楼顶防水工程合同

楼顶防水工程合同（通用8篇）

篇1：楼顶防水工程合同

楼顶防水施工合同1

甲方：

乙方：

按照《中华人民共和国经济合同法》的原则，结合广东省湛江市有关规定和本工程的具体情况，经甲乙双方协商一致，签订本合同。

第一条 工程概况

顶找出裂缝开槽用青龙203防水胶作防水处理，两侧内墙打开脱层砂浆重新修筑和用青龙203防水涂刷。1栋楼梯天面顶开槽修补作防水处理 再铺自粘卷材。

第二条 工期：20xx年xx月xx日—220xx年xx月xx日

第三条 工程质量要求及工作范围

第四条 合同价款：

第五条 安全施工

乙方要按有关规定，采取安全防护措施。承担由于安全措施不利而造成的责任和因此发生的`费用。甲方负责提供工人保险。甲方向乙方提供水电供应及施工方便。

第六条 验收及付款方式

乙方进场后，甲方必须派一负责人配合乙方，工程要按要求施工，工程完工后，通知甲方进行质量检查验收签字，经验收合格后方可退场。工程保质期一年，一年内如果出现质量问题，乙方无条件修复。

第七条 付款方式

工程验收合格后，凭验收签字单据结算。

第八条 本合同签订日起，即具有法律效力，双方必须完全履约， 不得任意解除，若发生纠纷，双方应及时协商解决；协商不成时。任何一方均可向本合同履行地合同仲裁机构申请仲裁或由本合同履行地的人民法院起诉。

第九条 本合同一式两份，双方各持一份，自双方签字盖章后生 效。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

甲方代表：（签字） 乙方代表（签字）

年月日：

楼顶防水施工合同2

甲方： (以下简称甲方)

乙方： (以下简称甲方)

经甲乙双方多次协商，形成一致性意见，达成如下协议：

一、工程范围：屋面 m2左右，单价 元/m2(以实际施工面积为准)，合同价格为x元整。

二、材料要求： 。

三、工程质量：屋面防水油做底层，边接、底连平退，保持整体平衡，工程质量保修期为5年，保修期间如有质量问题，乙方必须及时到场进行维修处理。

四、工程时间：签订全同之日 个工作日，雨天顺延，按甲方要求在规定时间内完工。

五、施工安全：乙方确保施工安全，做到不抢时间、不赶时间、不做冒险事，在施工过程中发生的一切安全质量事故均由乙方负责，甲方不负任何责任。

六、付款方式：待工程完工，经甲方验收合格后一次性付完全部工程款。

七、本合同经甲乙双方签字后即可生效，具有同等法律效力。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

楼顶防水施工合同3

甲方：

乙方：

按照《中华人民共和国经济合同法》的原则，结合湖北省武汉市有关规定和本工程的具体情况，经甲乙双方协商一致，签订本合同。

第一条 工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：武汉鑫民宾馆

3、施工方案及材料说明：

第二条 工期：

第三条 工程质量要求及工作范围

1、保证材料质量及工程质量

2、第四条

第五条 安全施工

乙方要按有关规定，采取安全防护措施。承担由于安全措施不利而造成的.责任和因此发生的费用。甲方负责提供工人保险。甲方向乙方提供水电供应及施工方便。

第六条 验收及付款方式

乙方进场后，甲方必须派一负责人配合乙方，工程要按要求施工，工程完工后，通知甲方进行质量检查验收签字，经验收合格后方可退场。工程保质期五年，五年内如果出现质量问题，乙方无条件修复。

第七条 付款方式

工程验收合格后，凭验收签字单据结算，先付50%余下30%经下雨不漏水验收后付款，剩下20%为质量保证金，一年后付清。

第八条 本合同签订日起，即具有法律效力，双方必须完全履约， 不得任意解除，若发生纠纷，双方应及时协商解决;协商不成时。任何一方均可向本合同履行地合同仲裁机构申请仲裁或由本合同履行地的人民法院起诉。

第九条 本合同一式两份，双方各持一份，自双方签字盖章后生 效。

甲方(盖章)： 乙方(盖章)：

甲方代表：(签字) 乙方代表(签字)

_____年_____月_____日

楼顶防水施工合同4

甲方：_______________

乙方：_______________

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、诚实守信的原则。双方就本楼顶防水工程施工事项协商一致，订立本合同，供双方共同遵守。

一、工程概况

1、工程地点：层山小学院内

2、工程名称：层山小学教学楼、餐厅楼楼顶做防水

3、工程内容：在原有基础上新做一层SBS改性沥青防水卷材施工，包含细部处理，底部基层处理剂的施工，附加层的施工，施工缝和后浇带的防水处理及与本工程有关的零星工程。

4、二、承包范围及方式：包工、包料、包质量、包安全、包进度、包文明施工。

三、主材选用及工程价款等：

1、选用材质：乙方在施工前必须提供材料的合格证书、材料检验证书、材料样板及乙方施工资格证书。材料经检测中心检测合格后方可进场开工。

2、单价为45元/平方米，共1638平方米(其中：教学楼1008平方米，餐厅楼630平方米，合计1638平方米)，共计73710元。

四、工期：

20xx年2月12日-20日。

五、工程质量：

1、工程质量标准：合格工程质量标准。

2、承包人施工质量必须达到国家现行规范、标准、图集和设计图纸的规定。并符合发包人的要求。工程施工质量必须符合?弹性体改性沥青防水卷材?(GB18242-20_)，防水施工所用的材料必须有产品合格证书和性能检测报告。

六、合同价款与支付方式

按承包人实际完成的、且达到质量标准的工程量，每平方米45元。不再另计任何费用。达不到质量标准时，由承包人返工，因返工给发包人造成损失的.，应赔偿发包人的损失;承包人拒绝返工的、或工期严重滞后时，由发包人另外组织施工单位进行施工，承包人已经施工的工程量，发包人可拒付任何费用，承包人对此无任何异议。

七、甲方承诺

按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

八、其他事项：

1、在执行合同中发生争议，双方应通过友好协商解决。如协商无效，向甲方所在地人民法院申请仲裁。

2、本合同一式两份，经双方签字盖章后即生效。

甲方(盖章)：_______________乙方(签字)：_______________

_______年____月____日

楼顶防水施工合同5

建设单位：以下简称甲方;

