理制度的重视, 企业中没有设立专门的合同管理部门和人员, 没有建立规范严格的合同管理制度和相应的合同管理工作程序, 合同在订立、履行过程中漏洞频出。这样容易造成合同执行的具体困难, 甚至造成重大合同失误, 形成巨大的合同风险。同时, 如果相关工作程序缺乏有效的风险控制, 也容易滋生各种工程腐败。

5. 合同管理人员素质偏低

当前建筑施工企业中具体从事工程合同管理人员, 其思想素质、业务水平和管理能力良莠不齐。专业知识、经营管理、法律知识以及实践经验是优秀的合同管理人员必备的知识结构, 需要具备多方面的知识和能力, 缺一不可。因此当前缺乏专业的合同管理人才, 已经成为建筑施工企业管理上的主要瓶颈。

二、解决建筑企业合同管理中存在问题的主要对策

1. 提高合同管理人员整体综合素质

随着合同管理工作的发展和现代商品经济的完善, 对合同管理人员提出了更高更新的要求。首先, 完善相关人员知识结构。提高合同管理人员素质是企业合同管理的首要任务, 又是当前的迫切需要。合同管理人员要从学习、掌握各种合同知识向应用各种合同知识转化。合同管理人员的业务素质也要向系统专业、多元化知识结构转化。其次, 在明确合同管理岗位职责及专兼职人员职责的前提下, 可通过企业培养、择优选聘以及与其他专业合同管理机构合作等方式, 培养专业合同管理人员。第三, 加强对各级管理人员的继续教育和再学习。定期开展合同管理培训、合同管理经验交流会, 邀请专家讲学等方式指导合同管理人员实践, 增强风险意识, 促进各级管理人员转变认识, 增强合同法制观念, 培养一支懂法律、懂合同的经营管理人才队伍。

2. 建立和完善企业的合同管理体系

完整的合同管理体系包括完善的合同管理制度和健全的合同管理组织机构。合同管理的规范化、科学化和法制化首先需要从完善制度入手, 建立合同管理部门, 制定完善可行的合同管理制度, 使合同管理工作有章可循。施工企业应根据实际情况建立和健全合同管理制度, 使之涵盖合同订立的全过程, 包括签订、履行、检查, 以强化合同的管理职能, 真正实现合同管理的专业化、标准化和规范化, 保障合同管理的综合质量。并且相应建立合同管理人员的监督保障制度, 对合同管理人员的德、能、勤、绩进行综合测评, 加强合同管理制度的约束力, 保障合同管理制度的有力贯彻。其次, 要在企业内部自上而下建立健全合同管理组织机构。施工企业在合同管理中, 要通过合理的岗位和人员配备, 设立合同管理专职或兼职部门, 并设立合同管理岗位, 履行合同评审、履约监督和定期监督检查的职能, 构建适宜的合同管理组织结构, 扬长避短, 提高自身的合同管理水平。完善的合同管理组织机构, 应该配备以法律顾问为核心, 由企业管理人员和项目管理人员组成的层级关系, 并接受行政主管的指导监督, 真正对合同实施有效管理, 实现全过程、全方位、科学的管理。第三, 在合同管理体系的制度和组织机构建设中, 也要对整体合同管理体系进行动态的控制, 根据本企业自身特点和市场形势, 及时调整, 不断完善。

3. 大力推行建设工程施工合同示范文本

合同示范文本时根据法律法规和行业交易管理制定的具有示范作用的文件, 迄今已经在房屋建筑装修装饰行业以及工程建设施工和建立领域推广多年。好的合同文本有利于履约, 是合同质量的重要指标。由于建筑施工企业的个体特性, 合同管理工作带有鲜明的自身独特性。为了规范合同管理, 建筑施工企业应该根据《建筑工程施工合同示范文本》, 结合工程特点、业主要求和项目管理的不同因素, 建立本单位的标准合同示范文本。推行该建设工程施工合同示范文本, 既有利于合同订立双方熟悉相关法律和法规, 使订立的合同符合法律规范, 避免违法条款和显失公平条款;也有利于合同管理机构进行有效的监督检查, 提高合同履约率, 提高合同文本的质量。

4. 定期监督检查合同履行

为了防范市场风险和法律风险, 提高建筑施工企业的经济效益, 减少因合同履行过程中的纠纷, 建筑施工企业的合同管理部门, 要及时监督和检查合同的履行情况, 建立完善对合同履约情况的考核制度, 加强合同签订后的监督和管理。《建筑法》、《合同法》、《招标投标法》是依法履行合同的主要依据。一是要建立切实可行的信息反馈机制, 工项目合同履行过程中经常遇到不可抗力问题、施工合同的变更、违约、索赔、争议、终止与评价等问题。随时了解、掌握合同的履行情况, 发现问题及时处理和汇报, 强化合同履行的有效控制;二是要进行合同跟踪。对具体的合同活动和事件进行跟进, 对工程进行过程中的设计、进度计划、工程价款等变更情况进行严格掌握, 以合同的方式明确变更情况;三是违约管理。合同订立双方的任何一方如有存在违反合同约定行为, 都要对此进行重点监控, 对合同履行过程的往来函件、通知等具有法律效力的文书注意完整保存, 以保证合同的有效合法性;四要建立完善检查考核制度, 促进加强合同管理, 规范合同管理行为, 在日常经营管理工作中严格执行合同管理, 持续执行形成自律。

篇4：建筑工程施工合同补充协议

建设工程施工承包合同补充协议

建设单位: 安徽舒美特化纤股份有限公司（以下称甲方）

施工单位: 东方建设集团有限公司（以下称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的有关规定，结合甲方建设的“年产60000吨粘胶短纤维工程” 项目一期工程的实际情况，为明确甲乙双方责任、权利和义务，经双方充分友好协商在2008年 4 月 8 日甲乙双方签订的《建设工程施工承包合同》的基础上特签订本补充协议以便双方共同遵守。本补充协议为双方自愿达成，凡本协议与《建设工程施工承包合同》有冲突之处皆以本协议为准。

1、工程概况

1.1工程名称：“年产60000吨粘胶短纤维工程” 一期项目锅炉房工程。

1.2建设地点：安徽省望江县经济开发区。

1.3结构型式：桩基，框架，钢结构；

1.4施工条件：施工场地基本平整，区内施工道路由乙方根据施工需要自行负责，施工用电、施工用水由甲方提供水、电源接口，乙方自行按月交纳水电费。

1.5建筑面积：约8000㎡。

1.6承包范围

锅炉房工程的桩基、土建及水电安装图纸范围内全部工作内容。

2、合同工期

2.1本工程合同总工期以厂房施工合同工期为依据，总工期为100日历天，开工日期以甲方发出的书面开工通知为准，竣工日期为全部承包范围内工作内容验收合格并移交给甲方（具备生产使用条件）之日。所有临时设施拆除，且所有施工人员、材料、机具设备等在工程竣工验收合格后15天内全部退场。

2.2除因经甲方书面签认的因甲方原因或本地区战争或本地区发生5级以上地震（依据地震局发布的地震公告）或8级以上台风等不可抗力原因造成无法施工的，工期予以顺延外，由其它原因引起的工期延误均不予以顺延工期。

2.3施工单位应自行处理好与周边四邻的关系，因周边四邻关系造成工程工期延误不予顺延。

3、合同价款及支付

3.1本工程承包形式：包工、包料、包机械含税包干图纸范围内工作内容。

3.2本合同价款采用可调价款方式确定。

3.3工程合同造价约为人民币400万元(肆佰万元整)（已下浮，其中包括土建、装璜、道路、绿化等）。根据安徽2000定额,三类综合（20.97%）收费标准,总造价下浮17.3%收取。