施工单位：以下简称乙方;

合同名称：

根据《中华人民共和国劳动法》及《中华人民共和国合同法》等有关法律法规规定，本着对双方负责的态度，甲乙双方公平、公正、互惠互利的原则，共同拟定本项目合同，并严格认真负责执行。

内容如下：

一、发包方式：

技术指导及包工包料;价格见施工方案报价清单。

二、发包范围：

屋面伸缩缝处理，屋面、阴阳角处理及保护层。

三、工程总造价(约34108.00元，大写：叁万肆仟壹佰零捌圆)：

以现场实际方量为准;

四、付款方式：

1、乙方进场施工 个工作日由甲方付给乙方 元材料款。

2、本工程完工验收合格甲方付乙方工程总款的92%;

3、本工程总款项预留8%为此工程质量保证金，一年期满甲方如数拨付给乙方;

五、工程质量与施工安全

1、乙方必须按本工程屋面防水维修施工方案，保质保量完成该工程施工;施工时应无条件接受甲方施工代表和质量监督负责人监督，否则造成的返工损失由乙方负责。

2、乙方在施工中必须做到安全生产，文明施工，并尊重当地群众的`民族风情，由此引发的工伤事故及纠纷由乙方负责。

3、若在工程验收过程中发现质量问题，应由承包方负责返工维修，并承担一切返工维修费用，若因此造成经济损失的，承包方应负责赔偿。

六、竣工验收：乙方完善施工过程中图片或文字资料，及验收清单，归类存档并移交甲方。

七、双方责任

1、甲方负责协调项目所在地的一切事项。

2、甲方保证该项目施工所具备的的水通，电通，路通。

3、甲方为乙方负责生产生活提供便利，费用由乙方自行承担。

4、乙方在施工中发现施工方案有变更，需取得甲方同意方可实施。

5、乙方在施工前必须将编制的技术设计施工方案报甲方备案，并向甲方提供施工大事记，施工记录。

6、工程施工期间，甲方可以随时派员对工程进度，经费使用进行检查，监督，乙方应按月向甲方报送工程进度和经费使用情况，甲方视其工程完工情况按进度拨款。

7、工程完工后3个工作日内，乙方应向甲方提交申请验收报告和竣工资料，甲方组织有关部门参加验收，验收合格后移交甲方管理使用。

八、合同期限： ， 年 月 日始 年 月 日此。

九、本工程人为或不可抗拒因素造成的质量问题，乙方概不承担任何责任。如甲方需要乙方继续维修，乙方有权另取费用。

十、争议与解决

若甲、乙双方在合同执行中出现争议，应本着对工程实施有利原则协商解决，或到工程所在地仲裁委员会申请仲裁，或通过司法程序解决。

十一、本合同为尽事宜，双方另行商定。

十二、本协议书经双方法定代表人或其委托代理人签名并分别盖本单位公章后生效。本协议一式2份，双方各持1份，具有同等效力。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

篇2：楼顶防水工程合同

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲、乙双方友好协商，结合本工程的具体情况，订立本合同。甲、乙双方共同遵守本合同所列条款。

第一条：工程概况

工程名称： 雅安职业技术学院灾后重建项目青年路校区 工程地点：

第二条：合同工期

自 2012 年 9 月 日至 年 月 日(遇雨或不可抗力可顺延)或甲方通知后双方另行确定。乙方的工程进度服从工程总工期需要并积极配合工程进度。

第三条：工程质量

1、工程质量标准：按照现行国家验收标准达到合格。

2、乙方供应的材料须具有产品合格证、出厂检验报告等相关产品资料。

3、因施工工艺原因，乙方不能按照文件约定的要求施工，或甲方对工艺方法有异议，双方协商解决。

第四条：承包方式及合同单价包括范围

1、承包方式为：乙方包工、包料、包质量、包管理、包安全、包进度等总包方式，由甲方提供水泥。

2、合同单价包括 人工费、材料费、检测费等费用。

第六条：工程款支付及竣工结算

1、付款方式：待屋面保温工程完成4000平米后，甲方支付乙方四万元工程款;待保温工程完工后，甲方在15日内支付乙方玖万元工程款，其余工程款在二零一三年一月一日前付清。

第七条：甲方的权利义务

1、甲方代表代表甲方行使合同约定的权利，处理与本工程相关的业务，履行合同约定的职责义务，监督检查工程质量、进度，组织工程验收，负责设计图纸的处理及设计变更，处理施工工艺及技术核定的签署、审批。甲方的指令、通知等由甲方代表签字后发给乙方。

2、甲方及时审批及发出工程指令以确保乙方能够顺利施工。

3、甲方负责与业主、设计、监理、质检、乙方等单位协调解决施工过程中遇到的技术问题。

4、甲方负责对分包方实施配合和管理。

5、甲方对乙方的管理和配合的具体职责义务：

⑴依照总体计划对乙方提供工程进度计划要求，减少和避免各种工种、工序之间的干扰和矛盾。协调解决施工过程中的问题，做到安全文明施工。

⑵负责组织乙方核对各项工艺参数，防止差错的发生。

⑶及时为乙方提供材料的吊装、堆放、保管条件。

⑷为乙方提供现场用水、用电接驳点，提供临时加工场地。

⑸为乙方提供符合施工及验收规范的保温基层。

⑹负责及时组织对乙方工程质检及验收，负责工程竣工验收资料的提供。

第八条：乙方的权利义务

1、乙方代表代表乙方处理与项目有关的业务事宜，代表乙方行使合同约定的权利，履行合同约定的职责，代表乙方接受并执行甲方代表或项目经理发出的指示。

2、乙方代表必须按照本合同进行施工组织。

3、乙方必须严格遵守和执行甲方项目部的各项规章制度。

4、乙方应严格按照国家安全施工的有关规定，采取严格的安全防护措施，保证安全施工，不得造成工程、财产损失和人身伤害。

5、乙方应遵守政府和有关部门对施工现场交通、噪音、环境卫生和场外污染等的相关规定，及时清理施工垃圾，保持施工现场整洁文明。竣工验收前及移交前均应认真清理现场，做好施工现场清洁工作。