3.4工程结算依据：本工程按《2000年全国统一建筑工程基础定额，安徽省综合估价表》，《2005

年安徽省建筑工程定额》工程量按施工图和有效的变更联系单按实结算；按《安庆市建设工程信

息望江县信息价》，缺项部分参照安庆市信息价编制，工程造价为按实结算。

3.5采用可调价格合同，合同价款调整方法：上述工程如发生设计变更及现场签证或发包人调增、调减工程量并造成造价变动的，变更合同价款按下列方法进行。

执行

乙方已充分勘察现场施工条件，甲方除提供临时用水用电接口、本工程围墙边界线外，本工程围

墙边界内杂物清理、场地平整及可能的围墙补缺和临时大门施工均由乙方自行解决并承担费用

（现场条件以全部人员撤离、房屋拆除后的状况为准）；乙方已谨慎考虑本项目材料及设备进场

交通状况及本项目与现场已建建筑的紧邻关系，如施工中发生任何矛盾与纠纷，均由乙方自行解

决并承担费用。

3.3经双方商定，以合同承包范围内工作内容。包括但不限于施工人工、机械、管理、材料、安装、调试、维护、利润、税金、保险及政策性文件规定等各项费用，今后不因竣工决算前政策

性文件调整而改变造价。

3.4造价中已包含定额范围内的各种措施费，包含但不限于环境保护费、临时设施费、检验实

验费中制作、封样、送检、夜间施工增加费、二次搬运费、大型机械设备进退场费及安拆、混凝

土及钢筋混凝土模板及支架、脚手架费、已完工程及设备保护、赶工措施费、现场安全文明施工

措施费和考评费等各种措施费。

3.5 投标报价中已包含《江苏省住宅工程质量通病控制标准》及《南京市住宅工程质量通病防治

导则》要求中的各种措施技术费。

3.6 外墙保温节能节点和做法，图纸中未注明的，按通用图集施工，外墙保温施工应符合《民用

建筑节能管理规定》，投标时各项费用已包含到总价中。

3.7总价中已包含渣土管理费及卸点费、排污费、噪声污染费、占道费、扬尘整治费、民工工

资保险金等总价包干。

3.8总价中已包含定额范围内的各种规费，包含但不限于工程定额测定费、安全生产监督费、建筑管理费、劳动保险费等总价包干；劳保统筹由甲方代扣代交。

3.13合同价款的支付

3.13.1桩基及基础施工完成,并经质量监督站验收确认为合格后，十日内支付至合同总价的10%；

3.13.2主体三层顶结构完成后十日内支付至合同总价的25%；

3.13.3主体封顶验收合格后十日内支付至合同总价的45%；

3.13.4外墙装饰及外门窗全部完成,脚手架拆除后十日内支付至合同总价的55%；

3.13.5工程竣工验收合格后十日内支付至合同总价的70%；

3.13.6工程已交付钥匙、备案完成并经决算审计双方确认后十日内支付至决算总价的85%;

3.13.7竣工验收备案完成一年后十日内支付至决算总价的95%;

3.13.8决算总价的5%作为质量保修金，施工方如能及时履行保修责任,在所有项保修期满后30

天内付清。

3.13.9其中甲控材由甲方按乙方的委托付款单代为支付,并从相应次工程款中同比例按暂定价

扣除。

3.13.10 甲方付款的同时，乙方必须出具等额的正式税务发票。

4、合同履约保证金缴纳及退还

施工合同签订前，乙方必须向甲方提交贰拾万元整的银行保函，作为履约保证金，同时，甲

方将向乙方提供贰拾万元整的银行保函作为工程款支付担保，待工程竣工验收合格后相互退还。

5、工程质量管理

乙方确保工程质量等级达到合格标准。若甲方或购房业主提出工程质量整改意见，乙方不能

按时整改到位，所引起的一切违约责任及工程质量整改所发生的费用均由乙方承担。乙方应积极

配合甲方交房及积极做好保修期间的工程质量返修工作，因工程质量原因导致交房和保修期间的索赔均由乙方承担，同时因乙方原因每引起一次购房业主索赔，乙方另外向甲方支付人民币200

元赔偿金。

6、现场的标准化管理、文明施工、安全施工

6.1乙方在施工中若不遵守现场的标准化管理、文明施工、安全施工之规定，造成的一切后果

均由乙方负责。乙方同时承担因此给甲方造成的一切损失。

6.2乙方确保现场标化管理达到合格标准。

6.3鉴于现场场地比较狭小，甲方按附图所示范围划分06幢、07幢与小区03幢间的施工作业

工作区，乙方不得将临时设施搭设于03幢的施工作业工作区内，在03幢开工前半个月由甲方发

出书面通知要求乙方清退03幢施工作业工作区内一切材料，乙方应在收到通知之日15日内清场，并将场地交付甲方，否则视为乙方放弃03幢施工作业工作区内一切材料所有权由甲方自由处置。

7、违约和索赔

7.1除本协议2.2条延长合同工期外，延期竣工在一个月内按每按期一天处罚叁仟元处理，延期

竣工一个月以上按每延期一天处罚伍仟元处理。

7.2、由于承包方原因使工程达不到国家规范要求，乙方负责返工直至合格并承担由此而造成甲

方的一切经济损失并承担延期竣工交付的责任。因工程质量原因导致购房业主向甲方的索赔由乙

方承担。

7.3乙方不得对本工程实施转包，否则一经发现，甲方有权要求乙方立即清退出场，同时赔偿

因此而给甲方造成的一切损失。

7.4乙方应按合同要求完成本工程，不得因无力履行合同而消极怠工或中途退场，否则甲方有

权要求乙方赔偿合同价款30%的违约金。

7.5乙方明确本工程的项目经理为：，施工过程中不得擅自变更，每星期在现场不

少于5日，且必须参加每周召开的例会（有事须请假）。若无正当理由连续两天以上不在工地现

场，且未经甲方或监理认可，甲方有权按每次2000元人民币收取违约金。如连续5天或2个月

内累计10天不在现场，甲方有权解除合同，并追究乙方的违约责任，同时报招投标管理处备案。

7.6施工现场标化不合格，罚款壹万元整，达市级文明工地奖励壹万元整。

8、争议

双方约定，在履行合同过程中产生争议时向工程所在地人民法院提起诉讼。

9、本协议一式八份，甲乙双方各执四份，双方签字盖章之日起生效。

附页：（1）甲控材料清单（2）双方确定的清单单价表（3）06、07幢与03幢场地分界线图。

甲 方：*******乙 方：*******

签约代表：签约代表：

通信地址：通信地址：

开户银行：

帐号：

篇5：土建工程施工合同补充协议

甲方：广州市万科房地产有限公司

乙方：浙江金厦建设有限公司

由于工程量增加和设计变更，甲乙双方本着平等互利的原则，就工程施工有关事宜进行友好协商，并共同达成以下补充协议：

1、工程的竣工日期顺延至二〇〇九年七月三十一日。甲乙双方都不承担工期违约责任；

2、设计变更和经济签证均按本协议相关条款约定原则计量计价，乙方不得拒绝施工，也不得出要求单独按包干价计价，除非甲方同意。

3、由于工程延期、工程量的增加和设计变更所发生的费用，乙方在主合同以外所增加部分，应在情况发生后10日内向甲方代表提出报告，甲方代表在收到报告后10日内予以确认。

4、乙方同意不收取下列费用：工程抢工措施费、工程质量保证施工措施费、扰民施工措施费、场地不足施工措施费、一般施工安全及技术施工措施费（如在定额项目中已含，不再另行扣除，但也不额外追加）；现场文明施工措施费双方另行协商。

5、工程造价计算依据以本协议相关条款，设计院设计的建筑、结构、安装施工图及图纸会审纪要、经甲方工程主管部门、设计院、监理公司共同确认的设计变更和经甲方、监理公司共同确认的施工现场确认。

6、本协议未尽事宜，甲、乙双方另行协商。

7、本协议为主合同（GZ-JS-01Q-施工-3205）不可分割之附件，主合同中与本补充协议有相异之处，以本协议为准。

8、本补充协议经甲、乙双方签字盖章。

甲方：乙方：

代表：代表：

篇6：道路工程施工合同补充协议

施工合同补充 协议

发包人（全称）：XXX 有限公司

承包人（全称）：XXX 建筑工程有限公司 发承包双方与 20XX 年 XX 月 XX 日签订《XX 目道路 XX 工程施工合同》（以下简称原合同），合同暂定总价 XX000 万元。现双方就委托承包人进行一期范围内综合管网施工一事协商达成一致，签订本补充协议对原合同进行补充。