6、乙方自检合格并具备隐蔽验收条件后，须及时通知验收，并提交相关资料，经验收合格并签字后进行隐蔽。

7、凡经验收的隐蔽工程，当甲方需要进行重新检验时，乙方应积极配合检验和修复，由此产生的费用由甲方承担。

第九条：竣工验收及移交

1、乙方在竣工验收前向甲方提交完整的竣工资料，乙方需现场抽样送检，做常规性检测，并出报告(本项目材料为不阻燃型)。

2、乙方配合甲方的验收工作。

第十条：付款保证

甲方保证按照约定时间支付款项，如未按照约定支付，乙方加收延期支付款项 5 %的违约金，并有权终止合同。

第十一条：违约责任及争议解决

1、对于合同任何一方违约所造成的损失，均按照本合同约定及相关规定由违约方承担， 2、合同履行过程中发生的争议，本着友好态度协商解决，如协商不成，可向雅安市雨城区人民法院提起诉讼。

第十三条： 本合同双方签字盖章后生效。

第十五条：本合同一式 贰 份，甲方 一 份，乙方 一 份。 甲方(章)： 乙方(章)：

联系电话： 联系电话：

篇3：楼顶防水工程合同

1 开发商订立专用使用权合同主体资格

开发商能否作为专用使用权的设定主体学界观点不一。杨立新教授认为,商品房开发商与特定区分所有权人对楼顶平台的专有使用权作出约定,不符合我国现行法规定,属于无效的行为。日本学者丸山英气更是指出,对于买卖合同设定专用使用权的行为,法律应加以禁止。反对者主要对开发商设定使用权的权利来源展开批驳,主张开发商未获得全体业主同意,无权对楼顶平台的使用权进行设定。

在审判实践中,对未获得全体业主同意的权利设定行为,法院也给予了否定的评价。在周航与重庆东衡实业有限公司商品房预售合同纠纷一案中,周航与东衡公司签订的商品房买卖合同补充协议规定:周航对于其所购买的房屋楼顶阁楼没有所有权,但其享有对楼顶阁楼进行使用的权利。重庆市第一中院认为,“拥有使用权”应理解为对屋顶阁楼的专用使用权。依照《物权法》的规定,对建筑物共有部分的处分需由业主共同决定,开发商对案争屋顶阁楼的处理属于无权处分。

我国的审判实践对专用使用权予以了确认,但一味地否定开发商的设定权,显然不符合商品市场对效率的要求。针对理论与实践中对开发商权力来源的批驳,笔者认为,通过授权条款的签订,可以为开发商设定权的行使找到合法化依据。

1.1 开发商订立专用使用权合同权力来源

根据《物权法》和相关司法解释可知,楼顶平台使用权的转让属于利用楼顶平台从事赢利活动的“重大事项”,在楼顶平台利用的范围、程度和方式的选择上必须由业主共同决定。即对于楼顶平台权能的让渡,法律充分尊重当事人的意思自治,业主可以通过授权条款授予开发商对楼顶平台进行转让的权利。

开发商可以作为专用使用权合同主体,但其为形式上的当事人,权力来源为全体业主。笔者把专用使用权的设立模型构建为:商品房开发商在商品房买卖合同中写入楼顶平台使用权可由其转让的条款,经买受人签约同意,获得代理权,作为形式上的当事人与特定人签订专用使用权合同。在分批售房过程中,开发商作为区分所有权人,其身份相当于拥有部分所有权的业主,商品房买卖合同中关于楼顶平台使用权转让的条款,实际上为对楼顶平台使用权进行处分的分管协议,该分管协议多为格式条款,只有通过签订该条款,商品房开发商才获得与特定人签订专用使用权合同的权利。在没有约定授权条款的情况下,开发商对专用使用权的设定行为构成无权处分。

1.2 授权条款签订规则

1.2.1 开发商不能通过授权条款保留使用权或所有权

商品房开发商通过授权条款仅可保留楼顶平台的部分处分权,即仅可约定对楼顶平台使用权进行转让的权利,而不能保留对楼顶平台的所有权或使用权。根据最高院的司法解释可知,楼顶平台属于全体区分所有权人共有,开发商不得在商品房买卖合同中约定由其保留对楼顶平台的所有权,否则,因违反物权法的强行性规定,合同条款应属无效。

在周庆吾与湖南三诚置业有限公司房屋买卖合同纠纷一案中,湖南省高级人民法院认为,楼顶属于建筑物中业主的共有部分,合同条款约定楼顶所有权归出卖人所有,违反了物权法定原则,当属无效。在使用权保留条款效力的认定上,湖南省高级人民法院认为,根据所有权人对自己的不动产或者动产,依法享有占有、使用、收益和处分的权利。双方当事人在房屋买卖合同中约定楼顶“使用权归出卖人所有”,意味着买受人自始不能取得楼顶的使用权,违背了《物权法》第三十九条的规定,侵犯了所有权人对所有物使用的权利。而且这种把使用权从所有权人的权利中分离出来的状态是永久的,具有不可恢复性,显然构成了对物权法定的原则的违背,应确定为无效条款。

1.2.2 楼顶平台分管契约的达成应采用多数决

对于分管契约的达成是采用多数决还是需要全体区分所有权人合意的问题,各国的具体规定不同,但由于不同行为的性质有异,对需要得到同意的区分所有权人人数比例的要求也应当存在差异。

刘美爱与徐来欣一案和大丰市苏威广告传媒中心、陆平等与大丰市苏威广告传媒中心、陆平等排除妨害一案中,法院均认为,根据我国《物权法》的规定,楼顶平台属于建筑物的共有部分,全体业主对该共有部分享有共有和共同管理的权利,需满足两个条件才可决定对该共有部分进行处分:一是同意业主专有部分的总面积占建筑物总面积过半数;二是同意的人数占总人数过半数。否则,开发商在未获得业主同意的情况下,对建筑物楼顶平台使用权进行转让的行为构成无权处分。

1.2.3 专用使用权合同只可在商品房出售过程中设立

当房屋全部出售后,开发商便丧失了区分所有权人的身份,此时,再与特定人签订专用使用权合同,便丧失了分管契约的基础,构成无权处分。《合同法》只规定了在权利人追认后,无权处分人与第三人订立的合同可以发生法律效力,但对没有追认的效力如何认定,《合同法》并未作出明确说明。笔者认为,在我国的法律体系中,对债权并未规定善意取得制度,因此,开发商在商品房出售完成后,再与特定人签订专用使用权合同的行为归于无效。