一、补充协议内容：

1、发包人在原合同工作内容基础上，继续委托承包人承担一期道路区域及周边综合管网；车间区域及周边综合管网；入口广场区域及周边综合管网。

1.1

给水：市政给水总表至各楼栋给水总阀及水表为止的给水管网工程，包含管道及配件、阀门、水表、阀门井、土方等建筑与安装工程施工、调试、验收等相关内容。

1.2

排水系统（雨水、污水、废水）一期图纸范围内排水管道安装，包含管道及配件、雨水检查井、排水检查井、土方等建筑与安装工程施工、调试、验收等相关内容。

1.3

强电：市政接口到会展中心开闭所只预埋管，开闭所到每个变压

器之间一期图纸范围内电缆沟、管道和土方开挖、回填，电缆支架、沟盖板、检查井、埋地电缆套管。

1.4

弱电：市政接口到会展中心总机房只预埋管，总机房到每个分机房之间包含室外智能化管道预留预埋、管道内穿铁丝，管道基础，人孔井，手孔井，管沟和人孔井、手孔井的开挖回填。

2、综合管网工程采用全费用综合单价包干形式进行计价，暂定总价 (大写)：XXXXX，（小写）：XXX 元。全费用综合单价清单见本补充协议附件。

综合单价是指按照图纸、规范和招标文件要求而包干的价格，包括但不限于人工费、材料设备费（含损耗、包装、运费、上下车费）、机械费、企业管理费、安全文明施工费、二次及多次转运费、赶工费、措施费、配合费、规费、利润、税金、成品保护费、可能出现的市场波动，以及政策性文件规定的各项应有费用及招标文件明示或暗示的所有一切风险、责任和义务的费用、不论其对应的项目内容是否描述完全，都将被认为已包括实施对应项目所有工作内容及完成此工作内容而必须的各种辅助工作的费用。

3、新增综合管网工程工期：

计划开工日期：20XX 年 XX 月 XX 日； 计划竣工日期：20XX 年 XX 月 XX 日； 以上工期为绝对工期，不考虑节假日和因素（不可抗力除外）。本补充协

议工作内容与原合同工作内容工期分天气开进行考核，如发生逾期，将分别进行处罚。

4、新增部分付款方式：

新增部分综合管网工程进度款支付方式与原合同工程款付款方式一致。补充协议新增工作内容与原合同分别报送月进度款、当月完成进度产值不足 XX 万元的，当月不予结算，所完成工程进度产值累积到下月一并支付。

5、新增部分综合管网工程承包人在合同签订后应就新增部分缴纳银行履约保函 XXX 万元，新增的银行履约包含在本补充协议新增的综合管网工程施工完毕，验收合格后 14 天内退还承包人。

6、新增的综合管网工程承包人指定 XXX 为技术负责人。技术负责人在工程初期必须长驻现场，待现场工作顺利后，技术负责人每月在现场时间不低于 22 天，且重要施工节点技术负责人必须在场。如因为技术负责人不在场指导工作导致工程质量问题，技术负责人少在场一天罚款 5000元。

7、综合管网工程技术及规范要求：工程质量必须满足设计图纸要求、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002、《94D101-5

35KV 及以下电

缆敷设》标准图集、《07SD101-8 电力电缆井设计与安装》标准图集及建筑工程各专业工程施工质量验收规范、规程和相关地方标准，工程质量一次性验收合格。

二、其他约定：

1.本补充协议一式陆份，发承包双方各执叁份。经双方授权代表签字并盖章，且发包人收到承包人履约保函后生效，与原合同具有同等的法律效应。

2.本补充协议作为对原合同及补充协议一的补充，如与原主合同有矛盾时以本补充协议书为准。未阐明事宜，仍按原合同执行。

3.对于路灯工程、设计变更、现场签证新增工程项目的计价方式如下：

1）工程量清单中已有适用于变更工程的综合单价，按工程量清单中已有的综合单价确定； 2）工程量清单中只有类似于变更工程的综合单价，参照类似工程的综合单价确定； 3）工程量清单中没有适用也没有类似综合单价的，消耗量按贵州 04 定额为依据进行组价，定额中乙供的未计价材料或设备投标文件中有相同的按照投标文件中的单价执行，没有的材料设备单价投标方报甲方认质认价，工程造价不上下浮，审核后的综合单价作为进度款及结算的依据。