2 特定第三人应取得专用使用权合同主体资格

作为楼顶平台利用的主要群体,特定第三人的身份是否适格学界存在争议。特定第三人是否可作为专用使用权的主体法律并无明确规定,齐恩平教授认为,如果开发商将使用权转让给业主以外的特定第三人,或者直接由自己保留专用使用权,则开发商对使用权的处分行为应认定为无效。理由如下:第一,专有使用权设定契约形式上的当事人为开发商,履行契约义务的实质当事人为区分所有权人,当事人的权利义务可能相互割离,出现有违公平原则之现象。第二,在实践中,开发商存在着双向签约的情况,即一方面通过商品房买卖合同将楼顶售予特定业主,另一方面又对业主以外的特定第三人设定楼顶平台的专用使用权,借以获得业主和非业主的双向收益。

但如上所述,开发商通过授权条款获得对楼顶平台使用权进行转让的权利,此时开发商以全体区分所有权人的身份与特定第三人订立专用使用权合同,不存在权利和义务相互隔离的情形,楼顶平台所有权始终属于全体业主;商品房开发上不可把共有楼顶卖给特定人,且设定专用使用权的收益属于全体业主,否则授权条款无效,因此,不会出现开发商获取双重利益的情形。笔者认为,在授权条款对开发商权利的赋予与规制的基础上,特定第三人应作为专用使用权主体予以确认。

在苏州建园有限公司与苏州博诚租赁合同纠纷一案中,当事人双方签订物业管理合同,约定由博诚物业服务有限公司负责屋顶的日常维护;同时规定,博诚公司物业管理活动的开展应在合理的限度内,不能对业主的利益造成损害。后有11位业主共同在楼顶建设了广告牌,遭到博诚公司的反对。苏州市中级人民法院认为,根据《物权法》的规定,在未经业主大会或者依管理规约作出决议同意物业公司享有对建筑物共有部分的自主经营权时,物业公司无权对建筑物共有部分从事经营活动。博诚公司并未举证证明其取得业主的直接授权,也未举证证明通过其他形式取得业主授权享有对楼顶广告牌进行经营的权利,故博诚公司无权对业主开展的经营活动进行干涉。

根据上例判决可以看出,苏州中院并未认定物业公司主体不适格,而是从授权条款进行分析,认为苏州建园公司若要获得与业主同等的对楼顶平台的经营管理权,需业主共同决定。这意味着第三人即物业公司在获得授权的条件下,也可对楼顶平台进行经营和管理。笔者认为,在开发商获得授权条款的前提下,即相当于由业主决定由特定第三人对楼顶平台进行使用,这为通过授权条款的完善来确定特定第三人的适格地位提供了指引。

摘要：随着楼顶平台利用层次的加深,权利纠纷案件日益频发,而现有理论已落后于司法实践。文章通过授权条款的构建,使开发商对楼顶平台专用使用权的设定合法化并接受规制,使特定第三人取得专用使用权合同主体资格,为楼顶平台使用权的转让设定规则,以期为司法实践提供借鉴。

关键词：专用使用权,专用使用权合同,分管契约,建筑物区分所有权

参考文献

[1]魏振瀛.民法学[M].北京:北京大学出版社,高等教育出版社,2000.

[2]陈华彬.现代建筑物区分所有权制度研究[M].北京:法律出版社,1995.

[3]王泽鉴.民法物权·第一册[M].北京:中国政法大学出版社,2001.

[4]谢在全.民法物权论:上册[M].北京:中国政法大学出版社,1999.

[5]王利明.物权法论[M].北京:中国政法大学出版社,2003.

[6]江平,米健.罗马法基础[M].北京:中国政法大学出版社,2004.

[7]齐恩平.业主区分所有之共有权论[J].北方法学,2008(2).

篇4：楼顶防水工程合同

【关键词】高层建筑；屋顶防水；设计管理

经济的不断发展伴随着城市化建设的不断深入，越来越多的高层建筑在城市建设中拔地而起。随着建筑行业的迅速发展，其行业竞争也日渐激烈。业主追求高品质生活的同时，也为建筑行业带来了巨大的挑战。其中，屋顶防水设计是高层建筑质量体现的重要部分，如若屋顶防水设计出现漏洞，不仅会影响建筑工程质量，对企业信誉与发展前景也带来恶劣影响。

一、高层建筑楼房屋顶防水工程设计问题分析

1.屋顶防水工程细节设计不足。工程的建设离不开工程初期的工程设计，也可以说设计是工程建设的基础。设计的好坏也会对工程建设质量产生直接影响。由于现阶段高层建筑的设计任务加重，随着建设水平的提高，所涉及到的建设项目也逐渐增多，因此，设计部门中对专业设计人员出现了供不应求的现象。为了能够在人数上保证设计的顺利进行，但人员的素质高低不一，专业程度不一，就很难在设计上达到统一的标准和水平，因此常常出现设计考虑不全面，设计出现漏洞，并且对工程建设设计场地的周边环境和气候考虑不充分，都会对工程质量造成影响。在屋顶防水工程细节设计中，对防水材料控制不当，或是将其他工程的设计图纸随意拿来套用，导致实际的工程设计与设计不符，大大提高了工程的设计难度，也对工程质量造成严重影响。

2.屋顶防水设计质量意识不足。屋顶防水工程的建设情况在设计期间还不能够完全体现出来，只有在工程建设完毕交付投入使用后，屋顶防水工程的建设质量才得以充分显现。很多的建筑企业在工程建设的过程中，过分追求建筑的外表造型与美观，却对工程质量不为重视，对高层建筑屋顶防水工程建设更是存在侥幸心理，忽略了屋顶防水建设的重要性，只一味的谋求工程的利润收入，在进行建设，对防水材料、防水防渗漏设计工艺等控制不严格，质量意识薄弱，偷工减料现象频频发生，这是设计中存在的问题在楼房屋顶防水设计中都能够找出其根本原因。

3.屋顶防水工程材料选择问题。高层建筑楼房屋顶防水工程建设质量的关键所在是材料的选择问题。在屋顶防水设计初期，要对在施工中所采用的材料类型进行筛选，并充分结合建筑建造的周边环境、气候等因素，选择防水、防渗漏性能好的材料。除此之外，材料的选择还要符合目前我国所提倡的绿色环保的新型复合型材料，相应国家节能减排的号召，坚持走可持续发展路线。材料的设计和选择对工程质量有着至关重要的影响。