附件一：综合管网工程工程量清单计价表 附件二：材料品牌表 发包人：（盖章）

承包人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

或委托代理人：（签字或盖章）

篇7：浅析建筑工程施工合同管理

建筑工程施工合同简单的说就是协议, 是建设工程发包方和承包方为明确建筑工程施工任务与目标, 责任与义务签订的, 签订合同双方当事人在工程建设期间的一切活动都要以合同内容以及准则为依据, 任何一方不能擅自更改合同内容, 对于违反合同内容的当事人要承担相应的法律责任。建筑工程施工涉及的内容较多、范围较广, 具有流动性大、投资高、协作性强、技术复杂、管理难度高以及容易受外界自然环境因素影响的特点。施工合同的签订和履行不管对发包人还是承包人都具有重要意义, 据可靠性资料调查显示, 建筑工程建设期间技术优化所带来的经济效益要远远低于合同科学有效管理所带来的经济效益。因此, 不断规范建筑工程合同管理秩序、优化合同管理方案, 对于保证工程建设质量、工程工期以及提高施工企业投资效益, 减少投资风险和工程建设纠纷, 保证工程按时竣工, 促进施工企业经济效益的提高具有重要意义。

1 建筑工程施工合同管理的现状以及存在的具体问题

1.1 合同条款的制定不公平

目前建筑市场中合同的签订普遍采用FIDIC的合同样本, 发包人和承包人通过协商洽谈在对合同样本进行必要修改的基础上签订施工合同。然而, 目前建筑市场面临着僧多粥少的问题, 施工单位之间的竞争尤其激烈, 一些工程建设单位利用这个趋势在设计合同条款的时候故意强调自身权利减少所承担的义务, 给施工单位施压, 承包商面临的竞争环境激烈, 因此虽然知道条款存在漏洞, 但是为了得到工程只能勉强接受发包人有失公平的条款。

1.2

“阴阳黑白”合同泛滥, 严重扰乱了建筑市场的秩序“阴阳黑白合同”问题是建筑施工合同中经常出现的问题, 所谓“阴阳黑白”合同中的“阳”合同就是指以标准合同文本为依据签订的, 符合合同法律法规的, 用来要交由行政主管部门备案的合同, “阴”合同是指按照建筑工程施工履行的实际情况签订的合同。具有迎合甲方要求被迫降低工程报价、降低工程投资标准的特点, “阴”合同的签订极大的损害了施工单位的利益、建筑工程的总体质量, 同时也损害了建筑市场合同法律的尊严。

1.3 合同实施不严格, 不严肃

随意修改合同内容和变更合同条款是建筑工程施工过程中经常出现的问题, 比如说, 发包方违反合同规定拖欠工程款、随意调整合同内容以及抬高工程验收标准等, 严重违反了我国合同法律法规的规定, 然而, 受各方面条件的限制, 承包方往往不敢用法律武器维护自身利益, 大大降低了合同的实施效果, 极大的损害了施工企业的经济效益。

1.3.1 合同索赔困难

建筑施工是一项长期的、复杂的工程, 在建设期间受各方面条件的限制和制约, 工程索赔难度大。在建筑施工中受损的一方充分发挥索赔的权利, 在一定程度上可以挽回和减少损失。然而在实际的操作过程中, 建筑工程索赔面临着收集证据不及时以及行政干预等问题, 索赔困难。

1.3.2 素质高的合同管理人员欠缺

目前我国建筑工程领域的合同管理人员往往都是土木工程专业毕业, 知识面比较狭窄, 满足不了新时期建筑工程对合同管理人员高素质的要求, 合同管理人员不仅要具备踏实的专业知识和经验, 还要具备政治、经济、法律素养以及较强的协调管理能力, 熟练处理合同管理中遇到的各种问题, 严格按照规定执行索赔技术和索赔方案, 设置完善的合同管理机构, 但是目前大多数合同管理人员都不具备这样的素质, 合同的管理与流程也缺乏专业的高素质合同管理人才作指导。