因此在工程设计环节做好预防和控制工作，不仅为工程建设减轻负担，也提高了工程建设的效率，提高工程建设质量，并且也为树立良好的企业形象打下坚实的基础。

二、高层建筑楼房屋顶防水工程设计质量控制要点分析

1.屋顶防水基层质量控制。屋顶防水基层设计质量是防水工程整体质量的基础，做好提高防水基层工程各构造层满足设计标准。确保防水基层表面的清洁与干燥。要保证基层部分混凝土强度符合设计要求，灌缝密实，隔气层涂刷厚薄均勻；要按照工程施工建设的标准要求进行保温层的铺筑设计，准确控制厚度、坡度，保证排水顺畅。

2.屋顶防水工程工序控制。屋顶防水工程是一项相对系统性的工作，其中工序的安排对于整体设计质量有着显著的影响。对防水基层、防水层各层次的设计，制定好各道防水设计前的验收制度，严格按隐蔽工程验收程序组织验收。严格检查各项技术资料是否符合标准要求，监理日志、旁站记录及隐蔽工程验收记录。

3.屋顶防水工程细部控制。细部控制是当前屋顶防水工程出现质量问题的重要原因之一，尤其是屋面变形缝、穿墙管、雨水口等与屋顶防水底板连接处极易产生渗漏问题。作为高层建筑屋顶防水设计质量控制要点内容，设计人员在浇筑混凝土前应着重对变形缝处止水带、后浇带处模板、穿墙管的固定等项目进行质量检验。提高防水设计节点、附加层和屋面排水等环节设计质量控制水平。同时，在设计过程中，应按照从下向上的顺序进行细部设计，对搭接、粘贴顺序、压边处理等均进行全面的检查验收。

三、提高高层建筑楼房屋顶防水工程设计水平的对策

1.防水设计方面。为使设计人员在进行房屋顶部防水设计时切合实际，设计人员应针对各种不同的工程提出不同的设计要点和细节构造；设计人员还应根据建筑工程所建的地域、气候、特点、自然條件等等，按照防水等级的设防要求，进行防水构造设计，对于像屋顶这样的重要部位要有详细的图纸。

2.材料选择方面。在对工程需要和保证工程质量的角度出发，对各种类型的防水材料的技术性能要高标准、严要求，只有满足这些标准和要求，才允许在屋面防水工程中使用。为控制进入现场的防水材料质量，还要由设计单位按要求进行抽样复试，这样才能较有效地防止不合格的防水材料流入市场和现场。对于屋顶防水材料选择上，主要分两类：（1）涂料类，可以选用911双组份聚氨酚防水涂料、单组份聚氨酚防水涂料、聚合物水泥基防水涂料、JS复合防水涂料等等。（2）卷材类，包括单面自粘防水卷材；双面自粘防水卷材；改性沥青类防水卷材；丙纶、涤纶、高分子防水卷材；PVC防水卷材；三元乙丙防水卷材等等。

3.建筑工程质量方面。设计单位在防水工程设计前应通过图纸会审，掌握设计图中的细部构造及有关技术要求，并应编制好防水工程的设计方案或技术措施。防水层设计前基层必须保持清洁，清扫后存在于缝隙、阴角处的尘埃用压缩空气吹净。油垢污染、焊渍、毛刷、锈斑则应洗刷砂磨干净，只有保持表面洁净，才能保证防水涂料有效地渗透到水泥砂浆内部，加强防水涂料和基层粘接，提高防水能力。基层含水率以不超过6%为宜，若含水量不符合要求，对防水层的设计质量影响很大，轻者起隔离作用，破坏粘结，重者造成空鼓开裂，破坏防水效果，因此为确保防水效果，对基层含水率必须进行有效控制。

4.屋顶防水细节方面。在高层建筑屋顶防水细节控制方面，具体需增强部位有：水落口、过水孔、防水层收头、大沟、檐沟、排水口、穿过防水层管道、分格缝、压顶、出入口、阴阳角、板端缝等。建筑工程防水层在某些位置上由于应力集中，变形频繁，雨水冲刷严重或外力损害，会较旱地出现局部损坏。因此，在防水工程设计和设计中，对容易造成局部损坏的薄弱部位应设置增强层，以提高防水层整体设防能力。

综上所述，高层建筑屋顶防水工程作为整体建筑项目的重要组成部分，对应于高层建筑的整体质量和实际使用功能有着较为明显的影响。然而，建筑工程方面房屋顶部的防水存在质量的问题还是比较突出的，需要开发部门和建筑部门采用更加有效的方法和办法来解决3更为在设计、质量等方面实施有效措施，从而解决百姓居住的实在问题，促进我国建筑设计行业的蓬勃发展。

参考文献：

[1]高述峰.浅谈房屋屋面的防水设计[J].城市建设理论研究，2011（17）：109.

篇5：教学楼楼顶防水工程承包合同

甲方（发包单位）：

乙方（承包人）：身份证号：

为了学校师生的工作和学习不受影响，甲方决定维修教学楼楼顶防水，由乙方承担。为了明确双方的权利和义务，双方达成如下协议：

一、工程名称：房村镇中心小学教学楼楼顶防水工程

二、所用材料：宏源牌SBS防水复合卷材（厚0.3厘米）一层。

三、工程造价：工程单价23元/平方米（含楼顶面清理费），楼顶平面766平方米，女儿墙332平方米，总计1098平方米，总造价25254元。

四、付款方式：完工经甲方验收合格后再付款80%，剩余部分分五年按比例付清。

五、承包方式：包工包料。

六、施工期限：本工程施工工期为10天，定于2010年5月28日开工至2010年6月6日竣工。

七、双方的主要责任

（一）甲方：

1、筹备教学楼楼顶防水工程的资金。

2、监督工程质量和工程进度。如乙方购买的教学楼楼顶防

水材料的质量及设备的安装不符合标准，有权提出异议，并制止施工，协商至材料符合标准。

3、接通施工现场的水源、电源。

4、若施工期间临时停水、停电、大风或雨天，工期顺延。

5、本工程拖期交款，每日向乙方按工程总造价的万分之一

交违约金。

6、除本合同规定的内容外，其他费用概不承担。

（二）乙方

1、乙方应具相应的施工资质，负责本工程材料的购买、运

输、保管、施工，整个工程的施工完全符合国家的有关标准，所用产

品均要有产品合格证。如不符合国家的有关标准，一切后果自负。

2、负责本工程的一切施工设备、脚手架等。乙方必须按施

工程序保质保量施工，自觉接受甲方监理的监督指导，否则，甲方有

权阻止施工，并终止合同，并向乙方索取违约金5000元。

3、对本工程的一切安全事故完全负责。如有安全事故发生，甲方概不负责。、如因乙方原因导致的罚款等由乙方自负。

5、本工程每拖期交工一天，从其工程款中扣除总造价的5%作为罚款。

6、本工程质保5年不漏水，5年内发生的质量问题，由乙

方无偿进行维修并承担全部责任，乙方承担全部的防水维修费用（自

然灾害、人为因素除外）。

七、本合同一式三份。双方签字生效，不得违约。如有违

约，赔偿对方两万元损失或赔偿实际损失。

甲方（发包单位）：

乙方（承包人）：

监督单位：

篇6：楼顶广告合同

1、本合同及附件均一式叁份，甲方贰份，乙方壹份，每份具有同等法律效力。

2、合同中未尽事宜或本合同如需修改，可签订补充协议。

3、最后政府部门不予批准通过审批，则此合同自动终止，将甲方已支付给乙方的首付金额款项无条件及时退还给甲方。

4、如果该广告牌在发布期间内因为发布手续不规范而被有关政府部门罚款，所造成的所有损失由乙方负责。

5、本合同附带附件两份(广告牌制作报价单)，甲乙双方各执一份。

6、发布日期见发布通知单。

7、乙方需严格按照广告牌制作报价单所标明的材料，并保证质量。如吸塑字整体在质保期内发生破损或不亮等情况，由乙方负责免费更换。

8、本合同自双方签字盖章之日生效。

9、双方如遇争议，应进行友好协商，协商不成，提交甲方项目所在地人民法院诉讼解决。

甲方：法定代表人/委托代理人(签字)联系地址：联系电话：

乙方：法定代表人/委托代理人(签字)联系地址：联系电话：

签订日期： 年 月 日

楼顶广告合同范文三

甲方：

乙方：

按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国广告法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。

第1条 工程概况

1.1 工程名称：

1.2 工程地点：

1.3 工期：本工程自年日开工，于月

1.4 合同价款：小写人民币：即大写人民币：第2条 甲方权责

2.1 向建筑施工单位协调好乙方施工所需的场地、水、电等。

2.2 指派

2.3 为甲方驻工地代表，对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、登记手续和其他事宜。

2.4 参加乙方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，审核乙方的施工方案和进度计划，验收工程。

2.5 确保在年月

2.6 组织人员验收乙方的工程。

2.7 确保按照合同确认之日期支付款项于乙方。

2.8 甲方负责此项广告工程的报批。

第3条 乙方权责

3.1 开工前天，乙方向甲方提供经确认的施工图纸或做法说明并向甲方现场交底。

3.2 指派为乙方代表，负责解决乙方负责的各项事宜和合同履行。

3.3 指派为乙方工地代表，按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务。

3.4 严格执行施工规范、安全操作流程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。做好工程进度表，并提供给甲方参考。参加竣工验收，编制工程结算。

3.5 遵守国家或地方政府有关部门对施工现场管理的规定，管理好施工队伍，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾处理等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及周围单位(住户)的关系。

3.6 施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，经甲方同意后办理相应审批手续方可施工。 。

3.7 现场施工场地或水、电、设备等产生的费用由乙方自理。

3.8全力配合甲方或甲方的关联单位、监理单位组织的检查和验收工作。

第4条 关于工期的约定

4.1 因甲方未按约定完成工作，影响工期的，工期相应顺延。

4.2 因甲方未能按时交施工现场给乙方，影响工期的，工期相应顺延。

4.3 因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期的，工期不能相应顺延。

4.4 因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水及不可抗力因素影响，导致停工小时以上(一周内累计计算)，工期相应顺延。

第5条 关于工程质量及验收的约定

5.1 本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和国家制订的施工及验收规范《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-)为质量评定验收标准。

5.2 本工程质量应达到国家质量评定合格标准。

5.3 甲、乙双方应及时办理中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加中间工程的验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，如造成停工，工期顺延;若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也予顺延，但乙方必须尽力配合甲方尽快完成工作。

5.4 由于乙方原因造成质量或人员事故，其一切后果由乙方承担，工期不顺延。

5.5 工程竣工后，乙方应及时通知甲方验收，甲方自接到验收通知并办理验收、移交手续。如甲方在规定的 日内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。如甲方在乙方发出验收通知后的并办理验收、移交手续的，视为已经验收和交接。但假若验收不合格，乙方应该配合甲方在最短的时间内改善工程，工程时间可由甲乙双方协商确定，期间所产生的所有费用乙方自理

第6条 关于工程价款及结算的约定

6.1 本合同生效后，甲方分2次支付工程款，并付40%押金。

6.2 工程竣工后，乙方提出将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料 三 天内审查完毕，到期未提出异议，视为同意。

6.3 本项目造价根据结算书和现有设计图纸内容进行项目造价包干(甲方要求增加的工程除外)。

第7条 关于材料供应的约定

7.1 本工程的材料全部由乙方自行采购，材料必须符合合格的国标产品。

7.2 凡由乙方采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，与样板材料不一致的，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由乙方负责。

第8条 有关安全生产和防火的约定

8.1 甲方提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。

8.2 乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规格》、《中华人民共和国消防条例》、其它相关的法规、规范和现场建筑施工单位的规定。

8.3 由于甲方确认的图纸或作法说明，违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，甲方应承担由此产生的一切经济损失。

8.4 由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全、火灾事故或人员伤亡事故，其一切后果由乙方承担。

第9条 违约责任

9.1 若因乙方原因逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方 0.3% 违约金。

9.2 乙方除自然力(台风、龙卷风、地震、冰雹、大雨等)、政府、战争、火灾等不可抗力之因素外，应按本协议约定之要求，完成各项工作，否则视为乙方违约，在这种情况下，甲方有权单方面终止执行本协议，有权拒付费用，并向乙方索取由此造成一切损失。