2 加强建筑工程合同管理的措施

2.1 建立健全建筑工程合同管理的法律法规

社会主义市场经济的健康有序稳定发展离不开完善的法律法规作保障, 建筑市场合同的有效管理同样如此, 因此, 加快建筑市场合同管理法律法规的完善步伐是现阶段建筑工程主管部门的首要任务之一。由最高人民法院拟出台的《关于审理建设工程纠纷案件适用法律若干问题的解释》进一步明确了“阳”合同的法律效力, 对合同双方当事人的行为具有规范作用。另外, 法律效力的实施效果还需要充分发挥检察部门的作用, 对施工合同的实施加强监管和宣传, 为建筑工程合同的管理创造良好的法制环境。

2.2 建立健全合同管理机构, 培养高素质的合同管理人才

建立健全合同管理管理机构和合同管理体系, 并根据建筑工程合同管理需要加快综合素质高的合同管理人员的培养步伐, 合同管理人员不仅要具备专业的技术知识还要具备敏锐的观察力和超强的分析能力, 坚持原则、思路广阔, 具备法律、政治、经济、商务基础知识的综合型人才, 只有这样, 在处理工程建设合同管理中各项复杂问题时才会井然有序, 对于合同内容的设计、签订、执行、变更以及终止等活动都能找到可靠的依据和科学的解决方案。

2.3 加强合同的评审工作

加强对合同签订之前的评审工作是确保合同保质保量签订的基础, 合同双方当事人应该充分认识到合同签订的重要性, 成立专门的合同评审小组, 小组成员构成包括合同管理人员, 技术人员、质量安全负责人、项目管理人员以及经济师, 严格仔细审查合同内容, 寻找合同漏洞和缺陷, 减少合同签订的风险, 确保合同签订的法律效力和执行力。

2.4 加强对合同履行全过程的监管

合同的签订只是一个形式, 最重要的还是合同签订之后双方当事人的执行力, 合同中明确了双方当事人的权利和义务, 任何一方违反了合同规定都要承担相应的法律责任。但是在工程建设期间由于利益的冲突, 导致违反合同规定的行为发生, 因此, 在施工过程中加强合同的监督和管理, 对于保证合同实施的效果非常关键。第一, 严格按照合同规定履行各项内容责任;第二, 加强合同双方当事人、工程设计单位以及监理单位的交流和沟通, 促进工程建设期间各种问题的高效解决;第三, 做好工程建设期间的关于合同内容问题的记录, 收集索赔资料;第四, 对于增减、变更项目的签证工作要严格遵守时间规定, 并认真的记录工期和所需要的费用, 防止引起不必要的纠纷, 促进工程的顺利展开。

2.5 充分发挥工程监理的作用

监理人员在建筑工程施工过程中不仅具有监督工程质量、促进工程各项工作按照秩序严格进行的作用, 作为第三方, 监理人员可以站在理性的位置, 有效调节发包人与承包人之间的利益纠葛, 在一定程度上有利于规范发包人和承包人的行为, 促进建筑市场的稳定。

2.6 建立合同管理的信息化系统

合同管理在工程项目管理工作中具有举足轻重的作用, 加强对合同的管理具有重要的现实意义。随着信息技术的发展, 计算机网络的普及, 利用计算机建立数据库, 加强对施工合同的管理成为当今社会施工合同管理的发展趋势, 可以有效控制合同的管理, 提高合同管理的效率和管理水平。

综上所述, 合同的有效、科学管理关系着施工的进度、建筑工程的质量、工期以及施工企业的经济效益, 同时也能很大程度上减少施工企业间的纠纷, 规范建筑市场的施工秩序。但是目前我国建筑工程中涉及的内容多、范围广, 合同管理过程中存在着很多漏洞和缺陷, 严重限制了我国建筑企业的发展步伐, 也不利于建筑市场秩序的稳定和良好社会形象的打造, 因此, 加强合同的管理, 不断采取措施优化、提高合同的管理方案, 切实发挥合同在建筑工程市场上的作用, 促进建筑市场的健康、有序、协调发展。

摘要：本文针对目前建筑工程施工合同管理存在的具体问题, 提出了相应的施工合同管理方案, 为建筑工程施工合同的管理提供良好的管理措施。

关键词：建筑工程,施工合同,合同管理

参考文献

[1]杨美丽.刍议建筑工程施工合同管理[J].行政事业资产与财务, 2012 (09) .

[2]陆建新.对建筑工程施工合同管理的若干思考[J].建筑知识 (学术刊) , 2012 (16) .