9.3 如甲方未能按本协议约定的时间内付款，使乙方不能及时开展各项工作，因此而给乙方造成的工作延误或影响，乙方不承担任何损失或责任，乙方保留单方面终止合作和追讨经济损失的权利。

9.4 若甲方在以上规定的时间内逾期未付款，则自本协议约定的付款时间算起，每日按拖欠款金额的 0.3% 向乙方支付滞纳金;若经甲乙双方协商后对工作一致推迟，则收款时间相应顺延。

9.5 因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

第10条 争议或纠纷处理

10.1 本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

10.2 当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，本合同在执行中发生的争议可向甲方所在地的仲裁委员会申诉或向人民法院起诉。

第11条 附则

11.1 本工程钢结构架保修期为_三 年;在保修期内，甲方应按国家标准每年为钢结构架上防护油漆一次，如甲方未按期加以防护，乙方不保修;穿孔字保修期为_一 年;如本工程钢结构架和穿孔字在保修期内有质量问题由乙方负责及时免费维护修复。

11.2 本合同一式 份，每份包括合同正本和合同副本。甲乙双方各持正本 1 份，副本 1 份。均具有同等法律效力。

11.3 在合作过程中如有未尽事宜，可另行签定补充协议，并具有同等法律效率。

11.4 本合同履行完成后自动终止，甲乙双方同时签定维护保养合同。

甲 方： 乙 方：

法人代表： 法人代表：

法人代表委托人： 法人代表委托人：

篇7：楼顶广告牌租赁合同

乙方：

按照《物权法》、《合同法》及国家有关法律法规，经双方友好协商，就甲方拥有本协议项下房屋的管理权、经营使用权或处置转租权的房屋租赁事宜，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，签订本协议，共同遵守。

一、合作事项：乙方租用甲方商业楼楼顶户外广告牌，用于广告经营。

1、租赁地点：经十路15556号。

2、广告牌规格：面积以乙方实际审批制作面积为准。

3、租赁时间：租赁时间共5年，从相关设置手续审批完毕后，乙方将广告牌改造建设并发布商业广告完工投入使用之日起计算租赁时间。

4、租赁费用为10万元/年，5年租金共计人民币伍拾万元整整(￥500000)。

二、付 款方式：乙方应在城市管理部门获得审批并发布商业广告后一周内一次性付清当年租金，即10万元整。今后使用每满一年后，乙方应在一周内付清下一年度租金。乙方应按时付款，逾期支付超过20个工作日，甲方有权终止履行合同义务，并追缴所欠款项。

三、甲方权利和义务：

1、甲方保证依法享有上述楼房楼顶的处置租赁权，并按约租赁。2、甲方提供电源为广告牌提供夜间照明，所产生的电费单独计量，另行向乙方收取(执行供电局标准)。3、协助乙方办理户外广告设置审批手续，提供所需资料。

四、乙方的权利和义务：

1、依法享有广告牌在合同期内的经营收益和产权;2、按时支付租赁费用;3、乙方拥有该广告牌的产权，如造成安全事故，责任和损失由乙方承担。4、乙方须保证广告发布内容符合《广告法》的要求，若因广告内容引起的法律纠纷，与甲方无关。

五、合同期内，如因不可抗力致使广告牌无法发布广告使用，或因道路规划、政府部门管理需要拆迁楼房或广告牌时，双方应服从大局，不视为一方违约。所产生的租金按实际使用天数平均计算，多退少补，于一周内清算完毕，本合同自动终止。

六、本合同签订后，双方应共同信守，如有违约，违约方需向对方赔付合同总额一倍的罚款，同时承担对方全部经济损失。

七、合同签定后，任何一方未经对方同意，均不得行使单方面解除合同的权利。

八、本合同到期后，乙方享有优先续约权，并于合同期满前一个月提出书面续约申请。

九、本合同一式肆份，双方各执贰份，均有同等法律效力。未尽事宜，双方友好协商解决，协商不成，由济南市仲裁委或法院裁决。

十、本合同自双方代表人签字盖章之日起生效，不受双方人事变化影响。

甲方： 乙方：

(盖章) (盖章)

授权人： 授权人：

年 月 日 年 月 日

看过楼顶广告牌租赁合同的人还看了：

1.户外广告墙体租赁合同模板

2.户外广告场地租赁合同范本

3.户外广告牌出租合同样本

篇8：楼顶中波小天线工程试验研究

关键词：中波小天线,设计调试,试验收测,结果比较

1引言

近年来,随着全国城市化的发展,各城市郊区的土地越来越显得弥足珍贵,从前的市郊区电台已被城市的高楼包围,而传统中波发射台需要占用大量的土地面积,很多广播电台想发展,已受场地的限制无法进行。又由于电磁辐射场对环境的影响,城市中大功率的广播电台已面临生存的威胁。很多中波发射台面临着全面迁至几十公里以外远郊的命运,为了覆盖城区必定要加大功率,加大功率又可能干扰邻近省市中波发射台的播出,对城区的节目仍需要调频广播的方式覆盖。为了解决市区中波小功率试验台、交通台的生存问题,我们倾注了很大的精力和财力,试图将中波发射天线缩小,把功率P≤10k W以下的发射天线架设在楼顶上,为此,我们对楼顶中波小天线进行了研究和试验。

2中波天线的概念

中波天线基于垂直振子的概念而设计,垂直振子发射垂直极化波,垂直极化波沿地面的损耗比水平极化波小得多。天线的垂直面方向图要求沿地面的方向及低仰角部分的场强要强,高仰角部分的场强越小越好,因此,中波发射天线的主要形式是垂直振子,高度约为0.3~0.5λ,天线上的电流假设是正弦分布,天线的顶端电流为零,其后以正弦的方式增加。中波小天线指的是其高度小于或等于λ/8的垂直短振子。

中波小天线的研究有三大难点,即小天线的效率、带宽和稳定性。垂直短振子输入阻抗的实部太小,只有几欧姆,导致发射效率很低,无法起到发射天线的作用;而输入阻抗的虚部太大,达到上千欧姆,导致带宽很窄,存在稳定性问题。因此,垂直短振子不能直接用于中波天线。我们通过模型和实体研究,解决了这三大难点。

我们通过模型和实体研究,解决了这三大难点。

3中波小天线的模型

针对上述垂直短振子用于中波天线遇到的问题,通过改变发射体的材料、给小天线加上我们独创性的无损耗顶负载及顶线圈,有效地增加了天线的等效高度,降低了中波小天线的特性阻抗,并在调配网路中改变以往的Γ型Π型匹配网络,进行多级调配,扩展了频带,提高了天线的稳定度。

3.1中波小天线模型的设计

中波小天线的模型结构如图1所示,天线总高度为天线体高度和顶负载高度的总和,H≤0.1λ。天线系统由以下几部分组成。

(1)天线体

天线体是由多根导线均布组成的笼子,高频电流通过此段天线体时,波长会缩短,从而提高天线的发射效率;当高频电流通过介质导线时,速度会减慢,波长会缩短,从而达到增高有效高度的目的。

笼子型的天线降低了天线的特性阻抗,即减少了天线输入阻抗的电抗值,有利于扩展带宽和播出的稳定性。

(2)顶负载

天线的顶负荷由无损耗的顶线圈和伞形顶组成。天线顶线圈是我们的独创,它和伞形顶一起,可以改变天线的电流分布状态。一方面与中波T型、Γ型的天线顶负载一样有着相同的增加天线等效高度的作用,但尺寸却小得多;另一方面能提高天线输入阻抗的实部,从而降低天线的驻波系数,增加天线的带宽。

3.2天线缩比模型

天线的缩比原理表述为:天线的所有尺寸和工作频率(或工作波长)按相同的比例变化,天线的性能将保持不变。换言之,若天线的电尺寸保持不变,天线的性能也将保持不变。

根据这个原理,我们制作了比例为1:10的模型。模型是由多根铜线均布在三个直径是500mm的横支撑上的笼型,三个横支撑固定在中间的一根Φ48的铁管(竖支撑)上。模型上方的伞形结构是天线的顶负荷,它的结构是由多根铜线固定在铜线圆圈上,在顶负荷和笼型柱之间连接的是两个线圈。天线顶部的伞形顶和顶线圈,其作用是改变天线的电流分布状态,这与中波T型、Γ型的天线顶负载一样有着相同的增加天线等效高度的作用;同时它们起着主要的调节天线输入阻抗的作用。模型的实际高度是1.6m,加上顶负荷的高度(0.4m),总高为2.0m,电尺寸h/λ=0.0615,如图1所示。

3.3模型天线的阻抗线圈

用这个模型测得的模型天线的输入阻抗在中心频率9.27MHz及±0.05MHz附近的阻抗如表1所示。底部不接地后,通过改变顶线圈的接入圈数,可以使输入阻抗曲线收敛。用这个模型测得的模型天线的输入阻抗在中心频率9.27MHz±0.1MHz内及附近的阻抗如表1所示。底部不接地后,通过改变顶线圈的接入圈数,可以使输入阻抗曲线收敛。表1中三组数据分别为:底部绝缘,顶部不接顶线圈的输入阻抗;底部绝缘,顶部接入顶线圈的输入阻抗;底部接入部分线圈,顶部接入顶线圈后的输入阻抗,且均是对线圈进行粗调和细调后的输入阻抗。

4实体中波小天线的设计

4.1实体天线的原理和结构

根据模型试验的结果,我们对实体天线进行了尺寸放大10倍的设计,如图2所示。中间的支撑部分为边宽0.5m的三角型塔,天线体的底部是玻璃钢底座绝缘子。天线的总高度为天线体高度和顶负载高度之和H=16+4=20m,试播频率927k Hz,λ=323.6m,H/λ=0.0618,H=λ/16,如图2所示。

4.2实体天线的阻抗

实体天线安装于哈尔滨经济台楼顶,试验频率为927k Hz,实体天线顶部接入顶线圈底部绝缘,并调节顶线圈至阻抗曲线收敛,详细的阻抗见表2,表2数据中的天线顶线圈接入情况与表1中的第二组数据相对应。

由表1的第二组模型天线阻抗数据和表2实体阻抗数据相比较可以看出:实体天线的输入电阻和缩模天线的输入电阻比较接近,实体天线的输入容抗比缩模天线的输入容抗大,这是实体天线的支撑轴、顶负荷与缩模天线不是完全一致造成的。在制作实体时,考虑到中心轴对实体的支撑,中心轴不是直径为500mm的圆形支撑,而是边长为500mm的三角塔。这样,与边长为500mm的三角塔等效的圆柱直径小于500mm,其内特性阻抗大于直径为500mm圆柱的特性阻抗,因而其电抗值也大,中心轴的特性阻抗对天线而言相当于串联。另外,实体天线的顶负荷的电长度也比缩模天线的顶负荷电长度短。这也造成实体天线体的特性阻抗比缩模天线的特性阻抗大,从而使天线输入阻抗的电抗变大。

4.3天线系统的匹配网络

针对表1缩模天线的模型阻抗,我们选择了两级Γ型匹配网络。根据网络表2的实体测试阻抗,只需调整电容电感值,匹配后天线系统在±5k Hz带宽内的驻波比VSWR≤1.20。

5实体中波小天线和大天线收测场强的比较

哈尔滨经济台楼顶的实体中波小天线匹配系统调试完毕后,发射功率分别设为2.5k W、5k W,工作状态稳定。并对中波小天线分别在2.5k W、5k W的两个功率播出时的场强进行了测试,同时对比了同一频率相距1km处文林街的中波大天线塔以及其他频率的中波大天线塔的测试数据。

5k W同等发射功率下,在阿城、玉泉、双城、宾县方向,安装于经济台楼顶的中波小天线的场强收测结果优于林文街的中波大天线塔的场强收测结果;在绥化方向,二者场强收测结果相近。

6结论

中波小天线由于天线的尺寸小、重量轻,既可以安装在场地受限制的地区,又可以安装在城市的楼顶,为城市小功率中波台的天线选择提供了一种可行的解决方案。虽然我们的中波小天线的高度只有波长的3/50,但是根据场强测试比较,性能和大天线(天线高度是波长的1/2)没有什么差别,同等功率的辐射距离大致相同。为市区中波小功率试验台、交通台的提供了有效的解决方案。

参考文献